个人房屋装修合同经典版

时间：2022-10-31 19:02:16 装修合同我要投稿

个人房屋装修合同经典版

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同是对双方的保障又是一种约束。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编精心整理的个人房屋装修合同经典版，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

个人房屋装修合同经典版

个人房屋装修合同经典版1

　　甲方(雇主)：_____________________________________________________________________

　　乙方(承包商)：___________________________________________ _。

　　根据《中华人民共和国合同法》，结合本项目具体情况，本着公平、公正、平等、合理的原则，双方经协商一致，达成如下协议，共同遵守。

　　第一条项目概述

　　1.项目地点：___________________________________________________________________________________________ _

　　2.项目内容和实践：_______________________________ _。

　　3.工程承包方式，双方同意采用以下承包方式：

　　(1)乙方应承担所有工作和材料。

　　(2)乙方承包工程和部分材料，甲方提供主要材料。

　　(3)工作由乙方承担，材料由甲方承担。

　　备注：甲方可在公司确认并签字后，放置前更换所选材料。如果甲方要求在材料放置后更换材料，甲方产生的费用(运费、装卸费、损坏材料)由业主承担。公司送人东西，业主可以放弃但不能打折，其他物品不能换。

　　4.工期为_____ _天。

　　开工日期为_____________________________________________________________________________________

　　完工日期_______________________________ _。

　　5.合同建设费：本合同建设费为人民币。

　　购物篮金额大写：_______________________________ _。

　　第二条施工图纸及预算、监理

　　本工程的施工图、预算和监理应分别提供设计、预算和监理。图纸和预算一式两份，甲乙双方各执一份，作为本合同的附件。

　　第三条双方的责任

　　1、开工前三天，为乙方进场施工创造条件，包括：拆除室内家具、陈设或堆放、遮盖难以移动甲方工作的室内家具、陈设，原则上不影响施工。

　　2、施工期间为乙方提供免费水电。

　　3、负责协调邻里关系，负责办理物业管理部的施工手续和应支付的相关费用。

　　4、不要拆除室内承重结构。如需拆除原有建筑的非承重结构或设备管线，应向有关部门办理相应的审批手续。

　　5、如果甲方在施工期间仍需部分使用客厅，甲方应负责施工现场的保护和消防。

　　6、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

　　第四条、装修注意事项

　　1.在施工过程中，应严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范和质量标准。施工过程中如发生安全事故，乙方对与甲方无关并按期保质完成工程负全部责任。

　　2.严格执行城市有关施工现场管理的规定，不得扰民和污染环境。

　　3.保护原客厅家具陈设，保证客厅上下管道畅通。

　　4.保证施工现场的整洁，负责工程竣工后施工现场的清洁。

　　第五条工程变更

　　1.如工程或施工方法需要变更，双方应协商一致，签订书面变更单，并调整相关工程费用和工期(装饰工程变更单)。双方同意本项目采用固定单价，不可更改。具体如下：

　　1)降项部分：基本装修部分不降价，主材部分按折扣降价。在扣款单上签字，在最后一次结算时扣款。

　　2)添加项目：根据公司规定的价格或市场添加项目。在附加清单上签字，把附加的钱交给公司财务。工程部收到财务通知后才能添加项目。

　　3)工期：减少的项目不减少工期，增加的项目根据增加项目的内容进行调整增加。

　　2.同一工程施工期间的变更不得超过三次。每一次变更，甲方必须配合乙方及时签署并写出变更单，并提前两天完成。否则，如果工期延期，造成窝工，甲方必须对工期延期和窝工给予每天300元的赔偿。

　　第六条装饰材料

　　1.对于甲方根据合同提供的主要材料和设备，甲方应在材料到达施工现场前通知乙方，双方共同接受并办理移交手续。

　　2.对于乙方根据合同提供的主要材料和设备，乙方应在材料到达施工现场前通知甲方，双方共同接受。

　　第七条工期延误

　　1.如因下列原因延误竣工日期，经甲方确认后，工期相应顺延：

　　(1)工程量变更或设计变更。

　　(2)不可抗力、国家法定节假日

　　(3)影响施工的停水停电(以施工记录为准，甲方可向物业管理单位查询)。

　　(4)甲方同意顺延工期的其他情况。

　　2.如甲方未能按合同规定完成其负责的工作，影响工期，工期顺延。甲方提供的不合格材料设备影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　3.如甲方未能按期支付工程款，合同期相应顺延，并按本合同第五条支付相应的赔偿金。

　　4.由于乙方责任，工期不顺延。如因乙方原因造成工程质量出现问题，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　第八条质量标准

　　双方同意本工程的施工质量按以下标准执行：

　　(1)施工过程中，如双方对工程质量有争议，质监部门应申请工程质量认证。经认证的工程质量不符合合同标准的，认证过程中发生的相关费用由乙方负责，认证过程中发生的相关费用由甲方负责。

　　第九条项目验收和保修

　　1、双方约定在施工过程中分为以下几个阶段进行工程质量验收：

　　(1)材料进场验收。

　　(2)隐蔽工程验收包括木基层、水路、线路等。

　　(3)中期验收是指木工在施工周期的一半进行收尾。

　　(4)竣工验收。

　　2.乙方应提前一天通知甲方参加验收，并在阶段验收合格后填写工程验收表。

　　3.工程完工后，乙方通知甲方验收，甲方在接到通知后两天内组织验收，填写工程验收单(工程验收单)，待工程款结清后办理交接手续(工程结算单)。

　　4.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应在收到竣工通知后三天内组织验收。验收合格后，双方办理交接手续，结清余款，签订保修书。

　　5.在双方进行施工验收之前，乙方应负责保护成品和工程现场的所有安全。

　　6.如双方未办理验收手续，甲方不得入住。如甲方擅自入住，视为合格，由此造成的损失由甲方承担..

　　7.当工程质量、空气质量、经济存在重大问题时，竣工验收应由双方协商签字。关于解决竣工验收遗留问题的协议；可以先入住。

　　8.本工程水电保修期为五年，防水保修期为两年，另一保修期为双方签字之日起五年。并填写工程保修。

　　第十工程支付方式

　　1.双方同意以下列方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，甲方应按下表约定直接向乙方支付工程价款：

　　(2)其他支付方式：

　　2.工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并通知甲方..甲方在接到通知后两天内没有异议的，视为同意。双方填写工程结算表(工程结算表)并签字。甲方应在签订合同时向乙方结清项目余额，然后由乙方负责清理场地和卫生。

　　第十一条违约责任

　　1.任何一方不履行合同或违反国家法律、法规和有关政策，责任方应承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2.因甲方提前使用或擅自使用成品造成的损失，由甲方负责。

　　3.如因一方原因导致合同无法继续履行，另一方应及时通知另一方，办理合同终止手续，责任方赔偿另一方相应的经济损失人民币壹万元整。

　　4.甲方未能按期支付工程款的'，每延期一天，应向对方支付违约金人民币元。超过5天，乙方有权撤离现场并终止合同，由此产生的后果由甲方负责。

　　5.如因乙方原因导致工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方应负责修复。

　　6.如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，应向对方支付人民币元的违约金。

　　第十二条解决合同纠纷的方法

　　因履行本合同发生的争议，双方应通过协商或相关部门调解解决。协商或者调解不成的，依法向人民法院提起诉讼。

　　第十三条和其他条款

　　1.甲方应指定工程施工产生的垃圾存放地点，乙方负责将垃圾运送至甲方指定的地点..

　　2.施工期间，甲方应将外门钥匙交给乙方施工队负责人保管。工程竣工验收结算后，应当全额返还。

　　3.甲乙双方所有协议均以书面形式签署，所有口头承诺无效。

　　4.甲乙双方均有责任核实项目和工程量。乙方为甲方施工的工程项目以报价中的项目和变更单为准，工程量以工程实际发生的为准。

　　5.乙方应遵守甲方物业部门的相关规定，如违反相关规定给甲方造成的损失由乙方负责。

　　6.乙方设计师负责向甲方提供咨询、设计和报价服务，并代表乙方与甲方签订合同..合同签订后，乙方执行合同的代表应为乙方工程部派出的施工监理。所有与甲方项目有关的事宜，均由乙方的施工监理和设计人员解决，以确保项目的统一指挥和管理。

　　7.施工人员应认真检查和保护甲方的现场物品，双方应签字确认；项目列表 rdquo。签约后，如有损失或损坏，乙方应承担甲方的损失。甲方应在开工前拆除原有的电话等设备(乙方不得将甲方原有的卫生洁具、燃气灶、热水器等除水电以外的设备用于施工)。

　　8、负责采购的主要材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如甲方提供的材料和设备出现质量问题或规格差异，给工程造成的损失由甲方负责。

　　9.乙方采购的主要材料和设备，必须在报价中注明质量标准，并经甲方签字认可，否则给工程造成的损失由乙方负责。

　　10.在施工过程中，甲方应对甲方指定的材料供应商的情况、因质量问题造成的材料退货和更换、工期延误和窝工负责。乙方提供的所有材料对上述问题承担责任。

　　11.除合同规定外，如果五金件(门锁、门吸、水龙头等。)，开关面板，墙地砖，灯具，洁具，地板等。由甲方提供到现场，甲方必须及时提供。乙方负责的，在预算中确定；否则，如果乙方在后期施工中需要采购货物，应增加___ _%的人工费和差旅费。

　　12.在工程施工过程中，如甲方提出设计修改意见，增加或减少工程，需提前与乙方代表联系，经双方签署变更单后方可施工。因甲方直接与现场施工人员约定变更施工内容而造成的一切后果由甲方承担..为保证施工和服务质量，乙方不得与任何人私下交易，请甲方配合。

　　13.本合同签订后，若甲方减少的金额超过工程款的___ _%时，甲方应向乙方支付工程款总额的___ _%的变更损失(因工程进度、人工等原因造成的)。).如乙方已将甲方减少的工程所用材料订购或发运至现场，甲方应额外支付材料的往返运费、手续费、材料损失费和退换费；如果材料无法退回，甲方应承担所有货款。

　　14.根据相关规定，乙方无权移动和改造燃气、天然气管道和供热管道。甲方如需变更上述管线，必须出示相关部门的批准文件，并与甲方B公司签署；施工责任保证。，且改造合格后，乙方只负责合同保修范围内的维修责任，不负责其他赔偿责任。

　　15.甲方支付物业押金及物业小区收取的其他费用。

　　16.本合同签订于_______________________________________________________ _。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

个人房屋装修合同经典版2

　　雇主(简称甲方)：______

　　承包人(简称乙方)：_____

　　经友好协商，甲方决定委托乙方进行房屋装修。为保护双方合法权益，结合本项目具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、项目概述

　　1.装修施工现场：_____________________。

　　2.房屋结构：套_______

　　3.装修施工内容：_________。

　　4.合同方式：_____________(劳务材料合同、合同结算、部分合同)。

　　5.建设期：从____________

　　二、工程价款及结算协议

　　1.工程总价：￥___________。

　　2.工程付款方式如下：

　　(1)首次签订预算设计审批合同的日期。支付定金____________

　　(2)第二份合同签订后，支付工程总造价的50%，共计人民币元。

　　(3)在第三个施工过程中，超过一半的施工进度将支付工程总造价的40%，共计人民币元。

　　(4)第四次竣工验收时支付工程总造价的10%，共计人民币元。

　　(5)工程保修期为两年。工程款项全部结清后，甲乙双方签署《工程保修书》，保修期自签字及竣工验收签字之日起算。

　　三、材料供应协议

　　1.甲方提供的资料：详见合同装修工程报价表。甲方在本工程中采购和供应的材料和设备应是符合设计要求的合格产品，并应及时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方提供的材料和设备出现质量问题或规格差异，乙方应及时以书面形式提交给甲方，甲方仍表示使用，由此造成的工程损失由甲方承担。甲方提供的材料到达现场后，经乙方验收后由乙方保管，乙方可对喷嘴提供的材料收取保管费，费率由双方商定。因保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2.乙方为甲方购买的装修材料和设备应用于本合同规定的住宅装修，未经甲方同意，不得挪作他用..如乙方违反此规定，乙方应赔偿甲方被挪用材料和设备价格的两倍。

　　3.乙方提供的材料和设备如不符合质量要求或规格不同，不得使用。如已使用，给工程造成的损失由乙方负责。如果乙方提供的材料设备是假冒伪劣商品，甲方应得到材料设备价格的两倍补偿。

　　四、关于工程质量和验收的协议

　　1.本项目实施DBJ08 62 《住宅建筑装饰工程技术规范》，DB31/T30 ；1999年《住宅装修验收标准》等地方标准和市建设行政主管部门制定的质量评定验收标准。

　　2.本工程施工方案由_______ _设计。

　　3.如果甲方提供的材料和设备质量不合格，影响工程质量，返工费用由甲方承担，工期顺延。如因乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不变。

　　4.在施工过程中，甲方在提出设计修改意见和增减工程时，应提前与乙方联系，经双方同意后，方可进行工程施工。这影响到双方同意的完工日期。

　　5.工程验收：甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的验收手续。如果甲方未能在约定的日期参加验收，乙方应组织人员进行验收，甲方应予以承认。事后，如甲方要求复检，乙方应按要求进行复检。复检合格的，复检返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　6.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应在接到通知后三天内组织验收。如甲方未能在规定时间内组织验收，应及时通知乙方并另行确定验收日期。

　　五、有关安全生产和防火的规定

　　喷嘴和施工现场提供的施工图纸或说明应满足防火和防事故的要求，主要包括畅通、合格的电气线路、燃气管道、自来水等管道。在施工过程中，乙方应采取必要的安全防护和消防措施，确保操作人员和邻近居民的安全，防止邻近居民住宅发生管道堵塞、漏水、停电、物品损坏等事故。出现上述情况，是甲方的责任，由甲方负责并赔偿。如果是乙方的责任，乙方应负责维修和赔偿。

　　六、其他事项

　　1.甲方应在开工前向乙方提供物业管理部门批准的施工图纸，并向乙方提供现场炕底。并向乙方提供施工所需的水电必要条件，并说明使用注意事项。做好临时使用公共部位的建设和邻里关系的协调工作。

　　2.乙方应参与甲方组织的施工图纸或做法中规定的现场炕底..按要求组织施工，保质保量按时完成施工任务，解决乙方负责的一切事宜，并对其行为予以认可。未经甲方同意，并经当地房管或物业管理部门批准，不得随意拆除和改变原有建筑承重结构及各种共用设备和管线。

　　七、违约责任

　　1.如因甲方原因造成开工延误或中途停工，甲方应赔偿乙方停工、窝工造成的损失。甲方应向乙方支付___________

　　2.如因乙方原因造成竣工延期，每延期一天，乙方应按甲方支付金额的____%向甲方支付违约金。

　　八、处理纠纷的方式

　　双方在合同执行过程中发生的任何争议应通过友好协商解决。协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。

　　九、合同的变更和解除

　　本合同经双方签字后生效，双方必须严格遵守。

　　甲方：

　　乙方：