简单承包协议书怎么写

时间：2023-05-24 11:09:40 协议书我要投稿

相关推荐

简单承包协议书怎么写

　　在不断进步的社会中，需要使用协议的场合越来越多，签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。写协议需要注意哪些问题呢？以下是小编精心整理的简单承包协议书怎么写，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

简单承包协议书怎么写

　　发包人：______（简称甲方）

　　承包人：______（简称乙方）

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　１、工程名称：

　　２、工程地点：

　　３、工程范围：

　　４、承包方式：

　　二、合同工期

　　１、开工日期：______年______月______日，竣工日期______年______月______日，合同工期总天数______天（以实际进场施工之日算起）；

　　三、质量标准

　　工程质量标准：合格、按照《______施工质量验收规范》验收

　　四、合同价款

　　总计合同金额（大写）______（人民币），小写￥　______。

　　五，付款方式

　　付款方式：本工程进场完成％工作后10天内，发包人向承包人支付％工程费用；本工程进场完成％工作后15天内，发包人向承包人支付％工程费用；本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。工程价款通过银行转（汇）入对方帐户（以本合同注明帐号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。

　　六、施工准备

　　１、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

　　２、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点；

　　七、安全责任

　　１、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。

　　２、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。

　　３、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。

　　八、工程竣工验收及保修

　　１、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；

　　２、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；

　　３、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；

　　４、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；

　　５、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。６、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。

　　九、现场代表

　　发包人现场代表__________________，承包人现场代表__________________，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。

　　十、违约责任

　　因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。

　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：

　　（一）提交仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院__。

　　本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。

　　甲方（公章）：______

　　乙方（公章）：______

　　法定代表人（签字）：______