承包协议书

时间：2022-05-18 17:27:08 协议书我要投稿

【精品】承包协议书模板汇编7篇

　　在现在的社会生活中，我们用到协议的地方越来越多，协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。想写协议却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的承包协议书7篇，希望能够帮助到大家。

【精品】承包协议书模板汇编7篇

承包协议书篇1

　　甲方(发包方)：****有限公司

　　乙方(承包方)：

　　为了更好地对生产车间开料组管理，提高生产效率，提高板材利用率。经甲乙双方共同协商，决定将开料组由乙方承包经营。为明确双方的权利、义务，特订立本合同：

　　一、承包方式

　　甲方将权属于甲方的生产车间开料组承包给乙方为甲方代加工。承包期内，甲方提供场地，设备及生产线;一切开支包括原材料、设备、耗材、辅材、水费、电费、设备维修费等费用均由甲方负责支付，乙方只承担人工工资。

　　二、承包期限

　　合同承包期限为一年，从____年____月____日起至______年____月____日止。

　　三、承包产品价格

　　每月裁板_____，保底______元，超出平方数，按每平方____元支付。

　　四、甲方权限：

　　1、甲方有权对乙方进行各种行政管理，如卫生、安全等。禁止在车间内吸烟，避免火灾的发生，如因此造成事故，由乙方包赔一切损失。

　　2、甲方有权对乙方的生产环境、劳动保护进行监督，甲方发现乙方有违规行为，有权终止合同或给予经济制裁。

　　3、甲方每天给乙方下达生产任务，乙方应按甲方要求保质保量、按时完成生产任务，甲方有权对乙方因延误交货进行经济处罚，影响生产进度的每延误一次扣乙方_____元，造成甲方延期的一切费用由乙方承担。

　　五、乙方责任：

　　1、乙方在生产经营中，必须服从甲方的管理，及时完成甲方下达的生产任务，按甲方的一切规章制度进行生产。

　　2、乙方有责任对甲方提供的设备、设施进行定期保养、维护，对设备出现异常应尽早汇报，由于乙方操作失误造成设备损坏，责任由乙方承担。

　　3、乙方必须将每天的生产报表数据提供给甲方，由甲方核算部根据乙方的产量进行核算加工费。乙方不得私自承接外单位的货源，一经发现，每次扣罚_____元。

　　4、乙方开料组所有工作人员的人身安全，如发生意外，由乙方承担，甲方不承担任何责任。

　　5、乙方在承包期间不得将车间转包他人。

　　六、结算及发放方式

　　1、结算方式：当月乙方将生产报表交给甲方核算部，由甲方核算部核算好交给甲方财务。

　　2、发放时间：当月加工费在第三个月的10号发放到乙方卡上(如3月份加工费，在5月10日发放)，若遇到周末，延期到上班时间发放

　　3、合作保证金：加工费发放时，扣除当月加工费的10%作为合作保证金，合作保证金每半年发一次，

　　七、其它事项

　　1、甲乙双方签字后，此合同不受市场行情等任何因素影响，合同期内，任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退场等)，则按违约处理。

　　2、承包期满是否续约或终止合同的，甲乙双方均应提前2个月通知对方

　　3、如双方发生合同纠纷，须在甲方工厂所在地即***提出诉讼。

　　4、未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

　　5、此合同一式两份，甲乙双方各持一份具有同等法律效力，签字生效并执行。

　　甲方(盖章)：

　　甲方代表(签名)：

　　乙方(签名)：

　　签约日期

承包协议书篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方将水库承包给乙方养殖，现双方协商如下：

　　一、乙方承包水库及水库坝下四亩水田。

　　二、承包期限为_____年(自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止)。

　　三、水库每年承包费为整。

　　四、自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日水库的承包费由乙方在本合同生效后一次性交清，以后每年的承包费于每年的4月1日交清，坝下水田的承包费按年度结清。

　　五、甲方保证不得干涉乙方对水库的经营自主权。当乙方与水库四邻发生纠纷时，甲方有义务协助乙方妥善解决。在_____年当年水库不得干底。

　　六、乙方如需使用周围的空闲山地时，甲方协助无偿征用。

　　七、如遇天旱的前提下，甲方需放水时，应以引水洞口放不出水为止，以保持水库存水100亩为限。

　　八、经甲方同意、乙方可将水库转让给其他人承包。

　　九、未经协商，甲乙双方不得随意变更或终止本合同，如需变更或终止，须提前以书面形式通知对方。并征得对方的同意。

　　十、甲乙双方应遵守本合同，任何一方违约，须赔偿对方因此人而造成的经济损失。

　　十一、本合同未尽事项，须甲乙双方协商作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　十二、因本合同发生争议，甲乙双方须协商解决，协商不成，任何一方可向上饶县人民法院提起诉讼。

　　十三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　十四、本合同自甲乙双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　_____年_____月_____日

承包协议书篇3

　　甲方：________________(以下称甲方) 乙方：________________(以下称乙方)

　　甲方为了满足广大人民群众的需要，更好的为人民的健康提供服务，经双方协商，本着平等，互惠，互利的原则，现承包医院疼痛科给乙方经营，双方兹订立租赁合同如下：

　　第一条:

　　经营期限:自________年____月____日起至________年____月____日止，将__________医院疼痛科租给__________（以下简称乙方）。如室内装置或设备有缺陷由甲方负责修理并承担费用。

　　第二条

　　自本合同生效之日起，乙方须按季度预付租金________元。乙方接到甲方的收租通知单后，

　　在三十天内一次付清。逾期须按日支付千分之________的滞纳金，以补偿甲方所受的损失。

　　第三条

　　甲方负责向乙方承租的房屋提供水、电，并按仪表数据缴付电费和水费。第四条：双方权利、责任与义务

　　一、乙方可以聘用具有相关的医学知识人员协助乙方工作，乙方负责疼痛科工作。为方便群众要求定时开设门诊，实行经济责任制，

　　二、甲方向乙方提供固定业务用房间______间

　　三、乙方使用的器械由甲方解决，所有权归甲方。

　　四、乙方使用的疼痛科材料要在正规的医药公司订货，保证质量的前提下，按物价部门审核标准收费。

　　五、乙方在协议期间必须遵守甲方的各项规章制度，服从领导的统一管理，不能扩大经营范围，不能私自配药给病人，(除疼痛诊疗中的专用药品，专用药品包括疼痛治疗中自行配药为疼痛科专用药品)如有发现每次扣______元，即病人配药一律凭处方由药房配药。

　　六、收费一律由甲方出纳统一收取包括挂号费，诊疗费，注射费，手术材料费，并出具正规发票，然后医院返回给乙方，其中治疗费及附属费用__25_%、普通处方______%、医保处方______%；按每月1-30日为帐务期，下月的1-3号甲方以现金方式结算给乙方，不得拖延期限，逾期须按日支付千分之___5___的滞纳金，如遇国家法定节假日顺延。

　　七、乙方在协议期间要遵纪守法和医德规范，必须作好安全医疗。医疗器械严格消毒及一次性卫生用品用后交医院方处理

　　八、本协议如与上级精神及事业单位体制改革精神抵触时，甲乙双方无条件服从上级决定，甲方不负经济责任

　　九、未尽事宜，双方协商处理。本合同一式二份，甲乙方各持一份，合同自签订之日起生效执行。

　　如果有争议，双方协商不能处理的情况下，交当地人民法院或仲裁机构处理。甲方法人签字：乙方签字：法人签章：签章：单位签章:联系电话：联系电话：乙方身份证号码:

　　年月日年月日

承包协议书篇4

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。

　　1．合同文件适用的法律、法规和标准、规范

　　1．1 适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。

　　1．2 适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。

　　2．合同文件组成及解释顺序

　　2．1 合同条款及合同附件

　　2．2 补充合同（协议）书

　　2．3 中标通知书、投标书及其附件

　　2．4 标准、规范及有关技术文件

　　2．5 有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件

　　2．6 施工图纸及设计要求

　　2．7 形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单

　　2．8 有关会议纪要

　　2．9 甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。

　　3．资质验证：乙方资质情况（详细填写）

　　3．1 资质证书号码：_____________________________________________

　　3．2 资质许可范围：_____________________________________________

　　3．3 发证机关：_________________________________________________

　　3．4 复审有效期：_______________________________________________

　　3．5 甲方查验原件的人员及时间：_________________________________

　　3．6 若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必须出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。

　　3．7 应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。

　　4．工程概况

　　4．1 工程名称：_____________________________________________________

　　4．2 工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。（不需要）

　　4．3 工程地址：_____________________________________________________

　　4．4 工程规模：建筑面积：__________________平方米；层数：_________层

　　4．5 设计生产能力：_________________________________________________

　　5．工程范围：乙方施工的分部分项工程如下：____________________________

　　6．承包方式：劳务作业施工承包

　　7．工程期限

　　7．1 合同开工日期：_________年_________月_________日

　　7．2 合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起_______个日历天（含所有节假日在内）完成，完工日期为______年______月______日。本合同工程设立以下阶段控制点： 1 2 3 4 5 6

　　7．2．1 于_______年_______月_______日之前，完成_______________________

　　7．2．2 于_______年_______月_______日之前，完成_______________________

　　7．2．3 于_______年_______月_______日之前，完成_______________________

　　7．2．4 于_______年_______月_______日之前，完成_______________________

　　7．3 实际完工日期：乙方完成全部工程等所有合约项目，以书面通知甲方后，由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。

　　7．4 竣工日期：与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。

　　8．延期开工：乙方不能按本合同约定开工日期开工的，应不迟于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内给予答复，不同意延期开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工期相应顺延。

　　9．工期延误：对下列情况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期：

　　9．1 因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。

　　9．2 重大设计变更（扩大规模、改变结构、提高标准）且非乙方原因所致者。

　　9．3 甲方变更计划且非乙方原因所致，并对乙方工期有实质性影响，乙方停工72小时以上的时间段。

　　9．4 施工中，图纸间断供应，造成乙方停工72小时以上的时间段。

　　9．5 因甲供物资供应原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用计划所致者。

　　9．6 在国家规定的工作时间中，现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者。因业主原因应明确，以上原因应有书面的文件资料。

　　非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的，甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的0.05％累计罚款，乙方还应承担甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。

　　10．质量等级

　　乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工；严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格率100％；工程一次交验合格率必须达到100％；本建设项目为业主与甲方约定的创（杯、奖）项目，乙方必须确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。（质量标准应明确）

　　11．合同价款

　　11．1 合同造价暂定为人民币___________元（大写_________________元），实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。（应采用多种形式，如：固定总价、综合单价等）

　　11．2 签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。

　　12．图纸和技术资料

　　12．1 图纸：甲方在_______年_______月_______日之前，向乙方提供与本合同工程范围有关的施工图一式一套（应有两套，其中一套为竣工资料用），或按以下期限分期提供一式一套：_______年_______月_______日之前提供图纸；

　　12．2 资料：设计已有的有关院标（标准图）一式一套（国标、省标由乙方自行解决）。

　　<1><2><3><4><5><6>

　　13．甲方驻工地代表：姓名______________；电话：

　　身份证号码___________________________

　　14．乙方驻工地代表：姓名______________；电话：

　　身份证号码___________________________

　　15．甲方工作

　　15．1 组建与建设工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同。统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接；统筹安排交工资料整理工作；统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。

　　15．2 组织图纸会审和工程技术交底，负责编制总体工程施工组织设计；组织编制施工计划、物资需用量计划；统一制定各项管理指标。

　　15．3 组织编制施工准备计划，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划现场平面布置（乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方承担）。应根据项目特点而定。

　　15．4 负责办理工程开、竣工报告；负责组织隐蔽工程验收、中间验收及建设项目竣工验收；对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程，及时组织检查和完工认定。

　　15．5 建立统一的质量监控机制，贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求。

　　15．6 统一向业主办理以下事宜：

　　15．6．1 必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发；

　　15．6．2 书面及现场交验水准点和坐标控制点；

　　15．6．3 施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续；

　　15．6．4 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等保护工作的协调与处理。

　　16．乙方工作

　　16．1 服从甲方的统一管理，按甲方ci达标和现场标准化管理要求，自费统一着装和布置现场；按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具，搞好现场文明施工管理，保持施工现场井然有序和施工场地整洁卫生。按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏并负责安全保卫。

　　16．2 在施工的全过程中，乙方必须按甲方要求和工程需要组织具有相应资格证件的熟练工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工，确保实现本合同工期目标及质量、安全、文明施工等各项管理指标。

　　16．3 严格按照设计图纸，施工验收规范及有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的等级。在施工过程中，及时按照有关标准和规范进行自检，及时做好施工日志和交工资料所需的各种原始记录。以上资料均必须分类建档，保证完整齐全，符合交工资料要求。

　　16．4 遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定。做好施工场地周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等树木、地下管线和工地附近之交通、电力、通讯、给水、排水、供热、燃气、石油设施等保护工作。如有损坏、破坏时，由乙方承担一切经济损失及各级罚款。

　　16．5 做好已完工程、在施工工程和工程物资的保护保管工作和施工安全保卫工作。乙方所有已完工程，已到位或已安装的设备、仪器、仪表；在施工已投用的工程材料，已进入工地或在乙方仓储区域的工程物资等，在建设项目竣工验收之前，均由乙方承担全部保护、保管责任，倘有丢失、损坏、变质，均由乙方负责补足、修复并承担相应费用和由此而发生的一切经济损失。乙方在施工中，应做好成品保护工作，因乙方施工造成任何施工单位的已完工程或在施工工程或工程物资损坏的，均由乙方承担由此而发生的一切经济损失。（1）（2）（3）（4）（5）（6）

　　16．6 按照本合同和项目部的规定，及时向甲方提交施工准备计划、进退场人员名册、进退场机具设备清单、月度施工作业计划、季月物资需用计划、月度形象进度造价计算书及施工统计报表、隐蔽工程验收申请、工程事故报告、分部工程完工报告、乙方全部工程完工报告、施工图预算书和工程结算书。

　　16．7 乙方必须以法定货币形式按时足额支付其员工工资，不得以任何名目或借口拖欠和克扣。凡乙方拖欠或克扣其员工工资的，一律由乙方承担全部责任和一切后果及一切经济损失。

　　16．8 根据工程和甲方的需要，按甲方要求参与试车、保运。

　　16．9 按业主合同需由乙方承担的其他工作。

　　17．进度计划

　　乙方于每月21日，向甲方编报月度（本月21日至次月20日）施工进度计划。必须按照工期要求及甲方批准的进度计划组织施工，随时接受甲方代表的协调、检查、监督。

　　18．质量与检验

　　18．1 质量责任：

　　18．1．1 乙方必须设立施工现场质量管理部门并配备熟悉工程质量检查、检验、评定、验收业务的质检人员，工程总造价大于_________元的，须配备1名持证上岗的专职质检人员，工程总造价不大于_________元的，可配备1名专职或兼职的质检人员。因乙方未设立现场质管部门或未按本合同要求配备质检人员的，甲方均按空缺每天以_________元累计处罚乙方，直至设立、配备完毕为止。

　　18．1．2 乙方发生质量事故的，由乙方承担一切责任和甲方、乙方、业主等各方一切经济损失及各级罚款。此外，甲方对乙方另行处罚如下____________________________________________________________。

　　18．1．3 乙方施工的工程，质量等级未完全符合本合同约定的，由乙方自费整改并承担甲方及业主方的一切经济损失及各级罚款。此外，甲方对乙方另行合成处罚如下：___________________________________

　　18．1．4 违反工程建设强制性标准要求，存在明显质量通病或观感质量差而影响交工验收需返工修理的，甲方按每项次以工程结算总造价的5‰累计处罚乙方并由乙方承担返工、修理费用和承担由此而造成的甲方、乙方、业主等各方的一切经济损失。

　　18．2 检查和返工

　　18．2．1 乙方应随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

　　18．2．2 对乙方工程质量达不到约定标准的部分，甲方有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方要求进行拆除和重新施工，直至符合约定的标准，由此而发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

　　18．3 隐蔽工程验收：未经甲方代表批准，乙方所施工的任何隐蔽工程均不能实施覆盖，当乙方施工的隐蔽工程已自检合格具备验收条件时，乙方必须于当日书面通知甲方代表，通知包括隐蔽的内容、地点、申请验收的时间，由甲方组织有关人员对该部分工程进行检验，检验合格后，再报请业主、监理进行隐蔽验收。

　　18．4 重新检验：无论甲方、业主、监理等是否进行验收，当其任何一方认为已经隐蔽的工程需要剥离或开孔重新检验时，均由甲方向乙方发出书面通知，乙方必须按甲方的要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，若乙方原隐蔽的工程质量合格的，则乙方剥离或开孔及发生的重新隐蔽费用由甲方承担。剥离或开孔后查明不符合质量要求的，乙方承担发生的全部费用和甲方的一切经济损失。〖5〗〖6〗

　　18．5 中间验收

　　18．5．1 中间验收的内容包括：

　　a．分项工程质量验收记录对应的部位；

　　b．交工资料有关的试验记录对应的试验对象；

　　18．5．2 中间验收程序：乙方自检合格，达到验收条件时，乙方必须于当日书面通知甲方代表，由甲方组织或报请业主、监理进行检验。

　　19．安全及文明施工

　　19．1 本工程控制指标

　　19．1．1 杜绝重伤、死亡事故，轻伤负伤率小于1.5‰；

　　19．1．2 杜绝重大机械事故；

　　19．1．3 杜绝急性职业中毒，严重环境污染，特大辐射事故；

　　19．1．4 杜绝火灾事故；

　　19．1．5 控制噪声、粉尘、渣土对环境的污染，做到施工不扰民；

　　19．1．6 达到级文明工地评定标准，不影响甲方级文明工地评定。

　　19．2 安全责任

　　19．2．1 乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》，认真贯彻执行中华人民共和国国务院令393号《建设工程安全生产管理条例》，按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理，确保安全施工。乙方应办理其自身范围内的施工人员的意外保险。

　　19．2．2 乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员（安全员），施工人数50人以上的，配备1名持证上岗的专职安全员；不超过50人的，配备1名专职或兼职安全员。因乙方未设立安全管理部门或未按本合同要求配备安全员的，甲方对乙方均按空缺每天以300元累计罚款，直至设立、配备完毕为止。

　　19．2．3 因乙方安全管理不善、安全措施不力或安全防护不规范等而造成安全事故的，由乙方承担全部责任和甲方、乙方、任何第三方的一切经济损失及各种罚款。此外，甲方对乙方另行处罚如下：

　　a．死亡1人罚款_________元，重伤1人罚款_________元，超过1人次的部分加倍处罚。

　　b．发生重大机械事故的，每台次罚款_________元。

　　c．发生急性职业中毒或严重环境污染或特大辐射事故的，每次罚款_________元。

　　d．发生火灾事故的，每次罚款_________元。

　　19．2．4 按国务院令393号《建设工程安全生产管理条例》考核，乙方发生第六十一条、六十二条、六十四条、六十五条、六十六条情况者，乙方除承担甲方的各种损失（包括遭受的罚款）之外，甲方对乙方另行处以每次_________元的罚款。

　　19．2．5 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密闭防震车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时，于施工开始之前应向甲方提出安全防护措施并由甲方审定及送交业主、监理批准后执行。

　　19．2．6 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方并提出相应的安全防护措施并由甲方认定及送交业主、监理批准后执行。

　　19．2．7 乙方发生十七（一）之中事故的，应立即向甲方报告，并由甲方按有关规定上报政府有关部门并通知业主，同时按政府有关部门的要求进行处理。

　　19．3 文明施工责任

　　19．3．1 乙方须严格遵守建设行政主管部门及当地其他有关部门关于文明施工的各项规定，做到文明施工。因乙方原因影响甲方级文明工地评定的，甲方对乙方按工程结算总造价的2％进行处罚并由乙方承担甲方的一切经济损失及各级罚款。「 5」「 6」

　　19．3．2 乙方未能保持工地环境整洁的，甲方有权雇工清理，其所发生的费用概由乙方承担。

　　20．紧急补救

　　无论在工程施工期间或在保修期内，如果在工程的任何部分发生事故或故障或其他事件，甲方代表认为必须进行紧急补救或修理，而乙方无能力或不及时进行补救或修理时，甲方有权雇佣其他人员从事该项工作。若此项工作属乙方责任或乙方工作范围的，则全部责任和发生的一切费用均由乙方承担。

　　21．物资供应

　　21．1 物资供应分工

　　21．1．1 以下物资均由甲方供应

　　a．永久性工程安装的设备、仪器、仪表；

　　b．安装工程预算定额（估价表）中未计价而应进入预算造价的主材；

　　c．土建、装饰工程的钢材、木材、水泥、预制构件、铝型材、幕墙玻璃、高级卫生洁具、装饰灯具。

　　21．1．2 其他材料采供分工：

　　a．甲方：_____________________________________________

　　b．乙方：_____________________________________________

　　21．2 双方供应的物资均须具有合格证，钢材水泥须有质保书。合格证、质保书、其他出厂检测资料和装箱清单、样本、说明书等所有资料须及时分类建档，保证做到完整齐全。

　　21．3 乙方采供的材料与设计或有关标准、规范要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合设计及有关标准、规范要求的产品，由此延误的工期不予顺延，且费用由乙方自理。

　　21．4 乙方于每月21日，向甲方编报月度（本月20日至次月20日）甲供物资需用计划，每季度初前10天向甲方编报季度甲供物资需用计划。若未能按时编报的，由乙方承担甲方由此而发生的一切经济损失。

　　21．5 物资费用

　　21．5．1 永久性工程安装的设备、仪表、仪器，乙方只办领用手续，（不进入工程造价）。如发生遗失、损坏时，乙方必须照价赔偿并承担一切责任和一切经济损失及各种罚款。

　　21．5．2 乙方办理材

承包协议书篇5

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　经甲乙双方协商,本着平等,互惠,互利的原则,现甲方承包医院XX科给乙方经营, 双方兹订立租赁合同如下：

　　第一条:

　　经营期限:自________年____月____日起至________年____月____日止，甲方将__________医院XX科租给__________（乙方）。由甲方向乙方提供合法的经营场所。甲方科室移交乙方经营前应保证科室内装置及设备能正常使用，在乙方经营期间如室内装置或设备有缺陷由乙方负责修理并承担费用。

　　第二条

　　租金及支付：

　　第三条

　　甲方负责向乙方承租的房屋提供水、电。乙方须按仪表数据缴付电费和水费。由于甲方对乙方承租的设备维修不及时，引起水、电的供应中断，甲方将酌情减收相应的费用。

　　第四条：双方权利、责任与义务

　　一、乙方可以聘用具有相关的医学知识人员协助乙方工作,乙方负责XX科工作；

　　二、甲方向乙方提供合法的经营场所；

　　三、乙方使用的器械自己解决与甲方无关,所有权归乙方,

　　四、医院应提供一切经营所需的合法的收据、发票，

　　五、经营过程中一切工商、卫生、行政系统关系由医院负责，以保证乙方的正常营业

　　六、乙方经营过程中，甲方不得开展相关联的科室，保证乙方的'唯一性

　　七、甲方提供余元几法人代表的合法证明及房屋的租赁证明

　　八、甲方允许过程中用院方名义做广告宣传推广

　　九、乙方承包的XX科室收支账目独立核算

　　十、甲方保证科室聘用及解聘护士不受院方干扰，科室有自主权

　　十一、乙方承包的XX科室经营过程中的事故风险由乙方独立承担

　　十二、院方不得单方终止合同（不可抗拒因素除外）

　　十三、乙方在协议期间要遵纪守法和医德规范,必须作好安全医疗.医疗器械严格消毒及一次性卫生用品用后交医院方处理

　　十四、未尽事宜，双方协商处理，甲方不得单方终止合同（不可抗拒因素除外）。本合同一式二份，甲乙方各持一份，合同自签订之日起生效执行。

　　如果有争议，双方协商不能处理的情况下，交当地人民法院或仲裁机构处理。

　　甲方法人签字：乙方签字：

　　法人签章：签章：

　　单位签章: 联系电话：

　　联系电话：乙方身份证号码:

承包协议书篇6

　　发包方：承包方：

　　(甲方) (乙方)

　　为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工工事项协调一致，订立本合同，建筑工地木工承包合同。

　　一、施工内容： 1.工程名称：

　　2.工程内容：模板人工费工程二、承包方式：

　　1.承包包工按平米包干，每平方米建筑面积元。以开发

　　商面积为准。(不含模板方料、支撑，其它材料全部由乙方承担)

　　2.乙方自备工具、材料(电锯、电刨子、小电箱、白线、墨汁、水平尺、安全帽、雨衣，机械维修费用自理)。

　　3.承包内容:

　　乙方所承担承包工程内的所有木工包工(木制作安装及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活，室外附属工程，待工程完成时，负责把钉子起完，木材放整齐。自焊楔余子，负责装卸模板、方料返库。

　　4.管理内容：

　　①遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。

　　②无论任何班组如有工人偷、盗工地材料，罚款及后果由承包人承担，每次罚款贰仟元且移送公安机关处理。

　　③承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。

　　三、合同工期：

　　四、质量标准：合格且符合甲方验收才能进行下步施工，平时工程完工后，模板、方料堆放好，且钉子起掉，不能防碍车子进出和施工程序，否则扣除乙方工程款，合同范本《建筑工地木工承包合同》。现浇砼时，由于制模、涨模的问题出现漏掉混泥土，由乙方立即组织清理并加以利用，否则甲方请人处理，乙方出费用。

　　1.严格按设计要求施工，必须满足规范规定。 2.对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格处罚。 3.造成严重后果的，发生的一切经济损失由乙方负责。 4.发现跑模、胀模、爆模要凿混泥土由乙方负责处理，否则甲方派人乙方出费用。

　　五、安全标准：安全无事故施工

　　1.严格执行安全操作规程，不违章作业。班长做好班前安全交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故除追究乙方责任外，并按有关规定罚款，造成经济损失及严重后果，乙方自负。乙方在工程上发生一切安全质量事故，所发生事故费用全部乙方承担。

　　2.严格执行公司安全生产有关各项条例。

　　六、材料管理：

　　1.执行材料消耗定额。

　　2.限额领料，乙方必须指派专人领料，不得随意锯方料，模板，否则照伍倍材料价格赔偿。

　　3.超出限额消耗材料，用料不合理，材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价伍倍从乙方承包费中扣龋

　　4.模板全部新材料进常

　　七、现场管理：

　　1.施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取，乙方人员上班必须戴安全帽，否则每人每次罚款50元。

　　2.甲方负责乙方所有的材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。

　　3.工程进度需要加班，无条件加班，加班费用由乙方负责。押金RMB5000.00元，按收据为准，基础完工返回乙方。

　　八、付款方式：

　　九、违约责任：

　　1.对中途不干造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。

　　2.竣工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20%。 3.对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者(乙方)负责。乙方擅自停工，造成间接损失均按实际计算费用，全部由乙方负责。

　　4.乙方未按合同工期完工者，每延误一天扣罚承包费2%。 5.若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工，工期相应顺延。

　　6.必须不必影响其他工种施工时间和总工程进度，否则乙方出其他工种误工费用，在乙方人工费中扣除。

　　十、乙方在工程施工中，严禁方料模板等建筑材料随意乱抛，乱扔，必须通过升降机上下运输，保工地上整洁，否则发生安全事故和费用，费用全部由乙方承担。

　　十一、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。

　　十二、本合同一式五份，甲方四份，乙方壹份，自双方签字盖章后生效。

　　合同终止条件：

　　1.乙方按甲方要求完成各项指标，甲方付清承包费用后合同自然终止。

　　2.甲方中途辞退乙方或乙方中途不干，本合同随之终止。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

承包协议书篇7

　　甲方:永旺公司西山小区二期B区幼儿园项目部工地

　　乙方: 西山小区二期B区幼儿园钢管架班组

　　身份证号码:

　　发证机关:

　　为了配合甲方工地施工,全面推进本项目质量、安全管理，甲方将本项目西山小区二期B区幼儿园钢管架分项工程承包给乙方施工，为明确双方权利与义务，经双方协商，达成下列条款，请双方共同遵守执行。

　　一、承包形式：包工不包料（或 / ）。

　　二、承包内容：整体工程项目的攀折制作的木模制作、安装、铁钉、锯片、铁丝、电线、工具设备均由乙方负责。其中本场材料搬运堆放，每层完工后必须清理一切建筑物保持干净。整体完工后把所有的材料堆放在甲方指定场所并及时转运出场均由乙方负责，每次放样乙方应提供足够人员与甲方一起放样。

　　三、承包单价和结算方法：整体工程量不分构件大小形状同一单价（含木材的税务发票在内）每平方22元。结算方法：木模工程量以施工图的实际砼接触面积平方米计取工程量。另外点工技术工每工日按85元人工费计取。其中乙方在领取进度款时必须提供足够的木材税务发票给甲方，否则甲方不于办理进度款。

　　四、质量要求：乙方必须严格按规范施工，每个分项必须要达到有关验收要求。发现不符合甲方质量要求外，并愿意赔偿由此造成损失的工料款，其款项愿从乙方工资中扣除，若造成对甲方信誉影响，除按有关规定罚款外，再根据损害甲方声誉程序给予严厉处罚。乙方必须配置一个熟练施工检测的兼职质检员，负责对本项目内工程质量进行检查。

　　五、安全要求：安全施工是贯穿工程顺利进行的重要保证，乙方必须认真按安全施工中有规定及各级要求进行施工，乙方必须配置一个熟练安全施工法规的兼职安全员，做到本职范围内人人懂安全、人人保平安。倘若发生一切大小安全事故，除乙方愿负一切责任和费用外，并愿意接受甲方对此安全事故的处罚，造成影响损害甲方声誉，并愿意负责由此带来的一切责任和愿意接受甲方及有关部门对此作出的所有处罚。

　　六、工期要求：乙方应组织在从事本行本项目施工中7年以上的技师，科学安排工程进度，并严格按照甲方进度及阶段进度完成所属的工程量，如超过甲方安排的进度计划，延续工期除每天按甲方与建设单位所签订的承包合同中工期的条件处罚执行外，并愿意接受甲方再对工期延误每天罚人民币500元，提前完工的每天奖励人民币500元。若超过甲方所定的最后完全日期，乙方愿意承认等同自动退场，并愿意按所完成工程合格品的80%进行结算，而20%作为对甲方重新组织劳力的补偿，若有甲方检测不合格部分工程量，愿意按甲方所进材料其返工工资合计工料款从工程中扣回（因甲方不能及时提供各种材料造成停工而工期须顺延误）。

　　本项目工期自甲方口头或书面通知次日起算，按下列第（1）款所列方式计算：

　　1、搭设制安模板项目。建筑面积为700㎡以内的（含750㎡）工期为两天半，超过700㎡的工期为叁天；

　　2、绑扎钢筋项目。建筑面积为750㎡以内的（含750㎡）工期为壹天半，超过750㎡的工期为两天；

　　3、浇捣砼项目。按每壹百平米壹小时计算。

　　4、水电项目。按绑扎钢筋项目进度同步进行。

　　以上工期均包含通过甲方验收。

　　施工中若有特殊情况以甲方书面通知和签证为准。

　　七、付款方式：乙方在每个月底报来所完成的合格工作量，甲方审核后按80%付款给乙方作为工人工资及生活费等。整体工程封顶完后按90%付款给乙方。乙方必须凭工资表或以有关规定税务发票报甲方财务办理有关财务手续，否则不于办理。余款待工程全部结束经验收合格通过后壹个月内结付。

　　八、甲乙方责任与义务：

　　1、甲方的义务与责任：

　　（1）甲方应及时做好技术交底工作，协助乙方及时处理施工中有关技术问题。

　　（2）甲方有权对本工程本项目进行定期和不定期的安全生产、工程质量、文明施工等方面监督检查和评比，乙方应序服从和积极配合。若因乙方违反操作规范和施工规范，甲方有权对乙方提出限期整改、批评、警告、罚款、停工、撤换施工班组的处理。