建筑工程协议书

时间：2023-02-21 18:28:03 协议书我要投稿

建筑工程协议书（精选13篇）

　　在发展不断提速的社会中，各种协议频频出现，签订协议可以保障自身的权益不被侵害。想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧，下面是小编帮大家整理的建筑工程协议书，仅供参考，欢迎大家阅读。

建筑工程协议书（精选13篇）

　　建筑工程协议书篇1

　　甲方：黑龙江省金源房地产开发有限公司

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，甲方同意将香坊区煤管街棚户改造项目——土方工程，交由于乙方施工。现就合作事宜，达成协议如下：

　　一、工程概况：

　　1、香坊区煤管街棚户改造项目

　　2、工程地点：香坊区哈成路煤管街地段

　　3、承包范围：土方开挖工程（约20万米）

　　二、双方单价的确定：

　　甲乙双方将在进场施工前，签订正式一口价施工合同，此土方价格不得低于当时市场价格，或也可按定额执行。

　　三、土方量的确定：

　　按照基坑开挖方案计算土方工程量。

　　四、拨付方式：

　　每挖3万米土，拨款工程款一次。

　　五、保证金及返还：

　　乙方需交付工程保证金30万元整，待乙方进场施工时，在第一次土方款拨付时，一并返还。

　　甲方：乙方：

　　年月日

　　建筑工程协议书篇2

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动保护法》及其它相关法律、法规，甲方将承包给乙方。为了确保本工程安全施工，保证甲乙双方的合法权益不受侵犯，明确甲乙双方安全责任，遵循平等、自愿的原则订立本合同，以便甲乙双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、安全内容：

　　1、吊篮由乙方配置。

　　2、吊篮在使用前，乙方必须检查钢丝绳、电动装置及其配套设施是否完好无损后再用于施工。

　　3、乙方施工人员进入工地必须戴好安全帽，安全帽由乙方负责购买。

　　4、乙方施工人员在施工时必须系好安全带，不得酗酒上架作业。安全带由乙方提供。

　　5、在施工过程中，乙方应及时搭设好各种乙方用电安全设施。同时要求乙方在进入施工现场前及施工过程中做好三级安全教育。乙方必须配置专职安全员督促、检查过程施工，并有相应的安全资料记录。

　　6、乙方在施工过程中，要求作业人员正确使用安全劳动保护用品。乙方应随时检查各种安全设施，并采取必须的`安全防护措施，严格按安全操作规程施工，消除事故隐患。

　　7、乙方在施工过程中，必须维护甲方的施工形象。

　　四、本工程实行三包，即包质量、包安全、包工期，无论在施工过程中发生任何安全事故，均由乙方负责。

　　本合同一式三份，甲乙双方各持一份，并报送公用事业管理局备案一份，双方签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　代表人（签字）：代表人（签字）：

　　时间：年月日时间：年月日

　　建筑工程协议书篇3

　　发包方（以下简称甲方）：

　　身份证号码：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　法定代表人：

　　身份证号码：

　　现甲方区村大街巷号原有____层楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议：

　　本合同条款本着公平，公正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。

　　一、工程名称：甲方私人住宅加建。

　　二、工程地点：_________________。

　　三、工程限期：从____年___月___日至_____年____月___日止，共_____天。

　　四、工程议价：人民币____万元整。

　　五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料。

　　六、工程内容：按照甲方要求和现有模型修建，在____楼加建____层楼房。

　　建房水泥采用______，楼面用钢筋混凝土，室内倒____条横梁，位置由房东安排。楼层高3米。采用____砖，墙面扇灰二遍，贴________砖。东面留______窗____个，具体位置由房东安排。厕所、厨房、阳台墙面贴200×300瓷片到墙顶，地面贴300×300防滑砖。厕所、厨房安装不锈钢门，各留一窗，建厕所位和不锈钢洗手盆，做好排水排污管道，水管材料用联塑。窗材料为东江铝，防盗网为远航不锈钢，飘____cm。

　　上述材料需为优等品，建好后乙方搞好屋内、四周卫生，做好防火防盗。做到人走场地清。

　　七、乙方在建房施工时，一定要保证质量。如有不符合质量问题，要求翻工，造成的浪费由乙方自己负责，并负责翻工费用。

　　八、乙方在施工期间一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的`责任和因此发生的费用，非乙方责任造成伤亡事故，由责任方承担有关费用；若造成邻居房屋损坏，由乙方负责。

　　九、若遭受城管干扰，影响乙方施工，当中损坏的建筑材料，按当时造价由甲方负责。另外，如需修改施工内容，增加工程项目必须与甲方商量，双方达成一致，做到互相尊重、顺利完成本次施工任务。

　　十、乙方进场后，施工用水用电由甲方负责，保证施工场地通水通电。房子建好后水电安装包括水电材料全部由甲方负责。

　　十一、付款方式：完工后一周内全部付清。

　　十二、本合同书经双方确认后，即生效，双方必须严格遵守执行。

　　十三、本合同共一式____份，甲、乙双方各执____份，具有同等法律效力，未尽事宜需经双方协商，意见一致后可作补充条文。结算付清工程款项后，本合同书自然终止无效。

　　发包方：

　　____年___月___日

　　承包方：

　　法定代表人：

　　____年___月___日

　　建筑工程协议书篇4

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，就彰武市金科大厦工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称

　　2、工程地址：

　　3、结构类型：

　　4、建筑面积

　　5、合同价款：合同价款以正式建筑工程施工合同确定数额为准。

　　6、施工场地条件：20xx年6月日之前应完成“三通一平”，其中施工用水由甲方提供水源，乙方配备供应施工用水机具，施工道路由乙方负责，公共道路由乙方负责，费用由甲方承担，甲方提供施工用电及一级箱到现场，施工中由乙方按实际发生量支付水电费。

　　7、工期，合同工期为2.5年，开工日期20xx年6月日至20xx年10月31日，总工期为天。

　　8、工程质量：合格

　　二、承包范围及承包方式：

　　1、工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩、土方、土建、给排水、暖通、电照等，下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目，乙方负责预埋、预留等内容。配合专业分包工程项目界限。

　　a、基础土方工程的挖土、外运、回填在本合同内土方外运回填，运距据实签证为准。

　　b、桩基另行分包。

　　c、电梯、消防、喷淋通风、弱电等专业项目另行分包。

　　2、甲方要求：本工程合同(协议)签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包主体工程，并由有关部门依据相关规定实施处罚。

　　三、付款方式：

　　l、乙方收到工程款同时提供正式收款发票

　　乙方垫资施工至 (住宅)、(办公)、(商业)等单体地上每局部五层拨付一次，乙方上报已完成的工程量，甲方在7个工作日内审核并支付己完工程量的75％，如果甲方没有审核完毕，参照乙方上报工程量计算为依据拨付。

　　2、工程全部完工验收合格后支付合同价款的90％，与30日内结算完，甲方向乙方拨付至工程结算总价款的95％工程款。

　　3、剩余5％为工程质量保修金(按国家规定合同保修范围内)，自验收合格之日起满一年，期满与十五日内支付全部工程质量保证金。

　　4、甲乙双方竣工计算期限，待甲方收到乙方结算书次日算起2个月内审计完毕，结算中双方如有争议必须通过当地造价

　　部门裁定。

　　四、结算方式：

　　1、工程造价土建安装工程造价按辽宁省08年定额，三类工程取费，作为甲乙双方工程结算造价。

　　2、执行20xx年《辽宁省建筑工程基础定额》《辽宁省建筑装饰装修工程消耗量定额》《辽宁省建筑安装工程消耗定额》及相关定额、相关费用标准编制施工图结算，认价以外的工程材料价格以同期《辽宁省建设工程造价信息》及地方工程造价信息为主，造价信息没有包含及甲方指定设备、材料价格采用经甲方确认市场价格调整，机械费、人工费、措施费项目按定额规定计算，并按相关文件调整执行。

　　3、采购价格认定：采用造价信息价格的材料以同期信息价格为调差依据，采用市场价格的双方认定价格为调差依据，进度逾期未完成的工程材料价格认定方法：工程逾期未完成的工程材料价格认定方法：工程逾期因乙方原因材料价格下降时，以逾期的材料价格为调价依据，材料上涨时，以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据，工程逾期因甲方原因材料价格下降时，以批准的工程计划规定的完成时间的价格为调差依据，材料上涨时，按同期材料价格调差依据。

　　五、工程设计变更：

　　l、工程施工过程中，甲乙双方应根据项目实施的具体情况按照合同明确的范围，以书面形式对工程变更内容进行现场签证，凡属于工程计划(或变更)范畴的工作内容，按计划(或变更)要求施工，凡施工现场需签证的工程洽商或工程变更和涉及工程项目增加的必须由甲方、监理和乙方授权代表签字盖章生效。乙方必须将现场签证原件汇总编辑成册作为工程结算依据，由此发生的工程费用结算方法执行。

　　2、设计变更：工程洽商发生后一个月内因乙方责任不办理签字手续，将不增加价款调整。

　　六、工程管理：

　　l、乙方现场临时设施：各分项加工场地，设备、料场要按照施工总平面布置，不得影响外网管线及相关配套附属设施工程施工。

　　2、工程竣工后(以质检站验收日期为准)90日内，乙方按照《城建档案移交目录》的标准向甲方提供3份完整的竣工资料(档案馆、甲、乙方)同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的.所有相关资料。

　　3、为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材料。

　　七、违约责任：

　　1、因甲方原因造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认证后工期可以顺延。

　　2、因甲方原因造成的停建、缓建、甲方应在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成的工程量的工程款。

　　3、乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金，如因乙方施工力量不足严重拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。

　　八、本意向书为工程结算依据，具有法律效力，本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设施工合同为准。

　　九、未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可直接向当地人民法院起诉。

　　十、本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(盖章)：

　　法定代表人：

　　乙方(盖章)：

　　法定代表人：

　　20xx年5月25日

　　建筑工程协议书篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　泥工分项工程劳务合同内容介绍：

　　蓬溪县蓬南镇《福源名居》项目，工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称：蓬溪县蓬南镇《福源名居》项目

　　二、工程地点：蓬南镇电子工业园

　　三、工程概况：地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2（以峻工后实际面积为准），为砖混底二框结构。（建筑地面总高25.1米）

　　四、承包方式：

　　采取甲方负责项目管理、乙方提供承建制劳务队伍，包工包主辅材料包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。

　　五、承包范围

　　1、设计图纸中所有结构的砌砖，内外抹灰，浇砼，地坪，屋面，基础（含基槽，坑，捡底，地下室捡平等），外墙砖粘贴，外架搭设（架管扣件由甲方提供，上下车由乙方负责）。

　　六、工作内容

　　完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具的场内转运、清理，文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的'留洞设槽、预埋件安放。周转材料的上、下车及堆码等用工。

　　七、工程结算

　　7.1 工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米（38元）叁拾捌元计算，

　　7.2 付款方式：垫至转换层后，毎月最后一天报核当月实际完成工作量（按已浇砼完毕的成品计算），按70﹪在7天內支付，全部主体工程完工验收后7天內进行结算，结算后一月内付清全部余款（宽限期7天）。

　　八、工期要求

　　8.1 甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。

　　8.2 工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。

　　九、其它事项：在施工过

　　此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效

　　甲方：身份证：

　　乙方：身份证：

　　年月日

　　建筑工程协议书篇6

　　甲方：

　　身份证号：

　　住址：

　　电话：

　　乙方：

　　身份证号：

　　住址：

　　电话：

　　丙方：

　　身份证号：

　　住址：

　　电话：

　　丁方：

　　身份证号：

　　住址：

　　电话：

　　风险提示：

　　合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲、乙、丙、丁XX__方经过友好协商，在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包__________工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。

　　第一条合伙宗旨：在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。

　　第二条合伙经营项目和范围：包工包料的方式合伙承包__________工程，对外以_________公司的名义出现。

　　第三条合伙期限合伙期限为____个月，自________年____月____日起，至________年____月____日止。风险提示：

　　应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

　　第四条出资额、方式各方均以现金方式出资，各出__________，计人民币__________元（__________元）作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金，后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。

　　第五条盈余分配与债务承担

　　1、盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本（工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润按出资比例分配，均占__________。

　　2、债务承担：本着风险共担的原则，如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚，按各方合伙人由合伙盈利偿还，合伙盈利不足清偿时，以押金承担责任各占__________。

　　风险提示：

　　应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

　　再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

　　第六条各方的的权利

　　1、甲方权限是：

　　（1）刘外开展业务，订立合同，负责工程的全面工作；

　　（2）对合作事业进行管理；

　　（3）对各项开支进行签字；

　　（4）支付合伙债务；分配合伙盈利。

　　2、乙方的`权利：

　　（1）全面工程施工进展的管理；

　　（2）听取负责人开展业务情况的报告；

　　（3）检查合伙帐册及经营情况；

　　（4）共同决定合作重大事项

　　3、丙、丁X的权利：

　　（1）各种材料的进出购销；

　　（2）听取负责人开展业务情况的报告；

　　（3）检查合伙帐册及经营情况；

　　（4）共同决定合作重大事项。风险提示：

　　应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。

　　第七条禁止行为

　　1、未经三方同意，禁止任何一方以合作名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

　　2、禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。

　　3、禁止再加入其它合伙。

　　4、禁止合伙不利时退伙。

　　5、如合作双方违反上述各条，应按合伙实际损失_____倍赔偿。

　　第八条合伙的终止及终止后的事项

　　1、合作因以下事由之一得终止：

　　（1）合伙期届满；

　　（2）各方同意终止合伙关系；

　　（3）合作事业完成或不能完成；

　　（4）合作事业违反法律被撤销；

　　（5）法院根据有关当事人请求判决解散。

　　2、合作终止后的事项：

　　（1）即行推举清算人，并邀请中间人（或公证员）参与清算；

　　（2）清算后的盈余，则按按比例分配剩余财产；

　　（3）清算后如有亏损，不论合作人出资多少，先以合作共同财产偿还，合伙财产不足清偿部分，由前期资金承担。风险提示：

　　合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。

　　第九条纠份的解决合作人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸当地人民法院。

　　第十条本协议自与__________订立合同之日生效。

　　第十一条本合同如有未尽事宜，应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

　　第十二条本合同正本一式_____份，合伙人各执_____份。

　　甲方签字：

　　签订日期：________年____月____日

　　乙方签字：

　　签订日期：________年____月____日

　　丙方签字：签订日期：________年____月____日

　　丁方签字：签订日期：________年____月____日

　　建筑工程协议书篇7

　　发包单位（全称）：（以下简称甲方）

　　承包单位（全称）：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法则，遵循平等、自愿和诚信的原则，双方经友好协商甲方将“泉州市新天地·城市广场”（最终以建设工程规划许可证项目名为准）建筑工程直接委托给乙方承包施工，为了明确双方的权利和义务，签订如下补充合同，双方应共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：新天地·城市广场

　　2、工程地点：泉州市鲤城区笋江路

　　3、工程规模：43层住宅楼9座，（不包括地下室两层）分期施工，第一期9.3万平米，第二期万平方米，合计总面积约37万平方米（其中地下室2层，面积约20万平方

　　米，以审毕的设计施工图纸为准）

　　其中第一期9.3万平米（含地下室3万平米）

　　4、结构形式：框构结构

　　5、工程总造价：约人民币15亿元（以实际结算造价为准）

　　6、工程立项批准文号：

　　二、承包方式：包工包料

　　三、承包范围：基础桩基、基坑支护、地下室防水、土建及装饰工程、安装工程（如消防项

　　目当地消防队控制、乙方收取配合费）地下室人防通风系统、总体工程（含小区道路、围墙）等。

　　四、工程质量：按国家GB50300-20xx《建筑工程施工质量验收统一标准》验收达到合格标

　　准。若要求达到市优良工程，甲方给予工程总造价的%奖励。

　　五、工期：

　　1、总工期为日历天。

　　2、开工时间：正式开工时间以有关建委下达开工施工通知书之日计算。（乙方在两个月内以甲方通知进场为准）

　　六、结算方式及取费标准：

　　1、工程预算根据甲方提供的施工图、会审纪要和设计变更以及现场签证为依据，按照福建省及泉州市20xx年建筑工程预算定额标准（下浮3%）及政府有新出台的`相关文件规定办理结算、并给予一定税前造价优惠。

　　2、材料价格调整办法：

　　①钢筋、水泥等材料按照施工期间同期《福建省工程造价信息》泉州地区价作为竣工结算的依据。

　　②其他建筑材料按施工期间《福建省工程造价信息》中泉州地区信息价作为结算依据。

　　③没有信息指导价的材料按双方市场询价上浮10%作为该材料的采报费价格编入结算。

　　3、工程造价按实结算。

　　七、工程款支付方法：

　　1、本工程为垫款工程，没有预付款。

　　2、第一期乙方垫款施工从基础桩基、地下室（约3万平米）以上6层结付85%.其后每6层结算

　　主体工程款竣工验收后，按总工程款10%。另工程总款的5%按施工合同约定。

　　3、乙方每月25日前申报工程量，甲方应于次月5日前核定并支付工程款。（注：装饰及其他项目以此比例叠加并入计算）

　　4、工程完工，外墙落架三天内付至工程总造价的90%，竣工验收合格30天内付至合同价款的95%。

　　5、乙方在验收合格30天内向甲方提交工程结算书，甲方应在60天内审核完毕，逾期视为甲方默认乙方送审的工程结算造价。甲方决算审核完毕并收到乙方提交的符合政府相关管理部门要求的完整内业资料7天内，甲方付给乙方工程总价款的95%，留5%的工程款作为工程质量的保修金，保修期按国家规定，保修期满后10天一次性付清。

　　八、违约责任

　　①乙方无法按本合同规定的时间内竣工验收并交付甲方使用，乙方应赔偿逾期违约金每天按人民币5000元付给甲方。

　　②由于甲方无法按双方约定支付工程款，以及非乙方原因中途停工，工期顺延，甲方应承担乙方由于工程中途停工造成的经济损失，乙方根据实际发生的损失向甲方应予索赔，甲方应支付给乙方索赔款，同时甲方还应按工程造价的3%赔偿违约金。

　　九、特别约定

　　为保障工程顺利进行，乙方应向甲方出具------万元人民币的银行履约保函，待工程竣工验收

　　后解除并退还，（已签订正式合同在二个月内乙方进场施工，如甲方不能在三个月内安排乙方进场施工否则乙方甲方无条件将乙方履约保函------人民币退还，并还继续由乙方进场施工）。

　　十、以上条款为暂定稿最终以双方签订与约定条款为准

　　发包单位（盖章）

　　法定代表人（签字）

　　法定代理人（签字）

　　签订日期：年月

　　承包单位（盖章）

　　法定代表人（签字）

　　法定代理人（签字）

　　签订地点：

　　建筑工程协议书篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　泥工分项工程劳务合同内容介绍：

　　蓬溪县蓬南镇《福源名居》项目，工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的`责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　蓬溪县蓬南镇《福源名居》项目

　　二、工程地点：

　　蓬南镇电子工业园

　　三、工程概况：

　　地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2（以峻工后实际面积为准），为砖混底二框结构。（建筑地面总高25.1米）

　　四、承包方式：

　　采取甲方负责项目管理、乙方提供承建制劳务队伍，包工包主辅材料包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。

　　五、承包范围

　　设计图纸中所有结构的砌砖，内外抹灰，浇砼，地坪，屋面，基础（含基槽，坑，捡底，地下室捡平等），外墙砖粘贴，外架搭设（架管扣件由甲方提供，上下车由乙方负责）。

　　六、工作内容

　　完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具的场内转运、清理，文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的留洞设槽、预埋件安放。周转材料的上、下车及堆码等用工。

　　七、工程结算

　　7.1 工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米（38元）叁拾捌元计算

　　八、工期要求

　　8.2 工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。

　　九、其它事项：

　　此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效

　　甲方：身份证：

　　乙方：身份证：

　　年月日

　　建筑工程协议书篇9

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程规模：

　　4、结构形式：

　　二、工程承包范围

　　(一) 乙方承包范围：

　　按____________ 设计的施工图纸和有关技术文件(含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等)的要求负责____________ 的施工总承包;

　　主要施工内容包括但不限于下列：

　　1、土建工程

　　(1)、基础以上土建工程(包含桩头的清理及预制管桩的桩芯混凝土)。

　　(2)、大型土方开挖后的人工修整、电梯坑及基础承台地梁土方开挖及回填，基础及室内土方回填、压实;基坑排水工程。

　　(3)、负责配电房、泵房、电梯机房、消防中心、入户大堂等配套用房的土建施工。

　　(4)、负责室外化粪池及排水排污管道的施工(接至区间路的

　　第一个接入井)。

　　(5)、负责配合消防及其它各项专业工程的预留、预埋，负责各专业工程施工后的修补。

　　(6)、负责工程竣工验收前的所有清理：包括外墙清洗、建筑垃圾及生活垃圾的清运(含甲方分包的其他专业工程产生的垃圾指定堆放点并负责外运)，以及由甲方完成的所有临时设施(若存在)的拆除。

　　(7)、负责督促工程竣工验收前的各专业分包工程的分包竣工资料的提交并与总包汇总成册。

　　2、水电安装工程

　　(1)给排水工程：给水系统从生活给水和商业给水市政总表后开始(泵房设备安装不包含在承包范围内)，安装至末端各户内给水点;排水系统从各排水点接至室外

　　第一个检查井(含潜污泵的安装)。

　　以上承包范围包含：土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、阀门井施工、管道设备标识及油漆等内容，不包含卫生洁具安装。

　　(2)强电工程：专变配电系统从配电房低压柜出线开关开始，安装至末端各用电设备;公变配电系统(一户一表)从电表箱出线开关开始，安装至末端各用电设备;发电机组至配电低压柜的线路安装;室外高低压电缆通道施工;商铺骑楼景观壁灯的安装。

　　防雷与接地系统从基础开始，安装至末端避雷带(针);含等电位制安及铁艺栏杆、铝合金门窗、桥架、管道、设备等部位的防雷与接地安装。

　　以上承包范围包含：土方开挖及回填、管道及设备的基础、套管及洞口的预留预埋及封堵、电缆井施工、线路设备标识等内容。

　　(3)弱电工程：网络、电话、有线电视、智能、安防、消防报警联动等弱电系统的桥架、线管、线盒、分配箱预留预埋和室外通道的施工

　　以上承包范围包含：土方开挖及回填、套管及洞口的预留预埋及封堵、手孔井施工、线路设备标识等内容。

　　(4)人防工程：人防系统管线的预留预埋以及与人防工程相关联的所有工程( 市人防办指定必须由人防承包单位专项施工的分项工程除外)。

　　(5)负责承包范围内的各种管线和箱体的塞缝，返工造成的二次找平抹灰，自身施工时产生的垃圾清理;负责土建施工时混凝土内的空调穿墙套管预留预埋，砖墙内的空调穿墙套管预留预埋。

　　3、其它与上述工程不可分割之附属工程。

　　(二)、本合同承包范围内不包含以下施工内容，但乙方必须履行总包管理与配合职责：

　　1、桩基工程及基坑支护;

　　2、大型土方开挖及地下室外的回填;

　　3、门窗工程(含空调百叶工程);

　　4、栏杆工程;

　　5、人防设备工程;

　　6、消防工程;

　　7、燃气管道工程;

　　8、发电机安装工程及机房环保工程;

　　9、电梯、扶梯安装工程;

　　10、园建绿化工程;

　　11、玻璃幕墙及干挂石工程;

　　12、智能化工程;

　　13、泛光照明工程;

　　14、地下车库地坪漆及交通设施标示划线工程;

　　15、二次精装修工程;

　　16、给水设备安装工程;

　　17、变配电设备安装工程;

　　18、太阳能热水工程;

　　19、电视电话网络工程;

　　20、直饮水工程。

　　21、儿童游乐及老年人运动器材安装工程。

　　22、游泳池、运动场地施工及设备安装工程(网球场)。

　　23、会所设备安装工程。

　　(三)以上所述的工程承包范围为概括内容，具体以甲方提供的施工图纸和有关技术文件(含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等)为准。如本协议约定承包范围未尽详细或合同执行过程中对本协议书的承包范围界定产生歧义，由甲方书面予以明确的工程内容，乙方应无条件服从甲方现场的需要而进行施工，甲方明确部分的工程内容，不管是否包括在本协议承包范围内，该部分结算造价均按本合同约定的计量计价方式和取费，按下浮点率参与降点。

　　(四)甲方有权对指定分包、指定供货或独立工程进行随时调整，有关之费用按合同条款之规定计算。乙方承诺不会因此安排而提出价款及工期之索赔。

　　三、承包方式

　　1、包工包料(甲供主材及设备除外)、包机械、包临时设施、包临水临电敷设、包水电费、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包资料(含竣工图纸)、包竣工验收、包需乙方缴纳的保险、包保修、包税金等。

　　2、甲方负责以下材料的供应：

　　石材、饰面砖、屋面瓦、电线、电缆、三箱设备等。

　　3、除甲供主材和设备，其它在承包范围内需用的全部材料和设备均由乙方负责。

　　四、合同工期

　　1、双方商定合同总工期为____日历天。

　　2、暂定开工日期和竣工日期为：

　　开工日期：________年____月____日

　　竣工日期：________年____月____日

　　甲方可按照各栋号桩基的实际完成时间调整开工日期(以甲方签发的开工通知书为准)，工期按甲方的基准工期计算。

　　3、乙方承诺不因部分栋号实际开工日期的延后而提出价款及工期之索赔。结算造价仍按本合同约定的计量计价方式和取费，按下浮点率参与降点。

　　4、甲乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑：

　　(1)可能出现的各种规模的下雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、工地及周边环境等影响因素;

　　(2) 甲方指定分包工程的合理工期;

　　(3) 政府举办大型活动而要求的停工。

　　五、质量标准

　　工程质量标准：按国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》，工程必须一次性竣工验收合格，工程质量达到合格标准，观感质量评价为良好，且必须获得市建设工程优质结构奖，争创杯奖。

　　六、合同总造价

　　按承包范围暂定总价人民币元整 (小写)：元(含税)，乙方提供全额正式发票。

　　七、违约责任

　　(1)乙方未按合同的规定向甲方提交合格的工程资料并办理完成有关工程验收合格证或逾期办理，影响甲方办理竣工备案手续，每逾期一天，由乙方按壹拾万元天向甲方支付违约金，总额不超过暂定合同总价的5%.

　　(2)任何情况下乙方必须保证不发生工人聚众闹事、到政府部门上访、静坐、围攻甲方，否则所造成的损失甲方有权从应付给乙方的工程款项中等额扣回，并按每次闹事工人的人数以每人每天壹仟元对乙方进行罚款;若罚款金额少于伍万元，按伍万元计。情节严重的，除对乙方予以罚款外，甲方有权单方解除合同。同时，乙方的违约责任按专用条款的约定执行。

　　(3)乙方每月应及时向监理单位提供总承包管理范围内合格的工程资料，如未能及时提供或提供的资料不符合要求的'，甲方可拒付工程进度款。影响到下道工序验收或施工的，工期不得顺延;给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿并按暂定合同总价的 5% 支付违约金。

　　(4)乙方应督促其劳务分包单位与劳务工人员签订劳动用工合同，监督工人的出勤与工资发放，劳动用工合同备案，工人工资应按时发放并公示(工资发放记录表必须由工人本人签字并按手印)。乙方每月申报工程进度款前需向甲方提供工人工资已发放证明，如未提供甲方可拒付工程进度款。

　　(5)乙方未经甲方书面同意，不得将承包范围内的工程转包或将承包范围内的任何部分分包。否则甲方有权解除本合同，由乙方赔偿甲方的损失，并按专用条款的约定承担违约责任。

　　(6)合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等)，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方有权安排其他单位完成，所发生的费用按双倍计，并从应付乙方当月工程款中扣除，影响工期的责任由乙方负责。

　　八、组成合同的文件

　　(一)、合同包含的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、本合同专用条款及附件

　　3、本合同通用条款

　　4、标准、规范及有关技术文件

　　5、图纸

　　6、其他合同文件。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　(二)、组成本合同的文件及优先解释顺序详见本合同

　　第二部分《通用条款》有关约定。

　　九、词语含义：

　　本协议书中有关词语含义与本合同

　　第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　十、乙方承诺：

　　乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同约定的全部义务。

　　乙方向甲方承诺会有效地和及时地协助办理好有关施工许可证和施工及竣工所涉及之政府及其他单位之许可手续，并承担政府规定由乙方承担之有关费用，无偿协助甲方办理所有有关申请房产证等手续。若由于乙方原因使甲方未能及时办理相关证件，则在工程总结算价中扣除5%作为罚金。

　　十一、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同约定的全部义务。

　　十二、合同生效

　　合同订立时间：________年____月____日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定：双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　住所：

　　邮编：

　　电话：

　　传真：

　　开户行：

　　银行帐号：

　　乙方(盖章)：

　　银行帐号：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　住所：

　　邮编：

　　电话：

　　传真：

　　开户行

　　建筑工程协议书篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方需建一栋层高的私人住宅楼，现发包给乙方承建，为确保施工能顺利进行，经甲乙双方协商，对具体条件和建筑要求签订协议如下：

　　一、甲方建一栋层高的楼房主体及装修，总面积约平方米，现以包工包料的.方式由乙方承包，承包价以每平方米元计算，总共元整，按投影面积计算乙方需由基础做起(包括工人破桩)。

　　二、乙方施工一定要有建筑机械(如升降机、搅拌机、震机等一切机器设备)。

　　三、甲方负责建筑材料，乙方负责模板(注：一定要有二层模板)、顶木、

　　排生竹、铁钉、铁线仔、胶带、安全网、贴地板砖用的砂轮及一切建筑有的用具、费用由乙方负责。

　　四、乙方在施工期间要注意安全，如有工人发生意外伤亡事故，一切责任和费用由乙方负责。

　　五、在施工期间，建筑工人要遵守当地的乡规民约，户口费、治安费等一切费用由乙方负责。

　　六、乙方按设计图纸施工，包括建造化粪池(2个)、下水道，如有质量问题需要返工的，一切材料费及人工费由乙方负责。

　　七、每层楼面铺了水泥后，2天内不得在楼面上工作，一定要20天后才能拆模板，不得提前拆。

　　八、楼房外墙前面贴瓷砖，其3面贴马赛克，一楼门面贴门面砖，一楼大厅做水磨石米，楼房内人行道要贴2.1米高的墙裙砖，楼梯级边贴墙裙砖，厨房、卫生间贴瓷片到墙顶，楼梯走道贴2.1米高的墙裙砖，每层楼板均贴地板砖，房内贴墙砖2.1米，厨房内要建灶台并贴瓷片。第二层厅和房间都贴1.5米高墙裙(第二层每个窗台要跳30公分)。

　　九、批荡前，把屋内所有杂物余X清理后才方可批荡。工程完成后，一定要清理好所有杂物，保持房里清洁。

　　十、付款方法，按工程进度付款，前期付50%，工程完成合格后，余款50%待验收合格后，在三个月内付清。

　　十一、甲方给乙方的建筑时间为________年____月____日至________年____月____日，乙方要按时竣工交楼，每延误一天罚款人民币1000元正。

　　十二、此合约一式两份，双方各执一份，依此为据，不得违反。

　　甲方签名：

　　乙方签名

　　建筑工程协议书篇11

　　甲方（发包单位）____________

　　乙方（承包单位）____________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程承包事项协商一致，签订本承包合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：____________。

　　二、工程地点：____________。

　　三、工程内容：土建部分，水电等

　　四、工程工期：____________。

　　五、工程质量要求：合格

　　六、工程包工总约：万元左右。

　　七、工程承包方式及取费标准：包工包料，（多少钱每平方米）？还是按国家定额计算直接费加%25的管理费？

　　八、工程价款的拨付及结算方式：基础完工付总造价的15%以后每层付总造价的10%，余下的10%工款程待工程验收合格后一次性凭税务发票付清。留下5%为工程质保金三年后，没工程质量问题，一次性付给乙方。

　　九、本工程由乙方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验，签证，方可使用。

　　十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：

　　1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。

　　2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。

　　3、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

　　十一、甲方责任：

　　1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

　　2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

　　3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

　　4、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

　　十二、乙方责任：

　　1、按甲方的'各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

　　2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

　　3、按合同约定按时足额支付各工种承包费用。

　　4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

　　（1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。

　　（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

　　6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

　　十三、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。

　　1、安全生产协议书；

　　2、治安、保卫、防火等协议书。

　　十四、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。

　　十五、违约责任：

　　1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

　　（1）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日5‰的违约金；

　　（2）甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金5‰的违约金，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。

　　2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付____元的违约金；

　　（2）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付5000元的违约金。

　　（3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付____元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

　　3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　十六、本工程甲方委派____为现场负责人，乙方委派____为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。

　　十七、争议：

　　甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

　　十八、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

　　十九、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份。

　　三份，甲方执二份，乙方执一份。

　　甲方：（合同章）____________

　　乙方：（合同章）____________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　地址：____________

　　电话：____________

　　开户银行：____________

　　帐号：____________

　　______年______月______日

　　建筑工程协议书篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　为切实加强安全生产管理，明确责任，经甲乙双方协商，一致同意订立本协议，以共同遵守。

　　一、甲方的职责：

　　1、根据政府主管部门有关文件和公司相关制度，制订相应的规章制度，并及时转达到项目部，积极引导乙方作好安全宣传工作。

　　2、将安全生产、文明施工、环境保护有关要求及时向乙方传达和交底，并督促和检查乙方实施情况，对乙方落实不到、实施不全的地方有权责令整改。

　　二、乙方的职责和义务

　　1、乙方应积极做好安全宣传工作，施工前应组织所有施工人员进行安全交底教育。

　　2、乙方应制订适用于本项目的安全生产、文明施工、环境保护方面的`细则，并认真加以实施。

　　3、服从甲方的管理，认真对待甲方及主管部门的指导和检查，对存在的问题及时整改。

　　4、项目部管理人员人人都负有对安全生产、文明施工、环境保护的责任，尤其是专职安全员必须加强责任心和自身素质的提高，项目经理应积极配合安全员的工作。

　　5、加强安全管理工作，建立安全生产责任制和安全检查制度，制订安全生产方案，确保安全生产。

　　6、制订安全生产目标：确保工程无重大伤亡事故，杜绝死亡事故，重伤事故控制在万分之二以内，工伤责任事故控制在零，一般事故控制在国家规定范围内。

　　7、发生工伤事故应立即上报项目部和项目负责人，并及时上报公司，在公司和项目部的指导和帮助下妥善处理，并承担事故应有的责任。

　　8、本协议一式三份，甲乙双方和甲方工程部各一份。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年月日

　　建筑工程协议书篇13

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：密云北甸子村过街牌楼

　　二、工程地点：密云县古北口镇北甸子村

　　三、承包方式：大包（即包工、包料）

　　四、承包范围：图纸以内的所有工程

　　五、工程承包造价（金额大写）：壹拾肆万伍仟元整，￥14500元

　　六、工期：本合同工程定于_______年_______月_______日开工，于_______年_______月_______日竣工，合同工期日历天数为60天。

　　七、工程质量验收及保修：工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方承包办理工程竣工验收手续后，发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。

　　八、工程价款及结算：工程进场3日内拨付伍万元，结构完成拨付伍万元，竣工拨付肆万元，扣除保修金伍仟元。

　　九、争议：发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以向密云县人民法院起诉。

　　十、违约：发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的`全部经济损失。

　　十一、安全措施与责任：在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中，承包人应严格遵守国家安全生产法规，执行国家及北京市有关安全施工的规定，严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，加强施工作业管理，配备必要的安全施工保护设施，加强对施工人员的安全教育，为公众和其他人员提供必要的临时道路，人行道防护棚及围栏，夜间要设警告信号和看守，如发生安全及质量事故全部由承包人负责，发包人无任何责任。

　　十二、合同份数：本合同两份，具有同等法律效力。

　　本合同订立时间：______年_______月_______日（即日起生效）。

　　发包方：_______承包方：_______

【建筑工程协议书】相关文章：