市政工程施工合同范本

时间：2022-07-25 11:31:21 市政工程施工合同范本我要投稿

市政工程施工合同范本

　　签订施工合同，必须遵守国家法律，符合国家政策，并具备经批准的承包工程的初步设计和总概算，承包工程所需的投资和统配物资已经列入国家计划，当事人双方均有履行合同的能力等基本条件，以保证施工合同切实可行。下面是小编精心整理的市政工程施工合同范本（精选10篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

　　市政工程施工合同范本1

　　发包方（全称）：__________项目部（以下简称甲方）

　　承包方（全称）：__________（以下简称乙方）

　　依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的南昌居住主题公园部份市政工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关南昌居住主题公园部份市政工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：__________市政工程。

　　2、工程地点：__________象湖新城。

　　3、建设单位：__________平海房地产开发有限公司。

　　二、工程承包方式、范围和内容

　　1、工程承包方式为包清工、包安全、文明施工、包质量、包工期。

　　2、工程承包范围为甲方负责施工的__________居住主题公园香榭丽居市政工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和甲方认定的实际施工工程量为准。

　　3、工程承包内容为__________居住主题公园市政工程中的砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施工内容。

　　三、具体施工承包内容和清工承包计价依据

　　1、化粪池施工承包内容和包清工计价依据

　　工作内容：配合协助放样，基坑底300mm内人工修整（不包括机械挖挖土及回填土），基坑砂包支护，材料100m内水平运输，基坑抽排水（在粉刷强度未达到前要保证水位在基底以下），砼拌制浇捣、养护（包括预制盖板），砖浇水湿润，砂浆拌制、砌筑，内外粉刷抹光，管子预埋，预制板安装、找平等。

　　计价依据：基坑砂包支护：15元/m；砼浇捣55元/m；预制盖板7元/块，基坑抽水、排水：100元/座；砖砌体：__________元/块；内外粉刷：__________元/㎡，所有工程量以实际完成工程量签证为依据。

　　2、排水管道施工承包内容和包清工计价依据砼管施工承包内容和包清工计价依据

　　a、工作内容：配合甲方放样、测量（设专人），基槽底300mm内土方人工修整，基槽支护、支模，排水、抽水，砼垫层拌制、浇捣，100m内水平运输，砼管吊装就位、承插口封头、管座砼拌制、运输、浇捣、养护、砼修补、检验后人工土方回填夯实（不包括基槽机械挖土、回填土及夯实，机械吊装的台班费用）。

　　b、计价依据：直径500~800：15元/m，直径1000：20元/m。

　　塑料加筋管施工承包内容和包清工计价依据

　　a、工作内容：配合甲方放样测量（设专人），基槽底300mm内土方人工修整平，管子埋设，管子底超挖部位回填，人工夯实（防止管子机械回填土时下沉，造成倒返水或管内积水。管子周围150mm必须回填砂土，不允许有石块、砖碴物等回填以免压破管子），不包括机械挖土、回填的费用。

　　b、计价依据：200塑料加筋管子：2元/m，300管子3元/m。埋设超过管子：6元/m。

　　3、雨污水检查井施工内容和包清工计价依据

　　a、施工内容：配合甲方施工放样，基底300mm内土方人工修整，基坑支护，排水、抽水，支模，垫层、流槽及暗井盖砼拌制、浇捣、养护，砌块浇水湿润，砂浆拌制、砌筑，内外粉刷，安放井座、井盖，爬梯、养护，材料100mm水平运输（井座盖从仓库提货），井内清理干净。根据绿化地坪及铺装面层、检查井进行高度调整、修改（机械作业后破损需返工重做，另行计算），配合水电安装施工。《1》《2》《3》《4》《5》

　　b、计价依据：直径为1500：250元/座；直径为1250：180元/座；直径为1000：140元/座；直径为700：63元/座（深度在内），直径为700，深度在以上：100元/座，检查井盖板70070080，每块4元。

　　4、围墙施工内容和包清工计价依据

　　施工内容：配合甲方测量、放样，基底300mm内土方人工修整，基槽灌水、人工夯实，卵石垫层，支模，砼垫层拌制、浇捣，砂浆拌制、砌筑，人工回填土（不包括机械开挖，回填费用）夯实，水平距离100m运输。

　　计价依据：砼垫层（含卵石垫层）：7元/m；砖砌体：__________元/块；预制板安装另行计算。

　　5、其它景观、台阶、明沟、路侧石安装等工程内容和计价依据

　　施工内容：所涉及工作面内基底300mm内的人工土方开挖、回填，人工土方平整夯实，场地平整，饰面块材料粘合层以下的所有泥工施工内容，砼浇捣、养护、粉刷、砌筑等工程，材料100m水平运输。

　　计价依据：砼垫层含卵石垫层（汽车停车为位）：8元/㎡，人行道、公园、入户通道、自行车位饰面块粘合层以下的垫层：元/㎡，区内小路砼7元/㎡，随捣随抹压光1元/㎡，水泥砂面层压光地面：3元/㎡。圆弧形花坛砖砌体元/块，其它砖砌体元/块，砼构件、砼道路浇捣55元/m。

　　6、施工作业所需要的机具，如翻斗车、砼平板振动机、砼振动棒、铁镐、铁锹、灰桶、放样墙线、抹子、铝合金贴尺、榔头、凿子等施工基本机具，概由乙方自备和维修保养、保管，且乙方自备的上述机具必须满足其施工承包内容的施工需要，必须服从甲方施工现场的统一规范管理，乙方自备的上述机具费用均已综合考虑在本合同给定的包清工单价内。乙方施工承包范围的施工内容，甲方为乙方提供搅拌机一台，泥浆泵二台，电缆和配电箱，但乙方应对甲方提供的机具设备妥善维护和保管，工程完工后及时交还甲方，对乙方非自然损坏的机具设备，乙方应参照市场价赔偿。

　　7、乙方应根据其工程包清工价款，按甲方财务管理要求编制员工工资表给甲方。

　　8、乙方包清工价款已包含其施工管理、施工机具、施工员工工资、奖金、各类津贴、夜餐、劳保福利、学习培训、技术措施、赶工费、人员机具进场、安全、文明施工、临设安置以及气候影响的停工、窝工之类非生产用工等施工涉及的全部费用。

　　9、上述承包范围以外的施工内容，所发生的点工由项目部管理人员根据实际情况指定技工和普工作业。甲乙双方约定在保证质量、安全和进度效率的情况下，技工按6元/小时，普工按4元/小时结算。

　　10、遇特殊情况，现场需紧急处理的材料、机具等，乙方应无条件服从甲方指挥，予以清理或搬迁等。

　　四、工程工期

　　1、本工程施工工期必须在保证工程质量前提下，组织充足的作业人员，与各相关工种密切配合，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期，由于乙方原因造成停工，延期施工，则每延误一天按500元处罚，罚款最多不超过其工程包清工价款造价的5%。

　　2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。乙方在上述情况发生3天内，就延误时间、内容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报建设单位、监理并协助签证。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　_______年____月____日

　　市政工程施工合同范本2

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　本工程根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规等文件精神，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，甲乙双方就______工程分包承建达成一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工作地点：

　　三、工程内容：

　　室内田径馆和室外田径场地铺设7cm沥青砼，室内田径馆面积暂定为5012平方米，室外田径场地面积暂定为8919平方米。

　　四、承建方式：

　　根据甲方审定工程造价，乙方对工程实行包质量、包工期、包材料、包保修。

　　五、建设工期：

　　20天

　　六、工程造价：

　　1、底层为重胶沥青砼单价：4cm*12元 /cm*平方米=48元/平方米 13931平方米*48元/平方米=668688.00元

　　2、面层为改性沥青砼单价：4cm*14元/cm*平方米=42元/平方米 13931平方米*42元/平方米=585102元 13931平方米面积为暂估面积。待工程完工后，应按实际铺设沥青砼面积据实结算。实际工程造价为：底层实际面积*单价+面层实际面积*单价

　　七、付款办法：

　　乙方机械全部进场后，跑道底层乳化沥青喷洒完毕，甲方付工程造价30%进度款。乙方底层重胶沥青砼铺设完毕后，甲方再付工程造价40%进度款。面层改性沥青砼铺设完毕后，经北京绿茵天地体育产业股份有限公司现场技术负责人和甲方代表验收合格后三日内甲方再支付至实际工程造价总额的95%，余额5%质保金至本合同一年期满后无质量问题，甲方在15个工作日内予以付清。由乙方施工的分项工程资料必须按规范及监理收集、归整。整理完善后移交项目部归档。

　　八、材料供应：

　　乙方自行采购。

　　九、技术要求：

　　乙方必须严格按工程施工规范施工，在施工中需要变更、修改厚增减项目必须经过业主同意，方能施工。

　　十、质量要求：

　　甲方驻派一名项目经理配合现场质量管理，并接受业主委托的监理公司指派现场监理工程师进行工程质量监理，工程质量实行工序、部位、单位三级质量检验制。乙方应按有关技术规范精心施工，每道工序乙方均需在仔肩合格的基础上交业主质监代表，对质量不和格的，无条件返工或停工，其费用由乙方自理。

　　十一、施工管理：

　　乙方在开工前须按建设工程建设标准向业主及监理投送施工组织设计及开工报告，经监理批准后方能开工，乙方要积极配合搞好施工协调工作，协助办理有关手续，搞好施工期间的交通管理工作，保证交通畅通，要进行硬质打围，保证文明施工。

　　十二、如遇不可抗拒的自然灾害，工期由双方商定。

　　十三、工程保修：工程验收后，乙方对本工程保修壹年。

　　十四、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

　　合同签章后立即生效，本工程竣工验收保修期结清尾款后自动失效。

　　甲方(公章)：________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日________年____月____日

　　市政工程施工合同范本3

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同》(CF一1999—0201)，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：

　　1.3工程内容：

　　1.4工程立项批准文号：

　　1.5资金来源：

　　1.6承包范围：

　　1.7承包方式：

　　二、合同文件及解释顺序

　　1.中标通知书；

　　2.投标书及附件；

　　3.本合同条款；

　　4.标准、规范及有关技术文件；

　　5.图纸；

　　6.工程量清单；

　　7.工程报价单或预算书；

　　8.合同履行中有关工程的洽商、变更等书面协议。

　　三、双方一般权利和义务

　　3.1发包人工作

　　1.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、道路交通管理事项等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

　　2.将施工所需水、电、电讯线路在签订合同一周内从施工场地外部接至工程地点，保证施工期间的需要；

　　3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

　　4.在合同签订一周内向承包人提供__套图纸(含返还的三份竣工图)。并向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

　　5.办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外)；

　　6.水准点与坐标控制点在签订合同后__日之内由发包人组织设计单位向承包人现场交验；

　　7.在签订合同后，由发包人组织监理单位、承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

　　8.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木、园林绿化的保护工作，承担有关费用；

　　9.负责向市政工程造价管理机构办理工程备案；负责向市政工程质量监督机构办理质量报监；

　　10.双方约定发包人应做的其他工作：

　　3.2承包人工作

　　1.向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

　　2.根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

　　3.向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的约定；

　　4.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、卫生管理和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人；

　　5.已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已竣工工程成品的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的，应相应追加特殊措施保护费；

　　6.做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担施工中发包人已明示施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木破坏的赔偿费用；

　　7.双方约定承包人应做的其他工作：

　　3.3派驻工程师及权限

　　1.发包单位派驻工程师姓名：______，职务：____，发包人委托的职权：______

　　2.监理单位派驻工程师姓名：______，职务：______，发包人委托的职权：______

　　3.承包单位派驻项目经理姓名：______职务：______

　　4.承包单位派驻技术负责人姓名：______职务：______

　　四、工期

　　4.1工期

　　开工日期：________年_____月_____日，竣工日期：____年__月__日，合同工期：总日历天数__天。

　　4.2工期延误

　　承包人应当按照本合同约定的开工日期开工、竣工日期竣工。因下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

　　1.发包人未能按本合同的约定提供图纸及开工条件；

　　2.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

　　3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　4.设计变更和工程量增加；

　　5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

　　6.不可抗力；

　　7.双方约定工期顺延的其他情况：

　　五、质量

　　5.1工程质量

　　5.1.1工程质量标准：

　　5.1.2工程施工和质量标准评定依据的标准、规范：

　　(1)给排水构筑物施工及验收规范GBJl41-90

　　(2)沥青路面施工及验收规范GB50092—96

　　(3)给排水管道工程施工及验收规范GB50268-97

　　(4)水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97-87

　　(5)建设工程文件归档整理规范GB／T50328-_________

　　(6)市政道路工程质量检验评定标准CJJl—90

　　(7)市政桥梁工程质量检验评定标准CU2-90

　　(8)市政排水管渠工程质量检验评定标准CJJ3-90

　　(9)市政工程质量检验评定标准(城市防洪工程)CJJ9-85

　　(10)城市供热管网工程施工及验收规范CJJ28-89

　　(11)城市道路养护技术规范CJJ36-90

　　(12)城市供热管网工程质量检验评定标准CJJ38-90

　　(13)城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44-91

　　(14)城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-_________

　　(15)城市桥梁养护技术规范CJJ99-_________

　　(16)市政基础设施工程施工技术文件管理规定(建设部建城〔_________〕221号)

　　(17)其他需要明示的标准、规范名称：

　　5.2隐蔽工程和中间验收

　　工程每一道工序在承包人自检的基础上，需经工程师验收合格方可进行下一道工序。

　　5.3工程试车

　　工程试车要求及费用的承担：

　　5.4竣工验收

　　工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，__天内向发包人提供__套完整竣工资料及竣工验收报告、__套竣工图。

　　5.5质量保修

　　具体保修项目内容、范围、保修期、保修责任、质量保修金的支付在附件《工程质量保修书》中约定，质量保修书作为本合同的附件。

　　六、安全施工

　　6.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的，相关责任和因此发生的费用由承包人承担。

　　6.2承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前必须报经有关主管部门审批同意、经工程师认可后，方可实施，防护措施费用由发包人承担。

　　6.3针对工程自身条件的安全施工约定。

　　七、合同价款确定与支付

　　7.重合同价款及调整

　　7.1.1本合同价款采用__方式确定。

　　合同价款金额(大写)：__元(人民币)

　　￥：__元

　　其他说明：

　　7.1.2因工程变更、索赔等原因引起的价款变更、追加，承包人提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

　　(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

　　(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

　　(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人审核确认后执行。

　　7.1.3双方对价款调整的其他约定：

　　7.2工程预付款

　　工程预付款的约定：

　　工程预付款起扣的约定：

　　7.3工程量确认

　　承包人提交已完工程量报告的时间：

　　工程师确认已完工程量的时间：

　　7.4工程款(进度款)支付

　　在确认工程实际进度后__天内，发包人向承包人支付工程款(进度款)的__％，对应扣回的预付款、确认的工程变更价款、确认的追加合同价款同期进行结算、支付。

　　7.5竣工结算

　　7.5.1工程竣工验收报告经发包人认可后__天内，承包人按照本合同约定的合同价款调整内容、要求，向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，进行工程竣工结算。

　　7.5.2发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后__天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后，以结算价款的__％作为质量保修金，余款经__确定后结清。

　　7.5.3质量保修金的返还按本工程质量保修书协议约定内容执行。

　　八、材料设备供应

　　8.1发包人供应材料设备：

　　8.1.1发包人对供应的如下材料设备向承包人提_____品合格证明，并对其质量负责：

　　8.1.2发包人供应材料设备结算方法：

　　由发包人按照采购材料设备情况直接与供货单位结算，如果在工程合同中已包括材料设备价格，发包人在工程进度款中扣回相应材料设备款，同时支付材料设备价款的__％作为工地保管费给承包人。

　　8.2承包人采购材料设备

　　承包人采购的材料设备在使用前，应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

　　九、违约、索赔和争议

　　9.1违约

　　9.1.1发包人违约，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

　　9.1.2承包人违约，赔偿因其违约给发包人造成的损失，工期不予顺延。

　　9.2索赔

　　合同当事人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给对方造成损失的，被损害方可在事件发生28天内向对方提出索赔。索赔报告和有关资料送达对方28天内未予答复或未对索赔方作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

　　9.3争议

　　双方在履行合同发生争议时，请____调解；调解失败，共同约定向

　　①提请_____；

　　②向人民法院提起诉讼。

　　十、奖励与惩罚

　　十一、补充条款(可附页)

　　十二、其他

　　12.1.1发包人投保以下内容_____，并支付_____费用：

　　1.建设工程和施工场地内发包人的自有人员及第三方人员生命财产_____；

　　2.运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备_____；

　　3.发包人委托承包人办理的_____事项：______。

　　12.1.2承包人投保以下内容_____，并支付_____费用：

　　1.承包人从事危险作业职工的意外伤害_____；

　　2.承包人施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备_____。

　　12.2担保

　　12.2.1发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：______，担保合同作为本合同附件。

　　12.2.2承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：______，担保合同作为本合同附件。

　　12.2.3双方约定的其他担保事项：______。

　　12.3.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

　　12.3.2合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　12.4合同生效与终止

　　合同订立时间：____年__月__日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定__天后生效。

　　12.5合同份数

　　12.5.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

　　12.5.2本合同副本__份，其中发包人__份，承包人__份。

　　12.6其他

　　其他未尽事宜可参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同》(CF—1999—0201)进行洽商协议补充，并作为本合同的补充内容。

　　发包人：(公章)

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　承包人：(公章)

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　_______年____月____日

　　市政工程施工合同范本4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据工程建设的需要，甲方将承建的____的劳务施工委托给乙方，为明确甲乙双方责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经甲乙双方自愿完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规、结合本工程具体情况，经双方协商达成一致，签订本合同并共同遵守。

　　一、劳务分包人资质情况

　　身份证号码：____住址：____

　　二、工程概况：

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：甲方原有住宅院内

　　3.承包范围：土建、装饰、水电包工包料；

　　三、使用的标准和适用法律：

　　1.运用法律法规：《中华人民共和国民法典》。

　　2.运用标准、规范：现行国家及省市地方标准、规范。

　　四、甲乙双方责任和义务：

　　1.乙方进场前应向甲方提交劳务班子配备的人员及其职称或上岗证明书(复印件)各一套；甲方为工程发包方，乙方应服从甲方对于工程范围的统一管理。

　　2.甲方对入场工人进行技术交底、安全交底并执行三级教育卡制度。

　　3.甲方负责协调施工现场周边和其它分包班组的配合，以确保施工顺利进行直至完成。

　　4.乙方必须服从甲方下发的各种指令性文件，在工程施工中不得野蛮操作或瞎指挥。

　　5.乙方应严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，工完场清、料用尽；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

　　6.乙方必须根据甲方现场施工技术人员的技术指令进行施工，不得将不合格的构件材料使用到工程的任何部位；

　　7.妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；乙方从甲方处领用的各种材料、设备，由乙方自行看管，丢失部分由乙方赔偿。

　　8.甲方按时支付工资后，乙方必须按时支付民工工资，不得有拖欠、克扣民工工资等行为。否则，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。

　　9.乙方人员如果违反以上约定的，甲方有权给予相应的经济处罚，直至解除合同。

　　五、施工安全及文明施工管理；

　　1.遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的统一安排管理，按甲方规划安排指定的地点、位臵进行材料堆放，保持施工场地整齐、道路畅通。

　　2.施工人员进入现场必须正确戴好安全帽，做到安全文明施工。

　　3.做好施工现场文明管理，进行材料分类堆码整齐，做到工完场清料尽。

　　4.施工期间乙方必须采取严格的施工安全措施，由于乙方违章操作造成的安全事故均由乙方自行负责，由于甲方指挥失误和不可抗力因素造成的安全事故由甲方负责一切费用。

　　5.乙方应遵守国家有关主管部门对施工场地的交通、施工排水、排污、施工噪音、夜间施工、施工人员暂住和治安、环境卫生保护、安全生产以及现场防火等管理规定，接受安检、城监的检查监督，如因乙方原因造成违章事件，由乙方负责解决。

　　6.乙方人员如果违反安全文明施工管理制度的，甲方有权给予相应的经济处罚。

　　六、工期要求：

　　按甲方规定时间组织足够的劳动力，满足现场工程进度的需要，若不能满足，经甲方口头通知或书面通知仍不能满足需要者，甲方有权终止合同或处以适当经济处罚或增加调换班组。

　　七、工程单价及付款方式：

　　1、工程单价明细表

　　注：

　　①小型机具、用具(如：斗车、砂板、铁铲、两相振动器、安全帽、劳保用品)等由乙方自备。

　　②以上工作内容均以实际施工为收方结算依据，若未发生，则无工程量。

　　2、付款方式：

　　乙方确保工程质量，施工中途不付款，工程完工后1个月内付到85%，余款经验收合格后6个月内甲方付清劳务费用。

　　八、验收与交付

　　1.工程具备完工验收条件，甲方应及时组织验收。

　　2.如果乙方施工质量未达到质量要求，乙方必须承担其相应的技术处理费用及返工误工费。

　　九、乙方承诺：

　　1.在规定时间内未完成，每拖延一天罚款500元，若甲方造成由甲方负责。

　　2.乙方向总承包方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，并与甲方承担履行分包工程合同以及保持分包质量的连带责任。

　　3.因施工造成甲方施工窝工、返工的一切费用和责任由乙方承担，并自愿接受甲方合理的经济处罚。

　　4.乙方因工程质量进度致工期违约，或因乙方原因在施工过程中对第三人造成损害，使甲方产生承担赔偿责任时，甲方有权向乙方追偿。

　　5.乙方如果拖延工期、组织不力、管理不善，甲方有权终止本分包合同，责令乙方____日内退场，其劳务费用只结算已完合格工程量总额的70%。乙方承担因此造成的损失和责任。

　　十、其它

　　1.本合同未尽事宜，经双方协商后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　2.本合同一式三份，甲方两份、乙方一份。本合同经双方签字盖章后生效，合同内容履行完毕后自然失效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

　　市政工程施工合同范本5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就

　　工程的劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包项目及方式：

　　4、开工日期：_______年____月____日

　　竣工日期：_______年____月____日

　　总工期：____ 天

　　二、合同文件使用语言文字、标准和法律

　　1、合同语言文字：汉语。

　　2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标CJJ1-20__、CJJ3-90。

　　3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。

　　三、工程款支付

　　1、工程款支付方式：现金；

　　四、争议的解决：

　　如协商不成，依法向工程所在地人民法院起诉解决。

　　五、合同份数共计两份，甲乙双方各执一份。

　　六、其它未尽事宜，双方协商再签订补充协议，补充协议与本合同同具法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　市政工程施工合同范本6

　　发包人（全称）：（以下简称甲方）

　　承包人（全称）：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的.原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：小区内一期管线敷设、灯具底座、灯具安装。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光及高层上泛光照明调试。

　　三、合同工期

　　开工日期：_______年_______月_______日，竣工日期：_______年_______月_______日管线敷设工期总日历天数20天、灯具安装日历天数30天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准必须全部优良（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责）。

　　五、合同价款

　　1、金额（大写）：管线敷设、安装及调试费用：（固定总价）￥：171711.00元

　　2、灯具价格：另行商定，甲方保留可增加权力，暂定左右（此项费用另行签署补充合同。

　　六、付款方式

　　合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，并敷设各种路灯管线，待管线、灯杠（柱）基础完成以后，支付合同价款的20%，即RMB_______元，灯具进工地并安装完毕后，再支付合同价款的20%，即RMB_______元，通电调试完毕后，支付合同价款的20%，即RMB _______元，剩余工程设备款，一年后结清。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　市政工程施工合同范本7

　　甲方（全称）：______________________________

　　乙方（全称）：______________________________

　　本合同中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于____________年____________月____________日签订施工合同编号为____________的《施工合同》（以下简称“原施工合同”）中的定义相同。

　　鉴于：甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容，特订立以下补充合同。

　　一、合同内容变更部分为：

　　1、因乙方新购置一批自卸车辆，甲方应保证乙方土方总运量，不低于____________方。

　　2、因甲方原因导致车辆停工，每天补偿车辆误工费____________元。具体包括：

　　甲方应保证乙方施工人员住宿通水通电，如断水断电超____________小时，乙方无条件停工，由此产生的经济损失由甲方承担；

　　如天气及路况达到可开工的条件，甲方无法安排乙方施工超____________小时，乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；

　　节假日、双休日或者银行出现故障和特殊情况可顺延，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款，如超过____________小时乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；

　　甲方保证施工工地内有人发货、验收，因甲方工作不到位造成乙方不能够正常施工，因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。

　　3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。如有新标段，价格另议。

　　二、本合同生效后，即成为原施工合同不可分割的组成部分，与原施工合同具有同等的法律效力。

　　除本合同中明确所作修改的条款之外，原施工合同的其余部分应完全继续有效。

　　本合同与原施工合同有相互冲突时，以本合同为准。

　　三、本合同一式____________份，甲方执____________份，乙方执____________份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（签章）：____________________________乙方（签章）：_______________________________

　　联系电话：______________________________联系电话：_________________________________

　　________________年__________月__________日________________年__________月__________日

　　市政工程施工合同范本8

　　甲方：______________________________

　　乙方：______________________________

　　甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充合同：

　　一、工程造价

　　1、土建工程造价按_______________类工程取费，总价下浮_______________%后为甲乙双方土建工程结算造价。

　　2、安装工程造价按_______________类工程取费，总价下浮_______________%后为甲乙双方安装工程结算造价。

　　3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前_______________个月至_______________年_______________月_______________日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

　　4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负____________万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负____________万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。

　　5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。

　　6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价____________%（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

　　7、工程造价计算依据以本合同相关条款，机械工业部____________设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

　　8、设计变更和经济签证均按本合同相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。

　　二、甲供工程材料、设备和甲分包工程

　　1、甲供材料有：钢筋、商品砼。

　　2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。

　　3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。

　　三、工程款支付

　　1、在____________年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出____________及甲方领到项目预售许可证后____________日内，甲方应向乙方支付足____________万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在____________个月内审核完毕，并在其后____________个月内按月平均分____________批付清工程结算尾款。

　　2、____________年以后施工的.桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后____________日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在____________个月内平均分____________次付清工程尾款（即每次支付____________分之一审定结算款）。

　　3、地下室工程完工出±____________后____________日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在____________日内审核完，并支付结算款的____________%，其余的____________%在扣除结算总价____________%的工程保修金后在主体封顶后____________日内支付。

　　4、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成____________层支付____________%工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分____________段，每次支付____________%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成____________层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付____________%工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在____________日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后____________日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。

　　5、工程竣工验收完后____________日内按工程合同暂定造价付至____________%，在工程结算审定后____________日内平均分____________期支付完工程结算余款（扣除____________%保修款）。当结算时间超过____________个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起____________天内甲方付至工程总价的____________%。

　　四、施工许可证及其他各项手续

　　本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方提供有关手续后____________日内办妥交给甲方。

　　五、本合同未尽事宜

　　本合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

　　本合同为报建合同不可分割之附件，报建合同中与本补充合同有相异之处，以本合同为准。

　　本补充合同经甲、乙双方签字盖章及____________项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。

　　甲方（签章）：____________________________乙方（签章）：_______________________________

　　联系电话：______________________________联系电话：_________________________________

　　________________年__________月__________日________________年__________月__________日

　　市政工程施工合同范本9

　　发包人：________________________________

　　承包人：________________________________

　　为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充合同条款的情况下，签定本工程施工合同补充合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：___________________________________。

　　2、工程地址：___________________________________。

　　3、建筑面积：___________________________________。

　　4、结构类型：底层为_______________结构、地上_____________层为_______________结构。

　　5、设计单位：___________________________________。

　　6、监理单位：___________________________________。

　　二、工程内容及承包范围

　　1、_______________改为_______________。

　　2、_______________取消。

　　3、本工程为满七层，结构找坡。

　　4、楼梯踏步为_______________。

　　5、外墙_______________取消。

　　6、_______________取消，改为_______________。

　　7、其余均按原图施工。

　　三、合同工期

　　（本合同中所列日期均为日历天数记）

　　开、竣工日期：

　　开工日期：______________年_______________月______________日；

　　竣工日期：______________年_______________月______________日；总工期_______________天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。

　　四、付款方式

　　本工程按建筑面积一次性包干，_______________元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体_______________层，_______________安装完毕，甲方按合同总价的_______________%支付给乙方，主体_______________安装完毕，甲方按合同总价的_______________%支付给乙方，主体_______________完工，甲方按合同总价的_______________%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的_______________%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的_______________%，滞留_______________%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。

　　五、合同生效与终止、争议处理

　　1、除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。

　　2、本补充合同一式_______________份（其中正本_______________份），甲乙双方各执正本_______________份、副本_______________份。

　　3、本补充合同系《_______________工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充合同为准。

　　4、本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交_______________市仲裁委员会。

　　5、本补充合同自双方签订之日起_______________日内生效。

　　甲方（签章）：____________________________乙方（签章）：_______________________________

　　联系电话：______________________________联系电话：_________________________________

　　________________年__________月__________日________________年__________月__________日