授权委托书
委托他人代表自己行使自己的合法权益，被委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书叫委托书。在当今社会生活中，我们在生活中也会经常用到委托书。怎么写委托书才能避免踩雷呢？以下是小编收集整理的授权委托书，仅供参考，大家一起来看看吧。
授权委托书1
委托人：姓名xxx性别xx年龄xx身份证编号xxxxxxx
受托人：姓名xxx性别xx年龄xx身份证编号xxxxxxx
兹委托受托人xxx为我的`代理人，全权代表我办理下列事项：
(写明办理的事项)
代理人在其权限范围内签署的一切有关文件，我均予承认，由此在法律上产生的权利、义务均由委托人享有和承担。
代理人有(或无)转委托权。
xxx
20xx年xx月xx日
授权委托书2
徐水县住房和城乡建设局：
今委托 同志（职务 身份证号码）全权代表本人办理坐落在 的房产注销事宜。
委托人： （签章）
单 位： （签章）
委托代理人： （签章）
委托日期 年月 日
附注：
受委托人办公地点：
撤销授权委托书范本
自即日起，解除在贵院受理的公司与刘玉芝劳动纠纷一案中，本公司与之间的`委托代理关系。委托本公司雇员 为本公司的一审阶段的诉讼代理人。
此致
人民法院
有限公司
二〇一八年七月二十九日
授权委托书3
委托人：______有限公司
法定代表人：______，职务：______
受委托人姓名：____________律师事务所律师
委托事项：__________________
委托人现委托以上受委托人，代为到__市第一人民法院__法庭，办理(______)东______法民______初字第______号案件的担保金退费手续，签收相关法律文书及与本案有关的其它资料。
代理期限：从授权之日起，至上述事项处理完毕之日止。
委托人：____________有限公司
法定代表人：
______ 年 ______ 月 ______日
授权委托书4
一、委托监理单位：__监理有限公司
二、总监理工程师：___;专业监理工程师：___;监理员：___
三、委托监理工程范围和内容：
1、监理范围：__县__区安置房二期工程建筑、结构、给排水、电等详见施工图所明确的建筑施工内容。
2、监理工作内容：施工阶段监理。
四、监理单位在委托的工程范围，享有以下权利：
1审查施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和安全保证体系并监督实施。
2参与工程结算的审查。
3、选择工程总承包的建议权。
4、选择工程分包人的认可权。
5、对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
6、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
7、审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
8、主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
9、征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告，则应在24小时内向委托人作出书面报告。
10、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用;对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
11、工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
12、在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人，在监理过程中如发现工程承包人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
在委托的'工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。
五、建设单位赋予监理工程师的权力是：
1、发现建设工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求
的，应当报告建设单位要求设计单位改正。
2、认为工程施工不符合设计要求、技术标准和合同约定的，或者可能产生工程质量或安全隐患的，有权要求建筑施工单位改正。
3、对影响建设工程主体结构质量和安全的建筑材料、构配件和设备，未经签字认可，不得在工程上使用或安装;对其他质量不合格的建筑材料、构配件和设备，要求施工单位停止使用;未经监理工程师签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序施工。
4、对隐蔽工程进行验收;未经监理工程师签字认可，不得进行下道工序施工。凡涉及工程造价增减的隐蔽工程和工程变更及相关的工程费用，须报建设单位审核，并由建设单位代表与总监理工程师共同签字认可。
5、建议撤换不合格的承接建设工程项目的单位、项目负责人或者有关人员。
6、建议撤换不合格的建设单位项目负责人，并有权向有关主管部门反映。
7、计划进度与建设工期上的确认与否决权。
8、工程计量、工程款支付与结算上的确认与否决权。
9、施工组织协调上的主持权。
在特殊情况下，如出现危及生命、工程或财产安全的紧急事件时，监理工程师有权指令承建单位实施解除这类危险的作业，或必须采取的其他措施。
__公司
法人代表：
20__年6月20日
授权委托书5
委托人： 住所： 受委托人：
委托人现委托上列受委托人作为委托人与李桂英借款执行纠纷案的执行代理人，代为申请执行被执行人的'财产。
上列受委托人的代理权限为：
1、代为申请执行；
2、代为进行执行和解；
3、代为领取执行标的物、财产（包括领取现金）；
4、代为调查、提供被执行人的财产线索；
5、代为签收有关法律文书。
委托人：
时间：
授权委托书6
委托人：________，性别：____，________年____月____日出生，身份证号码：________________________。
委托原因、事项、权限：
委托人崔成德是位于吉林省敦化市__________________号房屋的所有权人(房屋所有权证编号：_________,建筑面积_________平方米）。现我同意出售上述房产。因为我年老体弱多病不能进行长途旅行，所以不能亲自办理该房产的买卖及相关手续，故委托_崔晓玲为我们的合法代理人，全权代表我办理如下事项：
1、在符合依法出售的前提下，代我们办理此房的买卖交易手续;代为签署以上房屋的买卖合同;
2、代为到房地产交易管理部门办理此房产权转移、过户等相关事宜;
3、代为办理与出售此房相关的物业管理费、水电、燃气、暖气、公共维修基金等交割手续;
4、协助买方以买方名义办理银行贷款相关手续并签署相关文件;
5、代为收取相关售房款;
受托人在上述委托范围内所进行的一切行为和所签署的一切文件我均予以承认，并承担由此产生的`一切法律后果。
委托期限：自委托之日起至上述委托事宜办完为止。代理人有转委托权。委托人：年月日
委托人;张三，男，_________年_________月_________日出生，现住__________________省__________________市_________区_________宿舍_________栋_________单元_________室，身份证号码：_________。
委托人;李四，女，_________年_________月_________日出生，现住__________________省__________________市_________区__________________宿舍_________栋_________单元_________室，身份证号码：__________________。
受托人：王五，男(女)，_________年_________月_________日出生，现住__________________省__________________市_________区__________________宿舍_________栋_________单元_________室，身份证号码：__________________。
委托人张三、李四系夫妻。我们二人共同共有坐落在__________________房产一套（房屋所有权证编号：__________________,建筑面积__________________平方米），我们拟将上述房产出售，特委托王五全权代表我们办理上述房产的出售、签订买卖协议、查档、代收房款及房屋过户等事宜。受托人王五在办理上述事项中所签署的一切有关文件我们均予以承认。受托人王五有转委托权。
委托期限：自_________年_________月_________日至_________年月_________日_________止
委托人：_____________________________
_________年_________月_________日
授权委托书7
委托人声明：本人是在对公司董事会投票委托的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次临时股东大会暨相关股东会议登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的.，则以下委托行为自动失效。
本公司/本人作为委托人，兹授权委托___公司代表本公司/本人出席20x_年_月_日在___召开的___公司20__年第_次股东大会暨相关股东会议，并按本公司/本人的意愿全权行使表决权。
本项授权的有效期限：自签署日至20___年___月___日相关股东会议结束
委托人持有股数： 股
委托人股东账号：
委托人身份证号(法人股东请填写法人营业执照注册号)：
委托人联系电话：
委托人(签确认，法人股东加盖法人公章)：
签署日期：___年___月___日
授权委托书8
兹授权同志，为本单位在广东电网公司清远供电局办理用电业务的代理人，其权限是：
□全权办理用电业务，包括代表法人对供电方案或有关协议等重要事项作出决定
□作为经办联系人，仅办理有关手续。
本授权委托书有效期限：20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日
单位名称：xxx（盖章）
法人签字：xxx
联系电话：xxx
代理人签字：xxx
联系电话：xxx
授权委托书9
我（姓名）系 的.法定代表人，现授权委托 的 为我公司洽谈 项目的法定代表人授权委托代理人，洽谈本工程的相关事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：
性别 ：
年龄：
身份证号码：
职务：____
投标人： （盖章）
法定代表人： （签字或盖章）
授权委托日期：年月 日
授权委托书10
户名：__________账号：__________开户行：__________
委托方签章
日期：____年____月____日
受托方签章
日期：____年____月____日
委托单位：________________法定代表人：________________
受委托人：姓名：________，工作单位：________________职务：________，职称：________
姓名：________，工作单位：________________职务：________，职称：________
现委托上列受委托人在我单位与________________________因________________纠纷一案中，作为我方诉讼代理人。
代理人____________的代理权限为：____________________
代理人____________的代理权限为：____________________
委托单位：________________（盖章）
法定代表人：________________（签名）
日期：____年____月____日
授权委托书11
委托人：__________________，_____，_____族，_____年_____月_____日出生，身份证号码：_____________________________，地址：_______________________________，联系电话：___________________________。
受委托人：__________________，_____，_____族，_____年_____月_____日出生，身份证号码：______________________________，地址：_______________________________，联系电话：___________________________。受委托人系委托人的_______________。
现委托________在委托人________与________和________遗产纠纷一案中，作为委托人的诉讼代理人。对受委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件，委托人均予以认可，并承担相应的.法律责任。
委托诉讼代理人________的代理事项和权限：__________
代为提起诉讼;代为答辩;代为提出回避申请;代为收集、提供证据;代为承认、放弃、变更诉讼请求;代为调查收集证据;代为出庭参加诉讼;代为调解;代为和解;代收法律文书;代为申请执行;代为提起反诉或者上诉等特别授权。
委托人(签名、按印)：__________
_____年_____月_____日
授权委托书12
公司单位:
本人因为病假的.原因不能够亲自到其他公司办理一些业务，所以现在授权委托孙先生。代为办理这些事项。委托人在权限范围内签署的一切有关文件我都给予承认，由此所造成的一切责任都由本人承担。
委托人:
被委托人:
日期:
授权委托书13
委托人：
性别:
身份证号:
被委托人:
性别：
身份证号：
本人因个人原因，不能亲自领取《毕业生双向选择就业推荐表》和《毕业生就业协议书》，特委托 ，做为我的`代理人，全权代表我领取《毕业生双向选择就业推荐表》和《毕业生就业协议书》，在过程中造成的污损、破损、遗失及造成的后果由本人负责。
委托期限:自签字之日起至上述事项办完为止。
委托人:
年 月 日
被委托人：
年 月 日
授权委托书14
本人，xx，是美国ⅩⅩ贸易公司总裁，兹委托xx律师事务所xx律师代理美国ⅩⅩ贸易公司起诉xx有限公司一案，法官作出有利于原告裁判后，xx律师将继续代理美国ⅩⅩ贸易公司接收判决或裁定书。已于xxxx年xx月xx日向法院提起接收判决或裁定书的申请，美国ⅩⅩ贸易公司已与律师订立了委托代理协议。
美国ⅩⅩ贸易公司总裁
日期：20xx年xx月xx日
授权委托书15
平安融资担保（天津）有限公司：
鉴于本人需委托平安融资担保（天津）有限公司（以下简称“担保公司”）为本人名下的个人借款提供担保服务，为了使担保公司能够对本人信用作出合理评估，在担保公司受理审查本人的担保申请、承接担保业务（如有）及后续理赔、追偿等期间，本人不可撤销地授权担保公司：
一、向征信机构(包括但不限于中国人民银行个人信用信息基础数据库和经中国人民银行批准设立的征信机构)、银行、财务机构等采集、查询、收集、使用本人的'征信信息并获取有关个人信用报告，以及向上述机构报送本人的个人信用信息及信用报告。
二、允许将本人的信用报告相关信息提供给平安集团（即中国平安保险（集团）股份有限公司及其直接或间接控股的公司）使用。
三、本人同意无论以上业务申请是否获批，该授权均持续有效且担保公司无需退还本授权书及其他业务申请资料。 上述授权一经做出，不可撤销或变更。特此授权。
授权人：___
身份证件类型：___
证件号码：____
授权日期： ____年__月__日
【授权委托书】相关文章：
授权委托书“授权委托书”10-24
授权委托书模板授权委托书03-06
有关授权委托书 授权委托书的内容02-13
授权委托书授权委托书范文模板02-28
授权委托书“授权委托书”(6篇)11-05
授权委托书“授权委托书”6篇11-05
最新个人授权委托书（业务授权委托书）03-09
投标报名授权委托书 授权委托书 投标09-21
授权委托书“授权委托书”汇编6篇11-05
授权委托书精选03-16