安装工程施工协议天然气

时间：2024-03-27 13:03:00 施工合同我要投稿

相关推荐

安装工程施工协议天然气

　　在当今社会生活中，协议的使用成为日常生活的常态，协议能够成为双方当事人的合法依据。那么你真正懂得怎么写好协议吗？以下是小编整理的安装工程施工协议天然气，希望能够帮助到大家。

安装工程施工协议天然气

安装工程施工协议天然气1

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：_________ (以下简称乙方)

　　为保证甲方天然气工程建设正常进行，明确甲乙双方权利、义务，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，经甲乙双方友好协商，就乙方承包甲方天然气工程达成以下协议：

　　一、甲方________天然气有限公司将其天然气管道安装工程委托给乙方进行工程施工，施工地点为甲方项目(工程)所在地。

　　二、乙方成立________建设工程有限公司第一项目部代表乙方专门负责甲方所委托的各类燃气工程施工任务。

　　三、各单项工程施工的具体内容及结算方式等由乙方成立的________建设工程有限公司第一项目部另行与甲方签订单项工程《安装工程施工合同》，结算按单项工程的约定执行。

　　四、乙方保证其施工资质满足甲方工程建设的需要，并经甲方审核同意且将相关资质文件报甲方备案后方可承包甲方天然气工程；乙方所承包天然气工程不得转包或者违法分包。

　　五、乙方成立的第一项目部必须做到安全、文明施工，禁止违章、违规作业；乙方对其成立的`第一项目部在工程施工过程中发生的事故负责。

　　六、合同承包期限到期后，乙方承包甲方的天然气工程未完工的，乙方必须按该单项工程施工合同约定内容负责该单项工程施工直至完工，同时做好工程交工资料和决算的编制、移交等相关工作。

　　七、本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同签字盖章后生效，期限暂定贰年。

　　九、本合同在履行过程中，双方发生争议的，协商解决；协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　十、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

　　合同签订地：____________

　　发包方：_________ 承包方：____________

　　负责人(签字)：_____ 负责人(签字)：____________

　　______年______月______日 ______年______月______日

安装工程施工协议天然气2

　　合同编号：

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就乙方承包天然气工程达成以下协议：

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程承包范围及内容：

　　四、承包方式及材料供应：

　　本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须按照施工图设计要求进行材料采购，各种材料必须有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能使用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方承担。

　　五、工期：

　　本工程计划开工时间：年月日

　　计划完工时间：年月日

　　工期天。(施工期间如遇天气或人力不可抗因素影响，工期顺延。)

　　六、工程验收标准及质量等级

　　验收标准：应当符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-20__)、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ63-20__)、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》(CJJ94-20__)等行业规范、标准要求及本工程的施工图纸、施工合同等双方约定。

　　质量等级：合格

　　七、工程造价

　　依据设计图纸进行工程预算。编制依据：按照20__年《陕西省安装工程价目表》、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》及配套费率表进行工程造价预(决)算，工程造价经甲方审核认可签字后方能生效。

　　八、付款方式：

　　合同签订后，甲方按照预算价预付70%工程款;乙方工程竣工且验收合格后，甲方按决算价款扣除预付款70%工程款和5%的质量保证金(质保金不计息)，剩余工程款一次性支付给乙方;质保期为一年，在质保期内，如有质量问题，甲方通知乙方及时返修，如24小时内未进场返修，甲方有权拒付质保金。同时，甲方有权安排其他单位对质量问题进行处理、整改，所需费用从乙方质保金中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。质保期届满后，质量无缺陷，返还质量保证金给乙方。

　　九、双方责任

　　(一)、甲方责任：

　　1、负责向乙方提供施工图纸八套，并做全面的设计技术交底。

　　2、指派现场代表和监理人员，负责现场协调和工程质量监督。

　　3、为乙方协调解决施工用水、用电、临时库房等(具备用水用电条件)，费用由乙方承担。

　　4、负责办理施工许可证及施工前期相关手续。

　　5、负责协调施工过程中外围关系。

　　6、组织单项工程的竣工验收，并按时办理工程拨款结算。

　　7、对乙方施工过程有权进行监督、检查。有权对工程提出变更意见，并负责协调办理变更、签证手续。

　　(二)、乙方责任：

　　1、必须按国家及行业有关技术规范，施工图要求组织施工。合同签订后三日内向甲方提供经监理审核同意的开工报告、施工组织设计报监理方、甲方审批并接受甲方及监理单位的.质量检查。

　　2、要做到安全、文明施工，工完、料净、场地清。在施工过程中出现的任何安全问题由乙方负责。

　　3、施工中遇到图纸与实际不符无法施工时，须向甲方提出书面变更申请，经甲方同意后方可变更施工方案。否则造成的返工、窝工费用等，由乙方自负。

　　4、施工过程中对成品加强保护，因施工原因造成成品损坏需恢复原状，费用由乙方承担。

　　5、每道施工工序完工后，未经工程监理签字认可不得进行下道工序，否

　　则返工所造成的损失由乙方承担。

　　6、施工完毕竣工验收合格后14日内，须向甲方提供完整的工程技术资料4套。

　　7、工程交付使用一年内发生质量问题，乙方必须返修，费用由乙方自理。

　　十、安全责任

　　1、乙方必须做到安全、文明施工;乙方应在施工现场设置明显标志和采取安全措施，保证施工人员和其他第三人的安全。如果乙方施工人员出现工伤，或因施工、工程质量造成他人损害及其他意外事故，一切由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。

　　2、对上述责任事故，乙方应积极予以解决处理。凡因乙方怠于事故处理，致使甲方受到追究，甲方为此所垫付的一切费用，均由乙方承担，甲方有权从应付的合同款中扣除，不足的甲方有权继续追偿。

　　十一、违约责任

　　1、工程验收质量达不到合格要求，除返工外(返工费用自理)，另赔偿甲方因此造成损失，并按工程总造价的10%支付违约金。

　　2、因乙方原因造成的未按合同工期完工，工程完工延期10天以内(含10天)，每延迟一天支付违约金100元。工程延期10天以上30天以内(含30天)完成，每延迟一天支付违约金200元。超过30天，除每延迟一天支付违约金200元，并另按该工程总造价的5%支付违约金;违约金从该工程款中扣除。同时乙方须按甲方要求调整施工方案报送甲方及监理单位，审核同意完成剩余工程。

　　3、因甲方原因造成的窝工、返工，除工期顺延外，由甲方承担窝工费、返工费。

　　4、工程验收合格甲方未按时支付工程款，延迟30日内(含30日)每延迟一天支付违约金100元;超过30天，以该工程总造价5%支付违约金。

　　十二、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议为本合同的组成部分。

　　十三、合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决;协商不成，可向工程所在地的法院提起诉讼。

　　十四、本合同一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

【安装工程施工协议天然气】相关文章：