电力施工合同

时间：2023-11-04 07:05:32 施工合同我要投稿

电力施工合同

　　随着人们法律意识的加强，合同出现的次数越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编为大家整理的电力施工合同，欢迎阅读与收藏。

电力施工合同

电力施工合同1

　　甲方：___________发包方乙方：___________承包方

　　本着互利共赢的原则，甲乙双方就挂靠施工一事达成如下协议：

　　一、甲方的权利和义务：

　　1、甲方向乙方提供营业执照，资质证明，并为乙方开具本公司发票，不得提供虚假材料。

　　2、甲方监督乙方严格执行其用甲方资质与第三方签订的合同。

　　3、税务由甲方承担。

　　4、甲方要求乙方制定施工安全措施，与甲方签订施工安全协议书。

　　二、乙方的权利和义务

　　1、必须是独立核算的法人单位，并自行处理自己的债权债务。

　　2、一切对外施工签约活动，均在法律允许范畴之内，发生违法活动，自行承担后果，并赔偿给甲方造成的经济损失。

　　3、乙方必须严格按照其用甲方资质与第三方签订的合同及工程施工安全协议书的`条款进行施工。

　　4、甲方与第三方签订的电力工程施工的安全协议书的全部内容，作为甲方与乙方的合同内容并附在本协议中。

　　5、乙方不得将甲方提供的证照资质以及所有手续和证明材料转供他人使用或另作他用，一经发现，立即收回所有证照资质资料。

　　6、不得用第三方财务及发票与发包方结算，一经发现，立即收回证照资料。

　　三、特别约定：

　　1、乙方挂靠甲方的管理费用为：乙方总工程量的___________ %。

　　2、乙方负责权限范围内招标及合同的签订、履行、变更终止等一切相关事务，并承担相应的法律责任。

　　3、双方在履行本协议期间如产生的安全事故、债务纠纷等一切责任都有乙方承担，与甲方无关。

　　4、本协议如有纠纷，双方协商解决，如协商不成，由当地人民法院依法裁决。本协议一式两份，甲乙双方各持一份，签字盖章后生效。

　　甲方：___________乙方：___________

　　___________年___________月___________日___________年___________月___________日

电力施工合同2

　　(如)甲方(发包方)：

　　(如)乙方(承包方)：

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包内容：项目区输变电线路采用高压与低压配套配置，高压线采用 KV明线架设，低压采用 KV明线布置，共架设长度为公里，其中高压线公里，低压线公里。高压线采用JKLGWJ-10KV/1×70架空绝缘线;低压线采用JKLGWJ-0.6KV/1× 架空绝缘线。低压电杆采用米钢筋混凝土杆，间距米;高压电杆采用米钢筋混凝土杆，间距米。

　　架设电线按电力部门新规定的标准执行。购置安装 KVA节能变压器台及配套设施配备塑钢结构，米× 米起脊变压器房。施工前，首先要做好施工准备工作，包括技术准备、物资准备等，第二组织有关人员进行现场调查，包括进行线路复测，选择项目部、施工队驻地和材料站等;第三通过竣工验收后，做好资产移交工作。

　　4、开工日期：年月日

　　5、竣工日期：年月日

　　6、合同价款：

　　第二条：技术标准

　　一、工程范围：省批我县20xx年农业综合开发项目所涉及输变电线路工程。

　　二、施工基本要求

　　1、服从当地电网规划，基本技术参数需与当地电网的技术参数匹配，满足供电管理部门的要求;

　　2、主结线规范、简洁、清晰，电气设备材料性能先进、节能环保便于操作维护管理，高低压配电线路和电气设备规划布局合理、经济实用;

　　3、特别重视运行安全、可靠、经济、控制灵活，要实现集中控制与分散控制灵活选择;

　　4、规划设计少占耕地、施工规划少占青苗、其补偿由乙方负责。

　　5、需要定切实可行的文明施工措施和准则。

　　三、需遵守和执行的规程、规范和标准：

　　1、66KV及以下架空电力线路设计规菏(GBY0061-97)

　　2、供配电系统设计规范(GB50052-95)

　　3、10KV以下变电所设计规范(GB50053-94)

　　4、低压配电设计规范(BG50054-95)

　　5、电气装置安装工程35KV及以下架空线路施工及验收规范(GB50173-92)

　　6、电气装置安装工程电力变压器、油侵电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90)

　　7、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)

　　8、电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GBJ50150-91)

　　9、建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88)

　　10、农村低压电力技术规范(9DL/T499-20xx)

　　四、报价书编制依据：

　　1、经业主审定的施工图纸及施工说明;

　　2、定额选用《山东省安装工程计价依据》和《山东省水利水电工程预算定额》;

　　第三条：如甲主要施工人员

　　1、项目负责人：

　　2、工程技术负责人：

　　3、质量检查负责人：

　　4、安全检查负责人：

　　5、甲方驻工地代表：

　　第四条：如乙方主要施工人员

　　1、施工技术负责人：

　　2、质量检查负责人：

　　3、安全检查负责：

　　第五条：甲方工作

　　1、书面提供所需材料、高压线路布置，乙方提供给甲方服务费元。

　　2、做好当地群众工作，为乙方提供良好的`施工环境。

　　第六条：质量检查和返工

　　甲方应随时检查工程质量，如发现乙方施工质量不符合设计文件和规范要求，乙方应按甲方意见采取补救措施，彻底返工，并达到设计目的。如乙方隐瞒质量事故，有意不执行甲方意见，除返工外甲方可对乙方每以点元罚款。

　　第七条：工程质量的核实与确认，乙方应按甲方提供技术要求施工，如果施工中实际工程量与合同书中计算报价的工程量不符，按实际工程量和合同书中的单价相应增加或减少合同价款。

　　第八条：工程款支付与结算

　　签订合同生效：不拨预付款，开工后按工程形象进度拨款。工程进度完成50%，拨款20%，工程竣工，验收合格后，拨付工程款90%，剩余10%作为质量保证金，一年后支付。

　　付款方式：一律采用转帐支付。

　　第九条：竣工验收

　　工程竣工后，甲方先行初步验收，并提出质量评价意见。工程项目全部完成后，整编好竣工资料，连同初验意见，报上级主管部门，申请竣工验收。

　　第十条：争议

　　甲乙双方如果发生争议，先行协商解决，如果协商不成，可通过上级主管部门或仲裁部门解决。

　　第十一条：安全施工

　　甲方应注意乙方施工安全，并尽力为乙方安全施工提供方便;乙方更应采取必要的安全措施。施工中造成的工伤事故、伤亡抚恤费及不预见的费用由乙方负责解决，甲方不予负担。

　　第十二条：履约保证金，为维护施工质量，符合设计项目的严肃性，乙方向甲方交付履约保证金10%后，经甲方认可，甲方将履约保证金退给乙方。

　　第十三条：其它。乙方的工程量清单及报价，作为最终结算的依据。内部机密。

　　甲方：乙方：年月日：

电力施工合同3

　　甲方(建设单位)：

　　乙方(施工单位)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程承包方式及内容

　　1、乙方承包方式：全包。

　　2、工程内容：包括低压总表1块，安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆，安装低压户表塑料表箱，分户表块。

　　三、工程工期

　　1、工程时间：年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。

　　2、工程开工条件：乙方按照用电需求完成施工，要求在月日前完成交付工作。

　　3、如遇下列情况，工期相应顺延。

　　(1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。

　　(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。

　　(3)、如因特殊原因不能办理工作许可手续，施工工期顺延。

　　四、图纸资料

　　1、按照甲方委托乙方的设计以及图纸要求施工。

　　2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。

　　五、材料设备供应

　　材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方自行负责工程返工以及承担施工的相关费用。(具体详见《合同技术参数》)

　　六、工程质量

　　1、本工程严格按照甲方提供的具有设计资质的设计图纸或委托乙方设计并经甲方认可的'要求进行。

　　2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。

　　3、工程质量：合格工程。

　　七、工程价款

　　本工程总包价为人民币万元。(大写：元整)。

　　八、工程费用标准及结算方式

　　1、工程采用《20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》以及《20KV及以下配电网工程预算金额》【20xx】年的定额及配套定额。

　　2、工程费付款方式：签订合同之日付工程款的50%，工程全部完工送电验收合格后付至工程款的100%。

　　九、甲方应承担的主要工作及责任

　　1、提供乙方办理设备迁移所需的材料，并协助乙方办理相关手续。

　　2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。

　　3、提供材料的堆放场地。

　　4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。

　　5、保证现场及建筑物符合安装施工的要求，施工现场满足施工运输的需要。

　　6、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。

　　7、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。

　　8、在设备未投入运行前，负责乙方已完成安装设备的安全保卫工作，因保卫不力造成设备偷窃，由甲方负责，乙方按照50元/天支付甲方安保费用。

　　9、甲方驻工地代表：联系电话：

　　十、乙方承担的主要工作及责任

　　1、根据甲方提供的设备迁移资料办理相关手续。

　　2、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。

　　3、严格按照设计标准施工。

　　4、乙方必须按规程制度和合同规定，服从甲方的现场管理及服从甲方在安全、消防等方面的管理，且自觉、积极地、无条件的接受甲方及监理单位的监督。

　　5、工程质量：本工程应符合《电气装置安装工程10kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-92)相关要求，质量合格。

　　6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。

　　7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。

　　8、乙方负责与供电公司交接好相关事宜。

　　9、乙方驻工地代表：联系电话：

　　十一、安全施工

　　1、甲方应积极配合乙方做好安全设施，应对施工现场进行障碍物清理，清除施工现场及安全隐患，确保工程安全顺利进行。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工安全，并承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。

　　十二、工程竣工验收

　　1、竣工验收标准：《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。

　　2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起3个月。保修期内，如发生质量问题，甲方在当日内通知乙方，乙方应在接到通知后当日内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。

　　十三、其他

　　1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。

　　2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地。

　　4、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　签订时间：年月日

电力施工合同4

　　发包单位：

　　承包单位：

　　甲方将本电力工程项目发包给乙方施工，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据地方承包工程有关管理规定、国家电力公司有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时签定本协议。

　　1、电力工程项目：

　　1．1工程项目名称：浙江温岭东海塘风电场中控楼外墙装饰。详见工程合同（合同编号：zjdht-20xx-020）。

　　1．2工程地址：温岭东海塘风电场

　　2、工程项目期限：

　　20xx年 6月29 日至工程完工。

　　3、甲方的'权利和义务：

　　3．1由甲方对乙方进场人员进行电力安全生产规程介绍。

　　3．2甲方在施工过程中有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及监督检查的义务，当乙方出现有违反电力生产相关规定和风电场安全运行规定时，甲方有权作出停工整顿，限期整改。

　　3．3甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式提出。

　　4、乙方的权利和义务：

　　4．1乙方在施工前要认真勘测施工现场，详细了解电力生产区域内作业的可施工范围和停电范围，根据工程项目内容、特点做好安全措施。

　　4．2在有可能发生火灾、触电、高空坠落、机械伤害等危险或引起严重设备事故的情况下，乙方应事先向甲方详细了解清楚，并制定安全技术措施。

　　4．3乙方一经开工，就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具等等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程的安全负全面责任。

　　4．4乙方施工还应履行风电场工作票手续，在得到许可后方可作业。

　　5、本协议经双方签字后生效，作为主合同的附件与合同正本具有同等法律效力。本协议一式2份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：单位名称：————————

　　乙方：单位名称：————————

　　甲方代表：————————

　　乙方代表：————————

　　年月日年月日

电力施工合同5

　　______施工队（以下简称甲方）：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　______施工队（以下简称乙方）：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》及电力建设相关规定，遵循平等、双赢、自愿、公平公正和诚实守信的原则，经甲、乙双方协商一致，就甲方与方共同合作______电力工程项目签订本合作协议。

　　一、工程概况及合作方式

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、合作时间：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

　　4、合作方式：

　　（1）甲方施工队负责从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止的电力工程施工，占股_______％。

　　（2）乙方施工队负责从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止的电力工程施工，占股_______％。

　　二、进场时间

　　1、甲方施工队进场时间：_____年_____月_____日。退场时间：_____年_____月_____日。

　　2、乙方施工队进场时间：_____年_____月_____日。完工时间：_____年_____月_____日。

　　三、双方的权利义务

　　1、甲乙双方应按时进场施工，按时完成工程项目。

　　2、甲方施工队退场时应清理施工现场，并指派专业人员与乙方施工队进行工程交接。

　　3、甲乙双方都应认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。

　　4、双方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。

　　5、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利的施工条件。

　　6、工程安装使用的设备材料由各自施工队伍负责，并制作报表以便结算时核对。

　　四、工程验收

　　1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依是否通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。

　　2、验收不合格的部分，由施工时负责的施工队伍负责。不合格的部分应采取修理、更换等补救措施。如果工程达不到合同要求，不合格施工的队伍应承担赔偿责任，合格的那一方施工队不负责任。

　　五、工程价款与支付方式

　　1、工程总价：_______元整。（大写______元整），工程变更以实际发生增减工程量进行决算。

　　2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。

　　3、该项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例分成，其中甲方占股权分成______%，乙方占股权分成______%。

　　六、违约责任

　　1、在合作期内，项目合作双方中任一方未经其对方协商认可擅自退出该合作项目，导致工程施工进程有困难或者工程无法按时完工的，违约方同时赔偿被侵害方的损失和其他因违约方违约而支出的必要损失。

　　2、合作方如有一方违反本协议，则其他方有权取消与违约方的`合作并追究违约方的一切经济法律责任。

　　七、争议解决

　　凡有关本协议或执行本协议而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过_________仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会做出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，仲裁费由败诉方承担。

　　八、其他

　　1、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。

　　2、本协议一式_____份，自双方签字日起生效，双方各执_____份，均具同等法律效力。

　　3、本协议履行地点：__________。

　　甲方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　______年______月______日

　　乙方（签章）：

　　代表人（签字）：

　　______年______月______日

电力施工合同6

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：____________________。

　　2、工程安装费_______元。

　　具体金额为：____________，子项中标价____设计方案的工程量。

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从______年______月______日至______年______月______日。

　　二、工程价款的支付方式

　　1、预付款：甲、乙双方签订合同后___日内，甲方预付合同工程安装费的___%

　　2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和___%的质保金后(质保期___年)，甲方支付乙方工程安装费的___%。

　　3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的'0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

　　2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：

　　①责令乙方立即停止施工

　　②不付乙方工程款

　　③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　1、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　3、未尽事宜，双方另行协商。

　　甲方(签章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人(签名)：

　　乙方(签章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人(签名)：

　　日期：

电力施工合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　一工程名称：《牡丹江市商业大厦第九第十第十一层宾馆翻修改造工程》

　　二工程内容：牡丹江市商业大厦第九第十第十一层宾馆翻修改造工程的室内电力线路的`施工。

　　三工程地点：位于牡丹江市牡丹江市商业大厦第九第十第十一层

　　四质量标准：根据甲方设计方案以及图纸进行施工，由甲方负责提供材料和施工条件，质量由甲方负责监督执行。乙方只负责施工防护。

　　五合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定9元/平米（￥）万元人民币，施工总面积为平米，总价为元。

　　第二条工程付款流程

　　本工程采用阶段付款方式，暨按工程款总价平均份数，每天进行一次工程款清算，每次清算款为元。

　　一工程款支付方式：为现金。

　　二工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款5%做为保修金，为元。在交付使用三个月后甲方暨把5%保修金返还给乙方。

　　第三条合同的生效和份数

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式三份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，由第三方（担保人）执一份。

　　第四条附加条款

　　合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　_______年____月____日

　　乙方:

　　_______年____月____日

电力施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，东胜区铜川镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：铜川汽博园基础设施高压电力线路工程

　　二、工程内容：从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容

　　三、工程地点：铜川汽车博览园

　　四、工期：共计90天：20xx年8月29日至20xx年11月26日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延)

　　五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标

　　六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币(￥900000.00 元 )。

　　第二条甲乙方与施工方驻工地代表

　　一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方项目负责人：姜国锦

　　三、施工方项目负责人：李志英

　　第三条各方工作

　　一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方工作：

　　1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

　　2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

　　3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

　　4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

　　三、施工方工作：

　　1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。

　　2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的'成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

　　4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

　　5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

　　第四条工程质量等级

　　一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

　　二、质量评定部门：鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

　　第五条验收

　　甲方根据乙方的施工方申请，组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

　　第六条工程预付款：本工程开工前不预付工程款。

　　第七条工程款支付

　　一、工程款支付方式：支票

　　二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。

　　第八条因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。

　　第九条本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日：

电力施工合同9

　　出租方（以下简称甲方）：_______________

　　承租方（以下简称乙方）：_______________

　　按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利和义务，甲、乙双方经协商一致，签订本合同。

　　一、甲方愿意向乙方提供电力电缆施工所用配套工具设备，配合乙方于租赁期间的使用技术和操作指导。

　　二、租用设备及明细清单如下

　　序号：_______________

　　名称：_______________

　　规格：_______________

　　单位：_______________

　　数量：_______________

　　备注：_______________

　　1．电缆输送机_____套，含__________。

　　2．牵引机_____套，含______________。

　　3．直滑车_____个。

　　4．环型滑车_____个。

　　5．转弯滑车_____个。

　　6．电缆托架_____套，含_______________。

　　7．总控箱____个，含_______________。

　　三、租用计划时间_____年_____月_____日～_____年_____月_____日，共订_____天。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前_____日内，重新签合同。

　　四、租用费用：总计金额：￥_____元（人民币：___万元正）。

　　五、权利与义务

　　甲方保证向乙方提供如上所示的.机具设备，并且保证所有机具设备运行良好。在租用的使用过程中，乙方务必爱护机具设备，妥善保管，小心使用，切勿野蛮操作，不可私自折卸，如有严重损坏机具设备的按维修价格所需费用收取赔偿费。如果在租赁期间由于甲方工程需要，乙方必须按甲方要求无条件返还所租设备。

　　六、结算方式：在租赁期满后，乙方一次性付清协议确定的租赁费用。如需续租，费用由双方协商另计。

　　七、未尽事宜，双方协商解决。

　　八、本合同一式肆份，承租方、出租方各持贰份，本合同由双方代表签字盖章后即可生效。

　　承租方：__________________出租方：____________________

　　经办人：__________________ 经办人：____________________

　　电话：____________________ 电话：______________________

　　单位地址：________________ 单位地址：__________________

　　_________年_______月______ 日_______年_______月______日

电力施工合同10

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　一、工程名称：_________

　　二、工程地点：_________

　　三、承包形式：包工包料

　　四、工程内容

　　五、工程造价

　　本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。

　　六、双方责任

　　1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

　　2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的.工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

　　3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

　　4、乙方对设计单位的`设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

　　5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

　　七、双方致同意于工程托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。

　　八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________（写）元。变压器油化试验费每台_________（写）元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1。5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取（编入决算书）。

　　九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方托乙方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）。

　　十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。

　　十一、争议的处理

　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　（1）提交_________仲裁员会仲裁；

　　（2）依法向人民起诉。

　　十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。

　　十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。

　　甲方（签章）：_________

　　乙方（签章）：_________

电力施工合同11

　　电力安全施工协议书

　　甲方：新乡市职教后勤管理服务有限公司

　　乙方：

　　甲方将三技校区家属院全体住户电表更换施工工程交由乙方工程队具体施工。

　　为了进一步贯彻落实安全第一预防为主的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保操作人员的安全，促进施工顺利进行，甲、乙双方特签订本合约。

　　一、管理目标

　　1、杜绝各类安全事故的发生，确保安全生产。

　　2、保证施工现场创建文明安全施工工地。

　　二、安全生产要求

　　1、贯彻谁施工谁负责的原则，乙方应按有关规定，所有施工人员必须持证上岗，并采取严格的.安全防护措施。否则由于自身安全措施不力，而造成事故的责任和因此而发生的所有费用，由乙方承担。

　　2、乙方应自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》及各地政府有关规定安全生产的法规及各项规定。积极采取安全措施，确保施工人员的安全。

　　三、现场文明施工及人员行为的管理

　　1、在施工过程中，乙方对其个人的安全措施、操作等加强教育管理。

　　2、采取一切安全措施，防止施工人员发生违规行为，同时确保周围人员的生命财产安全，否则由此造成的一切损失由乙方承担。坚决贯彻安全第一，预防为主的方针。

　　四、本协议未尽事宜另行商订。

　　本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，签字后生效。

　　甲方代表：乙方代表：

　　年月日年月日

电力施工合同12

　　项目名称：

　　合同名称：

　　甲方：

　　乙方：

　　签约日期：年月日

　　签约地点：

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权力、义务和责任，经双方协商同意签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、建设地点：

　　3、施工主要工程量：

　　本工程竣工后产权归，由其自行管理。

　　4、承包方式：

　　5、工程期限：

　　6、工程合同价款：元，即人民币大写：。

　　7、本合同价款采用固定综合单价方式确定，工程量按实际结算。

　　第二条双方代表

　　1、甲方委派同志为甲方代表，负责双方联系及协调工作，处理工程有关事宜。

　　2、乙方委派同志为乙方代表，负责双方联系及协调工作，处理工程有关事宜。

　　第三条双方责任

　　1、甲方责任

　　(1)向乙方提供设计部门作出的设计方案，并签字认可。必要时提供规划管理局的建设许可证及红线图。

　　(2)与当地管理部门(村民委员会)及土地承包者进行沟通，做好线路走廊等工作，保证设计方案的可行性。

　　(3)如遇到各种情况需进行现场签证的，甲方必须积极配合乙方做好各种签证，确保不延误工期。

　　2、乙方责任

　　(1)严格按照甲方认可的设计方案按时按质按量进行施工，保证工程质量符合电气安装规范要求。

　　(2)施工中保持与甲方联系，遇到需要变更的，则需做好相关的签证手续后方可继续施工。

　　第四条特别约定

　　1、施工前，甲乙双方代表到现场对设计方案进行评审，以确认其可行性。

　　2、乙方严格按甲方认可的设计方案进行施工，未经甲方同意而擅自更改的，超出的费用由乙方自理。

　　3、若因优化设计方案需要或施工走廊无法按设计方案实施而发生工程量增加的，则需先经甲方签字确认后乙方继续施工，所增加的费用由甲方支付。

　　第五条工程款支付方式

　　1、工程款支付：

　　第六条材料供应

　　工程所用材料，由方采购及提供，方必须保证符合国家规定的质量标准和设计预算书要求(材料单价按预算书单价计算，后附综合单价表)，否则甲方有权要求乙方予以更换，所需费用由乙方承担，由此产生工期延误的违约责任由乙方承担。如乙方拒绝更换的，甲方有权立即终止本合同，乙方需支付工程总造价的20%作为违约金并承担违约责任。

　　第七条施工管理及质量要求

　　1、现场施工由乙方负责，甲方有监督权，施工机械、工具、运输车辆由乙方自理,所需费用由乙方承担。

　　2、乙方应按甲方的要求并按国家现行电力施工规范进行施工，确保供电安全可靠，如有质量问题或竣工验收不合格，属乙方施工部分的由乙方负责免费无偿在三日内返工，工期不予顺延。

　　3、在施工过程中，如甲方要求变更，需提前通知乙方，乙方按甲方的要求更改。如不告知，施工完成后再提出变更，由此而产生的工料费应根据变更的实际情况另做预算并由甲方支付。

　　第八条工期要求

　　乙方须按合同工期完成工程安装，如乙方逾期完工的，按第十二条执行。

　　若遇到以下情况，工期相应顺延：

　　1、甲方对设计方案提出重大变更的;

　　2、因甲方签字不及时而影响下一步工序施工的';

　　3、人力不可抗拒的因素(阴雨天气、大网不允许停电、施工环境受干扰等)而延误工期的;

　　4、因用户青苗赔偿问题而延误工期的。

　　5、因甲方原因而延误工期的。

　　第九条安全生产

　　1、乙方负责对施工人员进行安全教育，严格遵守安全规范，严禁违章施工，如有违章施工而发生事故，造成甲方及第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部法律后果并承担全部赔偿责任。

　　2、甲方人员不按安全生产工作规定擅自进入施工现场所造成的事故，由甲方负全部责任。

　　第十条检查和返工

　　1、乙方必须严格按照国家现行的供电安装标准、规范和设计要求施工，随时接受甲方的检查。

　　2、如果工程质量出现不符合国家现行的有关技术规范及标准，以及本地供电部门的有关规定，所造成的返工费用及经济损失，由乙方负责，工期不予顺延。

　　第十一条竣工验收

　　1、工程竣工后，由乙方组织相关人员到场验收，并由乙方负责将该工程的有关资料移交给甲方。线路及设备验收合格后，当日起移交给甲方。

　　2、工程验收不合格，乙方应返工直至合格，工期不顺延，由此造成的工期延误乙方应按照本合同的第十二条第一条乙方责任的约定承担违约责任，返工所发生的一切费用和损失由乙方负责。

　　3、乙方在竣工后将一套完整工程施工资料提交甲方存档。

　　4、工程保质期为工程经双方验收合格之日起壹年，如在保质期内因乙方施工原因，工程出现质量问题，乙方应在接到通知后，在3日内完成维修或整改(特殊情况维修时限可以适当延长)，修理所产生的费用由乙方承担，修理期限视质量问题的大小而定。如乙方不能及时完成维修或不予修理，甲方有权交给第三方予以修理，由此产生的费用和造成的损失由乙方承担。

　　第十二条违约责任

　　1、乙方责任

　　(1)乙方施工工程质量不符合设计和合同约定的，乙方必须在甲方规定的时限内无偿完成修理或返工。

　　(2)由于乙方原因使工程不能按合同约定的时间交付使用的，每逾期一天，乙方应按工程总造价千分之一向甲方支付违约金。逾期超过15天，甲方有权解除合同。

　　2、甲方责任

　　(1)甲方由于自身原因造成工程中途停建、缓建或由于设计变更、设备改变以及设计错误造成返工的，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、返工和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。但由于国家政策法律改变等原因除外。

　　(2)工程未经验收而甲方提前使用的，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　(3)如遇不可抗拒力所造成的损失，按合同的有关约定由双方协商处理。

　　(4)由于甲方原因未能在合同约定期限内付款的，每逾期一天，甲方应按逾期付款金额的千分之一向乙方支付违约金。

　　3、乙方应独立完成本合同规定的工作，不得以任何形式分包或挂靠承包，否则甲方有权解除合同并要求乙方支付金额为工程总造价的20%作为违约金。合同效力终止后，乙方应当在3日内清理并退出施工场地，逾期退出的，应每日向甲方支付金额为工程总造价的千分之一作为违约金。

　　4、合同签订后，如有一方以各种原因或不正当的手段私自毁约视为违约，违约方应按照合同总价款的10%向守约方支付违约金，并赔偿由此造成守约方的经济损失。

　　5、纠纷的解决：所有与合同执行有关的争议由双方友好协商解决。如果不能通过协商解决争议，则交由本合同的签订所在地法院管辖通过诉讼解决。

　　第十三条附则

　　1、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

　　2、本合同经双方法定代表人或授权委托人签字、加盖双方公章或合同专用章之日起生效，工程保修期满之日起终止。

　　3、本合同签订之日起，双方如需要修改的，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　4、约定法律文书送达途径：(此项必填)

　　甲方地址：

　　收件人姓名：收件人电话：

　　乙方地址：

　　收件人姓名：收件人电话：

　　文件、信息、法律文书通过上述通讯方式之一发送即视为送达。一方需改变通讯方式的，必须以书面形式通知对方。

　　4、本工程项目的预算书为本合同的附件，具有同等的法律效力。

　　5、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商决定。

　　甲方单位名称：乙方单位名称：

　　(签章) (签章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　或授权委托人：或授权委托人:

　　地址：地址：

　　邮编：邮编：

　　开户行：开户行：

　　帐号：账号：

　　年月日年月日

电力施工合同13

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　工程名称：

　　为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，明确在施工过程中甲乙双方的安全责任，加强施工过程的安全管理，防止各类事故发生，根据《合同法》的有关规定，经甲、乙双方同意，签定本协议书（以下简称协议书），双方应认真遵守。

　　一、甲乙双方共同责任

　　1、甲乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术规程、标准和要求。

　　2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时应落实安全保护措施，严格按照安全技术措施（方案）进行施工和安全监督，防止事故的发生。

　　3、按照《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定（试行）》进行安全文明施工管理。

　　4、严肃安全纪律、技术纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止违章行为和野蛮施工。

　　5、落实重大危险源监管工作，实现主动预防、源头治本

　　6、发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并立即上报主管部门。由甲乙双方或主管部门组成事故调查组，查清事故原因，确定事故责任，按“四不放过”原则制定改进措施，提出对事故的处理意见。

　　7、自制的施工用非标工器具要有严格的检查和防护措施。

　　二、甲方具体责任

　　1、认真落实项目责任单位（或总包单位）的安全责任，按“管工程必须管安全”的要求，及时成立项目安全委员会，对工程建设中的安全工作进行布置、检查和指导，组织各参建方认真履行安全职责。

　　2、对乙方人员的安全教育、培训、考试进行监督。对乙方施工过程中的安全技术措施执行情况有权进行监督。

　　3、及时向乙方传达上级有关安全文件及通报等，并监督学习与执行。

　　4、编制有针对性的工程项目安全文明施工策划。

　　5、定期对乙方施工情况进行监督检查，发现违章行为进行纠正。发现严重违章违纪和事故隐患，有权责令停工，有权监督整改，依据国家及上级的有关规定和甲方有关制度对乙方的违章行为进行经济处罚，直至解除施工合同，清退出场，由此所造成的一切损失由乙方承担。

　　6、工程结算时，甲方安监处出具安全评价书，无安全评价书者不能结算。

　　三、乙方具体责任

　　1、落实在安全生产中的“主体”责任，对本单位施工中安全工作直接负责。

　　2、编制工程项目施工组织设计、安全技术措施，并报甲方审查备案。以书面形式向施工人员进行安全技术交底，接受交底人员在交底签证书上签字备案。

　　3、接受甲方的监督检查，遵守甲方安全管理制度，参加工地安全生产工作会议，执行会议决议。

　　4、落实工程项目安全文明施工二次策划中乙方所负责工程施工范围内的落实工作。

　　5、编制自制或租用非标工器具检查和使用防护措施，经批准后实施。

　　6、对职工进行安全教育、培训、考试，并报甲方备案。未经安全教育或考试不合格的人员不得进入施工现场。有人员调整时，要对新增人员进行安全教育、培训、考试合格后，方可上岗。

　　7、对本单位施工人员进行登记造册，如实向甲方报告备案。

　　8、不得录用无身份证件的人员、不得录用童工、无民事行为能力、限制民事行为能力的人员。

　　9、按规定设置安全技术管理人员（施工人员三十人以上的必须设一名专职安全员，三十人以下的必须设兼职安全员，并建立安全保证体系），负责本单位、班组和现场的安全工作，安全保证体系资料报甲方备案。

　　10、必须严格执行甲方所执行的各种规定及制度（《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规程》等）。认真加强自身队伍的安全规范化管理、杜绝违章行为、，做到文明施工、保护环境。

　　11、配备经检测合格的机具、设备和国家有关部门下发的安全准用证，报甲方备案。使用前进行检查，不合格者不准进入施工现场。

　　12、必须积极参加甲方组织的各项安全活动。认真组织开展每周一次的安全活动（不少于2.5小时），总结本周安全生产情况，根据施工生产情况提出下周安全工作重点，查找危险点，制定防范措施，传达贯彻上级及甲方转达的安全文件。

　　13、在施工中，乙方如有违章现象，经甲方指出后应立即进行纠正，不得拖延和推诿。

　　14、接受监理公司和监理人员的安全检查、指导，对监理提出的'问题立即整改，在出现重大安全问题时，监理有权停工整顿，重大安全技术措施必须经监理会审、审批。

　　15、必须为施工人员提供必要的合格劳动保护用品（安全帽、绝缘手套、绝缘鞋、工作服、手套等），对施工人员使用的安全防护用品定期检查，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　16、每月不少于一次安全检查，检查结果书面报甲方安监处和项目部。

　　17、安全监督人员、特种作业人员必须持证上岗。

　　18、开工期乙方应制定各类突发事件应急预案。

　　19、加强自身的安全管理，建立必要的安全管理台帐。

　　20、乙方应为职工进行身体健康检查，并对职工办理人身意外保险。

　　四、事故处理：

　　1、由乙方责任造成的人身事故，甲方积极配合乙方处理伤员，费用和其他事宜由乙方自理。

　　2、由于甲方责任造成乙方人员人身事故，甲方负责医疗或按国家有关政策一次性补偿；由于甲、乙双方原因造成的甲乙双方人员伤害，甲、乙双方按责任大小，按比例承担费用。

　　3、由于第三方原因造成乙方人员人身伤害，在乙方与第三协商困难的情况下，甲方可进行调解，调解无效由乙方自行处理。

　　4、由于不可抗力造成甲乙双方人员伤害和机械损失，各自承担相应责任。

　　5、发生事故后，乙方现场人员应如实提供现场情况和事故原始材料，并保证其真实性。

　　6、认真吸取事故教训，防止事故的发生。

　　五、其他

　　1、此协议书未尽事宜，由甲方、乙方协商解决。

　　2、此协议书是合同的附件，具有同等法律效力。

　　3、此协议书一式两份，甲、乙双方各一份。

　　4、本协议自甲、乙双方代表签字（盖章）之日起生效，施工合同终止（合同期超过一年者，甲乙双方须重新签定安全协议），本协议自行失效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

电力施工合同14

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，经共同商讨，达成以下协议：

　　一、工程(项目)名称：

　　主要内容：

　　质量要求：按电力部门和国家有关规定标准执行。

　　二、工程造价：

　　三、承包方式：包工包料，费用包干, 甲方自签订合同之日全部付清。

　　四、技术资料，图纸提供方法：甲方在开工之日前应向乙方提供相关图纸和有关技术资料，并指定同志为施工代表，负责施工中的协调工作。乙方根据甲方提供的图纸和有关技术要求进行施工，并指定同志为施工工地负责人，以便双方共同处理施工中的问题。

　　五、开、竣工日期：本工程自年月日开工至年月日竣工，总计工作造成停工，工期顺延。

　　六、违约责任：甲方未能按照承包合同规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;工程中途因甲方原因停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补、减少损失，并赔偿乙方由此而造成的实际损失;不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的'有关规定处理。

　　七、甲方如对安装标准有特殊要求，必须在开工前向乙方提供有关资料。如不符合工程质量，甲方有权令其返工，费用由乙方负担，如因甲方原因造成返工的，其返工所发生的一切费用由甲方负担。违约金额由甲、乙双方约定。

　　八、乙方工程不符合工程质量、技术要求。甲方有权责令其返工，费用由乙方承担，因乙方原因造成工程延期，每延期五日，处以工程总造价1%的违约金。

　　九、解决合同纠纷的方式：在履行合同过程中，双方发生纠纷，应友好协商解决，在协商不成时，按法律规定，向人民法院裁决。

　　十、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，如需分送有关单位，份数另定。

　　十一、本合同未尽事宜，可由双方协商解决需另定补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　十二、在施工过程中出现的一切安全问题，由乙方自行承担。

　　甲方：(盖章) 乙方：：(盖章)

　　年月日