建筑安装施工合同书

时间：2023-06-01 12:31:17 施工合同我要投稿

建筑安装施工合同书

　　在人们越来越相信法律的社会中，我们用到合同的地方越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编为大家整理的建筑安装施工合同书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

建筑安装施工合同书

建筑安装施工合同书1

　　甲方(建设单位)：(以下简称甲方)

　　乙方(安装施工单位)：(以下简称乙方)。

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《西藏自治区消防管理办法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，结合本工程消防安装的实际情况，经甲乙双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条建筑消防设施概况：

　　(一)、建筑名称：拉萨火电厂110KV变电站扩建工程

　　(二)、安装施工范围：室外管道及消防栓安装施工;消防水泵房内设备的购置与安装。

　　(三)、开竣工日期：开工：年月日竣工：年月日

　　(四)、工程质量：验收合格

　　第二条图纸、预算交付：

　　(一)、甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸壹套。

　　(二)、乙方在合同签订前十日根据通过审查的图纸向甲方提供预算书。

　　第三条合同价款、拨款和结算：

　　(一)、合同价款：人民币38万元，大写：叁拾捌万元整。

　　(二)、合同生效，工程开工后10日内，甲方付给乙方预付款。

　　(三)、设备到达甲方，甲方付给乙方设备款。

　　(四)、消防设施实验前，甲方付给乙方进度款60%;验收合格后，甲方付给乙方进度款35%。甲方扣留工程总价5%做为质量保证金，待工程保修期满后，检验无遗留的质量问题后，甲方将扣留的质量保证金一次性支付给乙方。

　　第四条设备供应：

　　合同范围内设备均由乙方自行采购和保管，甲方提供场地供乙方存放。

　　第五条双方责任：

　　(一) 甲方：

　　1、为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地，费用由乙方承担;

　　2、协调乙方与工地其他施工单位的协作关系;

　　3、甲方对乙方的工作变更进行签证;

　　4、协助乙方进行消防工程检测验收，所产生的相关费用由乙方承担。

　　(二)乙方：

　　1、应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量;

　　2、服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收;

　　3、乙方通知公安消防等有关部门参加验收;

　　4、负责施工过程中的`安全事故，做到安全、文明施工，事故的费用由乙方负责;

　　5、乙方自行提供资金账户，由此产生的相关责任均乙方负责。

　　第六条图纸变更：

　　设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门(或建设主管单位)批准。

　　第七条验收和工程质量：

　　(一)、乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收。

　　(二)、消防设施安装质量以通过建筑自动消防技术验测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。

　　第八条保修：

　　(一)、保修内容：见安装施工范围;

　　(二)、保修期限：自验收合格之后起保修壹年;

　　(三)、保修期满后，按《建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。

　　第九条违约责任

　　(一)、甲方责任

　　1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此造成停工、窝工的实际损失;

　　2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;

　　3、工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，甲方自己承担责任;

　　4、超过合同规定日期验收或支付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。

　　(二)、乙方责任：

　　1、乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求期限无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价0.3%向甲方偿付逾期的违约金我;

　　2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复，因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。

　　第十条本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，向当地人民法院提起诉讼。

　　第十一条如需担保，另立合同。

　　第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。

　　第十三条本合同正本两份，双方各执一份，副本四份，送公安消防、工商行政管理等有关部门。

　　第十四条其他

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑安装施工合同书2

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则，承包事宜，达成如下条款，以便共同遵守。

　　(一)工程概况

　　工程名称：__________________

　　工程地点：__________________

　　工程内容：__________________

　　(二)工程造价

　　工程款总额约为__________________元整，(大写)__________________

　　(三)工程质量

　　乙方接受该项目后必须严格按照施工及转让合同的约定和国家有关工程的法律法规进行施工，承担质量、安全及其他施工中存在的一切风险责任，严格履行原施工合同。

　　认真负责进行施工项目的'质量和安全，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。

　　(四)工程内容

　　具体设备要求要求乙方响应投标文件要求，达到招标文件所附要求，如因乙方所购物品没达到实际要求，致使审计出现偏差，责任由乙方负责。

　　(五)工期

　　本工程自__________年__________月__________日开工，于__________年__________月

　　__________日竣工。如有逾期，责任由乙方承担。

　　(六)材料供应

　　材料供应由乙方全额承包，要求符合投标文件中材料报表，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。

　　(七)付款办法

　　乙方先行支付甲方__________元整，大写

　　__________，工程验收合格，建设单位审计后，甲方负责向建设单位追要工程款，工程款到账后，由甲方向乙方支付剩余款项，如最后价格出现偏差，乙方自负盈亏。

　　(八)设备保修

　　1、出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询。

　　2、电话咨询无法解决的，对复杂技术问题，乙方应24小时内到现场服务。

　　3、监控保质期为五年，整体质保为两年，系统开通后保期内如出现使用故障，乙方负责免费维修，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方向建设单位追要，乙方负责免费维修。

　　(九)工伤事故

　　甲方参与投标，投标文件中所规定的义务转由乙方向建设单位履行，乙方在经营活动中，若出项安全事故等重大意外，均由乙方独立承担，甲方不承担一切责任，特此提出免责

建筑安装施工合同书3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国经济合同法》及国家有关规章规定，结合本建筑安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。

　　第一条建筑安装设施概况

　　(一)建筑名称：

　　(二)安装施工范围：

　　(三)开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　第二条本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　(1)双方共同约定的针对本工程的带资让利约定书;

　　(2)专用合同条款;

　　(3)国家现行的标准合同文件中的通用合同条款;

　　(4)中标通知书;

　　(5)投标函及投标函附录;

　　(6)技术标准及要求;

　　(7)图纸;

　　(8)已标价工程量清单;

　　(9)其它合同文件。

　　上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

　　第三条质量：

　　优良，执行国家最新验收标准，对于工程存在的任何质量缺陷，乙方承担一切责任和损失。

　　第四条材料设备：

　　本工程所采用的主要材料、设备的品种、质量、型号等主要指标乙方必须经甲方同意方可采购、使用;未经甲方同意乙方擅自使用的主要材料、设备，乙方自行承担费用和损失。

　　第五条工程价款结算及调整

　　1、本工程采用可调价合同，调整方式为按实结算。

　　2、本工程结算执行20xx消耗量定额及费用定额，具体约定如下：

　　(1)工程类别：执行山东省规定

　　(2)措施费：按实结算

　　(3)税金：双方约定乙方应邀的营业税及附加由建设代扣代缴。

　　(4)与该项目有关的环保收费执行国家有关规定。

　　3、双方同意本工程由乙方让利甲方工程总价的2%，在工程竣工结算时予以调整。

　　第六条工程款支付：

　　1、双方单独签订的`本工程结算方式协议作为本条款的一部分。

　　2、主要工程验收完毕甲方支付至工程总造价的30%，工程竣工验收完毕付至工程总价款的70%;工程竣工验收完毕一个月内乙方向甲方提交结算报告资料，一个月内必须经工程造价咨询单位审计并出具审计报告;非甲方原因造成的时间延误，甲方免责，甲方在结算完成一年内付至工程总价的95%，剩余5%作为质量保修金，保修期满十日内一次付清。如甲方未能按期支付工程款，拖欠部分按同期银行贷款利息付给乙方。

　　3、如甲方未按合同约定支付工程款，双方同意由建设单位从甲方应付工程款中直接支付给乙方。

　　第七条保修

　　(一) 保修内容：见安装施工范围;

　　(二) 保修期限：自验收合格之日起保修贰年;

　　(三) 保修期满后，按国家有关的规定签订维修保养合同。

　　第八条违约责任

　　(一)甲方责任：

　　1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;

　　2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;

　　3、工程未经主管部门验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任;

　　4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方付逾期的违约金。

　　(二) 乙方责任：

　　1、乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成的逾期交付的，每日按工程总造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金。

　　2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复;因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。

　　第九条未尽事宜双方协商约定。

　　第十条争议解决方式：

　　本合同履行过程中发生的争议，双方协商解决，协商不成，双方约定申请日照市仲裁委员会仲裁。

　　第十一条本合同正本肆份，双方各执两份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑安装施工合同书4

　　工程名称：_________

　　审查单位：_________

　　工程编号：_________

　　_________年_________月_________日

　　签订合同双方：

　　建设单位：_________，以下简称甲方；

　　施工单位：_________，以下简称乙方。

　　为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守

　　第一条总则

　　一、工程名称：_________。

　　二、国家（或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位）对工程的批准投资计划，工程项目表，申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计，总概算等文件号。

　　三、工程编号：_________。

　　四、工程地点：_________。

　　五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_________平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。

　　六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币_________元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。

　　第二条工程期限

　　本合同全部工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工（各单项工程，中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表）。

　　在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

　　一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　二、因甲方提出更变计划或变更施工图而不能继续施工者；

　　三、因甲方不能按期供图，供料，供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。

　　第三条施工准备

　　一、甲方在开工前应办妥征地拆迁；申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线，绿化等障碍物；解决施工用地（包括材料，构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源，电源和运输道路的接通；向乙方提供所有工程设计图纸；组织设计、施工单位进行工程设计交底。

　　二、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底，编好施工图预算，负责编制施工组织设计或施工方案，进行现场平面布置，搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。

　　第四条物资供应

　　一、本合同全部所需材料按下列第_________项供应方式办理：

　　1、特殊材料，统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其它材料均由乙方负责采购供应；

　　2、统配部管材料由乙方负责办理申请，订货，调剂使用。特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其它材料均由乙方负责采购供应；

　　3、包工不包料工程，全部材料由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

　　二、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备，甲方可委托有条件的乙方加工。

　　三、工程所需材料如因供应部门的`规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其它规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应之一方负担。

　　四、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必须验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应之一方负担。

　　五、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。

　　第五条工程款结算

　　一、本合同全部工程造价的结算方式，按下列第_________项办理：

　　1、以施工图预算加增减变更预算进行结算；

　　2、按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价；

　　3、按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价；

　　4、包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干办法结算。

　　二、本合同自签订生效之日起，甲方应在_________日内按工程造价总数_________元的百分之_________一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方提供的完成工作量统计月（季）报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的百分之_________的尾款，待工程竣工验收后全部付清。（基本建设投资拨款改贷款之后，贷款办法按主管部门的规定办理。）

　　第六条施工与设计变更

　　一、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。

　　二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力，机械调迁等损失，应由甲方负担：

　　1、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工；

　　2、施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工；

　　3、在施工中如遇中途停建，缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。

　　三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

　　四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责；符合要求者，其检查费用由甲方负责。

　　五、在组织施工过程中，如遇特殊情况甲方对某个单项工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担。在组织施工前，甲乙双方应办妥改变施工方法的手续。

　　第七条竣工验收，结算与保修

　　一、乙方在单项工程竣工前_________日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参加验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担。

　　二、竣工工程经检验合格，从验收之日起_________天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。

　　三、某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据。

　　四、在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。

　　五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方研究同意，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续。

　　六、竣工工程验收以国家颁发的施工验收规范，质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应向甲方提供以下条件：

　　1、增减工程变更的有关手续和其它洽商记录；

　　2、隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录；

　　3、提供竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或委托设计单位绘制竣工图。

　　七、乙方在单项工程竣工验收_________天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后应在_________天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，建设银行据以拨款。

建筑安装施工合同书5

　　发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装承包合同》及相关法律规定，结合本工程的实际特点，本着互惠、互利、合作、相互信任的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：稻花香酒厂新建工程

　　2、工程地点：318国道旁

　　3、工程内容：完成施工蓝图范围内及现场所需要完成的全部内容。其中：厂房、办公楼、道路硬化、排水管网及辅助配套等工程。

　　4、工程承包方式：乙方(包工包料)，实现工程总承包。

　　5、工程施工时间：年月日至年月日。

　　6、合同价款及付款方式：

　　6.1按施工图纸项目工程用20xx年《湖北省统一定额收费标准》计算，下浮8%。

　　6.2付款方式：按工程形象进度付款。

　　6.3按每月完工的实际工程量付80%。

　　6.4工程竣工验收合格后一月内付至工程总造价95%。

　　6.5结帐方式：必须用现金支付，不能以物抵帐。余款一年后无质量问题全部付清。

　　7、合同风险范围如下：市场物价风险：包括主材根据当时市场价格，材料单价变化幅度，超过±5%以外的风险按合同约定执行，在约定风险外的按当地市场价进行调整。

　　8、合同以外风险范围价款调整方法：因设计变更，工程量增减引起合同价款的变化依据现场工程负责人或工程师实际签发数量及价格进行调整。调整办法是依据工程师实际审签并经甲方确认的工程量乘以合同对应固定单价进行调整，合同中没有适用或类似于变更，增减工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经与甲方协商一致后，按双方书面审签确认的工程量及价格计算调整。

　　9、合同文件中使用的语言文字，标准和使用法律：

　　9.1适用法律、法规、国家的法律、法规及本省、本市的部门规定或地方法规。

　　9.2适用标准、规范建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装质量检验评定标准。

　　第二条甲方义务

　　1、办理甲方应办的所有手续、平整施工场地，使施工场地具备施工条件的约定时间，已具备施工条件。

　　2、提供施工期间的水源、电源、施工用的路通。

　　3、组织乙方有关人员进行图纸会审及技术交底。

　　4、组织现场交验的时间(开工前三天内)。

　　5、协调保护工作的'约定，甲方配合、乙方负责。

　　6、按照合同节点，按时支付工程款(每月25-30日)。

　　7、办理有关所需证件的约定，开工前由甲方办理施工许可证，乙方协助，费用按国家，和省市相关规定分担。

　　第三条乙方义务