机房施工合同

时间：2024-08-09 10:20:21 美云施工合同我要投稿

机房施工合同（通用11篇）

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，越来越多事情需要用到合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编精心整理的机房施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

机房施工合同（通用11篇）

　　机房施工合同 1

　　本合同各方当事人

　　甲方：______________________________

　　法定代表人：_________________________

　　住址：_______________________________

　　邮编：_______________________________

　　联系电话：___________________________

　　乙方：_______________________________

　　法定代表人：_________________________

　　住址：_______________________________

　　邮编：_______________________________

　　联系电话：___________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就机房供电设备销售暨施工事宜，甲乙双方本着互惠互利,共同受益的原则,经过友好协商，自愿达成以下条款：

　　第一条项目的名称

　　项目名称：_____机房供电系统整改工程

　　第二条合同内容

　　1．货物清单项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、单价）：

　　产品名称型号规格单价数量单位小计合计

　　供电设备

　　2．合同金额：_________元

　　（大写）人民币______________元整

　　合同价格包括所有设备费、备件备品费、运输费、保险费、施工费、安装调试费及税费等费用在内的甲方指定地点全包价。甲方不再另付任何费用。

　　第三条货物的质量要求、培训费用及损害赔偿

　　1．质量要求：产品的技术标准,按下列第____项执行：

　　（1）按国家的标准执行；

　　（2）按____部颁布的标准执行；

　　（3）按甲乙双方商定技术要求执行。

　　2．乙方按本合同向甲方提供货物、服务及培训。培训内容、办法、时间、规模等由双方协商确定，详见培训附表。

　　3．乙方本合同向甲方提供货物及服务，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。属于正常合理的损耗应由甲方承担。如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。乙方货物在质量保证期内提供包修服务并提供终生服务。

　　第四条交货

　　1．交货日期：合同生效后_____个工作日。

　　2．交货地点：_________________________（由甲方指定）。

　　第五条施工要求

　　1．乙方根据甲方技术人员要求，将甲方原有_____设备更换为_____设备,并保证设备正常使用。乙方需按照甲方要求对各设备电源介入线路做重新连接部署。乙方根据甲方技术人员要求，将机房供电线路做总体改造，实现所有机柜设备由UPS直接供电。

　　2．乙方根据甲方要求，将相应设备统一部署在新购置的机柜中，做妥善存放。

　　第六条验收

　　1．验收方式：货物安装、调试完毕后，甲方对货物进行验收，调试运行结果必须符合甲方技术要求，并签署“验收报告”_____。

　　2．验收人员

　　（1）甲方相关部门：_。

　　（2）_____乙方项目负责人:项目经办人。

　　3．验收地点:施工现场。

　　4．文档移交:设备清单、验收报告、最终设计方案、培训资料、系统操作说明书等。

　　5．验收标准:按照有关技术资料,对前端设备和主机应仔细检查其品牌、型号、产地,防止假冒伪劣产品。

　　第七条售后服务

　　1．对本系统实行终身维护。

　　2．其中硬件的免费保修期为:自验收合格之日起_____年内。

　　3．接到服务电话后,__________个工作日内派遣工程师到现场进行维护到解决问题,市内_____个小时可以到位。

　　4．如维护故障器材确有困难,可以提供同类型的产品替代使用,直至故障器材被修复。

　　5．每个月定期回访用户,做日常性的检查,维护和清理服务。

　　6．与工程单位进行一般性的技术沟通。

　　7．售后服务电话：__________。

　　第八条合同的结算

　　结算方式：交付货物、经验收合格并经交付使用后支付合同款项的全部价款，即人民币：_____元，大写：_____元整。

　　第九条异议期限与处理

　　乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见,10日内未予处理或未达到合同标准的,甲方有权拒绝支付余款。

　　第十条甲方的违约责任

　　1．方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之_____作为违约金。

　　2．甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

　　第十一条乙方的违约责任

　　1．乙方所交设备品牌、品种、数量、规格、型号、质量不符合合同规定的，_____由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

　　2．乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总额的`千分之_____作为违约金，超过五日的仍未交货的，甲方有权解除合同，追回已付货款，并保留追讨因此所受损失的费用。

　　第十二条其他

　　1．一方对因机房供电设备销售暨施工而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　2．本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。

　　3．任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

　　4．1本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

　　4．2本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向__________仲裁委员会申请仲裁。

　　第十三条附则

　　本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

　　本合同—式_____份，具有相同法律效力。各方当事人各执_____份，其他用于履行相关法律手续。

　　甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

　　授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签字）______________

　　住址：____________________________ 住址：____________________________

　　邮政编码：________________________ 邮政编码：________________________

　　联系电话：________________________ 联系电话：________________________

　　传真：____________________________ 传真：____________________________

　　日期：____________________________ 日期：____________________________

　　电子信箱：________________________ 电子信箱：________________________

　　开户银行：________________________ 开户银行：________________________

　　账号：____________________________ 账号：____________________________

　　机房施工合同 2

　　甲方：______________公司

　　乙方：______________公司

　　经甲、乙双方达成协议,________公司(以下简称乙方)承接工程有限公司(以下简称甲方)工程。为明确双方责任,特订立合同条款如下:

　　一、工程内容:

　　1、机房，电池间，气体灭火室，办公室及监控室装修工程

　　2、机房电气工程

　　3、新风系统工程

　　4、防雷接地工程

　　5、动力环境监控系统工程

　　设备明细清单见合同附件

　　二、工程造价：

　　系统工程含税总造价为大写人民币____元整(￥ ________元整)。包括设备、管线材、运输、装卸、安装调试及税费。(设备明细清单见合同附件)

　　三、付款方式:

　　1、合同签订生效后，甲方即支付乙方________元整(_____)作为工程预付款。

　　2、余款工程总造价的40 %，即人民币________元整(￥ ________元整)，于所有设备进场后一周内付清。

　　3、工程安装调试结束并通过甲方及建设方验收后一周内，甲方付至工程总造价的95 %，即再付人民币________元整(￥ ________元整)

　　4、余款工程总造价的5 %,即人民币________元整(￥________元整)作为质保金，于工程验收投入正常使用后12个月内付清。

　　5、乙方在工程竣工验收后向甲方提供合同总金额的符合国家法律法规的标准工程专用发票，甲方收到乙方提供的发票后支付第3条工程款(即工程验收款)。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

　　四、工程期限：

　　年月前完成合同规定的各项施工并达到交付要求。

　　五、双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、对于乙方不能协调解决的现场问题，甲方应派专人到现场给予协调解决。

　　2、甲方应保证施工过程中甲供设备的按时到位。

　　3、工程施工结束，甲方应予以及时验收，乙方应提前三天书面通知甲方验收。

　　4、根据合同付款条例按期支付工程款。

　　(二)乙方责任：

　　1、乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：

　　(1)施工单位的营业执照，税务登记证及组织机构代码证;

　　(2)施工主管部门规定的其他应具备的证书及条件。

　　2、乙方所供产品材料应保证是原产地的真品，各项技术指标符合国家标准及原厂指标，在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家产品说明书、质量保证书及合同清单附件相符合。设备到达甲方时内外包装完好无损。

　　3、乙方应遵守国家法律法规，在施工过程中因乙方违反国家法律法规和各项规章制度造成的一切后果，甲方不负任何连带责任，如给甲方或第三方造成损失，甲方有权追究乙方责任。

　　4、乙方应按严格执行按图施工(甲乙双方签字确认过的图纸)和按合同实行制度，装修工程部分须与附件2中所列的品牌规格及施工规范要求相一致，并保质保量在约定的时间内完工;在施工过程乙方不得无故停工，现场条件不允许除外。接甲方整改通知，乙方应及时组织工程整改，如果验收过程中甲方发现问题，乙方必须在两天内解决，不得影响甲方工期，否则，承担由此造成的工期及费用损失。

　　5、服从甲方现场管理人员管理，接受甲方及建设方或监理的检查;做好安全文明施工，并承担施工过程中所发生的事故的责任和费用;

　　六、保修期限及售后服务：

　　1、本合同设施设备质保期为工程验收合格之日起12个月。保修设备具体见设备清单。

　　2、在保修期内，如产品出现非甲方原因造成的质量问题，由乙方负责免费维修、调换，由此所产生的一切费用和经济损失由乙方承担。如因甲方原因造成产品损坏的，则甲方支付原器件、配件成本费用,乙方负责免费维修。

　　3、在保修期内，如产品出现故障,乙方接到甲方报修通知后在24小时内解决问题，如24小时内解决未果,乙方提供替用设备,保障系统正常运作

　　4、保修期满后乙方继续对甲方系统设备提供同样维护及维修服务，乙方只收取维修工本费。

　　七、违约责任：

　　自本合同生效之日起，双方应严格履行本合同所有条款。如有违约，由违约方承担一切损失。乙方的违约责任：

　　(1)如乙方所供的货物不是原产地真品或不合格的产品或产品存较大有质量缺陷，甲方有权退货，甲方可终止合同，乙方应全额退款，并支付合同总金额10%的违约金。

　　(2)乙方工期延误，且无甲方签认的书面延期单，应向甲方每日偿付合同总价1%的违约金并累计。乙方逾期10天不能交付的，甲方可终止合同，乙方应全额退款，并支付合同总金额30%的违约金。

　　(3)工程质量达不到合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用;乙方工程施工过程偷工减料、采用劣质材料、不按规范施工等未按甲方质量要求施工等问题，承担违约金500元/项(如乙方未能及时组织整改，该类工作量将不予决算);发现重大质量问题的，甲方可单方面终止合同，且工作量不予结算。

　　甲方的'违约责任：

　　1、乙方在提交书面延期单，而甲方无正当理由且不能及时响应所造成的工期延迟，责任应由甲方承担。

　　2、如甲方无正当理由不能按期支付货款，每延期一天，应向乙方赔偿合同总价1%的违约金，并累计，延期10天以上，甲方应向乙方支付应付账款30%的违约金。

　　争议处理：

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方协商解决，如协商不成，任何一方均应向工程所在地法院提起诉讼。

　　八、工程验收标准和方法：

　　1、本工程质量标准双方约定为：依国家相关验收标准执行。

　　2、具体配置见合同附件。

　　3、乙方保证所提供的各种材料，其品牌、型号与所附材料清单完全一致。合同清单附件中所列设备在安装过程中如发生缺项，由乙方无偿补足;验收的所有设施设备及附件如少于合同总数的，将按实调减合同总价。

　　4、在工程施工过程中，如果是乙方所报材料不足，乙方免费补齐以保证整个工程的顺利进行。

　　5、合同总价为项目包干价，含所有必配的附件、资料等，包括验收合格前的所有费用、操作维修培训费用及质保期内的维修保养费用等。

　　6、进场设备、材料的数量、随机包装单等以甲乙双方项目代表人联合签字进行验收。

　　7、该工程竣工后，乙方应向甲方免费提供全套的技术文档(竣工图、施工记录、操作维护手册及竣工报告等)和完整的系统内部测试报告。如业主找第三方权威部门进行测试，则测试通过后费用与乙

　　九、变更、追加

　　1、工程进行中，甲方如要求变更原设计或增加项目，应双方商定造价，由甲方签署变更通知书作为结算依据;

　　2、由于变更所引起的经济支出和乙方损失，由甲方承担;

　　3、合同中已有适用变更工程项目的价格，按原价格计算，没有适用变更工程项目的价格，按市场价格双方商定。

　　十、不可抗力：

　　(1)本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　(2)甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因而不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行合同条款的理由，在取得有关主管机关的证明文件后，允许延期履行、部分履行或不履行本合同条款，并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　十一、其他规定

　　(1)本合同未尽事宜，由双方友好协商，或经双方协商一致后，另行签订补充协议。补充协议与本合同同样具有同等法律效力。

　　(2)本合同经双方授权代表签字、盖章后生效。合同生效后，该工程项目原先所签合同同时作废。

　　(3)本合同壹式贰份。甲、乙双方各执壹份。双方通过传真方式达成的本合同，其传真件具有法律效力。

　　甲方：______________乙方：______________

　　授权代表：______________授权代表：______________

　　日期：_____年_____月_____日日期：_____年_____月_____日

　　机房施工合同 3

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称：消防水池;

　　工程地点：股份有限公司院内;

　　工程面积：该工程建筑面积共计199.5平方米;

　　工程造价：该工程总造价为52万元，大写：伍拾贰万元整。

　　二、合同工期：

　　本工程从20__年11月10日开工，到20__年11月26日竣工。总日历天数为16天。

　　三、承包方式：

　　承包方式：采取包工包料形式。

　　四、质量标准

　　(一)钢筋混凝土整体浇筑，水池高出地面30厘米，安装不锈钢栏杆。

　　(二)工程质量标准按国家现行施工规范验收

　　(三)工程保修按有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，

　　五、工程付款办法

　　(一)乙方完成工程量的50%，甲方付乙方总造价的'30%给乙方;

　　(二)工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的90 %;

　　(三)剩余10 %工程款在竣工验收之日起一年内一次结清。

　　六、责任范围

　　(一)甲方责任：

　　1、负责解决施工用水、用电、道路畅通;

　　2、及时组织工程竣工验收工作;

　　3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。

　　(二)乙方责任：

　　1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责;

　　2、在施工中造成甲方相邻设施的损坏、变形等乙方有义务负责修复;

　　3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。

　　七、其它事项

　　(一)合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。

　　(二)合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。

　　(三)本合同一式2份,甲乙双方各执1份。

　　甲方(盖章)：________________________负责人：________________________

　　乙方(盖章)：________________________负责人：________________________

　　日期：________________________

　　机房施工合同 4

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方就土石料回填施工事宜达成如下协议,以下双方共同遵守。

　　一、工程内容

　　1、施工内容:甲方将取土点场地内土石运输到乙方指定的场地卸料回填作业。

　　二、综合价格、结款方式

　　2、结算方式:按每车测量规格为准计方量以及抛高按25公分计算。结算周期每三天壹结算，在第四天的15点前付款，其扣除油料款和如有预支款。

　　三、其他约定

　　1、甲方负责处理该工程中相关事宜,取土场的'一切原料费、装卸设备、运输车辆以及施工人员等费用都由甲方负责，乙方只负责按运输到指定场地的土石量，按照第二条结算方式和价格，按时将工程款支付给乙方。

　　2、甲方应理顺运政、交警、环保、国土、城管等及周边关系，确保道路畅通，在乙方车辆不违规运输的情况下，因以上范围扣车超过24小时，甲方应赔偿车辆误工费每台车500元。

　　3、如遇领导视察封道若超过三天后再无故叫停者，应补偿乙方按每车每天_____元误工费。

　　4、甲方必须协调好工地管理人员，保障道路和卸土点及时清理平整，保证运输道路畅通，以便乙方车辆顺利安全行驶。如造成乙方车辆误工，停止运输所带来的损失每车每天补偿500元。

　　5、甲方应按照本合同约定及时支付乙方运费。如甲方资金不能按时支付，造成停运所造成的损失，一概由甲方负责，每车每天补偿500元。在天气正常可以运输的情况下，甲方不给安排工作，停止运输所带来的损失每车每天补偿500元。

　　6、乙方车辆运输土石料到甲方指定场地卸料，必须听从甲方指挥，确保在指定卸料点卸料。如果未按指定地点卸料，甲方有权不结算该趟运料。

　　7、同一个卸料场，甲方不可单方面承接第三方的卸料业务，如有发生视为甲方所有，甲方有权追讨乙方全部违约所得，并赔偿给甲方带来的一切损失。

　　四、附则

　　1、其他违约责任按《合同法》相关条款执行。本合同运距及价格变动,双方可另行协商并签订补充协议,其它未尽事宜双方共同协商处理。合同生效后，若一方违合同协商未果，可向本合同实际履行地有管辖权的人民法院提出诉讼。

　　2、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份,具备相同的法律效力,并以双方法定代表人,授权委托人,或自然人签章后生效。

　　3、本工程双方不产生税及税票，任何一方不得向对方索取。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　日期：_________年____月____日日期：_________年____月____日

　　机房施工合同 5

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　就基站机房土建施工事宜，双方以平等、互利的原则达成如下协议：

　　一、承包方式：

　　甲方采取包工不包料的承包方式，把整个土建施工项目承包给乙方。

　　二、承包内容：

　　1、按设计图纸文件的所有内容;

　　2、施工现场的临时工棚;

　　3、建筑物四周散水外1米的场地平整。

　　三、承包的总价款：

　　1、甲方采取一次性包死的方式，总价为____元。(大写：____);

　　2、该价款包括施工班组简易人身保险。

　　四、付款方式：

　　1、开工前付_____仟元。

　　2、基础大脚完成后付

　　3、地梁完成后付_____仟元。

　　4、柱及砌砖完成后付

　　5、主体封顶后付_____仟元。

　　6、装修完成后付_____仟元。

　　7、余款待工程竣工后15天内一次性付清。

　　五、工期：

　　1、自工开之日起45天内完成;

　　2、本工程开工期为_____月

　　3、乙方每提前壹天，甲方奖励反之，罚款_____元。

　　六、甲方的责任：

　　1、甲方向乙方提供完整的图纸两套;

　　2、甲方负责施工用的建筑材料运至施工现场;

　　3、甲方负责把施工用的水、电架设至施工现场;

　　4、施工的关键部位及技术要求较高的部分，甲方应派专人指导。

　　5、甲方保证进度款的支付;

　　七、乙方的`责任：

　　1、乙方无条件服从甲方的工作安排及指挥;

　　2、乙方负责施工用的模板、支撑、小型设备、铁钉;

　　3、乙方负责砼部分的养护;

　　4、乙方不得以任何理由中途停止施工，如乙方中途退出施工，则按已完成分项工程的工程量按合同第四条相应款项付给，并罚违约金壹仟元。

　　5、乙方需按现行规范施工，保证工程的质量，如因施工而出现的质量事故所造成的损失，由乙方承担损失，损失的金额，甲方有权从承包总价中扣除。

　　甲方：______________乙方：______________

　　日期：______年______月______日

　　机房施工合同 6

　　发包人(简称甲方)：________________________

　　承包人(简称乙方)：________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律法规，在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，就‘____________________’工程施工事项，签订本合同。

　　第一条工程概况和造价

　　1、甲方需加盖的住房系合法拥有，且加盖手续合法。甲方承诺有权对该住房进行改建，由此而产生的一切后果由甲方承担责任。

　　2、三楼上，前面扩建面积38.00平方米，后面整改瓦面35.00平方米，一至三楼的铁楼梯。前房屋最高处3.00米，低处2.60米，后房屋瓦面整理。

　　3、承包方式：以乙方承包施工的方式承包。

　　4、工程总价款(人工费)为四千六百元整￥:4600.00。

　　5、 “总价款”是甲乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般情况下，竣工结算的上下增减幅度在没有项目变更的情况下不超过预算价的.5%。

　　合同签订生效后，如变更施工内容，这部分的工程款应当按实计算。

　　6、工期：自_____年_____月____日开工至_____年_____月_____日竣工，工期________天。

　　第二条工程价款及结算：

　　工程竣工后现金结算，先付四千三，剩余三百做质量保证金，三个月后无质量问题一并结清。

　　第三条施工配合

　　1、甲方工作：

　　(1)在装饰施工前，向施工所在地的物业管理企业申报登记。

　　(2)甲方应在开工前三日向乙方提供施工所需的水、电等必备条件。

　　(3)做好施工中因临时占用公用部位操作而影响邻里关系等协调工作。

　　(4)工程开工前，甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管。

　　(5)甲方应告知施工所在地的物业管理企业有关物业管理的规定，以便乙方遵守执行。

　　2、乙方工作：

　　(1)在开工前检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。

　　(2)早上七时前及晚上七时后不得进行有噪音的施工作业。

　　(3)乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。

　　(4)乙方在施工过程中，负责自身施工安全，若因乙方不慎出现安全事故，甲方概不负责。

　　3、由于甲方原因造成在施工中大量增加施工项目、变更施工内容、装饰材料及设备的，甲方应及时和乙方协商相应顺延工期。

　　第四条合同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款______%支付违约金，办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款%赔偿，解除本合同。

　　第五条附则

　　1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

　　2、本合同签订后，工程不得转包。

　　3、本合同一式份，甲乙双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　甲方(签章)：________________________乙方(签章)：________________________

　　委托代理人：________________________委托代理人：________________________

　　身份证号码：________________________身份证号码：________________________

　　电话：________________________电话：________________________

　　签订时间：______年______月______日

　　签订地点：________________________

　　机房施工合同 7

　　甲方：_________________________

　　法定代表人：_________________________

　　联系地址：_________________________

　　联系电话：_________________________

　　乙方：_________________________

　　法定代表人：_________________________

　　联系地址：_________________________

　　联系电话：_________________________

　　为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确双方安全文明施工管理责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，确保本工程安全、文明、优质、高效完成施工建设任务。根据国家有关法律、法规和电力行业的有关安全文明施工规定，经甲、乙双方协商达成如下协议条款。

　　一、依据甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，具体工程简况如下：

　　1、工程名称：_________________________

　　工程编号：_________________________

　　2、计划开竣工时间：_________________________

　　3、施工的详细地点和范围：_________________________

　　施工地点：_________________________

　　施工范围：_________________________

　　二、甲、乙双方安全文明施工管理责任、权利和义务：

　　1、甲乙双方必须共同贯彻执行国家有关法律、法规和电力行业的有关安全文明施工各项规定。

　　2、施工期间，甲方指派为本工程现场项目负责人，乙方指派、为现场工作负责人、安全员。双方须认真履行各自的安全管理职责。

　　3、贯彻“谁施工谁负责安全”的原则，甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故(包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人等伤亡)，双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场。

　　4、贯彻先订安全及文明施工协议后开工的原则。甲方不得随意指派乙方人员从事与本工程无关的施工任务。

　　三、甲方应承担的'安全文明施工责任：

　　1、负责对乙方以下内容进行审查审查结果

　　(1)、是否具有相应施工企业资质等级证书。有、无

　　(2)、是否具有安全生产许可证书。有、无

　　(3)、是否属甲方工程供方。有、无

　　2、负责本工程现场安全健康与环境工作的管理和监督工作。

　　3、开工前，甲方向应组织乙方工作负责人和技术人员进行现场勘察并进行工程安全、技术交底。并有完整的记录和资料。

　　4、凡是在甲方生产区域内的施工，甲方应监督与检查乙方遵守有关的安全规章制度情况。特别是在需要填用工作票时，甲方应要求乙方工作负责人严格执行工作票。

　　5、对有可能造成人员触电、高空坠落、机械伤害、中毒、窒息以及生产设备停电、火灾、爆炸等事故时，可事先要求乙方制定专项施工措施，经甲方审查批准，监督实施。

　　6、甲方工程管理部门和项目负责人应在现场监督协议中由乙方承担的有关安全文明施工责任到位情况和安全措施落实情况，凡不符合安全文明施工要求的行为，视其情节应做出：当场制止、发出违章(整改)通知单、停工整顿、直至中止施工合同的执行。

　　7、不对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

　　8、负责定期或不定期对乙方进行安全检查并督促整改，负责对乙方施工人员进行安全教育。

　　9、在乙方发生安全、环境事故时，负责按“四不放过”原则进行事故调查和处理。

　　四、乙方应承担的安全文明施工责任：

　　1、在工程施工过程中应坚持贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的安全生产方针，贯彻执行国家有关安全生产、环境保护的法律、法规和甲方的安全文明施工、环境保护相关规定，严格执行本工程《施工组织设计》及作业指导书、交底要求，确保本工程安全文明施工和环境保护目标顺利实现。

　　2、开工前，乙方施工负责人和技术人员应按时参加甲方组织的现场勘察和安全技术交底。若有疑问应立即向甲方提出，直到明白无误。

　　3、现场施工中必须严格执行《电力安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规程》和甲方颁发的安全、文明生产规定以及施工现场标准化作业工作规范，严格按“六化”标准进行施工，确保安全文明施工工作有序开展，创造良好的文明施工环境，保障员工的生命安全和身心健康。

　　4、承接危险性较大的施工项目作业，必须按甲方要求制定现场专项施工措施。经甲方审查批准后执行。

　　5、开工前必须对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保符合安全规定，不超过检验周期。

　　6、开工前必须对参加现场施工作业的人员进行安全教育、安技交底，经考试合格后上岗。严禁使用未成年人和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。

　　7、变电施工现场施工用电严格执行“三相五线制”的用电方式，线路施工现场按当地临时用电方式进行，严格“三级配电两级保护”的施工用电管理，确保一机一闸，落实用电设施的安全管理责任。

　　8、接受甲方的安全指导、监督和管理。若发生安全、环境事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即向甲方工程现场项目负责人报告，不得隐瞒事故、事件真相，不得不报或迟报。

　　五、安全文明施工保证金：

　　根据《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》，甲方从工程款中预留(承包合同价款的5%)作为安全文明施工保证金(以下简称保证金)。

　　保证金用于对工程施工期间发生安全事故和现场安全文明施工情况的违约扣罚。违约扣罚超出保证金的部分，在工程款中扣除。

　　六、其他有关的约定：

　　由乙方在承包施工中所造成的责任事故、人身伤害事故或对运行设备、安装设备在施工过程中造成经济损失的，将承担全部责任并赔偿甲方因此造成的所有损失。

　　无论本协议中“工程项目期限”与实际施工日期是否相符，本工程施工期内，本协议始终有效。

　　七、本协议一式三份甲方执两份(一份交安监部门)，乙方执一份，签字盖章后即生效。

　　甲方(盖章)：__________________________

　　法定代表人或授权代表(签字)：_________________________

　　签字日期：___________年___________月___________日

　　乙方(盖章)：_________________________

　　法定代表人或授权代表(签字)：_________________________

　　签字日期：___________年___________月___________日

　　机房施工合同 8

　　甲方：

　　乙方：

　　工程项目：

　　根据《中华人民共和国安全生产法》及《中华人民共和国电信条例》相关条款的规定，为确保双方利益，明确双方权利与责任，规范通信机房施工作业程序，提高建设、施工单位施工作业安全意识，确保珠海市电信分公司通信网络的安全畅通，经甲、乙双方协商，签订本安全协议书。

　　第一条适用范围

　　一、本安全协议书所称施工作业是指在通信机房内进行的所有施工作业。

　　二、本安全协议书所指的安全是指：人身安全、电信设备（网络）安全、防火防盗安全等。

　　第二条双方责任与权利

　　一、甲方责任与权利

　　1、甲方是本协议安全生产的监督管理部门，有责任和权利制止、纠正、处理任何乙方的违章、违规行为。

　　2、甲方不直接参与乙方的安全生产管理，对乙方生产施工过程中所造成的任何安全事故，甲方不承担任何责任。甲方有义务和责任配合乙方对事故的调查工作。

　　3、甲方有权拒绝乙方进入甲方认定的要害部门。

　　4、甲方有权对乙方给甲方造成的任何损失要求赔偿和追究相关责任。

　　5、在工程实施过程中，应本着实事求是的'原则，甲方不得无故要求乙方停止施工。

　　二、乙方的责任与权利

　　1、乙方施工作业人员应严格执行机房作业须知。

　　2、乙方施工人员违反施工安全操作规程和不按安全生产有关规定施工，所造成的损失和责任，由乙方负责。

　　3、乙方有权了解作业场所和工作岗位存在的危险因素，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。甲方不得对其进行打击报复。

　　4、乙方对甲方的生产监督管理部门的安全检查应当予以配合，不得拒绝、阻挠。

　　5、乙方的生产活动必须保障甲方的设备安全。乙方如因人为因素造成对甲方的任何损失，必须进行赔偿并承担相关责任。

　　6、负责施工中施工人员车辆、场地安全及材料保管，做好场地防火、防盗、安全用电等工作。

　　7、乙方在施工前必须将施工作业联系人、联系电话、施工作业计划内容以书面形式告知甲方，同时向甲方了解、调查作业现场的情况和注意事项。

　　8、乙方施工操作要严格按照电信工程施工规范和通信机房安全管理规定的要求进行，不得违章操作、野蛮施工。

　　9、乙方进场施工时，应通知甲方，甲方应派人员到现场随工。

　　10、在工程施工中，甲方发现通信设备运行不稳定、或有其它危及通信设备稳定运行的情况时，有权力通知乙方停工。乙方接到口头或书面通知后必须立即停工。

　　11、乙方应加强施工人员安全教育和施工现场的指挥监管，采取必要的安全防范措施，落实安全责任人。

　　12、乙方的施工作业涉及在用设备或电路的，必须报甲方相关维护部门批准，并做好安全措施，保证甲方在用设备或电路安全和通信安全。

　　13、乙方的施工作业涉及到设备、电源或电路割接时，必须向甲方相关维护部门提交割接申请报告，待批复后才能进行割接。乙方在割接通信设备侧的电源时必须由甲方派技术人员配合督导，割接时须保证甲方的在用通信安全。否则，一切后果由乙方负责。

　　第三条协议的期限与终止

　　本协议有效期从20__年1月8日至20__年12月31日

　　第四条其他约定

　　一、本协议的附属文件，均为本协议不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

　　二、本协议一式四份，甲方二份，乙方二份。自双方签字、盖章之日起生效。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　代表：（签字）代表：（签字）

　　年月日年月日

　　机房施工合同 9

　　合同号：__________

　　甲方：__________

　　详细地址：______

　　邮政编码：______

　　联系人：________

　　联系电话：______

　　住所：__________

　　乙方：_________

　　详细地址：______

　　邮政编码：______

　　法定代表人：____

　　联系电话：______

　　住所：__________

　　甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位，并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：

　　第一条工程项目概况

　　（一）项目名称：机房建设合同

　　（二）施工地址：____________________

　　（三）双方委派的工程代表：

　　甲方代表：__________联系电话：__________

　　乙方代表：__________联系电话：__________

　　第二条工程项目的运作方式

　　（一）甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责；

　　（二）甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。

　　第三条工程项目的具体内容

　　（一）按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工（要达到甲方要求及安全技术指标，见附件一）。

　　（二）机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。

　　（三）机房室内设备、空调、照明等电源布线（包括材料采购）。（见附件一）

　　（四）配合甲方进行设备的调试、调测。

　　（五）机房的接地及防雷处理（按国家标准，见附件一）。

　　（六）其它与基站机房建设有关的事宜。

　　第四条工程价款与费用结算

　　（一）工程施工总价款人民币（小写）：__________（人民币大写：__________）；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。

　　（二）付款方式：

　　1．乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。

　　2．机房建设完毕（包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等）经甲方验收合格再付总合同金额的_______%。

　　3．剩余__________%工程合同款于工程全部完工__________个月后经甲方终验合格后全部支付完毕；

　　4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：

　　收款人：_________________________________________________________

　　开户行：_________________________________________________________

　　帐户：___________________________________________________________

　　5．乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

　　第五条工程期限

　　（一）工程开工日期为：__________；

　　（二）施工最后期限：____________；

　　（三）完工时间预计：______________

　　第六条双方的权利和义务

　　（一）甲方的权利与义务

　　1．甲方应及时向乙方提供必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的具体工作内容；

　　2．甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度；

　　3．施工过程中，甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改，具体程序及细节由甲乙双方协商；

　　（二）乙方的权利与义务

　　1．乙方应在规定的时间内提交施工组织设计方案和施工综合进度计划，甲方对于乙方提交的施工组织设计方案和施工综合进度计划同意与否，应在________日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的施工组织设计方案和施工综合进度计划为合同附件，应共同遵循；

　　2．乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：

　　（1）施工单位的营业执照及法人证明书；

　　（2）施工主管部门规定的其他应具备的条件。

　　3．乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所；

　　4．乙方按甲方要求负责基站机房材料采购、与业主协调、机房基础设计、整体施工等工作；

　　5．合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币万元施工保证金，用于施工质量和完工时间的保证；

　　6．乙方在组织施工时应切实注意安全，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身伤害事故，由乙方自行负责；

　　7．乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。

　　8．每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。

　　第七条未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和转包；

　　第八条乙方施工人员在工程施工期间，应服从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的.一切后果由乙方负责。

　　第九条保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。

　　第十条工程质量与验收

　　（一）甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收，乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。

　　（二）乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。

　　（三）以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。

　　（四）以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。

　　（五）工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。

　　（六）由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方承担，工期相应顺延。

　　（七）需要进行中间验收的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。

　　（八）工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。

　　第十一条违约责任

　　（一）合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除（原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金_______%），不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。

　　（二）乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不能自作主张，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。

　　（三）本合同生效后，除甲乙双方一致同意或不可抗力外，双方应认真履行。任何一方单方中止合同，应承担违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的_______%。

　　（四）乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用；

　　（五）在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应承担由此造成的一切损失。

　　（六）由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。

　　（七）因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。

　　第十二条争议解决方式

　　甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一致同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。

　　第十三条本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一致，合同条款可以予以变更或终止。

　　第十四条本合同签署之日起日内，乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币，方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。

　　第十五条本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　甲方：（章）_________ 乙方（章）___________

　　代表人：（签字）_____ 代表人：（签字）_____

　　委托代理人：_________ 委托代理人：_________

　　联系电话：___________ 联系电话：___________

　　_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

　　机房施工合同 10

　　甲方(委托人)：

　　联系地址：

　　乙方(居间人)：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　2、居间成功是指完成本条所列全部委托事项:甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金万元。

　　3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。

　　4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。

　　5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的3%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的`计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间费用为工程施工合同金额的3%。

　　2、居间成功后，在甲方签订合同时向乙方支付整，正常施工的一个月内，应向乙方支付元整;在正常施工的两个月内，应支付;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按_____%的比例支付;竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担差等费用)。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　合同签订地：合同签订日：

　　甲方：(盖章)：法定代表人或委托代理人：

　　乙方(盖章)：法定代表人或委托代理人：

　　机房施工合同 11

　　甲方（出租方）：______________________

　　_合同编号：_________________

　　法定代表人：___________________________

　　签订地址：_________________

　　乙方（承租方）：_______________________

　　签订日期：______年___月___日

　　法定代表人：___________________________

　　甲乙双方本着平等自由原则，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就发电机组租赁事宜，在互惠互利的基础上达成以下条款，并承诺共同遵守：_____

　　第一条租赁发电机组基本情况

　　1.品牌：____________________

　　2.型号：____________________

　　3.数量：____________________

　　4.新旧程度：________________

　　第二条租赁期限

　　1.租赁期限为____个月，以甲方安装，调试发电机组正常运转(不包括乙方的机械调试正常运转)之日起开始计算。

　　2.租赁期满，乙方需要继续租赁的，经甲方同意，双方须重新订立租赁合同。

　　第三条租金支付期限及方式

　　1.租金为每月人民币_____元整（大写：_____）。

　　2.甲方安装，调试发电机组正常运转(不包括乙方的机械调试正常运转)之日，乙方即付第____个月的租金，以后每个月租金支付的日期均以第____个月支付租金的日期为准，按月支付。

　　3.每月租金以现金足额支付。

　　第四条租赁发电机组的交接条件

　　1.乙方须向甲方支付保证金人民币_____元整（大写：_____），自支付保证金之日，甲方即将发电机组交付给乙方使用。

　　2.乙方负责发电机组从甲方运到乙方使用地点之吊装费、运输费等一切费用，并承担租赁期满将发电机组甲方的费用。如乙方不承担上述费用，甲方有权拒绝交付租赁的发电机组，并不退回乙方所支付的保证金。

　　第五条双方权利义务

　　1.甲方负责派____名技术人员到乙方负责发电机组的正常发电。甲方所派出技术人员在乙方服务期间的工资每人每月为人民币_____元整（大写：_____），由乙方承担与支付，其食宿亦由乙方负责。

　　2.甲方负责出租的发电机组平均每月正常运转不少于____天(每天运转不超过____小时)。如因甲方机组维修而不足____天(即共计____小时)给乙方使用的，按实用天数(乙方要求停机及其他不属甲方所造成的原因停机除外)，如因停机使乙方造成损失，甲方不负任何责任。

　　3.乙方负责发电机组运输过程中及租用期间的安全保卫工作，在运输途中及租用期间发电机组如有损坏、被盗等由此造成的损坏由乙方负责赔偿。

　　4.发电机组所需用的`冷却设备(即建造水池、安装水管等)的费用由乙方负责。

　　5.乙方必须保证发电机组在室内使用，机房必须布置符合甲方要求的防尘设备，并保证发电机组在____A电流以下使用，如超出此范围，甲方管理人员有权停机，由此造成的损失，乙方自行承担。

　　6.乙方负责发电机组运行所需的柴油、机油。使用标准的____柴油，在使用过程中先沉淀过滤，排出水分杂质；机油使用____机油，每运转____小时应更换一次。如乙方使用劣质柴油和机油或不按期更换机油造成甲方发电机组损坏的，乙方负赔偿责任。

　　7.租赁期间，发电机的维修由乙方负责，维修费用由乙方承担。

　　8.租赁期间，乙方不得将甲方的发电机组转租或抵押，不得用以抵偿债务。

　　第六条违约责任

　　本合同生效后各方应严格按合同的约定履行自己的义务，如果本合同任何一方违反本合同及有关法律法规的规定导致本合同未获履行和未获完全履行，违约方应承担由此引起的全部责任，凡违反本合同约定的，违约方应支付违约金人民币_____元整（大写：_____）给守约方。乙方违约，甲方有权单方先行将发电机组收回，并不退还保证金。

　　第七条陈述和保证

　　1.甲方向乙方陈述和保证如下：

　　（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　（2）其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；

　　（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

　　2.乙方向甲方陈述和保证如下：

　　(1)_____其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

　　(2)_____其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；

　　(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

　　第八条保密

　　一方对因发电机组租赁而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　第九条争议的解决