水电站施工合同（通用10篇）
随着人们法律意识的建立，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的水电站施工合同（通用10篇），欢迎阅读与收藏。
水电站施工合同 1
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围：根据平面图及施工图设计范围内的所有内容施工，包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。
四、合同工期：
根据工程总体进度分段实施，乙方根据每一阶段甲方书面通知的具体工期要求施工。
五、工程内容：
1、项目供水管网安装工程、排水管网安装工程、供暖管网安装工程、室外消防设施安装工程（以上四项内容均含土建施工部分）。
2、工程具体施工内容为施工图纸及设计变更、签证全部内容，并依据甲方要求进行，乙方不得私自施工，工程施工内容须经甲乙双方及监理三方共同签字确认，并作为结算依据。
六、质量标准及要求：
1、工程质量标准：达到合格标准。
2、工程质量要求：乙方所进的材料由甲方验收同意后，再进行施工，各工序由甲方验收同意后，进行下一道工序施工。未经甲方同意造成损失由乙方承担。甲方此时仅对外观和数量进行验收确认，质量担保责任按国家相关规定执行。
3、乙方在工程质量上必须接受甲方的监督，甲方发现其在主要进度控制点上延误一日时，或在主要工程上存在重大质量问题时，甲方以书面形式通知乙方，乙方在收到甲方书面通知后一日内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至解除合同，调换施工队伍。由此造成的实际损失，由乙方负责。
4、乙方所用材料设备要求：工程所需材料设备均由乙方按需采购，并对现场材料负责；采购的材料设备必须是"三证"齐全的合格产品，并有甲方负责人的签字确认。
七、工程验收：
分段工程竣工_____日内，由甲方协助乙方组织相关部门联合验收。工程验收合格后，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交，并绘制竣工档案、竣工图一式_____份提交甲方存档。
八、合同价款及工程款支付方式：
1、本工程合同价款采用可调价格合同，合同暂控价为_____万元。
2、结算依据：
（1）材料价差，除甲乙双方签证外的价格，其余均按当地建设局发布的各阶段人工、材料、机械台班价格发布为准（其余部分的主要材料价格按现时市场价）。
（2）定额：建筑各持套用XJZJ-20__年《新疆维吾尔自治区建筑消耗量定额》；装修工程套用GYD-901-20__年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》；安装工程套用GYDgz-201-20__年《全国统一安装工程预算定额》；费用定额执行XJZJ-20__年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》。
（3）估价表：《20_____年_____地区单位估价表》。
（4）取费：20_____年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》_____类工程（其中管理费及利润按_____限计取）相应费率计取，不计取冬施费和文明施工费。
（5）工程量按施工图纸计算，图纸外工程量按实签证，材料及设备以甲方审定的作为结算价。
3、工程款支付方式：
本合同以双方核准的月施工进度为支付依据，每月支付金额为已完工程量的_____%，每月依次类推，待阶段性工程竣工验收后进行决算，决算定案后_____日内付到决算总额的_____%，剩余5%作为质量保修金待保修期满后无
上述约定付款金额及期限如因甲方资金原因不能按约定比例支付，乙方必须按甲方要求施工，保证按期交工。具体付款金额和时间双方另行协商以书面形式确认。
九、甲、乙双方的权利和义务：
甲方的权利和义务：
1、甲方委派负责施工过程中的协调工作，确保施工现场具。
2、甲方委派现场监理人员对施工全过程进行监督检查。
3、本合同项目完工后，协助乙方尽快组织有关部门进行验收。
4、乙方在甲方院内施工，甲方负责给予指导，并提供相关管网图，以免施工时损坏。
乙方的权利和义务：
1、按照合同规定完成全部工作，并接受甲方的监督检查。
2、合理组织人力、物力及施工机具，保质保量保工期保安全完成施工任务。
3、严格按照甲方确认的施工内容和要求进行施工，保障工程质量、工程进度。
4、乙方施工期间必须保证施工现场清洁整齐，符合环境卫生相关条例。
5、乙方在甲方工地施工期间，自觉遵守甲方的规章制度，如有违反，甲方将按照有关规定处罚。
6、乙方人员在施工过程中发生的安全责任事故，由乙方自行承担，与甲方无关。
7、乙方在施工中造成市政管网及其他管线损坏的由乙方负责维修，所造成的损失由乙方负责赔偿。
8、乙方负责提供竣工验收资料和竣工图，并负责其他相关验收，工程保修期为两年。保质期内乙方施工工程出现漏水、管裂或其他施工质量问题，由乙方及时无偿维修。
十、违约责任：
1、甲方未按合同履行支付工程款，逾期按应付工程款百分之_____向乙方支付违约金。
2、乙方未按甲方要求，致使工程质量不合格必须返工，造成的损失由乙方全部承担。
3、乙方未按甲方通知要求如期完工，逾期按分段施工工程预算总价百分之_____向甲方支付违约金。
4、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工_____个工作日以上的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的`，乙方应向甲方支付工程预算总价款的3%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
5、乙方中途擅自更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起_____日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。
6、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的_____%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。
十一、本协议未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。因履行合同产生的争议，双方应尽量协商，协商不成时，则向本工程所在地法院申请诉讼解决。
十二、本合同一式_____份，甲方_____份，乙方_____份，经双方签字盖章后生效。
甲方（签章）：_____乙方（签章）：_____
负责人：_____负责人：_____
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
水电站施工合同 2
甲方（发包单位）： __电有限公司
乙方（承包单位）：___________________
甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：
1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。
2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。
3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。
4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：
1、包工包料；
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：
年 月 日进场施工， 年 月 日竣工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
1、总工程价款（金额大写） 陆佰贰拾万元整；
2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的`实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方： （公章）
法人代表：
乙方： （公章）
法人代表：
年 月 日
水电站施工合同 3
发包方：（以下简称甲方）
法定代表人：
承包方：（以下简称乙方）
法定代表人：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工（招标文件）以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程主要内容：
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限____天，预定_____年____月___日至____年____月____日止。
三、工程承包价及其它
总承包价______元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
（一）甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；
2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
（二）乙方责任
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式
工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。
七、工期延误
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的`支付。
八、工程保修期
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、争议
承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
十三、合同份数
本合同一式_____份，甲方____份、乙双方____份。
十四、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
水电站施工合同 4
甲方（发包单位）：
乙方（承包单位）：
甲方同意将 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称（工程地点）：
工程价款360000元整。清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤固工程），包模板2300元/米。
二、承包方式：
1、包工包料；
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的`材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
1、总工程价款（金额大写元整；
2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方： （公章） 法人代表：
乙方： （公章） 法人代表：
年 月 日
水电站施工合同 5
发包方：（甲方）________________
承包方：（乙方）________________
发包方拟实施流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于________年________月________日在________友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币（以实际结算工程量为准）作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：
1、计价方式；工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20__》为计算依据（二级一类取费计算），材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。
2、由承包方向发包方交纳履约保证金3000万元。支付方式和期限：
（1）、在签订本协议书当日支付1000万元，本合同自发包方收到该履约保证金生效，逾期未支付该笔款项本协议不生效；
（2）、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付1000万元；
（3）、余款1000万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付1000万元。发包人不接收银行履约保证金保函。
承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。发包人应在保修责任终止证书颁发后15天内将履约保证金无息退还给承包人。
3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的1.5%，临时工程费用为工程总价的8%，据实结算。
4、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效。
5、每月的`工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后（验收合格）支付给承包方。
6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。
7、如果承包方入场施工后，没有垫资20__万元工程款的，则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。
8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过1个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息（银行贷款利息的3倍）并以水电站的产权作抵押。
9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算（在工程款中扣除）。
10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。
11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万，提前完工一个月奖励200万，以此类推。
12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。
13、本合同书一式六份（其中正本两份，副本四份），发包方执叁份（包括正本一份），承包方执叁份（包括正本一份）。
发包方：________承包方：________
法定代表人：________法定代表人：________
签字日期：________年________月________日________年________月________日
水电站施工合同 6
发包人：
承包人：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：__市__级水电站技改工程
工程地点：__市__镇 村
工程内容：水电站厂房技术改造土建工程
二、工程承包范围
厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期
开工日期：二O__年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于二O__年一月三十日浇筑结束；第二台机组混凝土结构定于二O__年二月二十三日动工，二O__年四月二十三日浇筑完工。二O__年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量标准：合格，争创优良
五、合同价款：贰拾点陆万元（主体工程预算价）。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同（GF-1999-0201）中《通用条款》相关规定。
七、本合同《专用条款》
1、执行水利、水电行业现行的`设计、施工及验收规范、规程标准。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
九、承包人工作
1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
十、材料
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收
1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款
合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付
每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。
十六、完工结算
完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜，双方另行协商。
二十一、本合同一式4份，双方各执2份。
发包人：承包人：
住所：
代表：
电话：
签订日期：
水电站施工合同 7
承包人（全称）：______
分包人（全称）：______
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为发包人）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为总包合同），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况
分包工程名称：____
分包工程地点：____
分包工程承包范围：
二、分包合同价款
金额：大写：人民币___元，
小写：___元。
三、工期
开工日期：本分包工程定于______年______月______日开工；
竣工日期：本分包工程定于______年______月______日竣工；
合同工期总日历天数为：______天。
四、工程质量标准
本分包工程质量标准双方约定为：
五、组成分包合同的文件包括：
1、本合同协议书；
2、中标通知书（如有时）；
3、分包人的报价书；
4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
5、本合同专用条款；
6、本合同通用条款；
7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；
8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为分包工程），并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的.期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称分包合同价），以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效
合同订立时间：______年______月______日；
合同订立地点：____
本合同双方约定后生效。
承包人：（公章）分包人：（公章）
住所：______住所：______
法定代表人：______法定代表人：______
委托代理人：______委托代理人：______
电话：______电话：______
传真：______传真：______
开户银行：开户银行：______
帐号：______帐号：______
邮政编码：______邮政编码：______
水电站施工合同 8
甲方（发包人）：_____
乙方（承包人）：_____
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
一、工程名称：青年水电站防腐、制安工程施工项目
二、工程承包工作内容：
1.水电站整体设施防腐
2.水池防腐
3.梯子制作、安装
4.脚手架搭设所需材料由乙方购置
5.所有操作人员的劳保用品，如安全帽、安全带的购置由乙方负责
三、技术要求：
1.本项目的防腐工程采用中华牌磁漆（底漆、面漆），去氧化层及打磨，抛光后，平面找平，喷底漆一遍，喷面漆两遍。
2.平台及走梯按甲方要求及相关标准制作安装。
3.技术方案按甲方要求施工。
四、工程地点：恒阳公司青年水电站
第二条 工程承包范围
承包范围：包工包料（人工、主材、机械及脚手架搭拆的费用均在乙方承包范围内）。包质量、工期、安全生产、文明施工与综合治理。
第三条 合同工期
6个月。
第四条 质量标准
1.乙方搭设的脚手架必须符合国家相关标准，开展的各项施工工序均符合当地政府主管部门的要求，符合甲方创建文明施工的要求。
2.平台及走梯的制作及安装标准符合国家、行业的规范、标准验收要求。
3.乙方的施工人员必须熟悉各项工作内容的安全操作规程，必须持有效上岗证，严格按规范、标准的要求进行工作，严格执行有关悬空作业的规定，确保安全施工，具体施工方案由乙方自行制定。
第五条 施工安全：乙方应自觉遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。
第六条 合同价款及付款方式
1.合同包干价：￥455000.00元（大写：人民币肆拾伍万伍仟元整）
2.甲方追加除包干以外的工作量按实际所发生的量进行结算
3.支付方式：
本施工合同采用总价包干方式，待青年水电站防腐、制安项目全部完工，经甲方一次性验收合格，扣除5%质保金后，其余剩下部份于10个工作日内一次性付清乙方工程承包款，正式发票按甲方财务部门的要求开具。
第七条 质量保证期及保证金
本工程质量保质期为 壹 年，预留质保金为合同总价款的5% （即￥22750.00元），质保期满后甲方在14天内将质保金无息退还给乙方。
第八条 现场管理和安全生产
1.乙方在开工前，必须拟定安全技术措施报甲方审核批准后严格执行，并与甲方安全生产部签订安全协议，甲方负责对乙方施工人员进行安全交底。
2.乙方必须认真贯彻有关安全施工的各项管理规章制度，严格遵守安全操作规程，在乙方现场负责人统一领导下组织施工，计划进度、材料供应要密切配合，保证施工顺利进行。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
3.用于材料搬运过程中使用的工机具等由乙方负责，费用包含在合同总价款中，乙方保证使用需要。其他安装中的手持操作工具，由乙方负责。整个制作、安装过程乙方需有专人到现场全程监督、指导、指挥。
4.劳动保护用品及施工中属个人使用的操作用具由乙方自行解决。
5.乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失，乙方在施工中应做到工完料尽场地清，保持现场整洁。
6.在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
7.工程施工中服从甲方安全生产管理要求，对原有设施、建构筑物必须采取保护措施，对施工中的损坏由乙方负责无偿修复或完全赔偿。
8.乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的.后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。
第九条 质量保修
1.工程保修期：保修期为1年，自竣工验收合格之日起计算。
2.质量保修责任
（1）乙方所承包的工程，在保修期内属乙方责任造成的质量问题，乙方必须在甲方规定期限内负责无偿予以修复。
（2）因乙方施工质量原因致保修范围内的项目在保修期内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
3.质量保修金的确定
本项目工程约定工程质量保修金为合同最终结算总价的5% 。
4.质量保修金的返还
质量保修期满一年，经甲方确认使用过程中该工程无任何施工质量问题，甲方于14个工作日内将质量保证金无息返还乙方。
第十条 乙方向甲方签订的安全协议及其他补充协议与本合同属不可分割的部分，具有同等的法律效力。
第十一条 未尽事宜，双方协商解决。
第十二条 合同生效与终止
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电站施工合同 9
建设单位：
施工单位：____________
依照《中华人民共和国民法典》的要求，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。
甲方对乙方的施工能力和管理水平进行了考察，认为能够满足该工程的要求。
经甲、乙双方协商特定协议如下。
一、工程项目的综合说明
2、工 程 地址：___________
3、工 程 规模：建筑面积约_平方米
4、结构及层数：_____ 砖混六层
5、发 包 方式：__________ 包工包料
6、发 包 范围：__________ 工程图纸全部内容
7、开竣工日期：______
8、本工程质量必须达到国家施工验收规范的`合格标准。
二、工程造价
1、经甲、乙双方共同商定本承包协议造价为：车库及住宅部分实行平方米包干____元/平方米。
2、面积计算依据：
国家规定的建筑面积计算标准
三、材料采购供应
材料均由乙方自行采购。如甲方供料价格应按照同期市场价格，经双方认可。
甲方指定使用的砂石、门窗等材料用拨付给乙方的房产进行置换。
四、工程款支付方式
工程款支付按施工进度足额拨付。由乙方将已完成工程量上报甲方，按50%现金加50%房产进行拨付。
房产在施工前____元/平方米以立体砍块的形式留足，经双方确认后，根据施工进度情况陆续进行拨付。
工 程 名称：富拉尔基区_ 小区_ 号楼
五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取
1、施工现场三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。
2、基础垫层以下的地基如需处理费用不含在总价内，经双方确认
后按实际发生给予调整。
3、重大设计变更由该工程图纸设计部门
出变更图或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。按实际发生给予调整。
六、工程保修
本工程保修按中华人民共和国国务院《建设工程质量管理条例》及《黑龙江省建设工程质量管理规定》执行。按工程总造价的2%预留，满一年后返还。
七、其他有关要求和说明：安全生产及文明施工按有关规定执行 。
如发生安全事故由肇事方负责。
八、本协议共四份，建设单位、施工单位各二份。
以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。
建设单位： 施工单位：____________
法定代表人：_______ 法定代表人：____________
代理人：___________ 代理人：____________
______年______月______日
水电站施工合同 10
甲方（发包方）：
名称：
法定代表人：
地址：
联系方式：
乙方（承包方）：
名称：
法定代表人：
地址：
联系方式：
鉴于甲方拟建设一座水电站，乙方具备相关的施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议：
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：包括但不限于水电站的大坝、厂房、水轮机、发电机等设施的建设和安装。
二、工程期限
开工日期：
竣工日期：
总工期：
三、工程质量和标准
工程质量应符合国家及行业现行的有关标准、规范和设计要求。
乙方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。
四、工程造价及付款方式
工程总造价为：___元（人民币/元整）。
付款方式：
合同签订后__个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的___作为预付款；
工程进度达到___时，甲方向乙方支付工程总造价的___；
工程竣工验收合格后__个工作日内，甲方向乙方支付工程总造价的___；
剩余工程总造价的___作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下一次性支付。
五、双方责任和义务
（一）甲方责任和义务
提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
按时支付工程款项。
协助乙方协调与当地政府和居民的关系。
（二）乙方责任和义务
按照合同要求和施工规范进行施工，确保工程质量和工期。
编制施工组织设计和施工方案，并报甲方审批。
严格遵守安全生产和环境保护的相关法律法规，确保施工过程中的.安全和环保。
六、工程变更
如甲方要求对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并提供变更设计方案。
因工程变更导致费用增加或减少的，双方应协商确定调整后的工程造价。
七、竣工验收
工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请报告和相关资料。
甲方应在收到申请报告后__个工作日内组织验收。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，重新申请验收。
八、质量保证
本工程的质量保证期为自竣工验收合格之日起___。
在质保期内，如发现工程质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
九、违约责任
若甲方未按时支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付金额的___向乙方支付违约金。
若乙方未按照合同约定的工期完成工程，每逾期一天，应按照工程总造价的___向甲方支付违约金。
若工程质量未达到合同约定的标准，乙方应负责返工，直至达到标准，并承担由此产生的费用。
十、争议解决
本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他条款
本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________
法定代表人或授权代表（签字）：____ 法定代表人或授权代表（签字）：____
签订日期：____________________
【水电站施工合同】相关文章：
水电站施工合同01-04
水电站施工合同8篇03-17
水电站施工合同范本09-20
水电站施工合同11篇01-04
水电站施工合同(11篇)01-04
水电站施工合同（精选12篇）03-29
水电站施工合同6篇04-20
水电站施工合同 6篇04-24
水电站施工合同专业版09-09