建设工程设计与施工合同

时间：2023-02-15 17:35:28 施工合同我要投稿

相关推荐

建设工程设计与施工合同

　　随着法律知识的普及，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编为大家收集的建设工程设计与施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

建设工程设计与施工合同

建设工程设计与施工合同1

　　建设单位(甲方)：____________________________

　　地址：____________邮码____________电话____________

　　法定代表人：____________职务____________

　　设计单位(乙方)：____________________________

　　地址：____________邮码____________电话____________

　　法定代表人：____________职务____________

　　为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，根据________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条

　　甲方委托乙方承担____________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为________万元，建设地点在________。

　　第二条甲方的义务

　　1.甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

　　甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

　　5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给

　　第三方重复使用。

　　第三条乙方的义务

　　1.乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式____份，技术设计文一式__份，施工图设计文件一式____分，甲方如另需增添文件份数和需要模型，另行收费。

　　________年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

　　(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件

　　(2)。

　　2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

　　4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　第四条设计的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按________元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。

　　2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

　　3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　第五条设计费的数量和交付办法

　　本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

　　第六条奖励与违约责任

　　1.在合理的.工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，应从节约投资额中提取____%奖励乙方。

　　2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日________元计算增付设计费。

　　3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

　　5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

　　第七条其他约定

　　_____________________________________________________________

　　本合同自________年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜，需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

　　在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，可选择：

　　(1)向仲裁机构申请仲裁，

　　(2)直接向人民法院起诉。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，送____、____、____……等单位各留存一份。

　　建设单位(甲方)：________________________

　　代表人：________________________________

　　________年____月____日

　　设计单位(乙方)：________________________

　　代表人：________________________________

　　________年____月____日

建设工程设计与施工合同2

　　委托方（甲方）：____________

　　代表人：____________

　　设计人（乙方）：____________

　　设计证书等级：____________

　　根据《_____》的有关规定，甲乙双方就____________项目的设计、施工就行磋商，为明确双方职责，避免合同履行中发生不必要的纠纷，结合本工程的具体情况，双方特签订如下协议，共同履行。

　　一、项目概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、承包范围：

　　4、承包方式：

　　二、合同价款及支付方法

　　1、本工程的总工程款预计为____________元，其中设计_____按照国家和工程所在地市场中较高的_____标准执行。经甲乙双方商定设计_____为____________元/平方米，估算总设计费____________元。

　　2、付款方式

　　（1）合同签订之时，甲方应付总工程款的_______%作为定金。（结算时，定金折算为工程款）

　　（2）乙方到施工现场完成测量时，甲方应支付工程款的_______%作为进度款。

　　（3）乙方向甲方提交平面方案图时，甲方应支付工程款的_______%作为设计费。

　　（4）乙方向甲方提交平立面图及剖面图时，甲方应支付工程款的_______%作为设计费。

　　（5）乙方向甲方提交水电施工图时，甲方应支付工程款的`_______%作为进度款。

　　（6）乙方提交效果图，经甲方确认后，甲方应支付工程款的_______%作为进度款。

　　（7）工程完工验收后，经甲方确认，甲方应支付工程款的_______%作为进度款。剩余工程款_______%作为质量保证金，于保修期满时甲方一次性无息支付给乙方。

　　三、图纸要求

　　1、乙方提交的设计图纸应该详细，且应标明材质、用料和颜色。

　　2、乙方每期提交的图纸均应提供_______份，甲方要求提交更多份数时，乙方不得拒绝。

　　3、乙方提交图纸时不得要求必须使用某种品牌的产品。

　　4、甲乙双方约定，完成图纸的总工期为_______天，从甲方支付定金时开始计算，乙方完成每期图纸不得超过_______天，若乙方提交图纸后甲方不及时确认造成工期延误的，由甲方负责；若乙方无故拖延工期的，甲方可相应扣除乙方的设计费。

　　5、若甲方确认图纸后认为需要做较大修改，则乙方应修改至甲方满意，且不得加收设计费。

　　6、若甲方将图纸提交审批时，上级领导认为图纸不合格，则甲方可要求乙方进行修改，乙方可要求甲方增加一定的设计费。

　　四、甲方责任

　　1、甲方须如期向乙方提交设计所需的资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

　　2、按约定的日期和数额支付乙方定金和工程款。

　　3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

　　五、乙方责任

　　1、乙方应如期向甲方提交本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求。

　　2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加工程竣工的验收。

　　3、乙方应保证该设计的使用年限应达到_______年，若应设计问题达不到要求的，乙方应承担相应责任。

　　六、保密条款

　　本合同设计的所有文件均属保密资料，合同双方均应保证任何文件、会议纪要、往来材料都不被泄露，不被再次进行其他商业使用，若甲方须将乙方提交的图纸在该工程的相关项目上重复使用，甲方须与乙方协商。

　　七、违约责任

　　1、由于乙方原因没有按合同规定的时间提交设计文件时，从应提交日期的次日起计算，每延误一天，乙方向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费_______%，作为违约金。

　　2、由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。

　　3、甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金，同时返还已收取定金外的全部设计费。

　　4、任何一方违反本合同的任意规定，给对方造成损失的，责任方均应向守约方支付违约金，如无必要，合同继续履行。

　　八、合同效力条款

　　1、本合同经甲乙双方代表签字后生效，生效日期以甲乙双方中最后一方签字的日期为准。

　　2、甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前_______天书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。

　　3、因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不予退还。

　　4、本合同自双方义务全部履行完毕后终止，双方协议提前终止的除外。

　　九、附则

　　1、本合同签订后工程不得转包。

　　2、本合同一式_______份，甲、乙双方各执_______份，交工程所在地建筑主管部门备案_______份。

　　3、本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。

　　4、本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商解决，双方协商不成时，均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。

　　5、本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，协商一致所形成得书面协议作为本合同附件执行。

　　甲方：____________

　　地址：____________

　　代表人：____________

　　联系方式：____________

　　合同签订地：____________

　　合同履行地：____________

　　签订时间：_______年_______月_______日

　　乙方：____________

　　地址：____________

　　负责人：____________

　　联系方式：____________

　　合同签订地：____________

　　合同履行地：____________

　　签订时间：_______年_______月_______日

建设工程设计与施工合同3

　　委托方（甲方）：____________代表人：____________

　　设计人（乙方）：____________设计证书等级：____________

　　根据《民法典》的有关规定，甲乙双方就____________项目的设计、施工就行磋商，为明确双方职责，避免合同履行中发生不必要的纠纷，结合本工程的具体情况，双方特签订如下协议，共同履行。

　　一、项目概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、承包范围：

　　4、承包方式：风险提示：设计费

　　合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：

　　首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；

　　其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。

　　二、合同价款及支付方法

　　1、本工程的总工程款预计为____________元，其中设计收费按照国家和工程所在地市场中较高的收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为____________元平方米，估算总设计费____________元。

　　2、付款方式风险提示：定金

　　定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。

　　在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。

　　（1）合同签订之时，甲方应付总工程款的`_______%作为定金。（结算时，定金折算为工程款）

　　（2）乙方到施工现场完成测量时，甲方应支付工程款的_______%作为进度款。

　　（3）乙方向甲方提交平面方案图时，甲方应支付工程款的_______%作为设计费。

　　（4）乙方向甲方提交平立面图及剖面图时，甲方应支付工程款的_______%作为设计费。

　　（5）乙方向甲方提交水电施工图时，甲方应支付工程款的_______%作为进度款。

　　（6）乙方提交效果图，经甲方确认后，甲方应支付工程款的_______%作为进度款。

　　三、图纸要求

　　1、乙方提交的设计图纸应该详细，且应标明材质、用料和颜色。

　　2、乙方每期提交的图纸均应提供_______份，甲方要求提交更多份数时，乙方不得拒绝。

　　3、乙方提交图纸时不得要求必须使用某种品牌的产品。

　　5、若甲方确认图纸后认为需要做较大修改，则乙方应修改至甲方满意，且不得加收设计费。

　　6、若甲方将图纸提交审批时，上级领导认为图纸不合格，则甲方可要求乙方进行修改，乙方可要求甲方增加一定的设计费。

　　四、甲方责任

　　1、甲方须如期向乙方提交设计所需的资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

　　2、按约定的日期和数额支付乙方定金和工程款。

　　3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

　　五、乙方责任

　　1、乙方应如期向甲方提交本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求。

　　2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加工程竣工的验收。风险提示：设计合理使用年限

　　设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年限，主要指建筑主体结构的设计使用年限。建设工程的设计合理使用年限分为四类：

　　第

　　一、对于临时性建筑，其设计使用年限为________年；

　　第

　　二、对于易于替换结构构件的建筑，其设计使用年限为________年；

　　第

　　三、对于普通房屋和构筑物，其设计使用年限为________年；

　　第四，对于纪念性建筑和特别重要的建筑结构，其结构设计使用年限为________年。

　　对于专业建筑工程，则应按照相应的专业技术规范要求确定其设计合理使用年限。对于具体工程项目，其设计合理使用年限则应根据工程项目的建筑等级、重要性来确定。在建设工程的设计合理使用年限内，工程承包人应当对该工程的主体结构（包括地基基础）进行保修。

　　对此如果仍存在疑问，建议制定合同的时候咨询专业律师，或者交由律师帮您起草，避免定制的合同违反规定而无效。

　　3、乙方应保证该设计的使用年限应达到________年，若应设计问题达不到要求的，乙方应承担相应责任。风险提示：保密、知识产权

　　发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；

　　另外，设计人也应当保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

　　六、保密条款本合同设计的所有文件均属保密资料，合同双方均应保证任何文件、会议纪要、往来材料都不被泄露，不被再次进行其他商业使用，若甲方须将乙方提交的图纸在该工程的相关项目上重复使用，甲方须与乙方协商。

　　七、违约责任风险提示：赔偿金的确定

　　由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定，或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。

　　如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法，应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例，值得注意的是，在约定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当

　　首先尊重当事人双方的意思自治，承认双方约定的正当性。

　　若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公平原则，法律应予以必要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。

　　4、任何一方违反本合同的任意规定，给对方造成损失的，责任方均应向守约方支付违约金，如无必要，合同继续履行。

　　八、合同效力条款

　　1、本合同经甲乙双方代表签字后生效，生效日期以甲乙双方中

　　最后一方签字的日期为准。

　　3、因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不予退还。

　　4、本合同自双方义务全部履行完毕后终止，双方协议提前终止的除外。

　　九、附则

　　1、本合同签订后工程不得转包。

　　2、本合同一式_______份，甲、乙双方各执_______份，交工程所在地建筑主管部门备案_______份。

　　3、本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。

　　4、本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商解决，双方协商不成时，均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。

　　5、本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，协商一致所形成得书面协议作为本合同附件执行。

　　甲方：____________

　　地址：____________

　　代表人：____________

　　联系方式：____________

　　合同签订地：____________

　　合同履行地：____________

　　签订时间：________年____月____日

　　乙方：____________

　　地址：____________

　　负责人：____________

　　联系方式：____________

　　合同签订地：____________

　　合同履行地：____________

　　签订时间：________年____月____日

建设工程设计与施工合同4

　　建设单位(甲方)：___________

　　地址：___________ 邮码 ____________

　　法定代表人：___________

　　设计单位(甲方)：___________

　　地址：___________ 邮码 ____________

　　法定代表人：___________

　　为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，根据________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条

　　甲方委托乙方承担____________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为________万元，建设地点在________。

　　第二条甲方的义务

　　甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

　　第三条乙方的义务

　　________年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

　　第四条设计的修改和停止

　　3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的`实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　第五条设计费的数量和交付办法

　　第六条奖励与违约责任

　　1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，应从节约投资额中提取____%奖励乙方。

　　3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

　　第七条其他约定

　　_____________________________________________________________

　　本合同自________年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜，需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，可选择：___________向仲裁机构申请仲裁，直接向人民法院起诉。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，送____、____、____......等单位各留存一份。

　　建设单位(甲方)：___________________________________

　　代表人：___________________________________________

　　________年____月____日

　　设计单位(乙方)：___________________________________

　　代表人：___________________________________________

　　________年____月____日

建设工程设计与施工合同5

　　订立合同双方：

　　建设单位：，以下简称甲方;

　　设计单位：，以下简称乙方。

　　为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条　工程名称、规模、投资额、建设地点

　　甲主委托乙方承担程的设计项目，建筑安装面积为平方米，批准总投资为万元，建设地点在。

　　第二条　甲方的义务

　　1.甲方应在年月日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在年月日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

　　甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

　　第三条　乙方的义务

　　1.乙方必须在年月日以前，向甲方交付初步设计文件;在年月日以前，向甲方交付技术设计文件;在年月日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式份，技术设计文件一式份，施工图设计文件一式份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。年月日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

　　(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)

　　2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的'批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

　　第四条　设计的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。

　　3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　第五条　设计费的数量和交付办法

　　本设计合同生效后天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后天内，甲方应向乙方支付 %的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

　　第六条　奖励与违约责任

　　1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。

　　2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日元计算增付设计费。

　　3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的 %的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

　　第七条　其它

　　。

　　本合同自年月日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。

　　在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

　　建设单位(甲方)：　　　　　　　　　　　设计单位(乙方)：

　　代表人：　　　　　　　　　　　　　代表人：

　　联系人：　　　　　　　　　　　　　联系人：

　　单位地址：　　　　　　　　　　　　　　单位地址：

　　邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

　　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

　　传真：　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　开户银行：

　　银行帐号：　　　　　　　　　　　　　　银行帐号：

　　年　　月　　日

建设工程设计与施工合同6

　　委托方(甲方)：_________________

　　承接方(乙方)：_________________

　　经甲、乙双方友好协商，甲方决定委托乙方承担建筑设计咨询工作。为了保证工作顺利进行，根据国家有关规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

　　一.甲方需设计、咨询服务项目地址为，建筑面积平米现正式委托乙方进行建筑节能方案咨询及设计工作。

　　二.付款方式

　　1后乙方向甲方支付设计费总额的30%人民币￥315000.00元，人民币大写叁拾壹万伍仟元整。其它70%节能方案设计咨询服务费人民币￥735000.00元，人民币大写柒拾叁万伍仟元整，该项目节能验收合格后7日内付完全部费用。

　　2)因甲方不能及时支付设计、咨询服务费，乙方有权停止设计、咨询服务工作。乙方延迟支付设计、咨询服务费每日支付总款额10%的滞纳金。

　　3)以上款项不含税，甲方如需开工程发票应向乙方另行支付设计、咨询服务费总额的17%。

　　三.乙方义务

　　1)乙方收到设计、咨询服务费定金第二日跟据甲方提供的原始建筑图纸及现场照片展开设计、咨询服务工作。甲乙双方约定，本阶段设计方案应于本合同签订之日起日内完成。

　　2)乙方负责对原节能设计(外墙内保温)部份，与原设计单位进行协调达到验收条件。

　　3)乙方需对甲方项目信息保密，因乙方泄密造成甲方损失，一切费用由乙方承担。

　　四.甲方义务

　　1)对该项目外墙玻璃部份与当地职能部门协调达到验收条件。

　　2)对该项目办公楼外墙内保温进行施工达到验收条件。

　　3)甲方负责节能验收过程中全部费用。

　　4)甲方需对乙方设计、咨询服务工作信息保密，因甲方泄密造成乙方损失，一切费用由甲方承担。

　　五.设计、咨询服务合同经双方签字盖章认可后，甲方应按以上程序支付设计、咨询服务费。在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲乙双方应根据设计人已进行的.实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　六.如乙方未能于双方约定完成设计咨询服务工作，双方约定甲方根据乙方延迟设计咨询服务工作总额的3‰/日扣除乙方设计、咨询服务费。

　　七.本合同中如有未尽事宜，由双方协商解决。

　　八.本合同一式两份，甲方执贰份，乙方执壹份。

　　九.甲方可以通过银行汇款将上述各款项于指定的期限内支付到乙方下列账户：_________________

　　账户名称：_________________

　　账户号码：_________________

　　银行名称：_________________

建设工程设计与施工合同7

　　二建设单位(甲方)：______________

　　地址：__________________________

　　邮码____________________________

　　电话____________________________

　　法定代表人：____________________

　　职务____________________________

　　设计单位(乙方)：______________

　　地址：__________________________

　　邮码____________________________

　　电话____________________________

　　法定代表人：____________________

　　职务____________________________

　　为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，根据________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　第一条　甲方委托乙方承担____________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为________万元，建设地点在______。

　　第二条甲方的义务

　　1.甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在________ 年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

　　甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

　　2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

　　3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　第三条乙方的义务

　　1.乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式____份，技术设计文一式_________份，施工图设莆募?皇絖___份，甲方如另需增添文件份数和需要模型，另行收费。

　　________年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

　　(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。

　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

　　第四条设计的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按____元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。

　　3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

　　第五条设计费的数量和交付办法

　　本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的'定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

　　第六条奖励与违约责任

　　1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，应从节约投资额中提取____%奖励乙方。

　　3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

　　第七条其他约定

　　_____________________________________________________________

　　在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，可选择：(1)向仲裁机构申请仲裁，(2)直接向人民法院起诉。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，送____、____、____等单位各留存一份。

　　建设单位(甲方)：__________

　　代表人：____________________

　　__________年______月______日

　　设计单位(乙方)：__________

　　代表人：____________________

　　___________年______月_____日

建设工程设计与施工合同8

　　工程名称：________________

　　工程地点：________________

　　合同编号：________________

　　设计证书等级：____________

　　发包人：__________________

　　设计人：__________________

　　第一部分协议书

　　发包人(全称)：__________________________

　　设计人(全称)：__________________________

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

　　鉴于发包人拟建设__________________________(工程名称)，并通过________年____月____日的中标通知书接受了设计人以人民币__________万元(合同价款)为本工程____________阶段设计所做的投标，双方达成如下协议：

　　一、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

　　二、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议;

　　2、中标通知书;

　　3、投标书;

　　4、本合同专用条款;

　　5、本合同通用条款;

　　6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。

　　三、设计人向发包人承诺，保证全面按本合同规定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。

　　四、发包人向设计人承诺，保证按本合同规定的期限、方式和币种，向设计人支付合同价款。

　　五、合同生效：本合同自__之日起生效。

　　六、合同签订：

　　合同签订时间：________年____月____日

　　合同签订地点：________

　　发包人：___________(公章)

　　设计人：___________(公章)

　　地址：__________

　　地址：____________

　　法人代表：(签名)___________

　　法人代表：(签名)____________

　　委托代理人：(签名)____________

　　开户银行：___________

　　开户银行：______________

　　帐号：____________

　　帐号：_____________

　　电话：_____________

　　电话：____________

　　传真：____________

　　传真：______________

　　邮政编码：_____________

　　邮政编码：______________

　　建设行政主管部门备案：_____________

　　鉴证机关或见证方：________________

　　备案号：_____________

　　经办人：___________

　　备案日期：________________

　　第二部分通用条款

　　第一章词语定义

　　第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

　　1、“合同”：指本合同条款(包括通用条款和专用条款)、中标通知书、协议书以及其它明确列入中标通知书或协议书中的进一步的文件。

　　2、“发包人”：本合同约定的、具有发包主体资格和支付工程设计合同价款能力的当事人及其合法继承人。

　　3、“设计人”：本合同约定的、具有承包主体资格并被发包人接受的当事人及其合法继承人。

　　4、“双方”：“发包人”和“设计人”的合称。

　　5、“投标书”：指设计人为工程向发包人提供的，按合同条款规定并为中标通知书所能接受，为工程而作的有报价的建议书。

　　6、“定金”：指发包人与设计人订立合同之后，为了保证合同的履行，发包人向设计人预先付给的一定数量的货币。

　　7、“中标通知书”：指招标机构正式确认设计人中标的信函。

　　8、“工程”：合同约定具体内容的永久工程。

　　9、“合同价款”：指发包人根据合同条款，用以支付设计人为完成设计及有关工作应付的总金额。

　　10、“不可抗力”：不能预见、不能避免又不能克服的客观情况。

　　11、“补充或变更协议”：在本合同签订后，结合具体工程，发包人和设计人另行协商签订的书面协议。

　　12、“日”：是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

　　13、“月”：是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

　　第二章合同文件及解释顺序

　　第二条合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，组成本合同的文件和优先解释顺序如下：

　　1、本合同协议书以及双方协商同意的补充或变更协议

　　2、中标通知书;

　　3、投标书;

　　4、本合同专用条款;

　　5、本合同通用条款;

　　6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。

　　第三条当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决;双方意见仍不能一致的，按第五十条约定的办法解决。

　　第三章合同文件使用语言文字、标准及规范和适用法律

　　第四条合同文件使用汉语或专用条款约定的语言书写和解释、说明。

　　第五条适用于合同文件的法律是国家的法律、法规、及专用条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。

　　第六条本工程设计的依据是：

　　1、发包人给设计人的委托书或招标书及中标通知书;

　　2、发包人向设计人提供的基础资料;

　　3、专用条款第七条约定的设计人采用的有关标准和规范。

　　第七条设计中必须使用专用条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时，可使用专用条款约定的行业或工程所在地的省级地方标准、规范。

　　第八条发包人要求使用国外标准、规范的，应无偿提供中文译本或英文本。

　　第四章发包人责任

　　第九条发包人应尊重设计人根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。

　　第十条发包人向设计人提供开展设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

　　第十一条发包人应按合同规定向设计人支付合同价款。

　　第十二条在发电工程设计中，发包人负责对外协议的联系工作，并签订或取得与工程建设及将来运行有关的土地征用、燃料、运输、灰场、水源、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊、设备等(如需要)协议、合同或有关文件。

　　第十三条在输变电工程可行性阶段设计中，发包人负责签订与设计有关的土地征用、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊等方面的协议、合同或有关文件，并在协议、合同或文件的签订前，协助和配合设计人同有关部门之间的联系、协商、谈判工作。

　　第十四条发包人需保护设计人的设计版权，未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目。

　　第十五条当发包人聘请设计监理时，应明确所赋予设计监理代理承担的义务或责任、代理行使的权利或工作范围，除本合同另有明确规定外，设计监理无权变更或免除设计人在合同中的任何义务或责任。设计监理的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为，不应变更或免除设计人的责任。

　　第五章设计人责任

　　第十六条设计人按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行设计工作，严格掌握设计标准，控制工程造价。

　　第十七条设计人按本合同专用条款第三十二条规定的的项目内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数，向发包人交付设计文件，并对委托范围内设计的完整性、准确性负责。

　　第十八条设计人应按照合同的规定和投标书中有关质量方面的承诺进行设计的组织和具体实施，保证设计质量。

　　第十九条设计人应按国家、行业规定和合同要求做好工程建设全过程的设计服务工作。

　　第二十条设计人应依据合同，接受发包人聘请的设计监理方的监理。

　　第二十一条若设计人按投标书和专用条款的约定，分包部分工程设计工作时，设计人与分包单位签订分包合同后，应将分包合同的副本送交发包人，分包部分设计工作量不得超过中标合同价的30%。分包合同与本合同发生抵触时以本合同为准，分包合同不能解除设计人任何义务和责任，分包方的任何违约或疏忽均视为设计人的违约或疏忽。主体工程不得分包。

　　第二十二条设计人未经发包人同意不得向第三方扩散、转让发包人提交的产品图纸、技术经济资料等基础资料。

　　第二十三条本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供应商。

　　第二十四条在发电工程设计中，当发包人按通用条款第十二条负责有关工作时，设计人应予以协助和配合。

　　第二十五条在输变电工程设计中，当发包人按通用条款第十三条负责签订之前，与有关单位的联系以及合同或协议的协商、谈判工作，应当由设计人负责。

　　第六章设计工期

　　第二十六条双方结合本工程具体情况,参照原电力工业部颁布的电力工程勘测设计工期定额》，在输变电工程中，还应根据《广东省电力集团公司输变电工程建设工期定额》，协商确定设计工期。

　　第七章审查、确认

　　第二十七条设计人应按国家及行业现行有关规定呈交符合各相应设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用，发包人负责审查的安排，审查费用由发包人负责。

　　第二十八条设计人交付设计文件后，参加有关上级审查，并根据审查结论，负责不超过合同规定范围内的必要修改补充。若因审定结论对设计原则有重大变更而需对设计进行重作或重大修改时，双方需另签补充或变更协议。

　　第二十九条发包人对施工用设计图纸可进行确认并组织会审工作，也可单独进行确认或组织会审工作。

　　第三十条根据确认或会审意见，如非属设计人原因造成设计的返工，其增加的设计费用由发包人负责;如属设计人原因造成设计的返工，则不应增加设计费用。

　　第三十一条其它服务：设计人可按照发包人的要求或委托，进行专用条款第三十一条明确的其他工作，并另行收费。__________________

　　第八章设计文件交付、现场服务

　　第三十二条设计人根据有关设计文件出版份数规定和双方商定的项目内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数，向发包人交付设计文件。设计文件以设计人交付的书面文件为准。设计人还应向发包人附送载有设计内容的电子文件。

　　第三十三条设计人应配合所承担设计任务的建设项目的施工，进行技术交底，解决施工过程中有关设计问题，负责设计变更和核算费用，参加试车考核和工程竣工验收，参加有关隐蔽工程验收，并根据工程情况派驻现场设计代表。

　　第三十四条双方应对土建施工、设备安装和调试阶段的设计人现场服务人月数协商确定。

　　第三十五条发包人另有要求需设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　第三十六条在设计人员进入现场作业或配合施工时，发包人负责提供必要的工作、交通、通讯和生活条件。

　　第九章合同价款与支付

　　第三十七条合同价款及调整：合同价款在专用条款内约定后，任何一方不得擅自改变，专用条款另有约定或发生下列情况的应做调整：

　　1、在合同执行期间，如遇设计收费政策调整，且该收费调整是强制性规定，则应按规定相应调整合同价款，双方应以补充或变更协议予以确认。

　　2、当工程建设工期与招标阶段预计的工期不一致且差别较大时，应设计人要求，双方应签订补充协议，设计费随之调整。

　　第三十八条合同定金支付：合同生效后，发包人应按专用条款第三十八条规定的金额和时间向设计人支付定金。合同开始履行后，定金抵作设计费。

　　第三十九条合同价款支付：发包人应按专用条款第三十九条规定的金额和时间向设计人支付设计费用。

　　第四十条其他支付：发包人应根据通用条款第三十一条的要求和委托，向设计人另行支付因其他服务发生的费用。

　　第十章违约责任

　　第四十一条发包人或设计人违反合同规定造成损失的应承担违约责任。

　　第四十二条根据通用条款第三十九条，发包人每逾期支付一日，按应支付金额的千分之二承担逾期违约金;逾期超过____日以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，但应书面通知发包人。

　　第四十三条因设计质量低劣引起返工造成损失的，由设计人继续完善设计工作，并按损失的大小计算减收的设计费，减收的'设计费最多与损失部分的设计费相等。

　　第四十四条由于设计人设计错误造成重大工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费数额相等。

　　第四十五条由于设计人自身原因，按本合同专用条款第十七条规定，逾期交付设计文件的，每逾期一日，按该项目应收设计费的千分之二向发包人支付违约金，逾期违约金总额不超过合同价款的百分之十。

　　第四十六条非设计人原因发包人变更委托设计项目、规模、条件，或未按期提交资料，或提交资料错误，或对所提资料作较大修改，以致造成设计人返工或增加工作量时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费或追加工作量的补偿。

　　第四十七条根据通用条款第十条，发包人提交资料及文件超过规定期限____日以内，设计人交付设计文件时间顺延;超过规定期限____日以上时，双方可重新商定提交设计文件的时间。

　　第四十八条在合同履行期间，非设计人原因发包人要求终止或解除合同，设计人未开展设计工作的，不退还发包人已付的定金;设计人已开始工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　第四十九条合同生效后，非发包人原因、设计人要求终止或解除合同，应双倍返还定金。

　　第十一章争议与索赔

　　第五十条双方因履行合同发生争议时，应通过友好协商解决，协商不能达成协议的，可向电力行业主管部门或见证方请求调解;若调解不成，按专用条款的约定，向双方约定的仲裁机关申请仲裁或向有管辖权的人民法院起诉。

　　除仲裁裁决或法院判决另有规定外，仲裁费或法院的案件受理费应由败诉方承担。

　　在仲裁或法院审理期间，除与争议有关的部分外，双方应继续履行合同规定的其他义务。

　　第五十一条当一方向另一方索赔时，应有正当索赔理由及相关证据，并按以下程序进行：

　　1、索赔一方在知道或应当知道索赔事件发生后____日内，向对方发出索赔通知;

　　2、对方在接到索赔通知后____日内应给予书面答复，并可要求索赔一方进一步补充索赔理由和证据;

　　3、对方在接到索赔通知后____日内未予书面答复，应视为该项索赔已经认可。

　　第十二章合同的变更与解除

　　第五十二条发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

　　第五十三条当事人一方要求变更或解除合同时，应在一个月前以书面形式通知对方。对变更或解除合同有争议的，按本合同通用条款第五十条关于争议的约定处理。

　　第五十四条由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　第十三章其它

　　第五十五条当工程有引进项目或外购设备材料的设计工作时，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，根据需要可吸收设计人人员参加。出国费用除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　第五十六条保险(如有时)：发包人办理发包人人员的生命财产和设备保险并支付一切费用;设计人办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用。

　　第五十七条设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。

　　第五十八条本合同未尽事宜，双方可签订补充或变更协议，补充或变更协议与合同具有同等法律效力。

　　第五十九条合同履行的有效期限：本合同自生效之日起至双方义务履行完毕时止。

　　第六十条合同份数：由双方签字盖章生效的合同，正本为2份;

　　电网工程设计合同，由见证方签字盖章后生效，正本为3份。____

　　正本由签字各方分别保存，并按专用条款规定制作副本份数。

　　第六十一条本合同生效后，应按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，可到工商行政管理部门鉴证。合同副本报送建设主管部门备案、工商行政管理部门鉴证的工作由发包人负责完成。

　　第三部分专用条款

　　第一条设计中应使用的国家标准规范、行业标准规范以及工程所在地省级地方的标准规范是__________________________________

　　第二条发包人向设计人提供开展设计工作所需的有关基础资料及提供时间为：____________________________________________

　　第三条应由发包人负责签订的对外协议、合同或取得的有关文件为：__________________________________________________

　　第四条应由发包人对设计人予以协助、配合的工作主要是________

　　第五条在____________________________情况下，发包人对设计人交付的设计文件用于本合同外的______________________

　　项目，可不经设计人同意。

　　第六条设计监理代理承担的义务或责任以及代理行使的权利或工作范围分别是：__________________________________________

　　第七条发包人在进行本工程的施工招标、设备招标工作时，设计人应当协助发包人处理招标所涉及的技术问题。

　　第八条分包单位：__________________________________

　　分包部分设计工作内容：__________________________________

　　第九条在发电工程设计中，应由设计人予以协助和配合的主要工作是：____________________________________________________

　　第十条在输变电工程设计中，应由设计人与有关单位联系、协商、谈判的主要工作包括：________________________________________________

　　第十一条本工程的设计工期：__________________________

　　第十二条其它服务(包括但不限于)：根据发包人要求，设计人可从事以下超出规定的设计服务范围的工作：

　　1、比合同规定的工期提前交付设计文件;

　　2、增加设计文件份数超过合同规定的部分;

　　3、配合本工程项目中建筑材料、设备的加工订货，编制设备材料规范书，参加设备材料招投标工作;

　　4、发包人要求进行设计人自身设计工作要求以外的调研和收资工作;

　　5、当非设计人原因引起工程建成移交生产时间超过计划期限时，继续发生的现场服务;

　　6、现场服务过程中不属设计人原因造成的超过所定设计人现场服务人月数部分。

　　第十三条设计人向发包人交付设计文件的项目、方式、时间、地点、份数：______________________________________________________

　　第十四条设计人对现场服务的安排：____________________现场设计代表在工地现场服务的能力应当是：________________________

　　其在工地现场服务的方式为：________________________________

　　其在工地现场服务的及时性是指：____________________________

　　第十五条在土建施工、设备安装和调试阶段，设计人现场服

　　务人月数确定为：______________________________________人月。

　　第十六条发包人对设计人人员进入现场作业或配合施工所提供的工作、交通、通讯和生活条件为：______________________________

　　第十七条合同价款的调整按：__________________________

　　当工程建设工期与招标阶段预计的工期不一致时，双方的共同理解是：______________________________________________________

　　第十八条合同定金数额：______________________________

　　定金的支付时间：________________________________________

　　定金的支付方式：________________________________________

　　第十九条合同价款的支付金额、支付时间、支付方式：________________

　　第二十条其它支付：按专用条款第三十一条的各项，详细列出：______________________________________________________

　　第二十一条争议的解决程序为：____________________________

　　第二十二条合同履行的有效期限：________________________

　　第二十三条合同副本份数为______份，其中发包人____份，设计人____份。

　　发包人(全称)：__________________________

　　设计人(全称)：__________________________

建设工程设计与施工合同9

　　发包人(全称)：

　　设计人(全称)：

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

　　工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程名称：

　　2.工程地点：

　　3.规划占地面积：平方米，总建筑面积：平方米(其中地上约平方米，地下约平方米);地上层，地下层;建筑高度米。

　　二、工程设计范围、阶段与服务内容

　　工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

　　三、工程设计周期

　　具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的'约定为准。

　　四、合同价格形式与签约合同价

　　五、发包人代表与设计人项目负责人

　　六、合同文件构成

　　在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

　　七、承诺

　　1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

　　八、词语含义

　　本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　　九、签订地点

　　本合同在签订。

　　十、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　十一、合同生效

　　本合同自生效。

　　十二、合同份数

　　本合同正本一式份、副本一式份，均具有同等法律效力，发包人执正本份、副本份，设计人执正本份、副本份。

　　发包人： (盖章)

　　设计人： (盖章)

　　法定代表人或其委托代理人：

　　(签字) (签字)

　　组织机构代码：

　　纳税人识别码：

　　地址：

　　邮政编码：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　电子信箱：

　　开户银行：

　　账号：

　　时间：年月日

【建设工程设计与施工合同】相关文章：

施工建设合同07-20