机房供电设备销售暨施工合同
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同出现的次数越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编收集整理的机房供电设备销售暨施工合同，希望对大家有所帮助。
机房供电设备销售暨施工合同1
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：
第一条工程概况
1、工程名称：
工程地点：
工程内容：空调设备销售及安装
2、开工日期：定货天设备到达施工现场。
3、乙方所提供机组
第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律
1、合同语言：中文。
2、适用法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国合同法》及有关法规。
3、验收标准、规范：按国标、部标有关标准和审核验收规范。
第三条合同价款及付款方式
1、合同价款：
1.1本合同安装工程总价为人民币
1.2此合同为总包价，即固定价格(此合同总价包括空调正常运行和所属的全部材料及人工的各种费用，不包括电源到空调内机和主机的电缆)，如有变动按实际量增减。
2、付款方式：
2.1.合同签定后甲方即支付给乙方合同总价的%计人民币
2.2.人员进厂施工，管材到货，甲方即支付给乙方合同总价的%计人民币
3订购主机(主机生产周期45天)，甲方即支付给乙方合同总价的%计人民币
4.留5%质保金，工程完工后12个月由甲方支付给乙方。计人民币(￥: )
第四条、工期：
1、工期为【开工日期以甲方在具备施工条件后向乙方书面发出的开工通知书为准，逾期的时间顺延】。
2、如遇下列情况，工期做相应顺延：
2.1甲方在合同规定开工之日前未能准备好施工用水、用电等开工条件;
2.2在施工过程中遇到停水、停电或其他影响到正常施工作业的情况;
2.3甲方提出设计变更造成施工量增加;
2.4因遇不可抗力因素(如：自然灾害、战争等)。
2.5、甲方未按时支付款项或未按时参加阶段验收而造成的停工;
2.6、甲方同意工期顺延的其他情况。
第五条甲方工作及责任
1、甲方在乙方施工前将与机组相匹配的水、电源接到所需的位置。
2、甲方在乙方施工前负责清除施工现场的障碍物，使现场具备施工条件确认施工场地具备开工条件;
3、授权委托现场监理公司，负责协调现场及乙方工作。
4、甲方将室外机的电源提供至室外机旁。
5、施工图和室外机安装位置，如需得到消防、环保、物业部门认可时，由甲方负责办理，并承担相关费用
6、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作;
7、开工前天，甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、接通施工水电【开工日期以甲方向乙方书面发出的开工通知书为准，逾期的时间顺延】;
8、开工前天，甲方应为乙方提供已确定的设计方案;
第六条乙方工作及责任
1、该工程为乙方总包模块水冷式中央空调工程。即货物的供货及施工、安装、调试、检测。
2、该工程包括室内风机、风管及配套设施的供货及安装。
3、按格力厂方提供的施工图纸施工。
4、施工防护工作的要求：按省建筑工程施工防护措施规定执行。
5、成品保护的要求：做好安全防护措施，负责设备、材料及系统的看护管理。
第七条、隐蔽工程中间验收
中间验收部位和时间：按设计图纸和工程施工进度的要求和时间执行，验收所有隐蔽系统合格后，再进行明工程施工。
第八条试机：甲、乙双方派员共同参加试机，试机时间甲乙双方共同商定。
第九条验收标准及保修
1、验收：工程验收日期双方协商而定。甲乙双方共同派员参加现场验收，验收标准根据招标文件要求及乙方提供的产品样本的技术参数进行验收。甲方在接到乙方验收通知后2日内没有验收的，视同验收合格。
2、保修
2.1保修期：合同生效之日起，在正常使用状态下，整机保修一年，压缩机保修三年。
2.2在保修期内，若因设备本身或安装质量等原因引起的故障，乙方负责免费维修;如果因为甲方错误操作等原因造成设备不能正常使用，则由乙方负责排除故障，但相关费用由甲方支付。
第十条设计变更：乙方根据甲方提供的方案及图纸进行施工，如施工中甲方对施工方案进行较大的调整，需根据工程量及材料用量追加增减工程款(所有变更需经甲方施工负责人及监理部门签字认可)。
第十一条确定变更：根据变更的具体情况，双方确定后再补充协议。
第十二条违约责任
甲方责任：
1、甲方单方终止工程，应向乙方赔偿合同总款的20%的违约金。
2、甲方未能按合同规定时间支付工程款的，每迟一天，甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金。如甲方在达到此限额后仍不能付款，乙方有权终止合同。
3、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
乙方责任：
1、除合同规定外，如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付合同款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工，甲方可考虑终止合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
2、乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的1‰的违约金，但因甲方原因造成的'除外。
3、由于安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。
4、施工中安全问题及因安全所产生的费用由乙方自行负责
第十三条纠纷解决方式
如双方产生纠纷，经协商无效的，甲方应当到乙方所在地人民法院提起诉讼，乙方可以在甲方所在地人民法院或者乙方所在地人民法院提起诉讼。
第十四条、其它
1、甲方所有款项支付应全部打入公司账户,如现金或私户支付，乙方均视为无效支付.
2、本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。
3、补充协议经双方法人亲笔签名并盖公章与本合同同等效力。
4、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
机房供电设备销售暨施工合同2
供方：______________
需方：______________
今有__________________工程机械有限公司(以下简称供方)，销售__台工程机械给____(以下简称需方)。供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。
第一条机械名称：______
第二条机械单价及合同总金额
1.机械定价，供需双方同意按____定价执行。如发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。
2.单价和合同总金额：_________。
第三条包装方式及包装品处理_______。
(按照各种机械的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。)
第四条交货方式
1.交货时间：_________。
2.交货地点：_________。
3.运输方式：_________。
第五条验收方法__________。
(按照交货地点与时间，根据不同机械种类，规定验收的处理方法。)
第六条预付货款(根据不同机械，付货款的百分之十作为定金。)
第七条付款日期及结算方式_______。
第八条运输及保险_________。
(根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。)
第九条运输费用负担________。
第十条违约责任
1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价__%的违约金。
2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值__%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值__%的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。
3.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第十一条当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第十二条本合同在执行中发生纠纷，签订合同双方不能协商解决时，可向人民法院提出诉讼。(或申请___仲裁机构仲裁的解决)
第十三条合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。
第十四条本合同一式________份，经双方签字盖章后立即生效。
需方：_____________(盖章)供方：______(盖章)
法定代表人：______(盖章)法定代表人：____(盖章)
开户银行及帐号：_______开户银行及帐号：______
________年______月______日
【机房供电设备销售暨施工合同】相关文章：
机房供电设备销售暨施工合同3篇12-21
设备施工合同06-15
机房设备项目采购合同模板06-11
供电段施工安全合同09-08
设备安装施工合同09-01
施工设备租赁合同04-25
施工设备租赁合同02-20
设备销售合同06-08
施工设备租赁合同_租赁合同03-02