委托施工合同

时间：2022-09-01 17:05:45 施工合同我要投稿

委托施工合同(15篇)

　　随着人们对法律的了解日益加深，合同的用途越来越广泛，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编精心整理的委托施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

委托施工合同(15篇)

委托施工合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　现就甲方所委托的福建华建御景装饰工程有限公司装饰技术研发基地设计事项，乙方接受设计委托，就委托设计事项，双方经协商一致，并依据《中华人民共和国合同法》，签订本合同，双方承诺信守执行：

　　一、委托事项

　　福建华建御景装饰工程有限公司装饰技术研发基地总平方案规划及各单体设计

　　二、设计费用

　　1.规划方案：先预付万(不含税)，结算时在研发大楼单体设计总价中扣还给甲方。

　　3.研发大楼价格：(三期开发前双方再行确定)

　　三、付款方式

　　1.甲方需在合同签订之日起五个工作日内将委托设计预支费用的付给乙方，原则上，乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间。

　　2.设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效)，确认后甲方应即付清设计费用的全部余款。

　　四、设计的时间：乙方应在个工作日内，遵照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定，在甲方审定意见基础上，乙方应在工作日内完成终稿设计(由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)。

　　四、知识产权约定

　　1.乙方对设计完成的作品享有著作权，甲方在将委托设计的所有费用结算给乙方后，乙方所设计的作品的著作权将自动转给甲方。

　　2.甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前如擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

　　3.未被甲方采用的设计方案，知识产权仍归乙方。

　　五、双方的权利义务

　　甲方义务：

　　1.甲方按照合同约定支付相关费用;

　　2.甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方;即红线图1份，立项批文1份;

　　甲方权利：

　　1.在乙方设计初稿之前，甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2.在乙方设计初稿之后、和在按甲方选定的委托设计形式中规定的设计流程中，甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

　　乙方义务：

　　1.如甲方的要求合理，规范，乙方应配合进行设计。

　　2.乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

　　3.乙方的设计成果需满足建设主管部门对该成果的审核并达到通过。

　　乙方权利：

　　1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

　　2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

　　3.乙方有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

　　六、违约责任

　　1.甲方在乙方已开始展开委托设计、但设计作品初稿完成之前单方面终止合同的，所预付的费用无权要求退回;甲方在乙方委托设计作品初稿完成后单方面终止合同的，应当支付全额的设计费用。

　　2.乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　七、不可抗力因素

　　甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同时，由双方协商解决，确实无法调节，则由仲裁机关或根据合同法办理。

　　八、合同生效

　　本合同需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日;

　　本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字(盖章)合同一份，均具有同等法律效力;本合同附件具有同等效应;合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

委托施工合同2

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　工程经招标由乙方中标承建,现为明确甲乙双方责任,促使本工程按期保质保量顺利竣工,经商定,特订立本合同,具体条款如下：_________________

　　第一条：工程概况

　　1.工程名称：_________________

　　2.工程地点：_________________永泰县

　　3.工程内容及范围：_________________以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。

　　4.工程金额：_________________本工程发包价即中标价人民币元。现场工程量增减、设计变更按实签证。工程最终造价以审计部门审定的造价为准。

　　第二条：双方职责

　　1.甲方委托乙方对工程进行施工,乙方应按国家电力部门颁发的规程规定进行施工。

　　2.工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责,施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。

　　3.乙方应按《3~110KV高压配电装置设计规范》、《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电线路设计技术规范》、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。

　　4.本工程材料全部由乙方提供,乙方应按照设计图纸和国家、部颁规范要求采购工程所需要的辅材。

　　5.乙方指派郑明帮同志为项目经理(联系电话：_________________15280155698),负责组织本工程项目的实施。

　　6.施工期间,乙方应严格执行《电力建设安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》做好安全管理工作,严防事故发生。若乙方原因造成安全问题,责任由乙方自负。

　　7.本工程施工过程中,若遇自然灾害等不可抗力因素影响,造成的经济损失及工期拖延,由甲乙双方另行协商解决。

　　第三条：工程质量及验收办法

　　1.工程竣工且具备验收条件后即由永泰县供电有限公司组织以施工图及国家颁发的施工验收规范为依据进行验收。若验收不合格,乙方必须按规范要求限期整改。属乙方责任造成的问题,整改费用由乙方负责;若属甲方责任造成的问题,则返工费用由甲方负责,

　　第四条：工程工期

　　1.除甲方原因、雨天、停电原因和不可抗拒的因素外乙方不得延误工期。

　　2.因甲方赔青问题造成乙方误工,工期应顺延,并承担相应损失。

　　第五条：付款方式

　　工程施工合同签订后,甲方按发包价的70%支付给乙方作为备料款。工程竣工验收合格并送电、造价经审计部门最终审核后七日内一次性付清余款。

　　第六条：在保修期内如发生施工质量问题乙方应负责无偿修复。

　　第七条：解决争议的方式

　　甲乙双方在协议履行中发生纠纷,应协商解决;协商不成的可以向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

　　第八条：其它

　　1、本协议未尽事宜,双方另行协商,并可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　2、本协议自双方签章之日起生效,至保修期满后失效。

　　3、本协议壹式肆份,甲方贰份,乙方贰份。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　代表：_________________

　　开户银行：_________________

　　账号：_________________

　　签订日期：_________________

　　签订地点：_________________

委托施工合同3

　　委托人：（以下简称甲方）_____

　　代理人：（以下简称乙方）_____

　　依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、规章的规定。委托人与代理人就南花园金世界项目一期的招标确定施工单位事宜，经充分协商，达成一致意见，特订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、项目名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程规模：

　　4、总投资额：

　　二、招标代理业务范围

　　1、委托代理招标内容：

　　南花园金世界一期施工单位确定。

　　代理期限：

　　2、委托代理的事项：

　　(1)负责编制资格审查文件，对投标单位进行资格审查;

　　(2)对投标单位的有关资质证件、社会信誉、业绩等相关内容进行审查;

　　(3)在认真考察的基础上组织评审机构，按评审标准和办法确定资格预审合格单位，并发放资格预审合格通知书，确定投标人;

　　(4)负责编制招标文件，发布招标公告(发出投标邀请书)，并办理招标文件的备案工作;

　　(5)组织接收投标人报名，负责组织招标人进行现场踏勘、对招标文件答疑及补充。作好会议纪要，作为招标文件组成部分在规定的时间内发给各投标人;

　　(6)根据委托人委托，负责编制标底并负责对其保密;

　　(7)组织开标、评标会;

　　(8)协助委托人组织召开定标会议，发放中标通知书;

　　(9)可参与施工合同的签订，编制工程量清单，根据招标文件及中标人在投标文件中明确地各项承诺，组织关于合同条款的各项谈判;

　　(10)负责编制招标工作报告，还应将代理过程中直接形成的各种原始记录、系列文件及时装订、整理、存档并报工程招投标监督管理机构备案;

　　(11)将所有的备案资料在招投标监督管理机构备案通过，完成施工合同的等所有文件备案并交纳相关费用;

　　(12)其他需要代理人完成的招投标工作事宜。

　　三、委托人权利

　　1、委托人有权参与招投标的有关活动。委托人可自行负责编制标底，也可委托代理人编制标底，也可另行委托具有标底编制资格的单位进行标底编制工作。

　　2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况;有权要求代理人提交代理业务工作报告及招标备案资料。

　　3、委托人在发标前有权审阅代理人编制的招标文件，并有权提出修改意见，代理人应当无条件的进行修改。

　　4、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。

　　5、委托人有权确定或变更代理人的具体工作内容。

　　6、在合同约定的期限内，委托人发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或损害委托人利益的行为，委托人有权要求代理人纠正，并可以单方终止合同。代理人承担由此给委托人造成的一切经济损失。

　　委托人义务

　　1、委托人应按合同约定按时付给代理人的代理费。

　　2、委托人应当向代理人及时提供招投标代理工作范围内所需的文件和相关基础资料。

　　3、在合同履行期间，委托人授权作为本项目委托人的代表，负责与代理人联系。

　　4、委托人应当完成的其它工作：

　　五、代理人的权利

　　1、在审查投标企业资质中，遵照委托人的授权，有权对投标单位的投标资格进行确认或否定。

　　2、依据国家有关法律法规的规定，且在委托人授权范围内办理委托项目的招标工作。

　　3、在委托人的授权范围内出据相关文书。

　　六、代理人义务

　　1、按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动。

　　2、在委托人授权范围内为委托方提供招标代理服务，并严格履行本协议约定的招标代理工作的全部内容，对招标有关的各项数据、技术经济分析结论、招标结果及备案工作等的完整性、合法性、真实性和时限负责。不得以任何形式将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。

　　3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作并提供咨询服务，严格履行法律、法规规定的有关招标人的各项义务。

　　4、代理方不得参与任何可能与委托人利益相冲突的活动，代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。

　　5、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责，并不得泄露依法应当保密的任何信息和因本次代理活动而知悉委托人的任何商业秘密。

　　6、代理人成立招标代理项目组，并任命_____为项目组组长，负责该项目招标代理工作，未经委托人同意不得任意变更。项目组组成人员情况见附件一。

　　7、因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。

　　8、代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争，损害委托人的利益;

　　9、代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备合法、完备的条件。

　　10、不得超出本合同的约定确定中标人

　　11、代理人最晚于_____年_____月_____日前完成所有招标文件的备案工作。

　　12、其他应当由代理人承担的义务。

　　七、代理费

　　代理费_____元，由中标人支付，招标文件必须写明。(该费用为直到施工合同备案完毕的所有费用)

　　八、投标担保：

　　代理人须在招标文件中要求投标人提交投标担保，投标担保方式为交纳投标保证金，保证金数额代理人征得委托人同意后确定。

　　九、违约责任：

　　1、本合同签订后，任何一方违反本合同约定内容的，都应向对方支付_____万元的违约金。

　　2、代理人在责任期内失职，给委托人造成经济损失，应当承担由此给委托人造成的损失。

　　3、由于违约造成第三方损失的，由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。

　　4、代理人违反第六条代理人义务规定的，委托人有权单方解除合同，并由代理人向委托人支付违约金_____元，违约金不足以弥补委托人损失的，代理人还应当承担由此给委托人造成的损失。

　　十、合同生效、变更与终止：

　　1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效

　　2、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。

　　3、双方履行合同全部义务，代理人代理业务程序执行无误，委托人按合同价款支付完毕，本合同即告终止。

　　十一、其他：

　　1、未经对方书面同意，双方均不得转让本合同约定权利和义务;

　　2、合同履行期内所发生的招标公告费、打字复印费、专家评审费(包括外埠专家的差旅费、住宿费)及其他费用包含在代理费中。

　　十二、本合同履行过程中，如发生不可抗力而导致工程项目不能实施或本合同无法执行时，委托方不承担违约责任并有权终止合同。

　　十三、双方在合同履行期间发生争议时，可以协商解决，如协商不成，可以向桥西区人民法院提起诉讼。

　　十四、合同文本

　　本合同正本一式4份，双方各执2份。本合同的附件为本合同不可分割的组成部分。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

委托施工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规，甲、乙双方就甲方委托乙方建设住房事宜。经友好协商并制定本协议，以资双方遵守。

　　第一条：拟建住房建筑面积约平方米毛坯房(以最后实际测量的建筑面积为准)，项目位于项目一期的第号楼第单元第层房，价格每平方元，房号为，共计套。合计建房款人民币(小写) 元，金额(大写)。

　　第二条：拟建房款分两批支付。本合同签订之日起叁日内，甲方支付拟建房款总额的50%即元，金额大写。在该拟建住房建设达到正负零时支付剩余建房款即元，金额大写。

　　第三条：拟建住房竣工时间为：年月日前。

　　第四条：本合同期内，甲方对拟建住房可自由更名一次(免费更名)，甲方须书面向乙方提供受让人资料并签署相应合同。

　　第五条：甲方未能按本协议约定按期足额支付建房款，乙方

　　可以解除本协议并退还已收建房款。乙方承建的房屋质量验收不合格或未在约定日期前竣工，甲方可以解除本协议，乙方退还全部建房款并按银行同期存款利率支付利息。

　　第六条：双方同意在取得《商品房预售许可证后》签订《认购书》。届时如果甲方不能按指定时间，到指定地点签订《认购书》，甲方所交的建房款无息退还。

　　第七条：在履行本协议中各方如发生争议，可协商解决，协商不成的，可向海南仲裁委员会申请仲裁裁决。

　　第八条：乙方委托律师事务所对本协议的履行提供全程法律服务，为本协议的有效施行提供法律保障。具体服务律师是 (执业证号：电话： )。

　　第九条：本协议壹式叁份，甲方执壹份，乙方执两份。本协议自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　电话：法定代表人：

　　身份证号：开户行：

　　地址：账号：

　　E-mail:

　　签订日期年月日

委托施工合同5

　　委托单位(甲方)：

　　施工单位(乙方)：

　　甲方为完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工该工程的电法施工任务。本着平等互利的原则，为明确双方责任，经双方协商签订本合同。

　　一、项目名称：

　　二、施工期限：本工程自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。

　　三、工作内容：

　　乙方采用瞬变电磁法施工，按照甲方施工要求，测线长4400米，共三条测线，约20xx个测点。

　　四、质量与验收

　　要求乙方物理点合格率达到95%

　　五、费用及结算

　　施工费用约12万元，工程结束验收合格后，在报告提交7天内，甲方按实际工作面积一次结算。

　　六、甲方责任

　　1、按照合同约定及时拨付资金。

　　2、派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。

　　3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。

　　4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。

　　5、按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。

　　6、按有关规定参加竣工验收交接工作。

　　七、乙方责任

　　1、接受甲方委托的监理单位的监理。

　　2、严格按照有关要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。

　　3、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

　　4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备。

　　5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

　　八、违约责任

　　违约方按5%支付违约金。

　　九、争议解决

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。解决不成，可采取仲裁或按司法程序解决。

　　(一)双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

　　(二)双方约定向合同签定地的人民法院起诉。

　　十、本合同一式____份，甲乙双方各执________份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

委托施工合同6

　　甲方：

　　泾县第二中学乙方：吕立新

　　甲方因维修新运动场1号、2号铁大门、自来水安装、1号、2号铁门地轨改建、维修铁大门口地坪现浇的需求，委托乙方施工，为明确各自的权利和义务，经甲、乙双方协商达成如下合同：

　　一、工程地点：泾县第二中学运动场。

　　二、主要工程内容：新制运动场

　　1、2号铁大门、地轨改建、自来水安装、现浇地坪。

　　三、工程造价：

　　1、运动场1号铁门为7.8米×2.6米×280元=5684元

　　2、运动场2号铁门为8米×2.2米×280元=4928元

　　3、运动场

　　1、2号铁大门地轨部长34米×25元=850元

　　4、安装运动场自来水、挖沟、回填、焊接总长144米×16元=2304元

　　5、现浇运动场

　　1、2号铁大门口地坪为3.264立方米×700元=2284.8元

　　6、运动场新制铁厦门改建地轨、自来水安装总造价为16050.80元

　　四、工程日期

　　在具备施工条件的前提下，乙方在60个工作日内完成该项工程，若有特殊原因不能正常施工的情况下，由甲、乙双方商定延期。

　　五、施工安全

　　1、本项工程乙方应按照有关部门及甲方有关安全工作的规定严格做好安全措施。

　　2、施工过程中的安全责任由乙方负责。

　　六、工程验收

　　工程结束在具备竣工验收条件时，乙方应备好资料及时通知甲方进行验收、办理工程竣工验收手续。

　　七、收款方式

　　本工程在施工期间，所有材料款、工时费用款由乙方垫付，工程完工后，由甲方验收无问题后一次性付清乙方工程款。

　　八、其它事项

　　1、在工程前及施工过程中，甲方应积极配合和提供方便，保证必要的施工条件。

　　2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　九、本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　甲方单位（签字盖章）：乙方单位（签字盖章）：

　　年月日

委托施工合同7

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　甲方因维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架等，委托乙方施工，为明确各自的权利和义务，经甲、乙双方协商达成如下合同：

　　一、工程地点：

　　___中学新校区内。

　　二、主要工程内容：

　　维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固新制空调支架、老自来水管维修等。

　　三、工程造价：

　　1、阶梯教室消防通道维修焊接、自来水井盖计12个工作日×200元=2400元

　　2、加固科学馆空调支架1.5米×350元=525元

　　3、维修刷新老科学馆楼梯栏杆75米×25元=1875元

　　4、刷新阶梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元

　　5、寻找校园自来水管漏水14个工作日×120元=1680元

　　6、维修刷新阶梯教室消防通道、老科学馆楼梯栏杆、加固空调支架、维修自来水管道总造价为10414.4元

　　四、工程日期

　　在具备施工条件的前提下，乙方在60个工作日内完成该项工程，若有特殊原因不能正常施工的情况下，由甲、乙双方商定延期。

　　五、施工安全

　　1、本项工程乙方应按照有关部门及甲方有关安全工作的规定严格做好安全措施。

　　2、施工过程中的安全责任由乙方负责。

　　六、工程验收

　　工程结束在具备竣工验收条件时，乙方应备好资料及时通知甲方进行验收、办理工程竣工验收手续。

　　七、收款方式

　　本工程在施工期间，所有材料款、工时费用款由乙方垫付，工程完工后，由甲方验收无问题后一次性付清乙方工程款。

　　八、其它事项

　　1、在工程前及施工过程中，甲方应积极配合和提供方便，保证必要的施工条件。

　　2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　九、本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　甲方单位（签字盖章）：

　　年月日

　　乙方单位（签字盖章）：

　　年月日

委托施工合同8

　　委托方(以下简称甲方)：_________________

　　受托方(以下简称乙方)：_________________

　　08日竣工，在该工程质量保修期内，室外水泥场地出现不同程度翻砂、起灰和为了确保质量甲方委托巢湖市负责施工，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　一、委托施工内容

　　巢湖市苏湾交警中队室外场地沥青砼地坪，厚度50mm，包工包料包质量。

　　二、甲方责任、权利和义务

　　1、做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。

　　2、甲方享有因乙方原因造成的经济和法律纠纷时停止支付工程款的权利。

　　三、乙方责任、权利与义务

　　1、乙方接受甲方委托施工本工程，必须履行合同的有关条款，按合同的规定全面完成各项工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任，负责协调业主与监理部门关系。

　　2、负责工程施工质量、施工安全、文明施工等全部工作，并承担由此发生的全部费用。

　　3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工，按合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当，出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时，则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。若发生安全事故，由乙方承担责任并负责理赔。

　　4、乙方有义务按甲方要求，配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。

　　5、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。

　　6、乙方保证不拖欠民工工资，否则，甲方有权从工程款中直接支付工资给民工及相关材料费。

　　四、有关费用事项

　　1、乙方必须在拾个工作日内完成工作;

　　2、甲方按60元/m2支付工程款，总工程款按照实际完成面积计算;

　　3、施工完工后一个月内，甲方付清全部工程款;

　　4、工程款一次性结清，乙方不提供税票。

　　五、特别约定

　　为维护本公司的良好信誉，若因乙方管理不当，导致工期严重滞后或工程质量、工程安全出现重大问题，由此造成的经济责任由乙方承担。

　　六、本协议如有未尽事宜，双方另行商订补充协议。

　　七、本协议一式两份，甲方双方各执一份。

　　甲方代表：_________________：_________________

　　电话：_________________乙方代表：_________________电话：_________________

　　双方签订协议日期：_________________

委托施工合同9

　　兹有 (以下简称甲方)

　　李桂x(以下简称乙方)

　　就甲方委托乙方进行工程项目制作施工图事宜达成以下协议：

　　乙方的制作标准及相应价格：

　　1.平面图以1:50、1:100比例为标准;立面图以1:30、1:50的比例为标准;节点大样根据详细程度以1:1、1:5、1:10、1:20为基础进行调整。

　　2.图纸取费标准

　　3.图纸质量以我公司提供的样板为准，如有其它要求协商解决。

　　4.如涉及甲方原因修改图纸，修改累计量在10%-49%按图纸50%费用收取，修改累计超过50%按整张图纸费用收取。

　　甲方应向乙方提供的材料：

　　1. 相关建筑图纸电子版(如无电子版需提供蓝图，)

　　2. 确认签字的效果图

　　3. 确认签字的方案手稿

　　4. 详细阐述设计方案及尺寸要求

　　制作流程：

　　1.双方签署合同，合同签署后三天内甲方向乙方支付50%合同款和提供制作所需的相应材料。详见合同上文。

　　2.乙方在收到甲方订金及相关材料后，开始进行施工图制作，时间为x天。因为甲方原因修改图纸，施工图制作周期相应延长，具体时间双方协商确定。

　　3.甲方到乙方处检验图纸合格后支付合同余款。

　　4.付款交图。

　　违约责任：

　　1. 双方在签署合同前应明确双方的权利与责任，合同签署后应严格按照合同执行。

　　2. 若甲方违反合同条款，乙方都有权终止合同，且甲方所支付的定金归乙方所有。同样，若乙方违反合同条款，甲方有权终止合同，并要求收回订金，并向乙方索取与订金相同金额的款项作为赔偿。

　　3. 制作完成后甲方若不能按时缴纳余款，按每天合同金额的1%支付给乙方滞纳金。双方应秉承友好协商的精神进行合作，如有争议，应协商解决，如协商不能解决，则按照合同法执行。

　　甲方(盖章或签字)：

　　乙方：

　　日期：

委托施工合同10

　　委托方（甲方）：______

　　设计方（乙方）：______

　　甲乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行设计工作。为保证工作顺利进行，双方特签订本合同，供共同遵守执行。

　　第一条：工程概况

　　第二条：价格及付款方式

　　1、本工程设计费详见取费附表。

　　2、合同一经签订，甲方应付给乙方首次设计费，为合同总额的50%，计人民币元（大写万元整）。乙方提交全部图纸电子版前，甲方应付给乙方设计费，为合同总额的30%，计人民币元（大写万元整）。款到后，乙方打印图纸4份，电子版一份。乙方提交全部预算电子版前，甲方应付给乙方设计费，为合同总额的15%，计人民币元（大写万元整）。工程竣工交付使用后，甲方应付给乙方设计费，为合同总额的5%，计人民币元（大写万元整）。乙方应提供等额设计费收据。

　　第三条：双方责任与义务

　　1、合同经双方签订生效后，如变更合同内容须经双方协商一致后重新补订协议。

　　2、甲方变更委托设计项目、规模、条件，或因提交的资料错误，或所提供资料做较大修改造成乙方设计工作增加时，双方需另行协商，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付费用。甲方应按本合同第二条之规定的金额和时间向乙方支付费用。甲方未付预付款，乙方不开始工作，如逾期支付费用，乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方，直至终止合同。合同合同终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。

　　3、乙方应尊重甲方意图，并按甲方说明开展设计工作，负责与相关设计院及时沟通并调整修改，按时提交相关图纸。

　　4、乙方负责施工期间的技术交底与技术咨询工作，现场技术服务每周三次。

　　第四条：双方责任与义务

　　1、本合同由甲、乙双方盖章、签字后生效。

　　2、补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：______

　　乙方（公章）：______

委托施工合同11

　　XX市二建集团有限公司：

　　兹委托贵单位承建XX市XX单位业务用房修缮工程施工，具体工程委托约定如下：

　　一、工程范围：XXXXX大楼楼层内间改病房及其它零星工程维修

　　二、施工依据：因修缮工程比较零碎，无法出具图纸，在施工过程中双方做好隐蔽项目签证。

　　三、工期：20天，开工日期自20xx年7月12日开始。

　　四、工程验收：工程完成后，双方对维修工程进行验收，出具验收报告。

　　五、工程结算依据：委托XX市财政投资评审中心审核。

　　六、付款：结算审核后，按相关程序把工程款支付。

　　七、保修：施工全部工程质量保修期为壹年。

　　八、违约：由于施工方原因导致工期延误的，每延期1天，按主体工程总施工费10%扣罚；由工程委托方原因导致延误的，工期相应顺延。

　　委托单位：XXXXXXXXXX被委托单位：XX市二建集团有限公司（盖章）（盖章）

　　签约代表：签约代表：

　　签约日期：年月日

委托施工合同12

　　甲方：

　　乙方（施工方姓名）：

　　身份证号码：

　　丙方（农户姓名）：

　　身份证号码：

　　为改善农村卫生环境状况，保障人民群众的身体健康，甲方根据上级有关部门关于进一步加大农村改厨工作的指示精神，经两委会研究决定对村民的厨房进行改造。现经村委会（甲方），施工方（乙方）与农户（丙方）三方充分协调，达成施工合同如下：

　　一、丙方自愿委托乙方为其改造厨房。改造内容为：改灶、改台、改柜、改管、改水等五项。改造所需灶、台、柜、洁具、水龙头等由乙方自行购买安装；电线、线槽等材料由丙方提供，乙方负责免费排线、安装。

　　二、乙方按丙方要求进行施工，施工安全问题由乙方负责，建造质量问题由甲方监理、丙方验收。

　　三、工期：20xx年月底按甲方要求保质保量完工。

　　四、资金：工程完工并验收合格后，丙方自愿将本人申请20xx年改厨项目所得上级部门补助资金直接拨付至乙方账户。

　　五、本合同一式四份，甲乙丙三方各持一份，第四份送到久隆镇国土规建环保安监站备案。

　　甲方：村委会（公章）

　　乙方：施工队（签字）

　　丙方：农户（签字、手摸）

　　20xx年xx月xx日

委托施工合同13

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：承包形式：

　　(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

　　第二条工程总价

　　合同总价为(RMB)：元整含税(大写壹佰万元整)。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整);

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整) 4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

　　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的`外部工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

　　3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

　　4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;

　　2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

　　3、协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;

　　4、自柜体到厂日起履行保固条款;

　　5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范

　　按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

　　第九条解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

　　2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　第十条保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

　　第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

　　第十二条本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

委托施工合同14

　　甲方：(发包方)______________________________________________________

　　乙方：(承包方)______________________________________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程管理承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程概况

　　(一) 工程名称：__________________________________________________

　　(二) 工程地点：__________________________________________________

　　(三) 工程范围：_______________________________________________ 本合同土石方工程量约为________________立方米。

　　(四) 工程管理造价：经甲方确定本合同综合单价为____________________全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写_________________________。

　　第二条工程期限

　　根据甲方规定工程期限自______年____月____日起至_______年____月____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

　　第三条工程管理价款结算

　　(一) 本合同全部工程管理造价的结算按下列方式办理：本合同的工程量是暂定数量，待甲方校定后作为最终结算的依据。按实际签证结算。

　　(二) 工程管理价款结算与拨付办法：以工程进度五万立方米拨付一次，以土方每立方米一元为管理单价。

　　第四条双方责任

　　(一) 甲方责任

　　1、按工程进度五万立方米(五万元人民币拨付一次。)

　　2、不按合同规定结算工程管理款，除支付合同规定的结算工程管理款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。

　　(二) 乙方责任

　　1、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。

　　2、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，(及土场的选址、协调)保证工程按期完成。

　　3、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

　　第五条合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。

　　1、提交_______________仲裁委员会( )

　　2、依法向人民法院起诉( )

　　第六条附则

　　(一) 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

　　(二) 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

　　(三) 本合同正本甲、乙双方各执一份。

　　第七条附加条款

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　年月日年月日

委托施工合同15

　　建设单位:(以下简称甲方)

　　承包单位：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议:

　　一、工程概况

　　1、工程名称：临清豪翰商贸城一期10KV配电工程施工

　　2、工程地点：新华路与纬八路交汇处西北角

　　二、承包方式及范围

　　承包方式：包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。承包范围：

　　1、供电系统设计。

　　2、所有安装设备材料的采购、运输及保管;高压分接箱、组合式箱变的制作、组装及出厂检验;

　　3、供电系统施工:龙山路过路150顶管100米;从10KV1013南华线9号杆T接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630KVA箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630KVA的箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。

　　4、整理工程施工验收资料

　　5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。

　　三、工期

　　20xx年7月15日至20xx年8月15日。

　　四、工程造价及付款方式

　　该工程实行包干价：总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。

　　总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。

　　付款方式:

　　1、合同签订后2日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;

　　2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后，甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。

　　3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修，甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。

　　五、箱变技术要求