钢结构雨棚施工合同

时间：2023-02-18 11:34:52 施工合同我要投稿

简易钢结构雨棚施工承包合同推荐度：
相关推荐

钢结构雨棚施工合同范本（通用5篇）

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的法律效力与日俱增，签订合同能够较为有效的约束违约行为。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的钢结构雨棚施工合同范本（通用5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

钢结构雨棚施工合同范本（通用5篇）

　　钢结构雨棚施工合同1

　　发包方: (以下简称甲方)

　　承包方: (以下简称乙方)

　　本着平等自愿、公平、诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，为明确双方施工过程中的权利，经双方协商一致，订立本合同。

　　1.0工程概况

　　1.1建设单位：

　　1.2工程内容：拆除施工现场原有建筑物、搭建钢结构天棚、地面原绿化位置土方外运、下水道窨井下埋、窨井盖调换成钢纤维窨井盖、自来水管下埋、地坪位置铺设三合土、浇筑地面砼、拆除原排水沟、重新排设排水沟、施工现场清理等零星工程

　　1.3工程地点：华中园区9#厂房与11#厂房之间

　　2.0施工要求：

　　按图施工。

　　3.0工程造价

　　本工程总造价：505114 元(人民币)

　　4.0工程期限及制约

　　4.1合同工期为 30 天，开始时间按甲方通知日开始起算。完成时间按现场施工完毕结束为准，由甲方与乙方按实际施工条件合理安排最短的完成工期计划，并经乙方签字确认的工期为最后完成

　　4.2 当乙方的承诺无法达到且又不主动增派人员抢进度节点的，甲方有权外调施工队进行赶工，所发生费用及损失均由乙方承担。

　　4.3乙方应配合甲方主动做好工程竣工收尾工作，对出现收尾不及时或在接到甲方通知天内不派人员进行收尾施工的'，甲方有权另外安排人员进行收尾，所产生的费用从乙方结算款中扣除。

　　4.4施工质量保证期为1年，自协议内容全部完成经工程验收合格之后一年内因施工质量引起的返修乙方必须无条件进行整修并承担相应费用;

　　5.0安全生产、文明施工及劳动保护

　　5.1乙方为操作人员提供必要的安全装备和设施并承担相应费用。

　　5.2严格按照国家、行业及地方政府的现行安全生产规范及规定施工。

　　5.3发生伤亡及其他安全事故，乙方应立即报告甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　5.4乙方必须认真遵守、严格执行并达到上述国家、地方及甲方的安全生产、文明施工管理标准，如因乙方原因达不到上述标准，甲方对乙方处以协议结算造价的1%~3%罚款。

　　6.0廉政工作

　　6.1乙方必须服从甲方项目安排、工程施工统一管理、统一调度等管理要求。

　　6.2严格执行工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

　　7.0综合管理

　　7.1乙方承诺做好安全、质量、文明施工工作，违章愿按甲方要求接受处罚。

　　7.2合同份数：本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　8.0合同生效与失效

　　8.1 本合同自双方盖章签字之日起生效，待工程施工验收合格、保质期满、工程价款结清后失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　钢结构雨棚施工合同2

　　甲方（发包方）：

　　乙方（承包方）：

　　甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，达成以下条款，以便共同遵守。

　　第一条：工程范围、总价

　　1.1 工程名称：玻璃雨棚

　　1.2 工程地点：

　　1.3 工程数量及总价合计：

　　玻璃雨棚面积: 18 m2，单价：900 元/m2。

　　工程总造价：壹万陆仟贰佰元整（16200.00 元）。

　　1.4 如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。

　　第二条：工程用料

　　2.1 钢材：选用国产优质钢材。

　　2.2 玻璃；采用6+6mm钢化夹胶玻璃。

　　2.3 爪件：采用国产优质304不锈钢爪件。

　　第三条：承包方式

　　3.1 包工包料,综合单价一次性包死，工程量按实结算。

　　第四条：付款方式

　　4.1 合同签订后，甲方付给乙方工程款捌仟元（8000.00 元）作为材料预付款。

　　4.2工程完工，甲方验收合格后，剩余工程款一次性全部付清。

　　4.3 甲方如不按协议条款支付款项，付款拖延超过十天内仍不能支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。

　　第五条：甲乙双方责任

　　5.1 甲方责任：

　　5.1.1 办理施工许可证；

　　5.1.2在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；

　　5.1.3组织有关单位与乙方的协调会；

　　5.1.4组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署；

　　5.1.5提供施工用，水、电就位。

　　5.1.6 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关人员进行玻璃雨棚验收；

　　注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。

　　5.2 乙方责任：

　　5.2.1 严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的后果；

　　5.2.3 编制施工工期进度计划，并经甲方审核通过；

　　5.2.4 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款；

　　5.2.5 严格遵守工地的有关管理规定，确保施工安全及文明施工；

　　5.2.6 作好施工原始记录。

　　第六条：工期

　　6.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

　　6.2 施工总工期：10天。

　　6.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；

　　6.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化；

　　6.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过三小时；

　　6.3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等；

　　6.3.4 甲方不按合同规定支付工程款；

　　6.3.5 其它非乙方原因的停工；

　　6.4 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的.经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。

　　第七条：工程质量

　　7.1 工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。

　　7.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

　　第八条：设计变更

　　8.1 甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。

　　8.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。

　　第九条：竣工、结算与保修

　　9.1 工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后三天内，组织有关人员进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。

　　9.2 工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后五天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后五天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第五天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

　　9.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为2年，按国家规定的保修条款执行。

　　第十条:工程停建或缓建

　　10.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。

　　10.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付工程价款和赔偿乙方的相关损失。

　　第十一条：其它

　　11.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。

　　11.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。

　　本合同一式两份，签字后甲乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　钢结构雨棚施工合同3

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定，经协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，现就钢结构__作、安装事宜达成如下一致协议。

　　一、工程名称：。

　　二、工程地点：。

　　三、工程内容：。

　　四、工期：工程总工期天。

　　工程具体开工时间以合同签定为准。

　　五、工程造价：

　　六、承包及结算方式：

　　承包方式：包工包料。

　　结算方式：钢结构工程竣工验收合格后付97%，3个月后七天内付清总工程款。

　　1、固定总造价合同，现金结算，不含税收管理费用，如需开票，税金另计。

　　2、结算总价=固定总价+变更部分签证。

　　七、质量要求：

　　1、乙方应严格按照本合约和现行规范提供工程建设材料，安排组织本工程的施工作业。

　　2、质量验收等级：合格。

　　3、质量问题整改率：100%。

　　4、乙方应保证所有构成工程实体的材料是全新的、未曾使用过。

　　八、付款方式：

　　1、第一期付款：合同签订后，2日内甲方付给乙方工程款元，作为材料备料款。

　　2、第二期付款：主体钢架进场后，2日内甲方付给乙方工程款元。

　　3、第三期付款：主钢架安装完毕后，2日内甲方付给乙方工程款元。

　　4、第四期付款：3个月后付清总工程款

　　九、甲方责任：

　　1、负责工程的审批手续，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时，甲方负责协调至正常施工止。

　　2、提供现场施工场地。

　　3、按本合同规定支付费用。

　　4、甲方提供现场施工的用电用水，提供现场的三通一平。

　　5、甲方负责与其他工程队协调。

　　6、甲方协助乙方选好材料堆放场地。

　　十、乙方责任：

　　1、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行__作、安装。

　　2、如现场条件与原定方案不符合，应及时报请甲方协商修改确定，经甲方确认后方可更改。

　　3、乙方施工人员在施工期间应遵循甲方区域的'管理规定，服从管理、遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

　　4、非经甲方书面同意，乙方不得将钢结构部分进行转包，否则甲方有权拒付工程款。

　　十一、甲方认可的图纸及乙方工程项目报价清单，均作为本合同主要组成部分。十二、违约责任：

　　1、甲方未能按本合同规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之一计算，向乙方支付违约金。

　　2、除如遇不可抗力因素（如暴雨、暴雪、七级以上大风等）或甲方原因造成停工，工期可相应顺延外，若乙方无正当理由未能按本合同按时__作、安装，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。

　　十三、争议解决方式：

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，按照以下方式解决：诉至甲方所在地人民____。

　　十四、其他：

　　1、本合同经双方签字之日起生效。

　　2、本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　钢结构雨棚施工合同4

　　发包单位: (以下称甲方)

　　承包单位: (以下称乙方)

　　根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。

　　一、工程地点：

　　二、工程名称：

　　三、工程面积：

　　四、承包方式：

　　五、工程造价：

　　六、工程期限：开工年月日竣工年

　　注：如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素，工期相应顺延。

　　结算方式：合同签订后甲方付乙方作为定金，材料及人员进场经甲方确认符合合同要求付合同款的 % ，完工经验收后付清全款。

　　七、甲、乙双方责权：

　　1、乙方应按钢结构标准及施工工艺施工。

　　2、钢构部分税收(地税)由乙方自理。

　　3、乙方应按规定向甲方提供有关复印件，及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应付对乙方施工质量及时验收。

　　4、工程质保期为1年。质保期内因乙方施工或材料原因造成的质量问题，乙方接到通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不收取任何报酬，全力做好维修期内的服务工作。

　　5、钢结构税收由乙方负责。

　　6、进场材料如需检测合格，则检测费用由甲方负责;如检测不合格，则由乙方负责。

　　八、如因下列情况而发生质量问题不属于保修之列：

　　1、使用不善、人为破坏。

　　2、自然灾害：如冰雹、风暴、暴雨所造成的防水层损坏。

　　九、其他约定：

　　1、施工期内乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方人员应自行提高施工人员的.安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥，乙方没提出异议，施工造成的伤亡，其经济损失由乙方承担。

　　2、末尽事宜，甲乙方随时协商，签订补充协议，作为合同附件。

　　3、本合同一式两份，甲方双方各执一份。

　　4、注：本合同施工范围只包括钢结构(钢柱、内外夹芯板墙及屋面工程)施工，不包括土建、不包括消防、不包括门窗、不包括吊顶等。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　钢结构雨棚施工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。

　　一、钢结构工程概况

　　（1）工程名称：

　　（2）工程地点：

　　（3）工程范围和内容：本房为_______跨钢结构厂房，规格：长_______米；宽_______米；檐高_______米，按图纸施工。

　　（4）建筑外包面积：_______平方米。

　　二、工程施工日期

　　（1）开工日期：________年____月____日；

　　（2）竣工日期：________年____月____日；

　　（3）合同工期总日历天数_________天。

　　三、工程合同造价及结算

　　（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。

　　（2）本合同签订后，甲方须付预付款______％计人民币______ 元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的______％计人民币______ 元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的______％，计人民币______ 元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的______％，计人民币______ 元作为工程款。

　　（3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。

　　（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。

　　（5）本合同造价结算方式：____________。风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　四、质量标准工程质量标准：质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　五、甲方的义务责任

　　（1）办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方；

　　（2）施工过程中，协助乙方协调好各种关系；

　　（3）提供施工所需的水、电源。

　　六、乙方的义务责任

　　（1）乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿；

　　（2）在施工过程中，乙方应文明施工；

　　（3）乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。

　　七、安全责任乙方进场后，要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工，严禁违章施工，如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求，一切经济损失及责任全部由乙方承担。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的'材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　八、材料的提供工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。

　　九、工程验收

　　（1）乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修________年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。

　　（2）甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在____日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。

　　十、维修期限承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。保修期为：________年____月____日________年____月____日。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　十一、违约责任

　　（1）因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用；

　　（2）因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三天赔偿发包人；

　　（3）发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三天赔偿承包人。

　　十二、争议解决若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。

　　十三、其他

　　（1）发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。

　　（2）合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　（3）本合同正本____份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存____份。

　　（4）双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。

　　甲方：

　　乙方：