小型工程施工合同

时间：2024-09-13 10:50:04 晓璇施工合同我要投稿

小型工程施工合同范本（通用20篇）

　　在人们的法律意识不断增强的社会，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编收集整理的小型工程施工合同范本，希望对大家有所帮助。

小型工程施工合同范本（通用20篇）

　　小型工程施工合同 1

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下：

　　一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的70%;甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的30%。

　　二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。

　　三、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。

　　四、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的.形势等。

　　五、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。

　　六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成。

　　七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。

　　甲方（盖章）：___________乙方（签章）：___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 _____ 日

　　小型工程施工合同 2

　　发包人，（以下简称甲方）：____________

　　承包人，（以下简称乙方）：____________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

　　工程施工事项协商一致，订立本施工合同。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：________________________。

　　1.2工程地址：________________________。

　　1.3工程内容：________________________。

　　1.4工程做法：________________________。

　　1.5承包范围：________________________。

　　1.6承包方式：乙方包工包料。

　　1.7进场材料：________________________。

　　1.8 工期：本工程工期为天,自_______年_____月__日开工,于______年____月__日竣工。

　　1.9工程质量：________________________。

　　第二条合同价款、付款方式及结算

　　2.1合同单价：________________________。

　　2.2合同总价款：______________________。

　　2.3付款方式及期限：__________________。

　　2.4计算原则：________________________。

　　第三条甲方责任

　　3.1 甲方根据合同要求及时付款，因款项不到位而造成的工期延误由甲方承担。

　　3.2甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收。

　　3.3 开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　3.4 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　3.5 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担应费用。

　　3.6如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应应审批手续。

　　3.7开工前双方对前期工程进行验收后交于乙方管理，如以后出现损坏由乙方负责。

　　3.8协调处理好建设单位及各分包单位与乙方在施工程序的合作，协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

　　第四条乙方责任

　　4.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

　　4.2 指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　4.3 严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　4.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏本文。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

　　4.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　4.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保，成品保护费用由乙方负责。

　　4.7做好现场安全文明施工，否则甲方有取追究乙方责任，并按施工现场管理制度执行。

　　第五条关于工期的约定

　　5.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　5.2 甲方未按合同规定支付工程进度款而影响施工进度，工期顺延。

　　5.3 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　5.4 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　5.5因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

　　第六条工程验收

　　6.1在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收；

　　（1）材料验收；

　　（2）隐蔽工程验收；

　　（3）竣工验收；

　　6.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。如甲方在接到验收通知单的24小时内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，但由此造成停工，工期顺延。若复验合格，甲方应承担复验费用；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。

　　6.3对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按延期交付的标准支付违约金。

　　6.4工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后___日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料；

　　6.5双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程现场的全部安全，严把火灾关，如引起火灾全部损失由乙方承担；

　　6.6本工程自验收合格双方签字之日起，乙方所施工的工程在正常使用和维护条件下，使用年限不应少于年，保修期限为年。

　　第七条违约责任。

　　7.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的`损失。甲方按____元／天计算，支付乙方的损失。甲方不按合同的约定支付款，每延期一天，按付款额的0.1 %支付滞纳金。

　　7.2 由于乙方原因，逾期竣工，乙方按天／元计算，向甲方支付违约金。

　　第八条不可抗力

　　8.1由于战争和严重的火灾、洪水、台风、地震等属于人力不可抗拒的原因。导致一方不能履行合同时，不履行方应在 7 日内通知另一方，并在 14 日内向对方提供有效的法律证明文件和详细书面。允许延期履行、部份履行或不履行合同，免除违约责任。

　　第九条争议或纠纷处理

　　9.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　9.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

　　第十条补充条款：___________________________________。

　　甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

　　法定代表人：____________________ 法定代表人：____________________

　　经营地址：______________________ 经营地址：______________________

　　委托代理人（签字）：____________ 委托代理人（签字）：____________

　　电话：__________________________ 电话：__________________________

　　传真：__________________________ 传真：__________________________

　　开户银行：______________________ 开户银行：______________________

　　日期：__________年______月____日日期：__________年______月____日

　　小型工程施工合同 3

　　发包方：___________________ （以下简称甲方）

　　分包方：___________________ （以下简称乙方）

　　甲乙双方经协商，就甲方将甲方承包的的制作、安装施工劳务发包给乙方事宜达成一致，特此签订本合同，以明确双方的权利义务。

　　1、工程概况

　　1.1工程名称及工程量

　　1.1.1___________________平方米（结算时按实际投影面积计算）

　　1.2工程地点：___________________

　　2、承包范围、方式

　　2.1承包范围：乙方承包甲方所提供的施工图纸内所包含的本合同第1.1条款所述的钢结构工程所需要的预埋螺栓、钢柱、钢梁、栈桥梁、栈桥走道板、栏杆、檩条、支撑、屋面板、墙面板、包边包角等的全部构（组）件的安装劳务。

　　3、劳务价款及其支付

　　本合同各单项采用固定综合单价方式计价，合计：___________________元，大写人民币___________________。

　　3.1劳务价款的支付

　　按进度拨付。即：进场施工7个工作日后付合同价款10%，主体结构吊装完成后付合同价款30%，完成吊车梁及屋面板安装完成后付合同价款30%，业主方验收合格后14个工作日内付总款的25%，工程质量保证金为总工程造价的5%，验收合格一年后十日内无息付清。

　　4、质量标准

　　4.1制作、安装质量符合图纸要求及相关验收规范规定。

　　4.2质量合格、外观优良。

　　5、合同工期

　　5.1开工日期：以甲方向乙方发出进场施工通知的次日开始计算工期。

　　5.2竣工日期：___________________

　　5.3合同工程施工工期为___________________日。若乙方提前完工，则甲方按___________________元/日予以奖励，但总奖励金额以___________________元为上限;若乙方不能按期竣工，则每逾期一日，乙方应当向甲方支付___________________元的违约金。

　　5.4若遇下列情况经甲方代表签证的或在实际发生下列情况后乙方能够提供证据的，工期作相应顺延。

　　5.4.1甲方在合同规定开工日期前，不能向乙方提供施工场地、进场道路，施工用水、用电未接通至施工地点、施工场地障碍物未清除，影响乙方进场施工的。

　　5.4.2甲方未将甲方按照本合同的约定负责供应的材料、设备、成品或半成品等按甲乙双方认定的时间运至乙方施工场地，或运至施工场地的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时存在质量或其他缺陷而需要修理或改造或更换等而延误乙方施工进度的。

　　5.4.3因停水、停电影响乙方施工的，若一天内停电4个小时及其以上但不足8个小时的则顺延半天，达到8小时及其以上的顺延一天。

　　5.4.4遇影响施工的雨天的（以气象部门的证明为准）。

　　5.4.5甲方延误为乙方办理签证手续影响下一工序施工的;甲方未按约定拨付预付款、工程进度款、代购材料款而影响乙方施工进度的。

　　5.4.6发生人力不可抗拒的自然灾害而影响乙方施工进度的。

　　6、双方权利与义务

　　6.1乙方权利、义务

　　6.1.1乙方应当保证其具备承包本合同工程施工劳务的合法的资格、资质，因乙方不具备相应资格、资质而产生的一切法律责任及后果由乙方承担。

　　6.1.2乙方应当按照甲方提供的施工方案图组织具备承担本合同工程施工资格、资质的专业人员进行施工，不得偷工减料。

　　6.1.3乙方应当在本合同签订之日起算五日内，向甲方提交施工进度计划表报甲方审核批准后实施，乙方并应当将乙方参与本合同工程施工任务的人员名单及其相关证件复印件加盖乙方公章并经乙方经办人员签名后交予甲方备案。

　　6.1.4乙方必须遵守甲方的《施工现场管理规定》以及本合同工程业主、业主方委托的监理、业主方施工现场管理人员、甲方现场施工管理人员关于施工现场秩序等方面的管理，如有违反，应当承担相关的处罚【注：“惩罚性违约金”的简称，下同】。

　　6.1.5乙方应当自行交费为乙方参与施工的全部人员投保足以足额弥补发生人身伤亡事故损害的商业保险并在甲方向乙方支付劳务预付款之前将保单复印件交甲方备案，否则甲方有权不支付劳务预付款并可根据乙方已提供的乙方参与施工人员的花名册名单投保，保费从乙方应得的劳务价款中扣除。

　　6.1.7乙方应当在施工中做到安全文明施工，杜绝人身、财产损害事故的发生，并承担施工中所发生的一切事故所造成的全部损失。

　　6.1.8乙方应当服从甲方现场施工管理人员的检查并听从指挥，甲方现场施工管理人员要求乙方对不符合质量要求的施工进行返工的，乙方必须返工。

　　6.1.9乙方应当至迟在竣工日期前竣工，除非存在工期顺延或甲方同意延期竣工的情况。

　　6.1.10隐蔽工程在隐蔽前应当通知甲方验收，未经甲方验收通过的，不得进行下一道工序施工。

　　6.1.11乙方对本合同工程保修壹年（但人为、不可抗拒因素造成的损坏不属保修范围）。保修期内，乙方在接到甲方的维修通知之时起算二十四小时内应当派人对本合同工程进行维修，并应当在每次维修完成后取得业主签证。若乙方未照前述及时进行维修，甲方可自行安排人员进行维修，所产生的`一切费用由乙方负责。

　　6.1.12乙方负责保管放臵于工地的各类材料，若发生材料短缺、损害、灭失的，则乙方应当应甲方的要求向甲方赔偿材料购进含税价金额或材料;若乙方私自处理材料边角料、剩余材料、废品的，乙方不仅应当向甲方赔偿损失，甲方还有权按照乙方每私自处理一次处罚乙方___________________元的`标准对甲方予以处罚。

　　6.1.13乙方应当及时向乙方参与施工的人员、民工发放工资，并在发放之日起算五日内将工资发放表上报给甲方;乙方拖欠工资的，甲方有权直接以乙方所应得的劳务款向乙方参与施工的人员、民工发放工资。

　　6.1.14乙方不得将本工程施工劳务的任何部分分包或转包。

　　6.1.15乙方在安全生产方面应当尽到以下职责

　　6.1.15.1设置一名兼职安全员，负责参与项目部的安全生产活动及主持、监督本班组的安全生产工作，并及时建立安全台帐。

　　6.1.15.2负责对新进场的职工进行第三级安全教育，并对班组内新老职工进行合理的搭配，对新职工起传、帮、带作用。

　　6.1.15.3乙方组织的施工人员需要到甲方备案，并与施工人员签订《临时劳务协议》。

　　6.1.15.4乙方应当保证施工班组人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组，无“三证”人员不得进入制作施工现场。

　　6.1.15.5乙方应当认真执行劳动保护条例，为施工人员配备劳保用品。

　　6.1.15.6应当对施工人员进行定期或不定期的安全教育工作。

　　6.1.15.7特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作，禁止擅自操作其它工种的一切设备，支架。（如接电、开机、拆架等等）

　　6.1.15.8施工班组应自觉做好“落手清工作”，及时清除建筑垃圾，若不听从甲方现场施工管理人员指挥，每发生一次，甲方对乙方处以________-____________元/次处罚，若影响下一工序进行的，视情节轻重予以________-____________元/次处罚。

　　6.2甲方权利、义务

　　6.2.1甲方为乙方施工提供施工用水、电，乙方应当自甲方指定地点接入水、电用于施工。

　　6.2.2甲方提供本工程钢结构部分的所有原材料及油漆、焊条、切割片等易耗品。

　　6.2.3对乙方提出的安全生产方面的问题，甲方应及时答复或三天内处理、解决。

　　6.2.4负责对乙方做好施工前的安全技术交底工作及做好三级安全教育。

　　6.2.5按照本合同的约定向乙方支付劳务价款。

　　6.2.6接到乙方竣工验收报告后及时组织竣工验收。

　　6.2.7对安全生产工作进行整体布置，管理，有权开展日常的安全生产大检查，对发现的问题及薄弱环节，有权督促乙方限期整改。

　　7、验收

　　乙方完工之日起算三日内应当向甲方提交竣工验收报告，甲方在收到乙方提交的竣工验收报告之日起算五日内应当组织有关单位、人员进行验收。

　　8、结算

　　本合同工程经竣工验收符合甲方质量要求的，乙方应当在竣工验收完毕之日起算七日内向甲方提交结算书，由甲乙双方进行结算。

　　9、特别声明

　　关于本合同工程的结算以及其他任何处臵甲方权益的均须以甲方盖章并经甲方法定代表人签名或甲方法定代表人亲笔签署的委托书授权的人员签名的文件为准，其他任何人员签署前述文件则不是甲方真实意思表示。

　　10、违约责任

　　10.1本合同一经签订，甲、乙双方均信守条款，不得违约，否则，违约方应当一次性向相对方支付贰万元人民币的违约金，并承担相对方应对违约方的违约行为、追究违约方的违约责任所花费的包括但不限于聘请律师以及其他专业人员、调查、交通差旅、公证等的费用。

　　10.2若因乙方原因导致甲方、甲方的发包方、本合同工程业主方受到行政处罚而致使甲方承担处罚责任的，则乙方应当向甲方赔偿甲方所承担的处罚责任。

　　10.3若因乙方原因致使本合同工程逾期竣工而导致甲方向甲方的发包方、本合同工程业主方承担违约责任、损失（损害）赔偿责任的，则乙方应当向甲方赔偿甲方所承担的前述责任。

　　11、其他

　　11.1本合同本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，经甲乙双方盖章并各方法定代表人或经办人签署即生效。

　　11.2本合同附件《安全责任书》为本合同的组成部分。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　地址：__________________地址：__________________

　　法定代表人：__________________身份证号码：__________________

　　委托代表人：__________________委托代理人：__________________

　　电话：__________________电话：__________________

　　___________年___________月_________日___________年___________月_________日

　　小型工程施工合同 4

　　甲方：______________法人代表：______________

　　乙方：______________法人代表：______________

　　甲乙双方经友好协商，本着互利互惠的原则，依据相关国家法律、法规，就花池护栏工程制作安装达成如下协议：

　　一、工程范围和工作内容

　　1、工程名称：______________

　　2、工程范围：工程护栏的`制作安装施工。

　　3、工作内容：乙方按甲方提供的护栏设计、安装要求，完成材料的存放、保管、安装、清理、验收等工作内容。

　　二、合同工期

　　本工程项目工期为________日。自20_________年_______月________日至20_________年______月______日。

　　三、工程价款及付款方式

　　（一）工程价款

　　以上工程造价共计：______________元大写：______________元整

　　（二）结算方式

　　工程完工验收合格后按实际决算付款（附工程决算书）。

　　四、施工要求：

　　护栏高度65?M;立柱为5_________5方钢，2m一个，底部加预埋件，水泥浇筑;其余部分为3_________3方管，栏杆顶部为25扁铁加工成圆弧装饰;防锈漆刷底，黑漆罩面。

　　五、本协议一式两份，双方各执一份，未尽事宜双方协商解决，解决不成，经法律途径解决。

　　甲方：______________（签章）乙方：______________（签章）

　　负责人：______________负责人：______________

　　代理人：______________代理人：______________

　　_______年______月_______日_______年______月_______日

　　小型工程施工合同 5

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：___________

　　工程地点：___________

　　工程内容：监控系统布线、设备安装及调试。

　　二、工程总价：

　　详见附表（监控工程预算表）

　　合同金额：（大写）____元整。

　　三、产品质量及安装调试要求：

　　1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，并提供各设备合格证，说明书，相关软件等资料。

　　2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

　　3、由甲方提供安装场地及电源。

　　四、工程项目建设期限：

　　合同签定后____日内进场施工，整个施工工期____天。_____年_____月_____日前开工，_____年_____月_____日以内乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。

　　五、售后服务：

　　1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期为2年，按国家规定办理。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费维修。

　　2、设备质保期满后，甲乙双方协商设备包干维护服务费，如需更换设备，乙方按成本费计算。

　　3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。

　　六、工程付款方式：

　　自合同签订之日起，甲方预付乙方工程总造价的50％作为预付款，待安装调试完毕后10日内付清工程总造价剩余50%。乙方承诺在接到预付款后5天内开工，6天内全部工程结束。

　　甲方保证在工程安装调试过程中给予乙方必要的`合作。如因甲方因素造成的图像质量问题的排除费用由甲方承担。乙方派技术人员指导安装并负责全部设备的调试。

　　七、约定事项：

　　合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。

　　八、违约责任：

　　甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。

　　九、本合同一式二份，双方各执一份。

　　十、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

　　十一、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。

　　甲方：___________乙方：___________

　　电话：___________电话：___________

　　代表：___________代表：___________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

　　小型工程施工合同 6

　　发包方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律条规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本喷泉工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容及材料要求：

　　喷泉工程安装，严格按照经甲方确认的动画效果以及材料表清单验收，设备的`名称、型号、数量、产地、品牌见附表。

　　四、工程计价方式：

　　本工程实行包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保修、包税费、包验收通过等的承包方式。

　　五、工程造价：小写：元（大写：元整）

　　六、工期：天，开工日期为20_____年_____月_____日，如甲方原因或不可抗拒因素造成延误，工期顺延。

　　七、验收方式及提出异议的期限：

　　工程竣工调试完工后，甲方按相关规范和双方认可的效果进行验收。

　　八、结算方式及期限

　　预付款30%，设备材料进工地安装五日内付工程款40%。完工后付20%，工程验收后10天内付款5%，留5%作为质保金，一年保修期满一周内付清。本工程不包含税金。

　　九、违约责任：

　　1.任何一方单方面解除本合同的，由违约方承担一切损失。

　　2.除不可抗力原因外，如果甲方未能按本合同规定支付款项，则甲方应向乙方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。

　　3.除不可抗力原因外，如果乙方未能按期交付工程，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方式是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。

　　十、质量保证

　　产品质量保修期为1年，质量保修期内产品出现质量问题，由乙力接到甲方通知后48小时到达，无偿维修。保修期满后，维修喷泉只收取材料成本费和运输费，不收取维修费。

　　十一、解决合同纠纷的方式：

　　双方协商解决，协商不成，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　十二、本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　_____年_____月_____日

　　小型工程施工合同 7

　　建设单位（甲方）：______________________

　　施工单位（乙方）：______________________

　　根据甲乙双方共同协商,甲方委托将工，为明确双方责任，分工协作、互相配合、按期完成工程任务，双方同意订立如下条款共同遵守：

　　一、工程地点：

　　________________________________________________________________________

　　二、承包项目范围：

　　1、承包范围：变压器SCB9-400KVA及电缆敷设安装工程、户外路面破复及夯实、高压电缆沟恢复、电缆保护管安装、变压器安装及检测、外线高压电力电缆敷设及检测、高压成套配电柜供应、安装、低压成套配电柜供应安装、配电房设备基础施工、等电位和防雷装置施工及检测、电缆终端头安装安装工程。详细内容见预算书（工程编号：），经乙方盖章、签字为准。最终方案工程量以供电局意见为准。

　　2、预算书应作为附件附在合同后，该预算书还应经甲方确认，签字为准。

　　三、承包方式和工程造价：

　　1、本工程无预付款。包工包料大包干。即本工程包人工、包辅材、包机械、包运输、包二次搬运、包安装、包系统调试、包安全文明施工、包风险费用、包竣工资料、包验收、包工完场清、包报装、包图纸方案设计及审核等供电局一切费用，不再追加任何费用。

　　2、本工程根据国家有关定额收费标准及双方协定进行收费，工程合同定价（含税价）为人民币￥元，大写元整。最终能优惠的合同价（含税价）。

　　四、付款方式：

　　主设备进场后三天内，经甲方现场工程师签字认可。甲方支付工程款为合同总价的给乙方，即￥ ;工程完成并经供电部门验收合格通电后七天内，甲方支付工程款到合同总价的给乙方，即￥ ;质保金即￥，质保期满二年后七天内甲方一次性支付给乙方。

　　五、工程期限：

　　工程报装经东莞供电局审批后个工作日内完成安装工程及通电（雨天和特殊情况除外）。

　　六、工程验收标准：

　　适用本合同的国家标准、规范名称

　　（1）《民用建筑电气设计规范》（JCJ/T.16-92）

　　（ 2 ）《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82）

　　（3）《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ 45-82）

　　（4）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）

　　（5）《低压配电装置及线路设计规范》（GBJ 54-83）

　　（6）《民用建筑照明设计标准》（GBJ 133-90）

　　（7）《供配电系统设计规范》（GB50052-95）

　　（8）《低压配电设计规范》（GB50054-95）

　　（9）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-94）

　　本工程质量由甲方专业工程师和监理工程师检查验收和评定，当乙方对工程质量、数量验收评定有异议时，可申请工程主管质监部门确认。乙方应承担如下违约责任：工程质量不合格，乙方应按甲方要求恢复原状，并承担工程总价的以供电部门验收及通电为标准。

　　七、施工管理规范：

　　乙方在施工期间，必须遵守国家及地方相关管理法规，适用本合同的管理法规名称：

　　1、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-88）

　　2、建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-86）

　　3、建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）

　　4、电业安全工作规程（DL409-91）

　　5、广东省建设工程现场文明施工管理办法

　　八、双方责任：

　　1、甲方权利和责任：

　　（1）甲方提供满足工程施工要求的合法报装资料，并按时按进度支付工程款项。

　　（2）委托专职现场代表_______，检查、监督工程质量;处理施工中的设计、变更，签订等工作。

　　（3）提供必要的施工条件（如水、电及清理土建现场）。及完整的配电房（如电缆沟、土建、照明、门窗等）。

　　（4）自合同签订后四十日内提供配电房的土建工程（包括建房、电缆沟等设施），如配电房推迟，则工期顺延。

　　（5）如因甲方滞后支付工程款造成的停工待料延误工期，由甲方负责，工期顺延。

　　（6）当乙方有下列行为之一的，甲方有权提出批评及限期整改要求，乙方仍不听劝阻影响工地正常施工及管理者，甲方有权终止合同，清理乙方出场，已完成的工程量按70%结算，给甲方造成损失的还应照价赔偿。

　　1）质量达不到合同约定的`质量标准;

　　2）不严格按照安全文明施工的有关规定施工;

　　3）拒不服从按照安全文明施工的有关规定施工;

　　4）其他违约行为。

　　2、乙方权利和责任：

　　（1）负责工程质量，必须符合施工图纸及国家电力部门验收规范，保证施工质量并验收合格。

　　（2）查阅施工图纸，提出施工方案，按时完成工期。

　　（3）确保施工安全，并负安全责任。

　　（4）工程在质保期内，质量因乙方问题，由乙方无偿维护;如因甲方人为或其它因素造成质量问题，则由甲方自行负责，也可由乙方有偿维护。

　　（5）质量保证期二年，产品终身跟踪服务。

　　（6）负责承包的工程项目质量达到合同约定的质量标准，并负责该工程资料整理工作，属于乙方原因造成的质量问题，乙方必须立即停工，并返工达到标准和承担因此所发生的费用，若造成工期延误的乙方需承担违约责任;

　　（7）负责承包范围内的严格执行安全文明施工的有关规定，并承担由于自身安全意识和措施不力造成事故的责任和发生的费用;

　　（8）负责维护和保持现场清洁卫生，保证道路畅通，严格遵守政府有关部门和工地现场事故责任和发生的费用;

　　（9）负责工完场清，在乙方承包范围内应清而未清的`，如由甲方派人清理的所产生的费用由乙方承担;

　　（10）乙方在竣工验收后

　　（11）乙方必须遵守《劳动法》规定，安排进场的员工必须购买工伤保险及意外保险;身体健康，有必要时进行体检，对患有慢性病和传染病的人员禁止进场，同时特种工种的要持证上岗，否则造成的后果由乙方自行承担

　　九、违约责任：

　　（1）甲乙双方必须严格遵守和履行本合同，若由于一方的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担责任;如属双方过错，应根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。

　　（2）甲方未全额付清合同款之前，本合同所述设备所有权仍属乙方。如工程竣工后甲方不能按合同约定支付工程款，乙方有权催收并应向甲方收取滞纳金，滞纳金按天计算，其标准为所欠款项的千分之一。

　　（3）、乙方在合同签订后，不得再对合同内容进行分包和转包，否则，甲方有权解除合同，乙方必须无条件退场，并承担由此给甲方造成的损失;

　　（4）、乙方在合同签订后，若自身原因无法履行合同内容，必须无条件退场，并承担由此给甲方造成的损失;

　　（5）、乙方必须按照投标文件和合同规定的设备（产品）品牌和要求进货，否则，必须无条件按合同的约定更换，并承担由此给甲方造成的损失，甲方有权对乙方按合同规定的设备（产品）价款的10﹪进行罚款;

　　（6）、工期每延迟一天或竣工验收合格十天内乙方不能交齐竣工资料，甲方有权对乙方处于每天担合同标的30﹪的违约金，已完工的工程量按50﹪结算

　　（7）、违约方在接到索赔通知十天内给予批准或要求对方进一步补充理由和证据，如违约在十天内未予答复，视为认可该项索赔。

　　十、合同争议的解决方式：在执行合同的过程中如发生争议，双方可协商解决，协商解决不了的，任何一方可向合同履行地人民法院提起诉讼。

　　十一、补充协议

　　未尽事宜，双方可协商解决，或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　十二、其他

　　1、验收送电手续按东莞市供电局有关规定办理。

　　2、本合同工程完工，经验收合格及付清全部工程款后，本合同终止，但保修条款继续有效。

　　3、本公司拒收壹仟元以上现金及无抬头支票。

　　4、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　5、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：______________________

　　乙方：_____________________

　　签订日期：______________________

　　小型工程施工合同 8

　　发包方：____________________________________（以下简称甲方）

　　承包方：____________________________________（以下简称乙方）

　　甲方将于双江自治县勐勐镇千蚌村的住宅建筑工程发包给乙方施工、为明确双方在施工过程中的权利义务，确保工程按时、按质、按量完成，按照平等、自愿、公正的.原则。根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包条例》及相关规定、经双方协商，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　一、工程地点：____________________________________

　　二、工程结构：砖混结构二层。

　　三、工程建筑面积；图纸设计为215平方米。

　　第二条承包方式。

　　采用包工不包料的方法，甲方提供材料，乙方按图纸设计施工。

　　第三条施工范围及施工造价

　　一、施工范围

　　1、按图纸设计放线。

　　2、雨篷和斜顶半算。

　　3、主体工程（含贴地砖、楼梯砖、内外墙砖、屋面及卫生间防水、室内外仿瓷、墙漆、楼梯扶手、水电通讯线路安装、化粪池、卫生间蹲坑、水箱等）。其他需要施工的项目，按甲方要求施工。

　　二、施工造价

　　包工按建筑面积215/m计算，施工价总数为89440元。

　　第四条施工工期

　　自_____年_____月_____日至年底。

　　五、付款方式

　　一层浇灌付3万元，2层浇灌付3万。尾款扣留5000元（大写五千元整），作为保修金后，其余部分待外墙完工、内部完工后甲方验收通过后一次性付清。

　　第六条工程具体要求

　　1、若基础超深（1.3米以上为超深），超深部分按90元/㎡计算。

　　2、室内水、电、通讯线路等网管预埋，每个房间电线，开关，插座，闭路及电脑网线插孔位置由甲方确定。

　　3、其他内部结构要求参照甲方提供的房屋建筑施工图及按甲方要求施工，外部要求参照设计图施工。

　　第七条工程质量要求

　　1、支砌毛石基础，砂浆标号按图纸设计要求搅拌，支砌必须砂浆饱满、平稳，砖砌体平面垂直。

　　2、隐蔽工程需经甲方检查认可后方能进行下一道施工工序。

　　3、按《建筑安装工程承包合同条例》规定，乙方须对工程实行保修，从交付之日算起，保修期为2年。

　　4、保修期间如出现质量问题，甲方应通知乙方，约定时间进行修理，乙方拒不修理时，甲方可另请他人进行修理，所产生的'费用从5000元保险金中扣除，保险金不够扣除时，甲方有权向乙方索赔。如无任何质量问题，保修期满，保险金如数退还乙方。

　　第八条权利和义务

　　甲方权利和义务

　　1、按约定方式支付工程款。

　　2、监督乙方按要求和规范施工，对不符合规范的，有权要求乙方返工。

　　乙方权利和义务

　　1、严格按规范和甲方要求施工，不得擅自更改图纸和甲方要求。

　　2、严格遵守安全生产操作规程，因安全措施不力引发的安全事故，由乙方承担责任。

　　3、施工工具、机械设备及模板由乙方自备。

　　4、交工前必须把现场清理干净。

　　第九条违约责任

　　双方必须共同遵守约定事项，未经双方同意不得擅自更改合同条款和工程项目，任何一方违约都必须承担工程总价10的违约金，并赔偿对方因此造成的损失。

　　第十条其他

　　1、未尽事宜经双方协商后另作补充协议。

　　2、合同涂改无效，经确认无误。本合同自签订之日起生效。

　　3、本合同共十二条，一式二份，双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　小型工程施工合同 9

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：路灯安装工程

　　二、工程地点：城区320国道长龙至楮塘段、兴廉大道、车站路

　　三、承包范围和内容：

　　范围：按招标方提供的工程量清单除甲方提供的的材料清单以外的所有路灯安装、调试、管道敷设、路灯基础等相关工程直至亮灯验收。（清单附后）

　　内容：

　　1、人工挖、恢复路灯线沟槽土方;

　　2、路灯安装、调试、铺设路灯线、路灯基座;

　　3、残渣外运。

　　四、工程合同造价：____________________________________

　　第二条施工准备

　　一、甲方：

　　1、负责办好工程施工许可手续。

　　2、负责提供地下自来水管线布置情况，为乙方施工提供临时用水、用电的施工场地，提供临时设施所需场地。

　　3、负责组织承、甲方和设计人员及有关部门参加施工要求交底会审，交付道路或管线平面、测量控制点和路灯安装点。

　　二、乙方：

　　1、负责施工区域所有矛盾处理及用水、电的水电管线的铺设、管理、使用和维修等工作，并缴纳用水、用电费。

　　2、编制施工组织设计、施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划）及用水、用电计划并送甲方。

　　3、负责维护施工范围甲方交付的测量控制点，维护施工区域出现的文物、古迹等。

　　4、做好施工区域交通秩序维护。

　　第三条工程期限

　　一、工程总工期_________天（日历天），自_____年_____月_____日开工至_____年_____月_____日竣工验收。

　　二、如遇下列情况之一，经甲方现场代表（或监理工程师）签证后工期相应顺延：

　　1、甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度。

　　2、重大设计变更，致使施工无法进行而影响进度。

　　3、人力不可抗拒因素（如台风、水灾、地震等）而延误工期。

　　第四条工程施工

　　一、本工程质量除甲方特别要求以外均要达到国家合格标准。

　　二、本工程以市政工程质量检验评定标准为评定工程质量等级依据，由邵东县建筑工程质量监督站实行质量监督。

　　三、乙方必须严格按照施工方案、说明文件和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表（或监理工程师）的监督。

　　四、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，经甲方验收检验合格方可用于工程施工。

　　2、对材料改变或代用必须甲方同意并发正式书面通知，经甲方派驻代表（或监理工程师）签证后，方可用于工程。

　　3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表（或监理工程师）检查、验收签章后，方可进行下一道工序。

　　4、乙方应按质量验评标准和有关规定通知有关部门、人员对工程进行分项、分部工程和单位工程质量进行评定，并及时将单位质量评定结果送甲方（或监理单位）和质量监督站。

　　5、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表（或监理工程师）和有关部门。一般质量事故的处理结果应送甲方（或监理单位）;重大质量事故的处理方案，应经甲方、监理单位、设计单位共同研究并签证后才能实施。

　　6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　7、乙方严格施工操作规程，确保工程施工安全，否则，因此引起的一切质量事故及安全事故概由乙方自负。

　　第五条建筑材料、设备的`供应、验收

　　一、除甲方供应的路灯全套、线材等（见附材料清单）以外其他材料、设备由乙方采购，乙方对甲方交付的材料均要签字确认，对甲方交付后的材料造成的损坏和浪费均由乙方负责（包括灯具的调试等）。

　　二、乙方采购的材料、设备必须附有产品合格证才能用于工程，甲方为对乙方提供的材料需复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的方可用于工程，不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由乙方承担。

　　第六条工程价款的支付与结算方式

　　一、工程款支付：本工程由乙方垫资施工。乙方在单项工程竣工验收后，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件审查完毕后一年内拨付工程款的95%，5%留作质量保证金，质量保证金不计利息。工程保修期为两年，质保金保修期满并经复查验收合格后方可支付，甲方未按时支付的工程款按银行同期存款利息计息。

　　二、乙方所交的工程保证金30万元在机械、材料进场时拨付5万元，工程完成一半时再拨付10万元，工程完工时拨付清。

　　三、工程结算

　　1、工程计量：依据甲方的预算价和工程清单双方代表现场签证单计算增加减工程量。

　　2、计价、取费依据《湖南省建设工程计价办法》（湘建价【20___】406号文件）及现行有关补充文件。定额按20___年《湖南省市政工程消耗量标准》，计价方法按工程量清单计价，取费不包括养老保险

　　3、主要材料价格调整：施工时的材料价格涨幅均与甲方无关，如因第二条第三款工期延误原因造成的其材料价格涨幅必须经甲乙双方代表共同签证认可。

　　4、按上述结算方式进行造价计算，总造价下浮 %作为该工程结算造价。

　　第七条施工与设计变更

　　一、甲方交付的设计要求、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，承、甲方双方均不得擅自修改。

　　二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由甲方及时确定修改意见或变更设计，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。增加造价时，必须甲乙双方另行协商好后乙方才予实施。

　　第八条奖罚条件

　　一、工期提前或拖延的奖罚：按合同工期完工者不奖不罚;对合同工期每延期一天（按日历天），由乙方按200元/天向甲方支付违约金。

　　二、工程质量的奖罚：达到合同约定条件，不奖不罚;由于乙方原因，达不到合同约定条件，乙方承担返工费用，工期不予顺延，返工后仍达不到约定条件，乙方承担违约责任。工程质量的合格均由当地工程质量监督部门评定。

　　第九条工程维修

　　质保期内，该工程若出现质量问题，乙方应及时维修，所需费用由乙方负责，若乙方不及时修复，甲方有权另请他人维修，费用在乙方质保金或工程款中扣除。工程质保期从工程竣工验收合格之日起开始计算。

　　第十条附则

　　一、未尽事宜，双方协商解决。

　　二、本合同的组成部分包括：招标公告、招标须知、甲方提供的工程量清单、甲方提供的材料清单、甲方工程预算造价。

　　三、本合同一式六份，承、包方各执三份，合同自签订之日起生效，工程竣工验收，符合要求结清工程款后终止。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　签订日期：签订日期：

　　小型工程施工合同 10

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　经甲乙双方协商同意，现甲方将该乙方包工，包工程验收合格。为了保证工程质量，为了确保工人施工安全，为了工程能顺利进行和按时完工，为了明确双方责任，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动合同法》订立如下条款，以便双方共同遵守和执行。

　　一、工程概况

　　该工程座落在________________________，面积约__㎡。

　　二、工程承包内容

　　1、乙方承包__工程图纸注明和甲方与建设单位约定的全部给水、排水、防雷、排污、电气、通信、网络、可视、门禁、智能、安防监控、套管预埋、隐蔽等和强弱电系统的施工工作（消防、排风、燃气由建设单位负责）。

　　2、排水管按图施工，室内至各楼层排水点，室外至雨水沙井口。排污按图施工，室内至各楼层排水点，室外至化粪池。室外排水及排污管道，如是水泥或陶土管，由土建完成至化粪池;如是塑胶管道，则由乙方安装铺设。

　　3、给水管道按图施工，室内安装至各楼层的用水点及生活用水水泵的安装，热水管安装至水井。室外环网管道安装至甲方提供的水表接点。

　　4、电气部分按图施工，线路完成至地下室配电室（高压部分除外）。弱电部分（除消防部分外）按图完成管道的预埋及洞口的预留，不包括穿线和调试，消防水泵的供电线路由水电班完成。

　　5、风施部分，乙方完成所有风机的电源和管线预留。

　　6、给水在供电单位指定的水阀接入，排水排至室外检查井，排污排至化粪池，强弱电及电气等接至配电柜及配电房图纸注明的位置。

　　7、材料由甲方购买（但乙方要提供准确数据）。乙方负责材料的下车、在工地200米范围内运输上落。乙方负责管道，管线预埋、预留，管线凿沟、安装、补沟、成品保护、调试、开洞、装模、捣洞口砼、场地清理。及设计、监理和建设单位验收合格（竣工验收）、二年内保（维）修等工作。

　　三、承包方式：

　　1、包工不包料，包质量，包安全，包工期，包验收。

　　2、包负责全部施工机械和施工用具（除塔吊和人货楼）。

　　3、乙方负责工人的施工安全工作。

　　四、质量要求

　　1、按图纸和规范要求施工，电气工程要符合（GB50300—20__）验收标准以及国家新规定的验收标准。给排水工程要符合（GB50242—20__）验收标准以及国家新规定的验收标准。防雷及其他项目要符合有关单位的验收标准。

　　2、各项工程完工自检和调试合格后，要一次性经各有关单位和人员验收合格。如果出现返工现象的，其一切工料费用均由乙方负责。

　　五、甲方的责任和义务

　　1、甲方要给乙方有关图纸各1份（不够由乙方复印），图纸会审记录（由乙方向设计提出问题），设计变更等。

　　2、甲方要提早10天备料，但乙方必须提早15天用书面向甲方申请备料（准确性要在95%以上）乙方负责人要签名确认。

　　3、甲方要配合和支持乙方的各项合理有益的建议和管理工作，共同维护施工场所纪律和安宁。帮助乙方解决图纸和施工中的难题及和第三方存在施工摩擦问题，确保乙方工程顺利进行和按时完成。

　　4、项目部（甲方）和乙方工人办理工伤保险，项目部（甲方）按以后进场班组人数分担保险费，估计收取乙方保险费5000元。甲方可代支，结算时在乙方工资中扣出。如工人发生工伤或伤亡事故，保险金不足赔偿的，甲方垫支七成，乙方垫支三成。

　　5、乙方工人进场开工第三天，乙方要把全部工人的花名册和身份证复印件送项目部存档，没有花名册和复印件存档的工人，其工伤的一切费用全部由乙方负责。

　　6、甲方有权更正和纠正乙方不按图施工和违章施工的'权力，并有权指挥乙方按图施工和对乙方违纪违章进行当场罚款处理。

　　六、乙方的责任和义务

　　1、乙方在合同签订后，要组织有技术、责任心强的人员进场施工，要保证该工程按合同约定的时间，按设计要求完工并验收合格。

　　2、提前看透看懂施工图纸，对图纸不明确不合理的部位向甲方提供正确的意见，确保不浪费材料和出差错，保证交工验收符合设计要求。

　　3、乙方要对新进场人员进行安全教育，不懂安全生产的工人不得进场施工。乙方每十五天要组织工人进行一次质量和安全检查，发现问题和隐患要及时整改，发现大问题要向项目部或总工反映，要把事故控制在萌芽之中。教育工人不得强行冒险施工，不得随便开动各种机械（指定持证人员开机），如果强行冒险作业而发生安全事故的，其一切法律责任和经济责任均由乙方负责。如果发生大的安全事故，乙方要保护好事故现场，并马上报项目部或打急救电话抢救受伤人员。

　　4、因赶工期需要夜晚加班的，乙方要做好各种安全措施和照明设施，检查符合要求后，再加班施工。

　　5、乙方要和工人签订安全生产协议和施工质量协议，要约束工人自觉做好安全和质量工作，确保本工程不发生安全事故和质量问题。

　　4、乙方工人要听从项目部、甲方管理人员的管理和指挥，遵守甲方、项目部和主管单位制订的各项规章制度和当地的乡规民约。不准黄赌毒和违纪犯法，不准旷工闹事，不准到各机关单位上访，不准打架，不准偷东西，不准随便接驳电源和打上打下电闸，不准在新建筑内和周围大便，不准穿拖鞋、硬底鞋和未戴安全帽进入工地，不准向下或窗口抛掷杂物，不准在井字架上下。高空作业要系安全带，不准无证或随便开动各种机械（要指派持证人员操作各种机械），不准在宿舍使用电饭煲、电热丝、电炉等违规电噐，不准未成年人（无身份证）员进场施工，不准收留有前科犯法人员。闲杂人员不得入住甲方分配给不准

　　5、乙方要爱护甲方的财物，不得浪费，不损害甲方和他人的财产。

　　6、厨房电费由乙方负责（其它生活用水用电由甲方负责），但要求乙方人员要节约用水用电，不准浪费，如有发现，每人每次罚款100至500元。

　　7、宿舍的设施甲方一次性交给乙方使用，乙方要妥善保管，如有损坏和自动坏的，均由乙方负责补购。

　　8、乙方施工期间要有一名持证施工员带领、指挥工人生产，乙方每月要不少于25天在

　　9、乙方严格遵守国家及政府一切法规的规定，遵纪守法，文明施工，与各班组密切配合，如果因各种原因或政府查违建停工，乙方一定要遵守停工时间，停工十天内，甲方不补任何费用，十天过后即从第十一天起甲方补助给乙方每人每天20元伙食费，其他一切费用由乙方承担。

　　10、因建设单位报建手续未齐全或查违建等原因，造成长时间预计停工，甲方按乙方实际完成的工程量进行结算，按本合同第八项承包单价的第三款分项计算办法执行，乙方不得以任何理由向甲方索取退场费或进场费，否则属违法行为。工程量结算付清款后，双方解除本合同。

　　11、其他班组每次捣砼，乙方要派1至3人作成品保护工作和预埋管件工作，如因乙方大意造成的一切损失均由乙方承担。

　　12、乙方所有的施工材料用具，余物（渣）必须由提升架或人工转达，不准高空抛物，由此造成的一切后果由乙方自负，并进行罚款200-500元。

　　七、面积计算

　　完工结算甲方按每层楼面投影面积结算给乙方，其中空调板、凸窗、井口、线条、化粪池和架构梁不计算面积，工程总造价为1611391.60元。

　　八、承包单价和付款方式

　　1、甲方把该工程的全部水电等项目交给乙方包工，乙方要包工人安全、包工期、包有关单位验收合格，每平方单价80元。

　　2、乙方人员进场后一个月内自行解决生活费及工资，一个月后甲方按乙方施工作业人员开工人数每人每天20元伙食费支付。

　　3、付款：直至春节前（农历十二月二十二日后）按实际完成工程进度面积计算70%付款（此款项包含预支伙食费），春节后（即农历20__年元月起开工后）完成五层标准层楼面的实际工程量70%付款，以后以如此类推。工程全部完成后经建设设计单位监理验收合格后支付款至97%，保修金3%一年内付清。

　　九、其他及补充事项

　　1、本工程乙方施工工期为 12 个月，即从_____年_____月_____日进场开工，_____年_____月_____日完工，不得超期。如因政策、甲方或其他班组原因造成，经甲方同意可顺延工期。

　　2、乙方和乙方工人如果违反以上各种条款，每次罚款100～1000元。严重的甲方可责令乙方退场并没收保证金。

　　3、如因乙方的施工质量达不到设计和建设方的要求或乙方自身原因而退场的，甲方可按乙方实际完成的合格工程量结算给乙方退场。不合格造成返工的要扣乙方返工材料人工费用。轻微的甲方口头或电话通知给乙方，乙方未能及时处理的，甲方有权另请他人处理，他人的工资甲方可代支，结算时在乙方工资中扣出。

　　4、本工程如有增加或减少工程量的，按本合同附表单价增加和减少结算。如果甲方需要请乙方工人做时工的，乙方要无条件接受，时工单价大工100元，小工80元。

　　5、甲方支给乙方的工人工资乙方要发到工人手上，每次支付工资乙方要把工人工资表交项目部存档。

　　6、对乙方的罚款单，以总工签名生效，预支乙方工资时扣出。

　　7、合同签订后，乙方要交合同保证金__元给甲方保管。待工程完工时交还给乙方（该保证金是防止乙方工人闹事时使用，如果乙方工人闹事，该保证金甲方有权使用，余下到期再退还给乙方）。

　　8、乙方在中途不得提价和漫天要价，不得停工，不得未征甲方同意而退场，不得阻碍他人施工。

　　9、本合同一式二份，双方各保存一份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜，均由双方共同协商解决，解决不了的可通过法律途径解决。

　　10、乙方按本合同要求，按时完工验收并交付给建设方使用，甲方按乙方实际完成工程量按本合同要求支付完工资（工人工资）给乙方，本合同即终止（本合同作废）。

　　甲方负责人签名：______________________

　　乙方负责人签名：______________________

　　_____年_____月_____日

　　小型工程施工合同 11

　　发包人（全称）：_____________

　　承包人（全称）：_____________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程地点：_________________

　　工程内容：_________________

　　资金来源：_________________

　　二、工程承包范围

　　承包范围：________

　　三、合同工期

　　合同工期总日历天数_____天

　　四、质量标准

　　____________________________

　　五、合同价款（构成见附表）

　　金额（大写）：壹万圆整（人民币），￥10000.00元。

　　六、合同约定其它内容

　　1、承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定、并按规定办理厂区进出相关手续。

　　2、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。

　　3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责处理并负担其所有费用和责任。

　　4、工程结算支付方式：工程竣工验收合格后一个月内，一次性付清。

　　5、延期工程的违约责任：承包人未按本合同约定日期竣工，延误工期的，每天支付违约金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期顺延。

　　6、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工。

　　7、发包人向承包人承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款及其他应支付的`款项。

　　8、工程竣工结算支付工程款时，承包人需提正式发票。

　　七、合同份数：

　　肆份，发包人、承包人各两份。

　　八、合同生效：

　　合同双方约定：双方代表签字并加盖公章后生效。

　　九、补充条款

　　1、承包人须与发包人积极配合，服从发包方的安排指挥，不配合发包方管理的`，发包方有权撤销及更换，更不得以任何理由停工或降低施工标准，否则有承包人承担全部责任。

　　2、承包方收到款项时首先提供同等额数的发票。

　　3、承包方做到现场安全、文明施工，确保工程质量，所发生的一切安全、质量事故全部有承包人承担所有损失及责任。

　　4、其他未尽事宜，双方另行协商。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　小型工程施工合同 12

　　甲方：_____________（以下简称甲方）

　　乙方：_____________（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

　　一、工程信息

　　工程名称：__________________________

　　工程地点：__________________________

　　二、工程内容及主要技术参数

　　1、工程内容：塑钢窗的制作、安装。

　　2、面积：_____________㎡。

　　3、技术要求：以甲方提供尺寸为准。

　　三、质量、工期

　　1、工程质量要求：合格工程。

　　2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时,通知乙方,乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕。

　　四、工程造价及付款方式

　　1、工程造价

　　本工程总造价为人民币元，单价为元/平方米。

　　2、付款方式

　　工程安装完毕，甲方应支付乙方工程款元;验收合格后, 预留元作为质保金（六个月内结清）。

　　五、甲乙双方负责事项

　　（一）甲方负责事项

　　1、负责提供构件堆放场地，提供合格的支撑面，并做好配合工作。

　　2、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。

　　3、按合同约定，按期付款。

　　（二）乙方负责事项

　　1、严格按甲方提供的施工图及尺寸施工，确保工程质量。

　　2、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生安全事故，由事乙方负责。

　　3、乙方应保证乙方范围内（包括建筑成品）的清洁和干净

　　4、按合同约定,按期完工。工程完工移交工程资料（产品证明文件）

　　六、工程验收

　　工程竣工，乙方应在自检合格后通知甲方验收，甲方应在接到通知后3日内组织验收。验收合格的'，双方签字确认;质量不符合合同和设计要求,验收不合格的，应予以返工或修理，并承担由此引起的损失和相关费用。

　　七、违约责任

　　1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日千分之三偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。

　　2、乙方工程逾期交付，按元/天赔偿甲方损失。

　　八、附则

　　1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

　　2、本合同自双方签字后生效，工程款全部结清终止。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代表人签字：代表人签字：

　　开户行：开户行：

　　帐号：帐号：

　　电话：电话：

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

　　小型工程施工合同 13

　　发包方（甲方）：________________

　　代表人：________________

　　承包方（乙方）：________________

　　负责人：________________

　　经甲、乙双方友好协商，甲方同意将____________地段，全部土石方工程发包给乙方施工，现就有关条款明确如下：

　　一、工程内容：

　　地段内土石方挖填与平整运弃。

　　二、工程地点：

　　________________________________

　　三、工程量：

　　土石方约______万立方米左右，在线内组织施工，工程结算按实际完成工程量计算。

　　四、承包方式：

　　采用包工的方式，单价以______元/m3基数。本工程全部渣土、运输、倒土及渣土办证手续费用等所有费用，全部由乙方负责，石方和混凝土结构双方协商另行计价。

　　五、结算方法：

　　乙方进场后，甲方先付______元给乙方进场费，以后按______立方米结算一次，以此类推。余款在工程竣工后经验收合格，在乙方完工______天内进行工程验收工程，并且出结算表，凭结算表______个月内付清。

　　六、税收由甲方承担。

　　七、甲方责任

　　1、水、电源由甲方提供。

　　2、甲方派技术人员到现场协助乙方搞好施工指导，加强工程质量监督，确保工程质量达到要求，并及时进行隐蔽工程质量验收。

　　3、甲方负责派专人及时签收认定所做工程量，以配合乙方顺利进行后续工作。

　　八、本合同未尽事宜，双方另行协商补充完善协议。

　　九、本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，双方签字或盖章后生效，并具有同等法律效力，工程款付清，合同终止。

　　甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　电话：_______________________ 电话：___________________________

　　传真：_______________________ 传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　小型工程施工合同 14

　　甲方：______________（以下简称甲方）

　　乙方：______________（以下简称乙方）

　　依照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

　　1、工程名称：______________

　　2、工程地点：______________

　　3、工程项目：总建筑面积约_______平方米（栋楼）。

　　4、进场时间：定于_________年_________月底前（以进场通知书为准）。

　　5、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的`全部内容）本工程不得分包、转包。

　　6、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

　　7、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为_________天。

　　8、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

　　9、工程造价：本工程投资额约_________亿元人民币。

　　10、结算方式和计价标准：______________

　　11、付款办式：______________

　　12、协议履约金的支付与返还

　　13、甲方责任及义务

　　14、乙方责任及义务

　　15、违约责任

　　（1）履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。

　　（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

　　（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。

　　16、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　法定代表人：______________法定代表人：______________

　　地址：______________地址：______________

　　_______年_____月____日_______年_____月____日

　　小型工程施工合同 15

　　发包方：_______________ (以下简称甲方)

　　承包方：_______________ (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关经济法规，结合本工程的具体情况，为了确保工期及工程质量，经双方共同协商达成以下条款：

　　一、工程名称：_______________

　　二、工程地点：_______________

　　三、工期：_________天

　　计划开工日期：_________年______月___日，

　　计划竣工日期：_________年______月___日。

　　四、承包方式：_____________

　　五、工程承包范围：_____________

　　六、质量要求：按规范施工，达到国家质量验收标准。

　　七、合同总造价(大写) (人民币)_________元，(小写)：_________。

　　八、甲方责任：

　　1、指派_________为现场代表，负责现场签证，协调监督工程质量及安全等工作。

　　2、负责提供施工现场电源及施工场地等问题。

　　3、负责工程价款的结算工作。

　　八、乙方责任：

　　1、负责现场安全文明施工，向甲方提供工程进度计划。

　　2、材料进入施工现场，向甲方提请报验。

　　3、指定_________为现场负责人，负责现场施工管理及协调等工作。

　　4、负责施工技术、质量、安全工作，隐蔽工程施工时，应通知甲方进行隐蔽工程验收，合格后方可进行下一道工序施工。

　　5、严格按照规范操作规程施工，杜绝工程事故发生，承担一切安全事故责任和质量事故责任。

　　九、工程验收与结算：

　　由乙方提供竣工报告，以工程签证单为依据，甲方组织相关部门验收，并确认竣工结算报告;工程竣工结算完_________日内按工程总造价支付工程款。

　　十、保修：

　　1保修期为_________年，保修金为总造价的._________%。

　　2保修期间，乙方接到保修通知后_________日内派人修理，否则，甲方可自行处理，费用由甲方在保修金内扣除。

　　3保修期满无质量问题，甲方应在_________日内一次性返还乙方质量保修金。

　　十一、争议：

　　本合同未尽事宜，及双方在履行合同时发生争议，应优先采取公平、公正、合理的原则双方协商解决。

　　十二、组成合同的文件包括：

　　1、本合同协议书；

　　2、本工程预算书及其编制说明；

　　3、本工程的工程量以签证单为准。

　　十二、本合同自甲、乙双方签字盖章生效，保修期满结清工程价款后自行失效。

　　十三、本合同一式四份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

　　小型工程施工合同 16

　　发包方：_________________(以下简称甲方)

　　承包方：_________________(以下简称乙方)

　　甲方将电力线路改造工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：

　　一、工程地点：__________________________

　　二、工程性质：包工包料。

　　三、工程造价

　　四、施工期限自本合同签订之日起，至_________________年_________________月_________________日前全部完工。

　　五、付款方式工程完工经验收合格后，甲方于乙方提供税票后一次性付清工程款。

　　六、工程内容：将原16平方线改装成50平方线。

　　七、双方的权利和义务

　　1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。

　　2.甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。

　　3.乙方施工人员必须持有合格上岗证,施工过程中,施工人员必须穿戴绝缘劳保用品(如劳保鞋、手套等)，如有高空作业，必须佩带安全带、安全帽。

　　4.乙方要牢固树立安全意识，切实加强安全生产管理，凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。

　　5.乙方提供施工所用的电线、电缆材料指定为广东电缆厂产品。

　　八.违约责任

　　1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的'自然灾害外)，每延长一天罚款元。

　　2.工程完工后，经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段，由乙方无条件修复或返工。

　　3.工程经验收合格后，按甲乙双方约定时间，甲方必须按时向乙方支付工程余款，否则乙方将终止向甲方该工程供电，所造成的一切后果由甲方自行承担。

　　九.其它

　　1.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　2.本合同自双方盖章，签字之日起生效，具有法律效力。

　　甲方(签章)：_________________

　　负责人签名：_________________

　　_______年____月______日

　　乙方(签章)：_________________

　　负责人签名：_________________

　　____年______月_____日

　　小型工程施工合同 17

　　施工单位：____________（以下简称甲方）

　　承包单位：____________（以下简称乙方）

　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_____________防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。

　　一、总则

　　1、工程名称：__________________________

　　2、工程地点：__________________________

　　3、工程内容：根据公司_____________工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜（1.5厚），屋面防水工程采用聚氨酯“851”防水涂膜（找平层上作基层处理）。

　　二、承包方式：

　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

　　三、工程造价：

　　厨卫间聚合物防水每平米20元；屋面“851”聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。

　　四、质量标准：

　　乙方应确保公司梅林生活、生产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准dbj15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。

　　五、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

　　（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。

　　（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

　　（4）甲方有权对乙方在施工过程中的.工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。

　　2、乙方责任：

　　（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的`准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市“建科院”检验合格后使用。

　　（2）配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。

　　（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。

　　（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。

　　六、付款方式：

　　本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方，留5%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。

　　七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。

　　未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方：____________（签章）

　　乙方：____________（签章）

　　日期：____________

　　小型工程施工合同 18

　　甲方：________

　　乙方：________

　　根据《合同法和建筑法》及相关法律法规，本着平等、互利、诚信原则，经双方友好协商，就甲方十堰市宏业房地产开发有限公司建设的项目，外墙真石漆工程承包给乙方，以下共同遵守。

　　一、工程项目

　　1、工程名称：____________________________________________________

　　2、工程地点：____________________________________________________

　　3、承包内容

　　(1)外墙真石漆

　　(2)楼梯间及楼顶花架乳胶漆

　　(3)地下室内墙刷白

　　4、承包方式：乙方包工包料，包外架、包质量，搞好安全、文明施工。

　　二、合同工期

　　1、乙方自合同签订次日起进场施工，工期于月日前完成，不得影响本工程其它项目施工进度。

　　2、乙方应保证在约定工期内完成施工并通过验收交付甲方使用，若非甲方原因造成影响工程验收交付使用，乙方应承担责任并赔偿甲方因此而造成的一切损失。

　　三、合同价款及付款方式

　　1、施工价格：外墙真石漆每平方暂订价(60-65元)，乳胶漆每平方暂订(16-18元)，地下室刷白暂订价(10-12元)，实际按当时报价为准。

　　2、工程量计算标准：工程按实际面积计算。

　　3、工程付款：外墙腻子和内墙腻子刷两遍后，甲方先预付总工程总量的`55%，外墙真石漆和内墙乳胶漆刷完工后付工程总造价的80%，工程验收后付工程总价的'95%，剩余的等保修一年整付清。

　　四、质量保修

　　1、本工程质量保修期为年，自工程竣工验收通过且交付甲方之日起计算。

　　2、乙方应当在接到保修通知之日起天内派人保修，乙期限内派人保修的，甲方可委托他人修理，所发生的费用在乙方结算保修金时予以扣除，乙方不得提出异议。

　　五、合同份数

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签章)：________

　　乙方(签章)：________

　　签订日期：_____年_____月_____日

　　小型工程施工合同 19

　　发包方(甲方)：_________

　　承包方(乙方)：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：平陆县西街初中迁建项目一标段。

　　2、工程地点：平陆县西韩窑村，砥柱广场北侧。

　　3、工程内容：载体桩施工

　　4、工程范围：图纸范围内桩基工程

　　第二条承包方、合同价款及支付方法

　　1、承包方式：机械成孔，甲方提供水、电、扎丝、焊条、钢筋、混凝土，其余机械设备、材料、人工由乙方负责。

　　2、合同价款：

　　按实际施工桩数，以65元/米按有效桩长进行结算。

　　3、合同价款支付方式

　　(1)工程进度款：1#、2#、3#楼按每栋楼载体桩完成后，付每一栋楼载体桩合同价的50%，1#、2#、3#楼载体桩全部完工后付至合同总价的70%，载荷试验完成合格后付至合同总价的90%，剩余10%竣工验收后一个月内付清。

　　(2)合同价款的调整：合同价款签订后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一时，合同价款按实际情况进行增

　　1)甲、乙双方代表确认的工程量增减;

　　2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;

　　第三条工期

　　施工现场达到“三通一平”，基坑开挖至标高，具备开工条件后，以监理书面签署的开工令日期为开工日期。有效工期为日历天，雨天除外。

　　第四条工程质量

　　乙方严格按照国家有关规定、桩基施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，质量达到合格。

　　第五条甲方的权利和义务

　　1、甲方应向乙方提供桩基施工所需的图纸、勘察报告、测量成果等有关资料负责放线、乙方人员配合。

　　2、甲方负责在开工前施工现场达到“三通一平”，水、电接入施工现场相应位置，保证满足施工期间的需要。

　　3、甲方委托桩基检测试验、材料试验、水电费、税收并承担相关费用，协调处理好周边关系，保证施工正常进行。

　　4、对乙方施工过程进行质量安全的监督和检查。

　　5、甲方负责放主轴线，乙方负责放线施工。

　　6、严格按合同约定及时支付工程款项。

　　第六条乙方的权力和义务

　　1、乙方在施工前认真熟悉施工图纸，并按图纸要求进行放线

　　2、严格按照国家有关规定、规范施工，接受甲方与监理的监督和检查，服从甲方的现场管理;

　　3、保证施工机械正常工作;

　　4、乙方按有关规定采取严格的`安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用。

　　5、负责载体桩施工资料的现场记录、收集、整理、负责建设单位、监理单位的签字盖章。并按照山西省地方标准20___装订，装订完成后交付给甲方。

　　第七条双方施工现场代表

　　本工程甲方指派同志、乙方指派同志为现场代表，共同解决施工中的.有关问题，行使合同约定的权力、履行合同约定的义务。

　　第八条违约责任

　　甲乙双方应严格履行各自合同条款，保证合同顺利履行。如任何一方发生使合同无法履行的行为，应承担对方的经济损失。

　　第九条本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同条款的补充内容，与合同条款具有同等效力。甲乙双方认真履行合同，双方发生纠纷应友好协商解决，若解决不成，可向项目所在地人民法院诉讼。

　　第十条本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　小型工程施工合同 20

　　发包方（以下称甲方）：

　　法定代表人：

　　身份证号码：

　　承包方（以下称乙方）：

　　法定代表人：

　　身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　一、工程内容

　　按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或______单项工程项目的工作内容，具体为：_________部分工程。

　　二、工程期限

　　1、工期总天数_______天；

　　开工日期：______年______月______日；

　　竣工日期：______年______月______日。

　　2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：

　　在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；停水停电_______天以上；因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

　　3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。

　　三、工程价款、结算及付款方式

　　1、甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按________%扣除税金和管理费后支付给乙方。

　　2、质保金：质保金按工程总造价的_______%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收________年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知________日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　四、建筑材料、设备的供应和采购

　　1、工程材料、设备由乙方采购。

　　2、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

　　五、施工与设计变更

　　1、甲方签字认定交付的'设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。

　　2、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。

　　3、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。

　　六、工程质量管理及验收

　　1、质量标准：工程质量符合___________________标准。

　　2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

　　七、安全施工

　　乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。