公路施工合同

时间：2022-04-25 14:45:49 施工合同我要投稿

公路施工合同(15篇)

　　随着法律知识的普及，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编整理的公路施工合同，欢迎大家分享。

公路施工合同(15篇)

公路施工合同1

　　建设单位：____________(以下简称甲方)

　　施工单位：____________(以下简称乙方)

　　签证单位：____________(以下简称签证方)

　　为确保工程施工顺利进行，更好地按照公路规范施工，结合本工程的具体情况，明确三方在施工中的权利义务，遵照平等互利的原则，经双方共同协商，同意签订如下合同条款：

　　一、工程名称:____________

　　二、工程地点：____________

　　三、工程承包范围：水泥路面硬化

　　四、合同依据

　　1、根据中华人民共和国交通部公路施工规范路面规定执行。

　　2、根据项目建设主管单位和签证单位提出的有关要求进行施工。

　　五、承包方式和义务

　　1、本工程按图纸设计施工，采取包工包料的形式承包给乙方施工，水泥路面24.88万元公里，砼路面标号C30，总工程量约10.4公里，以实际实做实收工程量核算总造价，砼路面建设包括：

　　①18公分厚水泥砼路面层，宽度4.5米;

　　②10公分厚水泥稳定层，宽5.0米;

　　③路肩培土，两边宽各75公分;(甲方应协助乙方在路边就近提供土源)

　　2、甲方向乙技术交底并提供设计图纸，乙方应派出公路工程技术人员进行技术管理，并按照规范施工，使工程达到部颁公路工程质量检验评定标准合格以上要求。

　　3、施工过程中甲方应派出人员协调好征地、料场等影响施工、交通、民事纠纷事宜。协助乙方办理用水用电手续，费用乙方自付。提供施工所需取料场及储料场、搅拌站场地，保证乙方取料。

　　六、施工期

　　1、工程有效施工期120天，开工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

　　2、乙方不得以无正当理由的任何方式延长工期或停止施工，否则甲方有权收回剩余工程。在施工中因土地征用、民事纠纷、停水、停电、路桥等：不可预见因素，延误工期，延误一天则顺延一天并给予乙方停工补偿，但必须有甲方或鉴证方的签证。

　　七、工程技术、质量技术

　　本工程为路面工程，其技术力量除设计图纸有明确要求外，均按有关施工验收规范进行施工验收。经鉴证单位和甲方代表人员验收认可同意后，才能用于工程中，没有甲方或监理人员的同意，工程的任何部位均不得覆盖或进行下一道工序施工，否则不予以签证。因自然灾害所影响的路面质量问题，乙方不承担责任。严禁将不合格的材料运行工地，如经发现，甲方有权视情节约予处罚，乙方将不合格的材料运出工地，其费用由乙方自负。

　　八、安全、环境保护、交通维护

　　1、乙方应做到安全生产，施工中发生的工伤及事故，甲方不负责，概由乙方负责。

　　2、施工过程中，乙方应避免用地范围外的任何损失和环境危害。

　　3、在施工过程中，乙方应注意供电、邮电、通讯等各方面的公共设施的保护。

　　4、甲方应维护好施工路段的交通安全畅通，如确需封闭交通，应经双方____县交通局批准同意后，方可实施。

　　5、热水桥、桥梁已经出现裂缝，如因此桥梁而影响安全及停工，则由甲方负担。

　　九、施工管理及技术管理

　　1、鉴证单位依照交通部部颁公路工程施工技术规范为依据的各项要求和质量标准检查，合格后进行计量和验收。

　　2、鉴证单位依照交通部公路工程技术规范为依据的各项要求和标准派监理人员进行管理和技术监理。

　　3、监理人员有权随时对施工地段的任何部位进行抽检，在抽检中发现的质量问题，乙方无条件进行返工。

　　4、乙方应提供本工程的所有试验和施工检验资料以及竣工资料。砼路面所需沙石均已定原产地供应,但需经交通部门察看检验认可后均可使用,如不能使用需往外地采购沙石,价格按实际增加.

　　5、对上述各项检查措施与管理办法，乙方人员不得以任何理由或形式予以拒绝，否则甲方有权将其全部工程收回，并处罚乙方工程造价2%违约金。

　　十、临时工程和设施、机械设施

　　在施工中，乙方所需任何临时工程设施(如工棚、材料、仓库等)在预算时包括其他直接费、间接费、税金，乙方不得以任何何理由要求增加。

　　十一、工程计量与工程款支付

　　1、工程按进度计量，乙方应按施工要求做好项目所需试验资料和完成工程数量申请上报，甲方根据乙方完成的工程项目，按甲方乡村公路要求评定标准初验合格后才能签证计量支付金额。

　　2、工程资金来源：(镇村共筹资金含上级交通部门补助)

　　3、工程量按实际完成施工量计算，实做实收。

　　4、支付办法：乙方开工前甲方付给乙方工程款柒万元正，工程开工后每浇一公里，甲方付乙方工程款柒万元，依次类推,工程安成一半甲方应付给乙方人民币捌拾万元整,如甲方未按时付款，乙方有权停工。

　　5、工程完工后，甲方应及时申请有关部门验收，验收合格一个月内应付给乙方总工程款90%，半年内付乙方全部工程款。

　　6、乙方应在交通部门补助金中预留贰万元质量保证金。到________年____月____日止全部退回保证金。但因自然灾害出现的问题乙方不负责。乙方到当地税务部门按工程款结算金额纳税后结算，按国家税率征收。

　　十二、本合同经甲、乙双方充分协商，担保单位认可后达到一致，自愿签订，双方应遵循。

　　以上合同从签订之日起生效，本合同一式六份，甲、乙双方各执一份，项目负责人、鉴证单位各执一份，存档二份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

公路施工合同2

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：工程地点：

　　建筑面积：平方米;

　　结构层次：

　　二、包范围及方式：

　　1、承包范围：

　　1)按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知，施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。

　　2).包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品;

　　3).现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量，除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。

　　2、承包内容：所有给水(冷热水)排水(雨、污、废水)工程及给水管道清洗，水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。即：

　　1)冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等;

　　2)低压电房配电柜、不间断电源安装调试;

　　3)低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试;

　　4)照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试;

　　5)屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。

　　6)消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。

　　7)自动报警系统工程的预埋、安装、调试。

　　8)以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。

　　9)施工现场的全部水平运输及垂直运输(塔吊不能用时);

　　10)浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象;

　　11)本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清;

　　12)施工期间的文明施工：验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋，并与下道工序办理交接手续;

　　13)施工期间可能发生的以下不可预见性的因素，需采用人工进行二次作业：①机械故障;②停水停电③不可抗拒的气候条件;④设计变更及其它;⑤现场材料整堆。

　　3、承包方式：

　　1).本工程采用包工不包料形式承包施工：即包人工、包辅材、包所有施工机械及其耗材、包质量、包进度、包文明施工、包安全;

　　2).按设计图纸以及变更图的所有给排水、低压、照明配电、消防工程的建筑面积计算的单价为：元/m(含各类零星工程在内的平均价格);

　　3).甲方因工作需要安排的工作无法计算面积时，技术工按计时元/小时，普工按元/小时计;乙方不得以各种理由推卸任务，计时工要明确时间、工作内容、人数及实际用工量，当天的时工当天签证，逾期无效。计时工每月结清，但签证单上至少有二位现场管理人员签名;

　　三、工程质量：

　　1.乙方必须按图纸设计要求，国家颁发的现行施工验收规范、操作规程和技术交底，精心组织施

　　工。确保安全和工程质量。如因施工质量不符合设计要求和规范规定，甲方有权拒绝验收和不支付工资款。由此引起的一切返工造成的经济损失由乙方负责;

　　2.乙方必须按合格工程验收标准施工。如由乙方引起的返工工料费由乙方负责。

　　四、工期要求：

　　按甲方要求满足流水作业需要，按时完成项目部进度计划安排，不得因自身原因影响延误其他班组施工时间。

　　五、双方职责：

　　A、甲方责任

　　1、提供有效的施工图纸、会审记录，及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料，作为施工依据。

　　2、负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术交底、技术规程指导及施工安全交底安全教育，及时解决图纸存在问题。

　　3、配备垂直运输工具—塔吊。

　　4、负责审核由乙方提供的材料单，及时定量购进各种材料到工地。

　　5、提供施工用水、电及夜间施工照明。

　　6、完善外排脚手架及安全防护网。

　　7、负责安装工程质量的跟踪检查、监督、评定及验收。

　　8、协调好其他工种，尽量避免因配合不到位造成返工、返修。

　　9、按合同约定支付工程进度款。

　　10、甲方施工的分项工程必须满足乙方施工需要。

　　B.乙方职责：

　　1、乙方必须根据甲方的施工进度安排，及时配合甲方的施工进度，确保工程按时竣工。如因乙方原因造成工期拖延，影响了施工进度，造成甲方停工、窝工和工期损失，按甲方与建设单位签订的奖罚条款(包括补充说明)执行，由乙方负责，在乙方工程款中扣除后支付给甲方。

　　2、乙方必须严格按施工图纸、说明、会审纪要、设计变更通知单以及国家有关的工程质量检验评定标准、施工验收规范，操作规程进行施工，确保工程质量达到合格。

　　3、协助甲方现场管理人员组织安全生产、文明施工管理工作;

　　4、乙方质检人员及时做好本单位工程各分项工程自检工作，自检合格后通知甲方进行复检，而后配合甲方通知有关部门进行隐蔽验收;

　　5、乙方必须服从甲方现场管理组织，接受甲方监督等工作;

　　6、乙方对本分项工程的自控标准A、按国家现行《电气工程施工质量验收规范》、《管道工程施工质量验收规范》及《建筑安装工程质量检验评定技术》等相关规定，防雷工程施工质量标准符合《建筑物电子信息系统防雷技术规范》保证本分项工程质量在合格以上;B、保证本分项工程进度能在甲方组织时间内完成。

　　7、乙方工作人员进入施工现场不能违章作业，必须安全生产。由于不注意安全生产所引至的一切工伤事故，均由乙方当事人自行负责;

　　8、乙方开工前应作好进场工作人员安全三级教育工作，签订用工合同。进场一个月内提供给甲方人员保管;

　　9、乙方必须保证本分项工程质量。按图纸设计要求、设计变更通知施工，服从现场施工管理人员指导、规定及按施工规范规定施工;

　　10、乙方所承包工程质量，不符合验收标准，或由本身技术不过硬所造成的返工，其工、机、料等费用、影响本工程的进度，其分项工程的正常施工等一切有关费用均由乙方负责赔偿;

　　11、乙方无条件服从甲方安排，在甲方组织的施工计划时间内完成施工任务。乙方必须保证其人数充足到场，根据本工程生产、进度要求，必须24小时连续加班作业，并随叫随到，进行开工作业。乙方若因作业人员减少或有意不开工，甲方将随时有权对乙方罚款或用乙方工程款高价聘请其他班组进场完成等不同制度方法处理;

　　12、乙方负责人及各班班长必须经常在施工现场监督本班组工作;

　　13、文明施工要求：A、根据甲方与建设单位签订的合同，乙方必须协助甲方现场安全员做好该工程文明施工组织管理工作;B、施工场地必须整洁，施工材料必须堆放整齐，绝不能零散。施工现场无任何散落物品，捣楼面混凝土前必须清走所有物品。严禁工人施工现场内外随意大小便，用完后剩料及时规类堆放。

　　14、乙方不能造就人为性的机具损坏及材料浪费，乙方不但要每分项工程工完场清，而且班后场清，工具、材料堆放整齐，违章时当事人及乙方进行处罚;

　　15、乙方必须做好工序交接工作，必要时一定要做好跟班工作。特别在浇筑混凝土时给水班一定要派人跟班作业。若发现无人跟班现象，每次扣罚500元;

　　16、乙方进入施工区域后，不能进行违法乱纪行为。乙方负责办理本班组作业人员的暂住证(当地派出所允发证件)等一切有关证件，非作业人员不能进入施工现场及留宿;作业人员上班必须佩带工牌，违者罚款50元/次;

　　17、乙方工人及管理人员必须认真执行本合同附页规章制度及安全、质量技术施工工艺等交底内容;

　　16、施工过程中，负责施工质量、工期自查自检，编制施工日志，并对已完工的各分项工程进行质量复查;

　　18、在施工过程中，如发现图纸设计问题要及时向甲方施工员汇报，不得擅自更改设计，未经允许不得随意进行材料代换;

　　19、配合甲方做好取样送检工作;

　　20、密切配合其他班组交叉流水作业，不得故意刁难;

　　21、验收前做好成品的保护工作，损坏翻修费用由乙方负责;

　　22、乙方必须对进入施工现场的所有施工工人办理工伤劳动保险。委托甲方办理的，必须及时报送进离工地工人名单给甲方，费用占总工程造价的0.5%，在工程进度款支付至95%时扣除，按甲方已定保险标准执行;

　　23、施工过程中，本班工人因自身原因或违章操作造成的一切安全事故(含第三者)均由乙方自负。

　　六、付款方法：

　　1、乙方按当月完成的工程量经甲方管理人员、质检人员验收后报甲方审批并且甲方按当月审批量的%支付给乙方，所承包工程完工后甲方应按完成工程量的%支付给乙方，余%待工程全面竣工验收、所有材料按甲方制定地点堆放整齐，验收合格后三个月一次性付清给乙方。

　　2、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求，乙方将自动退场。

　　七、工程变更

　　1、如有设计变更，技术更改，造成工程量增减，乙方必需以现场签证单的形式及时报项目部审核，经审批签字、盖章生效。

　　2、增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，应协商签订补充协议。

　　3、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更资料、材料，停水、电超过8小时等因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的，可办理工期延缓签证。

　　八、保修责任：

　　保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另请人保修，费用在保质金中扣除。

　　九、奖罚制度：

　　1、必须服从甲方现场各项管理制度，进入工地需佩带工作卡，戴安全帽，不得穿拖鞋，宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度，违者将按甲方有关制度处罚，并从工程进度款中扣除。

　　2、本工程的施工质量必须要达合格，如单项工程按付款方式分阶段进行评定，经甲方三级检查、评定，合格才验收.

　　3、主要材料表为依据，合理、有计划使用材料，不得随意裁剪各种型号、规格管材，造成超定额标准浪费材料，违者视情节轻重进行处罚，每次罚款1000元以上。

　　5、文明施工，使用材料、设备要统一堆放，有计划使用，不得随便乱放、弃置，违者一经发现每次罚款500元。

　　7、擅自更改或盲目施工造成的`质量事故，乙方要赔偿人工、材料及施工工期等造成的经济损失，同时处以500元以上的罚款。

　　8、工程施工完成后经甲方核定主材总损耗量大于%时,超出部分的材料费及人工费全部由乙方自负，节约部分(标准总损耗量为%)按实际节约材料费的%奖励乙方。

　　9、在工地打架、斗殴、惹事生非、中伤他人，违者每次罚款500-20xx元，情节严重者扭送公安机关处理。

　　11、有进度延误现象或工程安装质量存在问题时，由项目部视情节轻重给予一定额度的罚款，并在当次进度款支付时扣除。

　　以上乙方职责，如有违反，甲方有权对乙方作出适当的罚款警告，而且甲方将有权终止乙方继续施工。乙方立即自动清退现场，乙方所做工作不给予结算，并向乙方追索由此引致的一切经济损失。

　　十、争议处理：

　　1、在合同履行中若双方发生争议，经调解仍不能解决时，任何一方均可提交东莞市仲裁委员会作最终仲裁。除甲乙双方同意或仲裁机构要求停止施工外，双方都应继续履行合同，保持正常施工。

　　十一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

公路施工合同3

　　本协议书由_________（以下简称“业主”）为一方，与_________（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。

　　鉴于业主已委托监理单位为_________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

　　一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

　　二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

　　1．公路工程施工监理中标函或委托函

　　2．公路工程施工监理合同通用条件

　　3．公路工程施工监理合同专用条件

　　4．《公路工程施工监理规范》

　　5．公路工程施工监理招、投标文件

　　6．双方签认的补充或修正文件

　　7．其它文件：_________

　　8．附件：

　　附件a——监理服务的形式、范围与内容

　　附件b——业主提供的监理工作条件

　　附件c——监理服务的费用与支付

　　其它附件：_________

　　三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

　　四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

　　五、本协议书经双方签字盖章后，自_________年_________月_________日生效，至_________年_________月_________日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

　　六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本_________份。双方各执_________份。

　　业主（盖章）：_________

　　监理单位（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　单位地址：_________

　　邮编：_________

　　电话：_________

　　传真：_________

　　开户银行：_________

　　帐号：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

公路施工合同4

　　甲方：(建设单位)************

　　乙方：(承建单位)************

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程实际，双方达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称： **

　　工程地点： **

　　合同桩号： **

　　工程技术标准：JTGB01-20xx《公路工程技术标准》工程数量及内容：**

　　1.2合同价款：小写：******元大写：***************

　　1.3开工日期：年月日竣工日期：年月日

　　1.4质量标准：JTGB01-20xx《公路工程技术标准》

　　1.5质量等级：合格

　　第二条：合同段内施工图设计主要工程量清单等施工文件

　　由甲方提供

　　第三条：驻工地代表

　　3.1甲方驻工地代表：**

　　3.2乙方驻工地代表(项目负责人)： **

　　3.3乙方代表易人，应征得甲方同意

　　第四条：甲方一般义务和责任

　　4.1开工前向乙方进行设计交底，在现场向乙方交待路线走向，路线起、止点，说明构造物位置等并提供相关图纸。

　　4.2对乙方在“安全、质量、进度、造价”四方面进行全面管理，及时召开生产调度会，解决施工中的重大问题。

　　第五条：乙方一般义务和责任

　　5.1对合同段内施工图设计文件进行复核，并在进场3天内将复核结果书面通知甲方代表。

　　5.2在合同有效期内，应按合同要求精心组织实施合同工程，接受甲方委托监理进行监理，为其开展监理工作提供方便，向监理提供完整原始记录、自检记录等资料。

　　5.3对已竣工和工程在未进行验收并交付甲方之前进行维修保护。

　　5.4坚持挂牌施工，文明施工，确保施工场地及行人和行车的安全，做到工完料完，场地复原。

　　5.5施工用电、用水及通讯等由乙方自理。

　　第六条：进度计划及工期

　　6.1乙方在开工前两天向甲方提交开工报告甲方批准后方能开工。

　　6.2合同生效后，乙方应向甲方及监理单位提交施工组织文件、工程进度计划、施工方案等文件，乙方应按批准方案进行施工。

　　6.3暂停施工：乙方未按合同有关条款正确施工时，甲方有权暂停施工，责任由乙方承担。

　　第七条：工程质量与检验

　　7.1由监理单位及甲方进行质量管理与查验，所有分项工程只有经甲方施工人员在验收记录上签字后方可进行下道工序或继续施工。验收不合格，乙方返工后应重新要求验收，直至合格。

　　7.2主要材料采购、运输、质检

　　筑路材料必须在甲方指定地点或单位购买，数量及质量以甲方查验为准，未经验收的材料不能进入施工场地。

　　7.3天然砂粒、水泥等主要材料，乙方必须按预算数量使用，不得节约，节约材料甲方有权按预算价格从乙方承包价款中扣回材料费。

　　第八条：合同价款支付

　　乙方进场并开工后，甲方预付合同总价30%的启动资金;当工程量完成50%时甲方支付合同总价的40%给乙方;待工程验收合格后甲方再支付合同总价的25%给乙方;剩余5%作

　　第九条：竣工

　　9.1工程验收：乙方在合同工程全部竣工，并且合格地自检和按《公路工程竣工验收办法》规定的内容编制好竣工图表资料(作为被验收内容)和准备好总结材料后，可提出书面请验报告，甲方在收到验收报告后及时组织交工验收。

　　9.2缺陷责任保修期从竣工验收日期起算，时间一年，保修期内，乙方有义务无偿对已完成的工程进行保修，甲方预留合同价款5%保修金。从工程竣工验收之日起满一年时，甲方返还给乙方合同总价5%的保修金。

　　第十条:违约

　　乙方未按合同约定履行各项义务或发生使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任，若发生违反工程质量和延迟工期等行为，甲方有权终止合同，造成损失由乙方承担。

　　第十一条：安全施工

　　乙方应按有关规定，采取严格的安全防范措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和由此发生的全部费用。

　　第十二条：本工程未经甲方同意不得非法分包，并严禁倒手转包。

　　第十三条：本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本一份。

　　第十四条：本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

　　建设单位：(盖章)

　　法人或代理人：(签字)

　　联系电话：

　　承包单位：(盖章)

　　法人或代理人：(签字)

　　联系电话：

　　年月日：

公路施工合同5

　　经过邀请招标，发包人确定某项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

　　一、工程项目

　　1.1 工程名称：*****道路工程

　　1.2 工程地点：

　　1.3 承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）

　　1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

　　1.5 合同价款：合同总价（暂定）元单价（综合单价包干）

　　1.8 质量标准：合格。

　　1.9 工期：工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

　　二.技术标准及图纸

　　2.1 图纸

　　2.1发包人提供：

　　2.2 技术标准：

　　2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范；

　　2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。

　　所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

　　三.双方权利和义务

　　3.1 发包人的权利和义务

　　3.1.2发包人主要工作：

　　3.1.2.1 负责场地三通一平；

　　3.1.2.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；

　　3.1.2.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；

　　3.1.2.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要；

　　3.1.2.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；

　　3.1.2.6按合同约定支付工程款。

　　3.2 承包人的权利和义务

　　3.2.1承包人主要工作：

　　3.2.1.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备。

　　3.2.1.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

　　3.2.1.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准；

　　3.2.1.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；

　　3.2.1.5做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查；

　　3.2.1.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；

　　四、工程价款

　　a、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

　　b.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮计取.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

　　五、工程价款的支付

　　5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75％；

　　5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担；

　　六.竣工验收

　　6.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

　　6.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。

　　七.违约责任

　　7.1发包人违约：

　　7.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

　　7.2承包人违约：

　　7.2.1 因承包人原因，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

　　7.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

　　7.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。

　　8.2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

　　八、合同生效与终止

　　8.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；

　　8.2合同订立时间：年月日；合同订立地点：上海市。

　　8.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

　　九、合同份数

　　9.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；

　　9.2副本陆份，双方各执叁份。

　　本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

　　发包人：（公章）承包人：（公章）

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　签订地点：

　　签订时间：

公路施工合同6

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　乙方承包甲方大灵线岳门湾段路面大修工程，总承包金甲、乙双方共同签署本合同，并履行各方的权利和义务。

　　一、合同内容、工程质量和工期要求

　　1、乙方同意承包门湾段的工程施工任务，其主要工程项目见工程量清单所列内容。

　　2、工程质量：工程交工验收应达到合格工程标准。

　　3、合同期限

　　(1)、乙方必须于20xx 年 9月 5日前开工， 20xx 年 10 月 1 日前全部完工。合同工期为日历工期，包括各种因素和自然条件影响日在内。如因甲方原因，经书面签证，工期可顺延，但不再同意追补投资。

　　(2)、乙方同意项目的维护期为十二个月。自交工初验合格，监理工程师签字之日期起计算，工程在一年内发生损害，经分析损害原因，如由施工质量而造成的，乙方应对此承担责任(包括经济责任)。

　　二、合同造价

　　___元整，(其中人工费_________ 元，材料费__________元，机械费 __________元)，此次按单价合同管理执行。

　　三、工程施工

　　1、乙方应严格按甲方提供和指定的设计文件、施工图纸、技术管理制度、施工规范、操作规程及设计要求组织施工，保证工程质量和工期。

　　2、乙方应使用符合规范要求的原材料，在施工中如发现乙方使用不合格的原材料，甲方有权制止其使用，并要求清运出场，由此所发生的费用由乙方自理。

　　3、施工所需的一切机械设备均由乙方自备，其性能应符合工程质量标准的要求，否则甲方有权要求其停止使用和更换设备。额壹佰万元，为了保证该工程的施工质量和工期，本合同的合同总造价为(人民币大写) 壹佰万元

　　4、在甲方交给乙方的图纸和设计文件中，若有错误和矛盾之处，乙方应及时按变更设计程序书面报告，甲方确认后给予书面签证。否则由此引起的后果由乙方负责。

　　5、乙方应作到文明施工，规范管理。施工机械、工程原材料摆放有序，竣工后应及时清理现场。

　　6、乙方在施工中，每道工序完成后都应得到甲方现场管理人员的认可后，再进行下道工序。否则，对于不合格工程甲方有权令其返工，由此所发生的费用由乙方负责。

　　四、工程结算与付款

　　工程交工验收达到合格工程时，工程付款按实际完成工程量最后一次性付清。

　　五、附则

　　1、在施工中乙方应做好施工安全保障工作以及施工人员的安全教育，施工现场要设置相应符合GB5768-1999《道路交通标志和标线》的标志，确保施工安全。如因标志设置不全或不符合国标而发生的安全等纠纷，由乙方负全责。

　　2、本合同正本一式三份，甲方两份，乙方一份，签章(字)生效。

　　3、本合同自签字之日起生效，工程完工后，经验收无缺陷或缺陷已修复，且甲方支付完全部工程款，合同终止。

　　4、工程量清单附后。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

公路施工合同7

　　甲方：________________公司

　　乙方：________公司

　　为确保哈尔滨公路主枢纽道外客运站项目按期开工，甲方委托乙方承担本工程项目基坑降水工程，为工程基础土方开挖及基础施工做准备。现双方在平等自愿的原则基础上就该工程事宜达成如下协议：

　　一、工作内容：

　　客运站主楼及地下停车场部分（不含商服部分）自然地面H型钢桩支护范围内的基坑降水，降水深度-8.0米。

　　二、工期要求：

　　________年________月18日开始施工降水，________年________月________日降水结束；

　　三、质量标准：

　　根据甲方要求，乙方所报施工方案内容，在工期要求时间内满足该工程基坑降水要求，达到现行国家、省、市技术标准；

　　四、工程造价的确定

　　根据招标文件以中标价格确定工程造价70.66万元（人民币）；工程造价包括基坑降水工程费23.1万元、办理基坑降水手续费47.56万元；上述工程造价在工期要求时间内一次包死。

　　五、工程决算及付款方式：

　　付款方式：施工降水设施完成后甲方支付乙方工程款工程总价90%；基坑降水要求工期结束后，乙方基坑降水达到要求标准，甲方将尾款一次性支付乙方。

　　六、双方责任

　　1、乙方中标后，乙方负责办理基坑降水手续。

　　2、施工降水，超出降水工期要求以外的降水费用由甲方负责。

　　3、乙方应确保基坑降水在满足施工要求，在要求降水工期内出现的降水安全问题以及对总包单位造成的损失由乙方负责；

　　4、乙方应确保在施工降水的过程中对周边及相邻建筑没有任何影响，且对总包单位的技术施工作业不能产生任何不利影响，否则由乙方承担所造成的相应损失；

　　5、乙方应确保在总包单位基础施工期间，作好维护及监测工作，与总包单位作好配合；

　　6、乙方应作好现场文明施工工作。

　　七、其他：

　　本协议具有法律效力，双方严格遵守。如果发生合同纠纷，双方可向哈尔滨市仲裁委员会申请仲裁。本协议壹式陆份，甲乙双方各执两份，建设单位两份。

　　甲方：________________

　　法人代表：________________

　　授权委托人：________________

　　日期：________年________月________日

　　乙方：________公司

　　法人代表：________

　　授权委托人：________

　　日期：________年________月________日

　　建设单位主管部门意见：________

　　建设单位（章）经办人：________

公路施工合同8

　　本协议书由＿＿＿＿（以下简称“业主”）为一方，与＿＿＿＿（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。

　　鉴于业主已委托监理单位为＿＿＿＿工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益．兹就以下事项达成协议:

　　一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

　　二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

　　1.公路工程施工监理中标函或委托函

　　2.公路工程施工监理合同通用条件

　　3.公路工程施工监理合同专用条件

　　4.《公路工程施工监理规范》（JTJ077-95）

　　5.公路工程施工监理招、投标文件

　　6.双方签认的补充或修正文件

　　7.其它文件

　　8.附件：

　　附件Ａ——监理服务的形式、范围与内容

　　附件Ｂ——业主提供的监理工作条件

　　附件Ｃ——监理服务的费用与支付

　　其它附件

　　三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。

　　四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

　　五、本协议书经双方签字盖章后，自＿＿＿年＿＿＿月＿＿日生效，至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

　　六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本＿＿＿份．双方各执＿＿＿份。

　　业主：＿＿＿＿＿（盖章）＿＿＿＿＿＿监理单位：＿＿＿＿＿（盖章）

　　法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

　　单位地址：单位地址：

　　邮编：邮编

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行；

　　帐号：帐号：

公路施工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规；双方本着诚实信用，公平合理，互惠互利的原则，签订水泥路面建筑的施工协议。

　　第一条工程概况

　　全长112米，浇筑路面宽3.5米，厚18公分，路面宽基础4米。

　　第二条承包方式及双方工作职责

　　1、采用固定单价法双包，即包工、包料；

　　2、甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督，并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。如发生的费用由乙方自行承担。

　　3、乙方严格按照合同的规定，采用甲方认可的合格材料进场施工，接受甲方代表的监督，并做好安全包围和垃圾清运工作，否则造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承担。

　　第三条安全施工及工程日期

　　1、乙方在施工期间严格按照建筑安装工程安全技术和工人安全操作规程及其他安全方面的施工操作规程等，以及相关法律、法规进行文明安全施工。并在施工现场及两头设立安全警示标志，对_____及行人的安全负责。

　　2、由于乙方违反以上条款，违反安全施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切安全事故，由乙方承担一切经济赔偿和法律责任。

　　3、按照村级公共服务和社会管理相关规定，自签订合同之日起至_________年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误，其完工期限顺延。

　　第四条验收及付款方式

　　甲、乙双方派代表按合同约定工程质量验收合格后按照以下原则付款，即：开工一星期后付工程总款的10%，工完验收合格后付总款的80%，余10%在一年后全部付清，保证金0.2万元，工程完工后退还乙方。

　　第五条违约责任

　　如单方违约，罚工程总款的20%的违约金。

　　本合同一式两份，经甲、乙双方代表签字之日起生效，同具法律效力。如有未尽事宜，双方协商解决。

　　发包方：承包方：

　　法定代表：法定代表：

　　电话：电话：

公路施工合同10

　　A.参阅通用条件

　　1.l.l项目

　　例：项目名称、立项证明、项目情况

　　1.1.1工程

　　例：工程地点、工程造价、工程概况。

　　2.5业主财产

　　例：当监理服务完成或中止时，业主提供给监理单位使用的设施、设备、尚未使用的物品的交接办法。由监理单位负责上述移交工作时，相应费用的计算方法。

　　2.6保密

　　例：业主要求监理单位关于本项目或本工程予以保密的资料内容和保密期限。

　　4.1监理单位的赔偿责任

　　例：监理单位违反监理合同的规定并因此造成业主的经济损失，应根据其所承担责任的比例向业主赔偿。

　　赔偿金=受损工程的相应监理费X监理单位应承担责任的比例

　　4.2业主的赔偿责任

　　例：业主违反监理合同的规定，并因此造成监理单位的经济损失，应据实向监理单位赔偿。

　　赔偿金=监理单位的直接经济损失

　　4.4赔偿的限额

　　例：监理单位的累计赔偿限额：

　　监理单位的累计赔偿限额为监理合同金额的____％（建议比例5％～IO％），当达到此限额时，业主有权单方面中止监理合同，并没收监理单位的履约担保全。

　　业主的累计赔偿限额：

　　业主据实赔偿监理单位的直接经济损失。

　　4.5.2履约担保

　　业主应根据实际情况，考虑多种监理单位的履约担保方式。

　　例：担保书格式或保证金形式、担保时间、担保金额（占监理合同金额的比例，建议比例5％～10％）

　　4.6.2业主要求的保险

　　例：保险的种类、保险的期限、业主的条件。

　　5.2监理服务的时间和期限

　　例；进场期限、完成监理服务时间、缺陷责任期、退场期限等。

　　5.4.4物价变动的补偿办法

　　例；业主对监理合同有效期内因物价变动而导致监理服务费用的增减，予以或不予弥补（扣除）及其计算方法。

　　6.2.1监理服务费用的支付期限

　　例：自监理合同附件C中二、4规定的业主支付日起算；

　　当地资币＿＿＿＿＿日

　　外币＿＿＿＿＿＿

　　对过期应付款项的补偿利率：

　　每日＿＿＿＿＿‰

　　6.3货币

　　例：业主支付监理服务费用的货币种类、比例、汇率等。

　　7.2语言和法律

　　例：监理合同的主导语言。

　　监理合同所遵循的法律。

　　7.3奖励

　　例：业主在提前工期、优质工程、节约投资和监理单位的合理化建议等方面对监理单位的奖励办法：

　　合理化建议奖励办法

　　提前工期奖励办法

　　优质工程奖励办法

　　节约投资奖励办法

　　7.5.2版权

　　例：未经业主同意，监理单位不得出版的资料内容。

　　8争端的解决

　　最终解决争端的方式，可选择仲裁或问法院起诉。

　　例：双方在此一致同意遵守本仲裁规则，并放弃任何形式的上诉权力。

　　仲裁规则

　　B.修正、补充或删除通用条件的条款

　　双方可根据各自不同的项目特点和环境，针对通用条件中不适用的条款，在此对其予以修正、补充或删除，并在执行过程中以专用条件为准。

公路施工合同11

　　发包人：

　　承包人：

　　经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位5.依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行5.

　　一、工程项目

　　1.5.1 工程名称：xxx**道路工程

　　1.5.2 工程地点：位于XX市XX区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块

　　1.5.3 承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）

　　1.5.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过5.

　　1.5.5 合同价款：合同总价（暂定）元单价（综合单价包干）大写元

　　1.5.8 质量标准：合格5.

　　1.5.9 工期：

　　工程总日历工期天5.具体开工日期以招标单位书面通知为准5.

　　二5.技术标准及图纸

　　2.1 图纸

　　2.1发包人提供：

　　2.2 技术标准：

　　2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、XX市相关技术标准、规范；

　　2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准5.

　　所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告5.

　　三5.双方权利和义务

　　3.1 发包人的权利和义务

　　3.11 发包人委派的业主代表：

　　姓名：职务：

　　3.12 监理单位及委派的工程师：

　　监理单位：

　　姓名：职务：

　　职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作5.

　　3.13发包人主要工作：

　　3.13.1 负责场地三通一平；

　　3.13.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；

　　3.13.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；

　　3.13.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要；

　　3.13.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；

　　3.13.6按合同约定支付工程款5.

　　3.2 承包人的权利和义务

　　3.2.1 项目经理

　　姓名：职务：

　　项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责5.

　　3.2.2承包人主要工作：

　　3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备5.

　　3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容5.

　　3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准；

　　3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作5.承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；

　　3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作5.做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查；

　　3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；

　　3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作5.

　　3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通5.

　　四、工程价款

　　a.本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用5.该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减5.

　　b.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据XX市93土建定额再结合XX市有关文件进行编制，如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮计取5.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据5.

　　d.工程报价单详附件，工程量按实结算

　　e.结算审计承包人付费执行采用沪建建（20xx）641号，沪价费（20xx）054号文《工程造价审核收费标准》，由发包人代扣代付

　　五、工程价款的支付

　　5.5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75％；

　　5.5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2

　　天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担；

　　六5.安全文明施工

　　6.5.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同5.

　　6.5.2承包人在施工过程当中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿5.

　　七5.竣工验收

　　7.5.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收5.发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见5.承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用5.

　　7.5.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合XX市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套5.竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料5.

　　八5.违约责任

　　8.5.1发包人违约：

　　8.5.15.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计5.

　　8.5.2承包人违约：

　　8.5.2.1 因承包人原因，未按本合同第15.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失5.

　　8.5.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金5.如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担5.

　　85.2.3 承包人在施工过程当中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元5.

　　85.2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付5.

　　九、争议

　　9.5.1 在履行合同过程当中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁5.

　　十、合同生效与终止

　　10.5.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；

　　10.5.2合同订立时间：20xx年月日；

　　合同订立地点：XX市5.

　　10.5.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止5.

　　十一、合同附件

　　11.5.1 投标文件

　　11.5.2 招标文件

　　11.5.3 道路平面图及标段划分图

　　11.5.4 报价书

　　十二、合同份数

　　12.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；

　　12.2副本陆份，双方各执叁份5.

　　本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确5.

　　发包人：（公章）承包人：（公章）

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　签订地点：

　　签订时间

公路施工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、合同包干金额：15000.00元(大写：壹万伍仟元整)，如增加工程另作计算。

　　4、工程工期：本工程自20x年5月14日至20x年5月28日竣工。

　　5、工程质量：合格

　　第二条：甲方责任

　　1、负责向乙方提供所需的水、电等;

　　2、负责协调有关部门做好保卫、消防、市容、垃圾处理等工作。

　　第三条：乙方责任

　　1、负责按合同和预定维修方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。

　　2、严格执行现行施工规范，文明施工规定，防火安全规定。严格执行安全施工的各项规定，落实各项现场安全措施，如发生与现场施工相关的安全责任事故，后果均由乙方承担。

　　3、妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备、水、电、气设施不受损坏，如损坏由乙方负责，并做好施工现场的保卫、垃圾和消防等工作。

　　4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条：关于工程质量及验收的约定

　　1、本工程应达到国家质量评定合格标准。

　　2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接通知3日内组织验收，并办理验收移交手续。

　　第五条：关于工程款及结算的约定

　　1、本工程所需的各种材料和人工费由乙方垫资。

　　2、本工程竣工验收合格后，一次性付清全部工程款。

　　第六条：本合同一式贰份，自签订之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　联系电话：联系电话：

　　开户行：

　　开户名称：

　　帐号：

　　年月日

公路施工合同13

　　发包方：

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：x村农村公路建设项目

　　1、路基长X公里,路面宽X米，总计整修面积x平方米，中标价X万元。

　　2、路面长X公里,路面沙化宽X米，厚X厘米，总计沙化面积x平方米，中标价X万元。

　　3、铺设涵洞X道，涵洞深X米，中标价X万元。

　　工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工设计全部内容。

　　三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计(大写)：壹拾陆万元 (人民币)￥：16万元。

　　工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。

　　四、双方的权利义务：

　　1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。

　　2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。

　　3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。

　　4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。

　　5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。

　　6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。

　　7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。

　　8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。

　　五、违约责任：

　　1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/天支付违约金。

　　2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

　　3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。

　　4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。

　　六、合同工期：

　　开工日期：x年X月X日

　　竣工日期：x年X月X日

　　合同工期总日历天数X天。

　　七、质量标准

　　工程质量标准：合格。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：x年X月X日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　发包人： (公章)

　　承包人： (公章)

公路施工合同14

　　发包方（甲方）：承包方（已方）：风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

　　1、工程地点：_________。

　　2、工程总造价：_________万元（大写）。

　　3、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。乙方确保在________年____月____日开工，于____月____日完工，工程标准达到合格_________级。

　　4、开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。

　　5、工程款支付苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的13；半年后经复验合格，再付合同价的13；工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。

　　6、工程质量风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　（1）所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；

　　（2）施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；

　　（3）乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；

　　（4）乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

　　7、养护管理和质量要求

　　（1）大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；

　　（2）栽植后及时封堰浇透水；

　　（3）及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；

　　（4）苗木要及时防治病虫害；

　　（5）苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；

　　（6）乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_________个月，养护标准达到_________，其间发生的费用由乙方负担。

　　8、违约责任风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。甲方责任：

　　（1）甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。

　　（2）甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。乙方责任：

　　（1）工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。

　　（2）乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_________元。

　　9、甲乙双方因合同发生争议，向___________的单位或人员要求调解；调解或者协商不成的向_______________人民法院起诉。

　　10、合同的生效与终止本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。1

　　1、合同份数本合同一式_________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执____份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。1

　　2、本合同未经事宜，双方协商解决。甲方（盖章）：________年____月____日签订地点：乙方（盖章）：________年____月____日签订地点：

公路施工合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量，______投资有限公司作为本项目工程的建设业主，于________年____月____日委托____市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测，用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量，为工程施工的科学决策提供依据。

　　1、工作内容检测内容及频率：以现行规范为依据，进行抽检工作（中心抽检和监理抽检），满足工程质量要求。

　　2、检测依据

　　（1）施工图设计文件；

　　（2）《公路工程质量检验评定标准》；

　　（3）《公路工程施工监理规范》；

　　（4）其它现行的相关技术标准、规范或规程。

　　3、甲方职责

　　（1）按合同规定支付试验检测费用。

　　（2）及时提供有关技术资料，并对其真实性、可靠性负责。

　　（3）提供现场试验条件，如：协助维护现场秩序、配合检测工作等。以上费用由甲方承担。

　　4、乙方职责

　　（1）严格按照有关技术规范进行试验。风险提示：关于实际竣工日期的规定