设备租赁合同

时间：2023-07-11 16:40:46 设备租赁合同我要投稿

设备租赁合同优秀15篇

　　现今社会公众的法律意识不断增强，合同出现的次数越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编为大家收集的设备租赁合同，希望对大家有所帮助。

设备租赁合同优秀15篇

设备租赁合同1

　　甲方：

　　地址：

　　邮码：电话：

　　法定代表人：职务：经理

　　乙方：

　　地址：

　　邮码：电话：

　　法定代表人：职务：经理

　　甲、乙双方通过友好协商，就房屋租赁事宜达成如下协议：

　　第一条乙方租用甲方座落在XXXXXXXXXXXXXX的电教室及室内电脑等教学设备，租用期2个月，租用时段为每日下午13：00-21：00，自本合同生效之日开始计算。

　　第二条甲方在不低于乙方提出的电脑基本配置要求及质量标准的前提下，提供

　　12台电脑设备租给乙方使用，设备在租赁期内的所有权属于甲方，乙方享有设备的使用权。

　　1.电脑基本配置：C800/10G/3D/集成声卡/50X/标准键盘+鼠标/2.0音箱/15”数控。

　　2.质量标准：运行正常。

　　3.提供普通办公桌椅3套，白板1个。

　　第三条租赁期限内租金为每月3500元人民币(含建筑税)。乙方月初一次性支付全款，费用内容包括房屋租金、12台电脑设备租金、水、电、空调、取暖、电话等各项费用。

　　第四条租赁期内，房屋由乙方使用管理，房屋的房产税，土地使用税和其他合理税费由甲方承担。乙方所用的水、电、暖、电热水、通讯、电脑设备维护、房屋修缮等由甲方统一管理，发生的费用由甲方承担。

　　第五条乙方所租用房屋及电脑设备，在乙方验收合格并付清租金后使用。

　　第六条在租用时段内，甲方不得将乙方租用的房屋转租(卖)给任何第三者。

　　第七条甲方已声明本合同所指标的.楼房是符合国家有关政策和法令而建造和经营的，甲乙双方在符合国家现行的有关政策和法令的基础上签订本合同的。

　　第八条甲乙双方如在执行本合同过程中发生争执，通过友好协商解决。

　　第九条本合同一式两份。正本两份，双方各执一份，具有同等法律约束力。

　　第十条本合同双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜双方另行商定。

　　甲方：乙方：

　　代表人：_________ _ 代表人：___ ____ _____

　　____年____月____日 ____年____月____日

设备租赁合同2

　　出租方:___________________(甲方)

　　承租人:___________________(甲方)

　　签字人:_________________________________。

　　签署于_____________________________________ _。

　　根据《合同法》，经双方友好协商，特签订本合同。

　　一、设备清单

　　________________________________________。

　　二、租赁期限

　　1.甲方应向乙方提供上述设备的租赁服务。租期为_______________ _天，租金为每天_______________ _元。总计_________________________________。(人民币)

　　2.乙方决定租赁设备后，应在取出设备前支付与押金相同的设备款项。当乙方归还设备时，乙方应向甲方全额支付租金，同时甲方应将押金退还给乙方..

　　3.租赁物交付时间、地点、方式及验收:出租人应在合同签订地将租赁物移交给承租人，承租人应进行现场实物验收。承租人签署本合同，以表明租赁物业已被接受。

　　三、注意事项

　　1.乙方在租赁期内不得转租或退租；乙方不得擅自拆卸和改装设备，必须正确使用，确保设备处于良好状态，否则造成的一切损失由乙方承担..

　　2.如乙方未能与甲方签订续租合同，承租方应在_____________________________________________________________________________________归还租赁机器。为了续租，双方需要重新签订新的`租赁合同，合同逾期后，甲方有权随时收回设备，并收取必要的滞纳金。

　　四、补充规定

　　1.经济补偿

　　承租人在使用过程中造成租赁机器损坏的，按照下列条款进行赔偿:

　　(1)壳牌:赔偿人民币_____________________________________________________________________________________________________________________________影响外观的损害赔偿______________________ _元；

　　(2)镜头显示屏:划痕不影响_______________ _元的使用；影响按市场价格补偿使用的；

　　(3)灯泡主板损坏:____________(按实际市场价赔偿)

　　(4)其他配件:无法修复的，按市场价补偿；

　　2.本合同未尽事宜，需要补充的，双方协商制定补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

　　履行过程中发生的争议，由双方协商解决；

　　3.本合同无约定的，以《中华人民共和国合同法》为准。

　　4.本合同一式两份，双方各执一份。本合同自双方签字之日起生效。

　　承租人:______________________________。

　　法定代表人或委托承办人:______________________ _

　　电话:__________________________________。

　　地址:______________________________。

　　出租人:__________________________ _。

　　法定代表人或委托承办人:______________________ _

　　电话:__________________________________。

　　地址:______________________________。

设备租赁合同3

　　承租方：(以下简称甲方)

　　出租方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方同意签定本合同。

　　一：租用设备的名称、规格型号、数量及收费标准：

　　二.设备使用地点和进出场时间及费用：

　　1.乙方设备自 _________年____月____日到场，自 _________年____月____日开始计收台班费用。

　　2.施工地点：

　　3.进场费：

　　三.班制及结算：

　　1.台班计算方法：每8小时为壹个台班，不足8小时按壹个台班计算(台班计时为8小时，包括整备2小时)。

　　2.结算方式：甲方于每月26日向乙方结算当月发生机械台班费。

　　四.权利和义务

　　1.甲方权利和义务

　　(1)机械开始工作前，负责对乙方机械操作人员进行现场安全交底。

　　(2)保障乙方设备安全进出场道路畅通，并保证乙方机械设备及人员驻场期间的.完好和安全。

　　(3)不得将乙方机械转租第三者，并由甲方解决司机的食宿问题。

　　2.乙方权利和义务

　　(1)乙方根据甲方要求，在规定的时间内进入施工现场。

　　(2)当甲方违章指挥强制作业时，乙方工作人员有权拒绝执行。

　　五.其他约定事项：

　　六.本合同一式份，合同双方各执份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同4

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲乙双方近友好协商，乙方受甲方委托，提供各项服务事宜如下：

　　1、租赁设备：__________________(如所需设备较多，乙方所列设备清单为合同的有效附件)。电源、场地等请甲方准备。

　　2、服务日期：20xx年_________月_________日_________时至20xx年_________月_________日_________时止。如活动时间为一天，甲方需提供乙方午餐及饮料。

　　3、服务地点：__________________。

　　4、服务性质：__________________。

　　5、租金支付：全款总额_________元人民币。此为不含税价(如开发票需交_________%税金)。如甲方负责运输，则按双方约定的时间到乙方公司接人员及设备，并在活动结束后负责运回。在活动当天，服务人员与设备全部运到并安装调试后，甲方需全款结给乙方，作为劳务报酬。如为多天活动，则需另议。

　　6、违约条款：

　　1)双方在签订合同之后，如一方无故取消，需赔偿违约金，为实际损失。

　　2)如遇天气和人为原因使活动不能举行或中途中断，责任由甲方负责。

　　3)如为多天活动，设备需放置在活动地点，甲方负责设备的保管，如发生设备损坏、丢失等情况，甲方需照价赔偿给乙方。

　　7、本合同按照中华人民共和国有关法律拟定，如有未尽事宜，双方需另拟书面协议或依有关法令法规办理。如发生争执，双方不得圆满解决，将依照中华人民共和国有关法律，通过有关机构解决。

　　8、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，经双方签字盖章，即时生效。

　　9、对于此次活动的'配音师有何评定：优(_________)良(_________)中(_________)差(_________)原因__________________。

　　10、对于此次活动的音响设备有何评价：优(_________)良(_________)中(_________)差(_________)原因_________________。

　　11、补充规定：现金结算。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方(盖章)：__________________

　　地址：__________________

　　地址：_________________

　　代表人(签字)：__________________

　　电话：_________________ _

　　电话：__________________

　　传真：__________________

设备租赁合同5

　　尊敬的审判长、审判员：

　　四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托，指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见：

　　一、被上诉人的请求已超过诉讼时效

　　1.《民法通则》第136条规定：拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而，被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。

　　2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。

　　3.一审判决“审理查明”部分，没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而，在“本院认为”部分，却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”，认定诉讼时效连续。这里，所谓的“基础事实”，完全是“凭空而来”的。

　　据此：即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系，被上诉人的请求也已经超过诉讼时效，丧失胜诉权。

　　二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系

　　1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日，而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时，成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。

　　2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”，这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立，《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就，合同当然不生效。

　　3.候联界确系岳阳设计院成都分院的.负责人，但是，并不是候联界的所有行为，都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为，才能由岳阳设计院承担责任。

　　4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”，租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此，即使候联界有租赁空压机的行为，也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。

　　5.建设工程领域，普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外，还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定，候联界的签字行为就代表岳阳设计院，而不是代表“广安智丰公司”呢?

　　三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》

　　1.一审判决认定：上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。

　　针对这一问题，二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。

　　法官问：“候连书是不是岳阳设计院的职工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳阳设计院的职工，只知道是候连界的亲兄弟”。

　　被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?

　　然而，被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实，想以此逃避其举证责任。

　　2.《租赁合同》第6条约定：设备进出场时，要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。

　　另外，与协议履行相关的证据，还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用，谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。

　　3.被上诉人主张：其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证，则应当承担不利的后果。

　　四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”

　　1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。

　　2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》，更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此，“候连书”的签字，只能是代表广安智丰公司，而不能代表岳阳设计院。

　　3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”，就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理：如果被上诉人将设备交给了一审法院，那么，一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然，这种推理是十分荒谬的。

　　综上所述：

　　1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人，也是本案租赁物的实际使用人。

　　2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为，只能代表广安智丰公司，而不是代表岳阳设计院或成都分院，其责任也只能由广安智丰公司承担。

　　3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。

　　此致

　　遂宁市中级人民法院

　　四川法银律师事务所

　　杜正武付贤禹律师

　　二〇一三年一月十五日

设备租赁合同6

　　甲方：__________

　　法定代表人：__________

　　委托代理人：__________

　　送达电子邮箱：__________

　　开户银行：__________

　　账号：__________

　　纳税人识别号：__________

　　乙方：__________

　　法定代表人：__________

　　委托代理人：__________

　　送达电子邮箱：__________

　　开户银行：__________

　　账号：__________

　　纳税人识别号：__________

　　依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法规、规章的规定，遵循平等、自愿、互利的原则，合同双方就挖掘机、推土机、后八轮等设备租赁事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

　　第一条　设备名称、型号、规格及数量

　　第二条　租赁期限

　　设备租赁期限见设备名称、型号、规格及数量表，具体以甲方书面确认的设备进退场通知单为准。

　　甲方因工程需要延长租期，应在合同届满前 30_____日内，重新签订合同。

　　第三条　租金及支付

　　1.设备进出场拖车费用由乙方承担。

　　2.租金支付：__________租赁费用按小时计算。每月的15-18日由乙方开具上月设备租赁费结算单交甲方现场后勤人员办理结算手续。

　　3.甲方根据乙方工程量完成情况按月办理工程中期结算手续，并按当月已完工程量的50%向乙方支付工程款，本合同涉及的所有设备退场后，付至实际完成工程量的80%,余款在机械设备退场且无后续签订合同的情况下三个月后付至实际完成工程量的100%。

　　4、结算款一律通过合同约定的银行账号转帐支付，甲乙双方未办理(中期)结算的，不支付任何价款。甲乙双方未办理结算的，乙方未提供相应增值税发票的，不支付合同价款。乙方按照计量金额开具相应增值税发票，当月未提供发票的，不予付款。开具时间和要求以甲方通知为准。

　　5.租金优惠：__________

　　无。

　　6.租赁计费起止时间

　　甲方现场负责人签署书面的进场单为设备租赁的计费开始时间;

　　机械退租时，甲方必须提前 5 天向乙方发出书面通知，乙方接到书面通知为设备租赁结束时间。若因乙方联系方式变更未及时通知乙方，致使乙方的书面通知单无法送达甲方，则退租时间以甲方的书面文件为准。

　　第四条　工程项目、工作内容和施工地点

　　1.工程项目：__________

　　2.工作内容：__________土石方挖掘、零星工程

　　3.施工地点：__________

　　第五条　租赁方式及所有权

　　1.租赁方式：__________本租赁设备由乙方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

　　2.租赁设备的所有权：__________租赁设备及其构配件的所有权属于乙方，甲方对租赁机械只享有租赁期间的使用权。

　　3.未经乙方同意，甲方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押、出售和出租，否则由此造成的相关责任由甲方负责。

　　第六条　双方义务和责任

　　(一)乙方的义务和责任

　　1.乙方应配备技术熟练并持有相应设备操作合格证件的操作人员，严格遵守与操作所租赁设备有关的各种安全操作规程和甲方现场的安全规章制度和防护要求。

　　2.密切配合甲方的施工生产，满足甲方施工要求，严格服从甲方施工人员的施工安排。施工期间，乙方不听从甲方现场施工人员指挥、指示，擅自改变施工内容、施工方法、违章作业等造成的质量、安全事故，由乙方承担相应责任，若由此对甲方工期、经济等方面造成损失的，乙方需承担相应赔偿责任，且甲方有权勒令设备退场，提前终止本租赁合同。

　　3.负责配备设备操作、维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好，费用已包含在机械租赁费中，不再另外计取。

　　4.负责操作人员的工资、设备维修配件等，且该费用已包含在租赁费中，不再另外计取。

　　5.与甲方共同办理机械设备的租赁费结算和付款工作。

　　6.施工期间，必须为现场作业人员购买人身意外保险，费用归乙方自行支出不包含在劳务结算费用中，如果乙方自行购买必须向甲方提供现场作业人员所购买人身意外保险的单据复印件，乙方保证单据真实有效，且因购买此保险所发生的一切后果和责任由乙方负责，乙方不得以此为由向甲方要求任何费用，甲方不承担任何经济和法律责任。若乙方不能提供上述单据，甲方负责购买现场作业人员购买人身意外保险，甲方将在结算时扣除相应保险费用。如果施工人员在项目上有出险情况，2小时内联系人事，逾期后果自负!

　　7.负责租赁期间设备保护及看守。

　　8.负责提供设备燃油、驾驶员食宿及安全。

　　9.乙方未服从甲方安排，对甲方造成的损失，由乙方负责且罚款20__元/次。乙方提供的施工机械、运输车辆使用的燃油由甲方统一提供，费用在当月甲方应付乙方的款项中扣除。油料价格根据国家发改委颁布的每期调价文件和参考当地中XX牌执行。乙方不得私自购买油料，如发现乙方在项目的任何设备私自在外加油，罚款每台20__元/次，从乙方当期结算工程款里扣除。甲方有保证油料品质、数量和开具发票的义务。由于甲方设备或场地原因，需要由乙方在外购油时，需要得到甲方现场负责人书面签字确认。

　　10.直到甲方通知退场之日止，在此之前，乙方不得擅自解除合同或将机械设备擅自撤离，否则乙方应支付给甲方工程款的'10%作为违约金。

　　(二)甲方的义务和责任

　　1.负责工作期间施工现场的管理，严禁违章指挥、指示，如违章指挥造成机械和人员的损伤，甲方承担相应的经济赔偿责任，乙方有权提前终止本合同;

　　2. 根据工程进度需要和乙方机械设备维修进度，甲方有权组织当地机械维修人员对机械设备进行快速修理，保证工程进度的顺利推进，由此发生的维修费用由乙方承担，但需提前告知乙方。

　　3.乙方提出异议在违背安全的情况下，甲方仍要求乙方施工，出现安全事故由甲方承担。

　　第七条　违约责任

　　1.甲乙双方应按合同相关约定履行义务，若合同一方出现违约事件，应向合同另一方承担违约责任。

　　2.乙方应遵守承包方的施工现场管理，满足承包方工程进度需要。

　　3. 乙方不履行或不按约定履行合同义务时，甲方将对乙方发出限期改正令.乙方逾期未改正且对甲方造成经济损失的，乙方承担相应的经济赔偿责任。

　　第八条　不可抗力

　　1.本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

　　2.如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在 14 天内，经双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

　　第九条　争议与仲裁

　　1.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决;协商不果时，按下列第 1 方式解决;

　　依法向甲方注册地人民法院起诉;

　　提交甲方注册地仲裁委员会仲裁。

　　2.合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行。若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得免除合同责任，并还应承担因此造成甲方的损失。

　　第十条　合同解除与中止

　　1.按照本合同的约定或法律规定解除本合同时，应提前 3_____日通知违约方。

　　2.因不可抗力和行政主管部门原因造成工程停建、缓建，致使本合同无法履行的，受影响一方提出不能继续履行原合同，甲乙双方可以解除合同。

　　3.发生本合同其他条款约定解除合同的情况时，可以解除合同。

　　4.合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

　　第十一条　合同生效和终止

　　本合同双方签字盖章后生效;双方履行完毕合同全部义务，本合同即告终止。

　　第十二条　其他

　　1、本合同一式 4______份，甲方持 3______份，乙方持 1______份。经双方签字和盖章后发生法律效力，传真复印件无效。

　　2、合同经双方签字生效，双方必须严格遵守。任何一方需要变更合同内容，应经协商一致后，重新签定补充协议。

　　甲方：__________(公章)

　　_______年______月_______日

　　乙方：__________(公章)

　　_______年______月_______日

设备租赁合同7

　　签约地点：________________

　　承租方(以下简称甲方)：________________

　　联系人：________________

　　电话：________________

　　传真：________________

　　地址：________________

　　租赁方(以下简称乙方)：________________

　　联系人：________________

　　电话：________________

　　传真：________________

　　地址：________________

　　邮箱：________________

　　一、服务内容：

　　根据《民法典》有关规定,本着平等互利的原则,甲乙双方经友好协商达成如下协议：

　　乙方向甲方提供舞台灯光音响设备出租业务,同时有责任向甲方提供租赁设备之外的技术支持等软性服务,务必保证甲方演出活动取得圆满成功。

　　二、租用设备明细清单及相关配套项目：见附件略。

　　三、租用地点及时间：

　　地点：________________

　　时间：______年______月______日晚上

　　调试：日期为______月______日上午,乙方安排专业人员现场安装调试完毕,保证设备正常使用,达到音响设备最佳视听的理想效果。

　　四、权利与义务：

　　(#)乙方保证向甲方提供设备清单所列的.配套设备,并且保证所有器材运行良好

　　(#)在租赁的使用过程当中,乙方务必爱护仪器设备,妥善保管,切勿私自操作更不可私自拆卸,否则如有损坏或机身表面严重损伤,按维修价格或复原所需费用收取赔偿费

　　(#)设备送至现场后,双方核对设备清单,清点数量,待交接手续完毕后由乙方进行设备安装和调试。xxx专业音响师、灯光师现场操作配合演出成功。

　　(#)本协议签订后甲、乙双方应严格遵守协议中规定的各项条款,如遇甲方随意终止协议,除甲方向乙方支付的预付款不予退还外,另加付协议总金额的##_______%作为赔偿,如乙方终止协议,除退还全部预付款外,另加付协议总金额的##_______%作为赔偿。

　　五、活动费用：

　　本次演出设备、以及相关配套产品、项目合计金额___________元()(不含税)人民币。

　　六、付款方式：

　　签订协议后,需预付定金(合同金额##_______%),即___________元人民币,剩余费用合计

　　人民币___________元,在当天演出完毕后一次性付清,如甲方到期未付清租赁费用,须向乙方交纳协议总金额每天#_______%的滞纳金。

　　七、以上条款如有未尽事宜,双方可协商解决。

　　八、争议解决办法：________________

　　#、本协议在履行中如发生争议,协商不成时,任何一方均可向单位所在地或协议履行地的合同仲裁委员会申请仲裁,或向人民法院提起诉讼。

　　#、本协议书一式两份,承租方、租赁方各持一份,具有同等法律效力,本协议书由双方代表签字盖章后即生效。

　　承租方：________________租赁方：________________

　　代表签名：________________代表签名：________________

　　盖章：________________盖章：________________

　　日期：______年______月______日

设备租赁合同8

　　签订地点：

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，就甲方向乙方租赁设备事宜，本着双方良好的合作关系，经双方友好协商，明确双方权利义务关系，达成一致意见，并签订本合同。

　　1、合同性质：

　　1-1本合同为甲方完成工程项目，向乙方承租混合料搅拌设备。

　　1-2可租设备的'产权归乙方所有。（所有权）

　　2、租赁设备：

　　2-1名称：混凝土成套搅拌设备

　　2-2型号：。

　　2-3设备原总值：人民币元整（￥万元整）

　　3、租赁期限：

　　年月日至年月日止，共个月。

　　4、租赁费：按月计算，每个月元整。

　　5、付款方式：按月支付。运输由甲方自提，设备在运输途中安全由甲方负责。

　　6、双方义务：

　　7-1甲方义务：

　　7-1-1按时支付租金。

　　7-1-2保护设备不受损坏，及时协助做好设备维修保养工作，作好每日运行记录。

　　7-1-3租赁期间，不得以转让、抵押等形式，将本设备给第三方使用。

　　7-1-4合同到期后，甲方保证设备完好安全退场，若因甲方与其他方发生纠纷，设备被扣押、损坏、部分丢失，所造成的一切损失由甲方负责。

　　7-2乙方义务：

　　7-2-1负责提供性能良好，配置齐全的设备（如应有足够的导热油炉、输电电缆、易损件等）。

　　7-2-2提供经检查合格的设备及相关技术资料。

　　7-2-3不得干涉甲方的正常、正确使用权。

　　8、争议解决：

　　8-1双方发生争议，通过友好协商解决。

　　8-2通过双方协商解决无果时，可提请设备所在当地法院裁决。

　　9、合同未尽事宜，另经商定，为合同的组成部分。

　　10、本合同一式贰份，各执壹份。

　　甲方：（代表）：乙方：（代表）：

　　签订日期：年月日签订日期：年月日

设备租赁合同9

　　出租人（甲方）：___________

　　承租人（乙方）：___________

　　签定地点：_________________

　　签定时间：_________________

　　依据《中华人民共和国合同法》有关条款，甲乙双方经过友好协商，就乙方租赁甲方电脑及相关设备等事宜达成如下协议：

　　一、租赁设备清单

　　________________________________________。

　　二、租赁期限

　　乙方自____________年____________月____________日起租用甲方机械设备至____________年____________月____________日止。

　　合同期满乙方如需继续租用，应在本合同期满前十日内，与甲方重新签订合同。如未续签合同也未退还机械设备，视甲方继续租用机械，本合同除租赁期限变为不定期外，其他条款继续生效，但甲方有权随时终止租赁关系，并收回机械。

　　三、租金的计算和支付

　　1、租金每月为____________（大写）元____________（小写）元，按月计算，每月提前五天支付。对首月施工不足月的按月计算租金，末月施工超过25天（含25天）以足月计算租金，未超25天则按日计算租金，每日租金按月租金除以30天计算。

　　2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过小时（折合1个台班），每月累计不得超过____________小时（甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间），确因工作所需超出____________小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费，每小时租金按月租金除以240小时计算。

　　3、如因乙方或工地施工方或天气原因造成停工或者工作时间减少等原因，除非合同另有约定外，皆不影响租金的计算，乙方仍要依约支付租金。

　　4、租金付款方式为______：①现金；②现汇。

　　甲方收到后开收款收据。

　　四、租赁机械的交货和验收

　　1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方（或其代理人）交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。

　　2、乙方应自收货时及时在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的.验收收据交给甲方。

　　3、如果乙方未按前款规定办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。

　　4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。

　　五、租赁机械的使用、维修、保养和费用承担

　　1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油及辅油、维修、保养，使设备保持良好的使用状态，费用由乙方承担。维修一次需更换的零配件_______元以下由乙方负责承担，在_______元以上由甲方负责承担。

　　2、工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，租金不予扣减。如超过三天，超出的天数不计算租金，但必须有甲方机手（操作手）的签字认可。

　　3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。

　　4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。

　　5、机械租赁期间，乙方未征得甲方的书面同意不得转移工作地点。

　　六、租赁机械的运输方式及运费的承担

　　1、乙方指定运输方式为___：

　　①汽运；②铁运。

　　乙方租赁甲方机械，如租期不足___个月，乙方承担双程（进场及返程）运费，如租期在个月以上，则租赁机械的进退场的运费由甲、乙双方各承担一半，即进场费由乙方承担，退场费用由甲方承担。

　　七、违约处理：

　　1、甲方违约：

　　（1）如甲方未能及时将押金退还乙方，甲方每天应按押金的2%向乙方支付违约金；

　　（2）如甲方提供的维修服务项目与协议不相符，乙方有权提前退还电脑，甲方应全额退还剩余的租金及电脑押金。

　　2、乙方违约：

　　（1）如乙方不按时缴纳租金，甲方有权在其押金中扣除，同时收回电脑，所有损失由乙方负责；

　　（2）如果乙方在租赁期限未满时退租，甲方仅退还剩余租金的40%（租期未满一个月的不在此例）；

　　（3）由于乙方原因导致所租赁电脑硬件损坏而拒不支付协议所规定的损失费给甲方，甲方有权要求乙方按保值价赔偿已损坏电脑配件，并直接在乙方押金中扣除。有关协议的双方争议，首先应友好协商解决。如协商未果，可向当地法院提请诉讼。

　　八、争议的解决

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，由甲方所在地法院裁决。如因乙方欠付租金而产生纠纷，则甲方所聘律师费、交通费、食宿费等费用皆由乙方承担。

　　九、其它条款：

　　1、本合同自双方签字之日起生效。

　　2、本合同未列事项，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方（印章）：__________________

　　乙方（印章）：__________________

　　授权代表（签字）：______________

　　________年________月________日

设备租赁合同10

　　出租方（以下称甲方）：________________

　　出租方代表人：_____________________

　　身份证号：__________________________

　　承租方（以下称乙方）：________________

　　承租方代表人：_____________________

　　身份证号：__________________________

　　根据《民法典》及其它有关法律的规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上就甲方将其合法拥有的部分厂房、设备、备件租赁给乙方使用的有关事宜，双方达成协议并签定租赁合同如下：

　　一、出租厂房情况

　　1、甲方租赁给乙方的部分厂房坐落在___________。厂房类型含办公楼及车间，结构全框架封闭式。

　　2、坐落方位：________________甲方租赁给乙方的部分厂房坐落在____镇____村，东至（大路边），南至（______厂房北），西至（____村民别墅住家房），北至（______厂房南）。

　　3、租赁主要建筑物

　　a、大车间东边办公楼，东西长20米X14.05米，仅楼下一层。

　　b、办公楼向西大车间51.25米X14.05米，西边大车间二楼6.25米X14.05米。

　　c、厂西由南向北（______后）食堂2间8米X8米，车间3间12米X12.5米。精铸车间、生产线16米X12.5米使用权归甲方所有。

　　d、东边传达室长6米X3.5米，大门楼8米X8.85米。

　　二、厂房起付日期和租赁期限

　　1、厂房租赁自________年__________月__________日起（_______年__________月__________日），至______年__________月__________日止（_______年__________月__________日）。租赁期为伍______年。

　　2、租赁期满，甲方有权收回出租厂房，乙方应如期归还，乙方需继续承租的，应于租赁期满前____个______月，向甲方提出书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。

　　三、租金

　　甲、乙双方约定，该厂房租赁年租金为_______________元整（___________________元）。首付______年租金合计___________________元整人民币（___________________元）。

　　四、厂房使用要求和维修责任

　　1、租赁期间，乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设备、设施。如因人为原因致使该厂房及其附属设备、设施损坏或发生故障的，乙方应负责维修或经济赔偿。

　　2、乙方另需装修或者增设附属设施和设备的，需经得甲方同意，按规定须向有关部门审批的，则还应报请有关部门批准后，方可进行。

　　五、厂房转租和归还

　　1、乙方在租赁期间，不得将厂房、设备、备件转租、转借给第三方。如未经的甲方的`书面同意转租、转借，甲方有权终止租赁协议。

　　2、租赁期满后，该厂房、设备、备件归还时，应当符合正常使用状态及设备完好、可正常运行。

　　六、租赁期间其他有关约定

　　1、厂房、设备租赁期间，甲、乙双方都应遵守国家的法律法规，不得利用厂房、设备存放危险物品及非法活动。

　　2、厂房、设备租赁期间，甲方有权督促、协助乙方做好消防、安全、卫生工作。乙方有义务保证自己工作人员必要安全措施。在乙方承租期间，发生的任何责任、事故由乙方自行承担，与甲方无关。

　　3、厂房、设备租赁期间，乙方如遇不可抗拒（如洪水、修路封路）等原因造成本合同无法履行，甲方不承担责任。

　　4、乙方在租用期间内，如遇国家政策需要拆除或改造，双方互不承担责任。租金多退少补。

　　5、厂房租赁期间，乙方可根据自己的经营特点进行装修，但原则上不得破坏原房结构，装修费用由乙方自负，租赁期满后如乙方不再承租，甲方也不作任何补偿。

　　七、续租与合同终止

　　1、甲、乙双方达成协议租期共__________年，首付__________年。后__________年租金共计__________万___________元整人民币，乙方应提前____个______月交纳后两______年租金，如拖欠不付满一个______月，甲方有权按______日增收总租金5‰滞纳金，并有权终止租赁协议。

　　2、甲、乙双方伍______年租期结束后，甲方如继续出租该房时，同等租金情况下乙方享有优先权；如期满甲方不再出租或乙方不再承租，甲、乙双方应提前六个______月通知对方。

　　八、其他条款

　　1、厂房租赁期间，如乙方提前退租或者搬出，甲方不予退还租金。

　　2、租赁协议范围仅限厂房、设备、备件及附属设施。厂名、厂标等不出租（变压器不过户）。

　　3、乙方承租期间经营所需的各种税金、管理费由乙方按章缴纳，使用之水、电等生产费用由乙方自行承担。

　　九、甲方提供的设备、备件等清单名细详见附件。附件与本合同具有同等法律效力。在乙方承租期间，如设备、备件遗失或者损坏，乙方应购买补足或者照价赔偿。

　　十、本合同签字生效后，乙方应首付定金____万___________元整人民币（_________________元）。合同签订后于_______年__________月__________日前（_________年__________月__________日）一次性付完剩余租金，甲方保证乙方可如期搬入使用。甲方收款后应提供给乙方有效的收款凭证。本合同未尽事宜，甲、乙双方必须依法共同协商解决。

　　十一、本合同一式肆分（含附件及授权委托书），双方各执贰分，合同经盖章签字后生效。

　　出租方：________________

　　单位名称（章）：__________________

　　单位地址：____________________

　　法定代表人：________________

　　委托代理人：________________

　　电话：________________

　　开户银行：__________________

　　帐号：________________

　　承租方：________________

　　单位名称（章）：________________

　　单位地址：________________

　　法定代表人：________________

　　委托代理人：________________

　　电话：________________

　　开户银行：________________

　　帐号：________________

　　签约地点：_______________

　　签约日期：_____年___月____日

设备租赁合同11

　　承租方（甲方）：___________

　　出租方（乙方）：___________

　　联系人：___________

　　电话：___________

　　甲乙双方经友好协商、本着诚实信用原则就设备租赁的相关内容达成如下合意。

　　1、甲方承租乙方相关设备，具体内容如下：___________。

　　2、租赁期限为

　　3、租金为。租金支付方式。

　　4、乙方人员、设备进场时间为。

　　5、甲方只负责支付租金，设备产生的相关燃油费、相关人员工资、设备的调试、安装、维修等其他费用全部都有乙方负责。

　　6、乙方负责提供本合同约定的设备，乙方保证按照甲方提供的日期准时将设备、人员进场，保证甲方顺利施工。如乙方提供的设备或人员不具备开工条件，乙方应当承担违约责任。违约金为合同总价款的3%赔偿。

　　7、乙方应当保证向甲方提供的设备不存在产权纠纷，不得因此影响甲方的正常施工。如果因此影响了甲方的'正常施工，乙方应当承担违约责任，违约金为本合同总价款的3%。如果因此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

　　8、乙方承诺并且保证，已经为进场的设备及人员办理了相关保险，如果在施工过程中，乙方的设备及人员自身或给他人造成损坏，由乙方承担赔偿责任。

　　9、乙方在施工过程中造成的人员财产损失由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　10、如果在施工过程中设备发生故障，乙方应当及时派人员修理，如果不能立即修好的，乙方应当提供其他合格设备，保证甲方的施工顺利进行。如果因此给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

　　11、如果在施工过程中，乙方所派人员不能胜任工作或不能保证工作时间的，乙方应当及时更换人员，保证甲方施工顺利进行。如果因此给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

　　12、乙方应当保证其所派人员听从甲方的指派，本着勤勉、谨慎的原则认真完成工作。因乙方所派人员不听从甲方指派，给甲方或他人造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。

　　13、如果甲方租赁的设备在进场前及进场的途中发生事故，由乙方承担责任。并且乙方保证及时调遣其他适格设备准时进场，不影响甲方的施工，由此给甲方造成损失的，由乙方承担违约责任。

　　14、乙方保证在设备人员进场前已经对设备进行了全面、彻底的检修；对人员进行的全面的安全、技能培训。如果乙方的人员和设备给他人造成人身财产损失的，由乙方承担赔偿责任。

　　15、本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商。

　　16、如在履行本合同过程中发生纠纷，甲乙双方应当协商解决，协商不成的，按照以下第中方式解决。

　　（1）、提交天津仲裁委员会仲裁。

　　（2）、提交人民法院裁决。

　　17、本协议一式份，甲乙双方各持份，具有同等法律效力。

　　18、本协议自甲乙双方签字或盖章后生效。

　　19、其它补充条款：___________。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　签定人：___________

　　通信地址：___________

　　日期：___________

　　Email：___________

　　传真：___________

设备租赁合同12

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　为了与各类媒体建立互惠、互利，共同发展的良好合作伙伴关系，特向各类媒体提供影棚、器材租赁优惠价格服务。

　　1、甲方向乙方提供_________平方米摄影场地及所需灯具。费用以_________元次/日计。（拍摄人员进棚工作到离棚结束）

　　2、在影棚拍摄时，甲方不限乙方的拍摄时间及闪光灯使用数量。

　　3、乙方租用甲方配套闪光灯外拍时（两只电箱、五只灯头），12小时内费用按_________元次/日计算。超时按正常租赁计算。

　　4、乙方租用甲方相机及配件时，租赁费用按正常报价_________折起计算。乙方在使用相机及配件时，造成器材损坏由乙方负责赔偿。

　　5、租用器材时间从客户领取到器材开始计算。

　　6、租用配套闪光灯及摄影器材外拍时，采取甲方跟随工作人员方式。甲方工作人员的'一切费用由乙方承担。

　　7、乙方在使用甲方一次性摄影物品时，甲方只收取该物品的成本费。

　　8、乙方在租棚及器材时，应提前三天向甲方预定。如有变化应及时通知甲方。

　　9、乙方在发表作品时，应署名场地、器材提供：_________专业摄影棚，并留送样书一册。如乙方不予甲方署名。甲方将取消乙方享有的优惠租棚及器材的资格。甲方有权按正常租赁报价向乙方收取租棚及器材费用。

　　甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

设备租赁合同13

　　甲方：_________（以下简称：出租方）

　　乙方：_________（以下简称：承租方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确设备租费双方的权利和义务，经双方协商，待订立本合同，以便共同遵守：

　　第一条　设备名称、型号、规格及数量：____________________。

　　第二条　租赁期限

　　_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。合同期满如需要继续租用，应在本合同期满前十五日内，重新签订合同或办理续租手续，否则出租方有权将设备另行安排。

　　第三条　工程项目，工作内容和施工地点

　　3.1.工程项目：_________

　　3.2.工作内容：_________

　　3.3.施工地点：_________

　　第四条　租赁方式及所有权

　　4.1.租赁方式：本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

　　4.2.租赁设备的所有权：合同附件所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。

　　4.3.未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。

　　第五条　租赁价格计费时间及租费的签认

　　5。1.租赁价格：本设备按每月_________元（大写：_________）收取租赁费，以后使用时间，按三十个日历天数计算壹个月租费，最后使用时间，不足整月部分按每日历天_________元收取租赁费。

　　5。2。租赁计费起止时间

　　5。2。1。_________年_________月_________日为本次设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后承租方仍不开工，租赁时间照常计算

　　5。2。2。在机械租赁期间，因承租方原因或自然原因造成的机械停工，也按日历天数照常计算，承租方未按合同规定期限预付租费而停机，也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。

　　5。2。3。机械退租时，承租方必须向出租方发出书面通知，出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。

　　5。3。运转时间及租费有签认：机械到达工地之日属出租方原因若不能发电施工不作计费，承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后，双方每月签认一次机械租赁费。最后一次为退租之日。

　　5。4。机械的进退场费：机械的进出场运输由出租方负责办理，承租方协助装卸车。机械的进出场费全部由承租方承担。

　　第六条　付款方式

　　6。1。设备发运之前，承租方须先预付给出租方一个月的租费_________（大写_________元整）及设备返程运费_________（大写_________）共计_________。

　　6。2。以后按每月预付一次租费，每次要在上次预付租金所能租用机械到期前五日预付下一个月租费。

　　第七条　双方义务和责任

　　7。1。出租方的义务和责任

　　7。1。1。密切配合承租方的施工生产，满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排，但有权拒绝承租方的违章指挥。

　　7。1。2。负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上，则超过的天数不收台班费。

　　7。1。3。负责操作人员的工资及设备维修配件

　　7。1。4。与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。

　　7。2。承租方的义务和责任

　　7。2。1。负责工作期间租赁机械和操作司机的安全，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，承租方承担一切责任损失。

　　7。2。2。免费提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。

　　7。2。3。负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，负责租费的及时支付。

　　7。2。4。负责租赁期间设备保护及看守，确保发电机安全。

　　7。2。5。提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格，司机有权不加油，造成的停机损失由承租方承担。

　　7。2。6。租赁期间，如出租方购买零配件及材料，承租方应提供交通方便，所需资金在承租方挂支，在租费中抵扣。

　　7。2。7。负责租赁机械进出场运费，负责运输安全，承担运输费用及保险费。

　　第八条　租赁机械的毁损和灭失

　　8。1。承租方承担在租赁期内发生的.承租方责任租赁机械的毁损（正常损耗不在此内）和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。

　　8。2。在租赁机械发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用。

　　8。2。1。将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。

　　8。2。2。更换与租赁机械同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。

　　8。2。3。当租赁机械毁损功灭失至无法修理的程度时，承租方应按合同附件一之规定的损失赔偿金额，赔偿出租方。

　　第九条　违约责任

　　9。1。承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时，出租方设备将延迟进场功停机。

　　9。2。未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。

　　9。3。承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时，出租方有权采取下列措施：

　　9。3。1。要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。

　　9。3。2。终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。

　　第十条　本合同的附件

　　本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租赁合同附件一，租赁机械发运及到达签认收据，双方签认的机械租赁费。及双方通过协商做出的补充规定。

　　第十一条　争议解决

　　本合同如发生争议，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，也可向人民法院起诉。

　　第十二条　本合同签字，盖章生效，合同一式四份，双方各持二份。

　　出租方（盖章）：_________　　　　　承租方（盖章）：_________

　　负责人（签字）：_________　　　　　负责人（签字）：_________

　　_________年____月____日　　　　　　_________年____月____日

设备租赁合同14

　　出租方（以下简称甲方）：

　　承租方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲方和乙方双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。乙方需支付元整（￥）作为设备押金，甲方收到押金后3个工作日提供机械基础图给乙方，待乙方把机械基础做好，并接好机械需要的相应电源电箱到机械旁及水源后甲方及时安排发货。

　　第一条：租赁设备名称、规格、数量、租金及租期约定：附设备清单作合同附件。

　　甲方将机械设备租给乙方使用，甲方按每月为人民币（￥）收取租金，租金不含税价，押金不含利息。押金款不动，每月准时按规定的时间收取租金，甲方在上一个月的最后十天内预收下个月的租金。如乙方需要开具含税发票，须另缴纳17%税金。乙方租用机械需达日，如未达到日，则亦按日收取租金，如超过日，多出天数，则按实际天数计租，租赁期间乙方有窝工的，乙方仍需按月租金支付给甲方。

　　第二条出租方设备操作人员配备及工资支付方式：

　　1、甲方为租赁设备配备操作人员名，其工资由方负责承担，每人每月按人民币（￥），操作人员的工资在甲方同意后其人员直接在乙方处领取，乙方则从甲方租金中扣除领取的工资数额。

　　2、乙方负责安排操作人员的食宿，其食宿费用由乙方负责承担。

　　第三条租赁形式及其它约定：

　　1、起租日期年月日起计算至全部设备退回给甲方，并经甲方验收无误后，此租赁合同到此终止。如没有签订起租日期则以签定合同日期的次日开始计算租金。

　　2、租赁设备使用地点变更必须经过甲方书面认可，如果乙方私自变更使用地点，按偷盗行为处理，按租赁设备原价赔偿给甲方。租赁设备使用地点：

　　3、机械设备的装车，卸车的吊车费、来回运费均由乙方负责，并拉回到甲方指定的地点，合同终止时间为甲乙双方办完退场炕接手续为止，经甲方验收无误后，此租赁合同才算终止。

　　4、待乙方交还机械设备后，甲方从押金中扣除一切乙方应付费用后，剩余押金甲方一次性退还乙方。

　　5、乙方不按时交纳租金，甲方有权停用设备并把机械设备拉回场地，由此造成的所有费用均由乙方负责。

　　6、乙方工地发生任何经济纠纷或法律纠纷，不能按时支付租金给甲方，甲方随时可以将设备拉走，由此造成的损失均由乙方承担。

　　第四条租赁设备的所有权：

　　1、在租赁期间，乙方如对租赁设备增加或拆除任何零件，必须征得甲方的书面同意。

　　2、本合同租赁设备的所有权属甲方，乙方不得将甲方设备转租、抵押、变卖给任何第三方，若乙方有以上行为，乙方按机械原价赔偿甲方，并支付违约金。

　　第五条租赁设备到达地点和验收：

　　第六条赁设备到达约定地点，由乙方（或乙方工地现场负责人）组织验收。如因不可抗力因素造成租赁设备延迟到达时，甲方须提前通知乙方，经协商后，确定顺延时间。

　　1、设备在使用过程中有故障，甲方操作手跟乙方人员不能自己排除的，甲方接到通知24小时内需安排人员前去维修，48小时内维修人员需到达现场，逾期不到乙方扣除维修日期的`租金，但维修人员其中的差旅费用由：（1）乙方负责；（2）乙方每次向甲方维修人员支付每人每天差旅费元。

　　2、乙方租赁有甲方泵机设备的，乙方负责施工期间泵管的安装，拆除，清洗工作，施工时有堵管情况需立即拆除，若未及时拆除造成泵管里面的混凝土结硬造成泵管不能使用，乙方按清单原价赔偿甲方，并在租赁结束时需把甲方提供的泵管及扣件收集好统一堆放，以便双方清点做好退场手续，乙方人员未能把泵管及扣件收集的，缺失部分乙方按清单原价赔偿甲方的损失。

　　3、乙方负责机械使用时的易损件更换，如（锂基脂，润滑油00#号，泵管的密封圈，黄油，机油，搅拌机的钢丝绳）。

　　4、机械在使用过程中因乙方原因造成机械损坏不能工作，维修及其他一切费用均由乙方负责，其原因如下（1工地停电机械不能工作造成混凝土凝固在机械及管道内，2电源缺相造成的电气及电机的损坏，3人员损坏及其他设备碰撞造成的损坏）

　　5、甲方人员在维修或保养过程中若不能对设备故障及时维修好，应及时通知乙方。正常维修及保养每月不超过五天时间，超过五天甲方相应扣除其超出时间的租金，但不承担机械故障检修及维修时造成的任何相关损失及费用

　　6、甲方人员在维修或保养时需购买非易损件的，可向乙方预支配件及相关费用，乙方在结算租金时从中扣除其预支的费用。

　　第七条租赁设备的安全及管理：

　　1、操作人员需遵守乙方的规章制度、服从指挥、按设备操作规程规范操作，若操作人员有未按操作规程规范操作的，不听从乙方施工人员指挥的，情况属实的乙方可每次向其操作人员罚款200元。

　　2、乙方免费为甲方提供设备停放场地，并负责甲方机械设备及附件的安全，遇被盗

　　第八条租赁设备在使用、维修、保养时的双方责任及义务：丢失、损坏由乙方照原价赔偿。

　　第九条违约责任：

　　如有一方未履行本合同的义务，导致另一方直接损失和间接损失，违约方向守约方支付违约金元。

　　第十条未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字后生效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设备租赁合同15

　　出租方：（以下简称甲方）

　　承租方：（以下简称乙方）

　　根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则, 为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。

　　第二条：租赁期限

　　自________年________月________日至________年________月________日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。

　　第三条：租金的支付

　　1、发放材料按材料单计算；3、押金数额由双方自行商定；3、租赁设备返还时结清所有租赁费用。

　　第四条：租赁机械的所有权

　　1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。

　　2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。

　　3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。

　　第五条：租赁设备的交货和验收

　　1、由甲方向乙方（或其代理人）在交货地点交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁设备延迟交货时，甲方不承担责任。

　　2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁设备，同时将签收盖章后的租赁设备的验收收据交给甲方。

　　3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁设备已在完整状态

　　下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁设备的验收收据交付给甲方。

4、如果乙方在验收时发现租赁设备的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁设备符合本合同及附件的约定要求。

　　第六条：租赁机械的使用、维修、保养和费用

　　1、租赁设备在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担，在_______元以上由甲方负责承担。

　　2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数租金。 3、租赁设备在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。

　　第七条：租赁机械运费的承担

　　租赁设备进场费由乙方承担，退场费用由甲方承担。

第八条：违约责任

　　1、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同；任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额____%的违约金。

　　2、乙方如不按期支付租金或违反本合同的'任何条款时，甲方有权采取下列措施：

（1）要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失；

（2）终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。

第九条：争议的解决

　　凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，双方同意向甲方所在地法院提起诉讼。

第十条：其他事项

　　1、未尽事宜，双方另行协商解决并签署附属合同。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章并在甲方收到乙方预付定金后生效，至租赁设备全部返还、租金等费用全部结清之日终止。

　　出租方（甲方）：承租方（甲方）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　合同签署地点：合同签署时间：年月日