租赁工程设备合同
在人们的法律意识不断增强的社会,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同也是避免争端的最好方式之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编收集整理的租赁工程设备合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
租赁工程设备合同1
出租方(甲方):___________________
承租方(乙方):___________________
经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、设备的使用地点及工程情况
____________________________________
二、租赁设备概况
设备名称:_____________________
规格型号:_____________________
数量(台):___________________
随机人员(人数):_____________
机手补助:_____________________
租赁金额:_____________________
三、设备的所有权
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权,承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任
1.提供技术型良好的设备。
2.设备进入乙方施工现场厚,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。
3.甲方机手应该按设备操作规程施工。
五、乙方的基本职责
1.为甲方机手提供食宿。
2.乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备.人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
3.乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。
4.乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方
5.乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。
六、结算方式及相关事宜
1.租赁期间:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,开始计算租金,如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办-理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。
2.结算方式:设备租赁费按包月计算,首月_________万元/月,次月_______万元/月,第三月______万元/月,第四月______万元/月,第五月______万元/月,第六月______万元/月,乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金______万元,并且完全支付进场和反程运费押金______元后办-理提货手续。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。如使用不足一个月,按整月结算。超过一个月以上,超出部分按天计算(元/天)。
3.运费的承担:设备的进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。如租期不足三月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。
4.工作时间:每月工作时间不得超过______小时,超出部分按______小时折合一天计算机械租金和机手加班费。
5.油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。
6.设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过______元以上的部分由甲方承担,______元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片.滤芯等低值易耗品的费用。
7.设备因故障造成的`停工每月累计布超过______天(维修时累计______小时折合一天),若超出三天,则超出的天数不计租赁费。
8.设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括:租赁合同附表.租赁机械收据.及甲.乙双方通过协商做出的补充规定。
八、争议的解决:______________________________
有关本合同的一切争议,甲.乙双方应根据其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
九、本合同一式二份,由甲.乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。
十、如本合同未加盖甲方合同章,则视为无效合同。
甲方:______________________________
法人代表:__________________________
委托代理人:________________________
乙方:______________________________
法人代表:__________________________
委托代理人:________________________
租赁工程设备合同2
承租方:
出租方:
因工程需要,甲方租用乙方工程机械设备,本着公正、公平、合理的原理,经双方友好协商,按《中华人民共和国民法典》的有关规定,达成如下协议:
一、设备型号:数量:
二、租赁期限:工程机械设备的'租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。
三、租金及支付:月租,每月租金元整人民币,如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作,均由甲方自行负责,乙方租金仍按月租标准计收。
四、甲方应该安排好机械作息时间。
五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方,甲方不得擅自转租或抵押。
六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作,其他人员不得上机操作。
七、违约责任:由违约方负责。
八、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,机械退场办清退租手续,款项结清时,本合同自动失效。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
租赁工程设备合同3
承租方:(以下简称甲方)
出租方:(以下简称乙方)
根据《民法典》的有关规定,按照平等互利的原则, 为明确甲、乙双方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条:工程地点、设备用途
1、工程地点:生态城项目部工地现场。
2、用途:根据施工现场作业要求。
第二条:租赁机械的名称、规格
1、日立—5型挖掘机一台。
2、进场时间:xx年 3月 日。
第三条:机械操作人员
乙方为租赁机械配备操作手,并保证满足甲方施工进度要求,操作人员工资由乙方承担,甲方可安排操作人员的住宿,操作人员可在甲方员工食堂就餐,就餐费用按照甲方职工标准收取。
第四条:租赁期限
自 年 月 日至甲方施工现场挖掘机工作内容结束,具体时间由甲方按照施工进度情况确定,期满后合同终止。
第五条:租金的计算和支付
1、租金按玖拾元小时计算(燃油费甲方承担、其他费用乙方自理)。
2、甲方承担单程拖运费肆佰元整。
3、租赁单价为固定单价,不因市场因素变化而调整。
4、机械租赁费每月30日结算一次,每次支付当月发生租赁费的60%,余额在机械退场后一个月后结清,乙方每次收到租赁费时提供同等金额的正式发票,否则甲方可拒绝付款。
第六条:甲方的'权利、义务
1、甲方有权根据工程施工需要安排乙方完成工作内容,乙方应服从甲方的安排,若乙方不服从甲方的工作安排,甲方有权单方解除本租赁协议并扣除已发生的租赁费的50%作为违约金。
2、乙方在工作过程中应遵守机械操作规程和甲方的安全生产、文明施工制度,若因乙方违规操作发生事故,乙方应承担事故后果及损失,甲方有权解除本租赁协议。
3、甲方授权现场专管人员进行机械工作时间登记,甲乙双方必须每天核对机械使用时间,经双方签确认的工作时间作为计算租赁费的依据。
第七条:乙方的权利、义务
1、乙方应妥善保管和使用机械设备,因保管不善造成损坏、丢失以及司机操作不当给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。
2、乙方负责机械租赁期间的日常保养工作,使其保持良好状态以保证甲方正常施工,保养发生的费用乙方自行承担。
3、乙方遵守甲方的各项规章制度,并负责办理机械及司机的一切保险,费用由乙方自行承担。
4、乙方必须无偿提供进程设备的安全检验证明及操作人员的操作资格证据。
5、乙方需授权专人在施工现场进行机械施工质量跟踪,记录工作时间,每天与甲方核对。
6、乙方操作人员不得谎报机械工作时间,如有发现甲方有权扣除当月机械租赁费并可单方解除本租赁协议。
八、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
九、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签盖章(合同章)之日起生效。
十、如本合同未加盖甲方合同章,则视为无效合同。
甲方:
法人代表:
委托代理人:
地址:
电话:
传真
开户行:
帐号:
日期:
乙方:
法人代表:
委托代理人:
地址:
电话:
传真:
开户行:
帐号:
日期:
租赁工程设备合同4
甲方(定作人):______________
注册地址:______________
法定代表人:______________
业务代表人:______________
电话:______________
传真:______________
乙方(承揽人):______________
注册地址:______________
法定代表人:______________
业务代表人:______________
电话:______________
传真:______________
开户银行:______________
帐号:______________
甲方与乙方根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,在协商一致的基础上订立本合同,以便双方共同遵守。
一、项目概况:______________
1、项目名称:______________
2、项目地点:______________
3、承揽形式:______________
注:承揽形式包括两种:
(1)一次包死形式也称固定价格承包形式;
(2)以决算确定价款的承揽形式也称可调价格的承揽形式。
二、承揽的内容和范围:
1、本合同乙方承揽的项目内容为:______________
2、本合同项下乙方承揽的材料、设备为:______________
3、乙方按本条1规定的内容完成项目,不得漏项、不得虚报。
4、乙方按本条2规定提供承揽材料、设备、构配件、半成品,在到场时,应向甲方代表出示质量合格证、检验单,并经甲方检验合格后才能用于项目。
5、乙方应保管好上述材料的合格证、检验单,以便项目验收时向甲方提供。
三、甲方设备和提供的材料:______________
1、本合同项下甲方提供的材料为:______________
四、修缮修理期限:(2选1)
1、自本合同生效之日起______天开工,合同工期总天数______天。
2、本合同生效后,以甲方通知之________日起______天开工,合同工期总天数______天。
五、项目质量标准:______________
(标准、行业标准、原出厂标准或双方约定。)
六、合同价款(或预算价款):______________
金额(大写):__________________元(人民币).
¥:__________________元。
注:
(1)一次包死的固定价款的项目(第一种承揽形式)合同价款是指乙方完成本合同约定的项目全部内容,并经甲方验收合格或经政府有关验收部门验收合格后的价款,包括工费、管理费和材料、设备价款等款项,该价款不得调整。
(2)第二种承揽形式的项目的预算价款以决算或审计决算为准。
七、图纸:
1、甲方向乙方提供图纸的日期和套数:_____________________。
2、甲方对乙方提供图纸的保密要求:乙方承担图纸保密义务,设计部门要求甲方承担的图纸保密义务,乙方也应承担;乙方未经甲方同意,不得将项目图纸转借、复制给第三人。
3、使用国外图纸的`技术要求和费用负担:___________________。
八、甲方义务:
甲方除了履行本合同其他条款规定的义务外,还应履行以下义务:
1、甲方供给乙方所需的水、电、汽、电讯。
2、_____年_______月________日前甲方向乙方提供安装施工图纸和施工有关技术资料。
九、乙方义务:
乙方除了履行本合同其他条款规定的义务以外,还应履行以下义务:
1、未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项目转交第三人完成。
2、甲方供给乙方所需的水、电、汽、电讯按表计量,乙方按价付费。
3、乙方负责维修施工区域的临时道路、临时设施。
4、乙方自行负责施工所需的水、电管线的铺设、管理、使用和维修等工作。
5、乙方及时向甲方提供项目进度计划,并按甲方批准或修改后的进度计划实施。
6、乙方应文明施工,在施工时,应尽量避免扰乱甲方及附近单位居民正常的工作和生活秩序,要搞好施工现场环境清洁卫生工作。
7、乙方应做好施工场地交通、环卫、粉尘、防火、施工噪音等工作,并承担由此发生的责任。
8、乙方应科学施工,应严格按照国家规定或行业规定的操作规范进行施工。
9、乙方应安全施工,必须采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。在施工过程中发生的工伤事故及安全事故,由乙方负责。
10、乙方应负责已完项目的管理和保护,如有损坏或丢失,应负责维修和增补,直至经验收合格交付甲方。
十、试车:
1、项目完工后,根据项目需要乙方应组织甲方进行项目试车,项目试车应按设计标准和质量要求,在该项目满负荷运转的前提下进行。试车费用由______承担。
2、试车应有项目试车观察期,试车观察期为______天。试车检查主要检验本项目是否适用、好用,是否达到本合同规定的标准。对试车检查出的质量问题,乙方应进行整改、修补、返工直至使该项目达到合同规定的标准。
3、试车合格后,甲方、乙方应签订确认书,经确认后方可转入项目验收程序。
十一、项目验收:
1、项目试车完成后,由甲方根据本合同第五条的内容对项目进行验收。
2、若验收不合格,乙方应整改、修补、返工,直至甲方验收合格。
十二、竣工结算:______________(包死价可不用此条)
1、项目竣工验收合格后,进行项目决算。
2、决算应根据预算和经双方确认的设计变更等合同文件进行。
3、决算方式采用:
3.1如果审计价高于合同价,以合同价作为项目价款。
3.2如果审计价低于合同价,以审计价款作为项目价款。
4、甲方按上述第3条所确定的项目价款向乙方结算。
十三、价款支付:
(存在定金的情况:______________)
本合同生效后____________日内甲方按合同价款的20%向乙方支付定金。验收合格后,乙方开具合法有效的全额发票后____________日内甲方支付合同价款(或决算价款)____%,剩余______%为质保金,______年后付清。
(不存在定金的情况:______________)
甲方验收合格后,乙方开具合法有效的全额发票后____________日内,甲方按合同价款(或决算价款)____%支付给乙方,剩余______%为质保金,______年后付清。
十四、保修:
1、质量保修期为__________年,自验收合格之日起计算。
2、修缮修理项目在质量保修期内发生故障的,由乙方维修并排除故障。乙方在接到甲方通知维修之日起____________日内仍不予以维修的,甲方有权委托第三方进行维修,发生的所有费用在质保金中扣除,若质保金不够支付费用的,乙方应承担全部费用。
十五、违约责任:
1、甲方若不能按本合同规定结算价款的,依法承担相应的违约责任。
2、乙方若违反本合同第二条约定的,应承担相应的违约责任。
3、乙方逾期交付修缮修理项目(包括整改、修补、返工等)的,每日应按合同价款1‰累计计算偿付违约金。
4、本条3约定的违约金不能弥补甲方损失的,乙方应额外补偿甲方的实际损失。
5、若乙方达不到本合同约定的质量标准的,由乙方负责整改、修补、返工,直至达到合同标准。因此而导致交付延误的,按本条3规定承担违约责任,并承担发生的全部费用。若经整改、修补、返工仍不能达到本合同约定的质量标准的,甲方有权单方终止本合同并由乙方赔偿甲方的经济损失。
6、未经另一方书面同意,一方不得单方解除本合同,否则应支付合同总价款____%的违约金,并赔偿经济损失。(约定定金的,双倍返还甲方定金。)
7、甲、乙双方若有违反本合同其他条款的,应承担违约责任。
十六、不可抗力:
1、本合同约定的不可抗力指甲乙双方任何一方在签订本合同时不可预见的、并不能克服的和不能避免的对本合同的履行产生影响的事件。
2、甲乙双方任何一方遭受不可抗力时应及时通知另一方,双方应对是否继续履行本合同、变更或终止本合同达成协议。
3、免除遭受不可抗力一方因不可抗力原因不能履行合同的违约责任。
十七、保险:
乙方负责为施工人员及第三人生命、财产办理保险,并支付保险费。
十八、争议解决:
凡有关本合同或执行本合同时发生的争议由双方协商解决,协商不成时任何一方均有权诉至法院,无论哪一方起诉,均由施工所在地法院管辖。
十九、乙方发生合并、分立、改组、转让、出兑等变更情况的,必须事先通知甲方,并履行清结义务,甲方有权决定是否终止本合同。
二十、其他约定:
二十一、本合同须经双方盖章,自最后一方盖章之日起生效。未尽事宜应当双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
二十二、本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方:______________乙方:______________
租赁工程设备合同5
承租方:___________(以下简称甲方)
出租方:___________(以下简称乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按在照平等互利的原则,经过双方协商,就甲方向已方承租设备特签定此合同。
二、设备使用地点及工程项目________________________工程
三、设备的所有权和使用权
1、已方拥有租赁设备的所有权。
2、甲方仅在租赁期内本合同规定的范围内拥有该租赁设备的`使用权。
四、租赁期限及租金结算方式
1、租期自________年_______月______号至工程完工止。
2、设备租赁费按小时计算:________元/小时,油料由已方自负。租赁费每月一结,结算后一个星期内结清。
五、租赁设备的使用、维修、保养
1、设备在租赁期间由甲方使用,已方应做好设备的日常保养、维修,使设备保持良好的状态,维修费用由甲方承担,维修保养如需甲方协助,甲方应尽量配合。
2、设备操作机手每天24小时值班。
六、已方的义务
1、为甲方提供性能良好的设备,及设备合格证等资料。
2、配备一名具备操作证的操作手(工资由已方自负)。
3、进入甲方工地后,已方机手应服从甲方施工现场管理人员的调度和指挥,并遵守甲方施工现场的规章制度,如不服从,甲方有权责令其改正或清除退场。
4、已方机手在施工现场,不服从施工人员安排擅自违章操作,由已方承担责任。
5、在施工场内由机手操作失误造成的一切安全事故由已方全部负责。
七、甲方的义务
1、负责提供已方机手的食宿,提供床位和住宿场地,餐费由乙方承担。
2、甲方不得强迫已方机手违章或超负荷作业。
3、租赁期间,设备在工地停放安全由甲方负责,如发生丢失、毁损由甲方按照本合同第一条核定价格赔偿,赔偿期限在丢失、损坏当日起三十天内。
八、违约责任
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同。
2、在租赁期间,未经已方书面同意,甲方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则,由此造成的损失由甲方承担。
九、争议的解决
有关本合同的一切争议,甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规解决。
十、未尽事宜
甲、乙双方另行协商解决。
本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份,双方签字生效。
甲方(公章):____________________ 乙方(公章):____________________
法定代表人(签字):______________ 法定代表人(签字):______________
_______________年__________月____日 _______________年__________月____日
租赁工程设备合同6
出租方(甲方):
签约地点:
承租方(乙方):
签订日期: 年 月 日
根据《中华人民共和国民法典》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、设备的使用地点及工程情况: 乙方租赁甲方的设备仅限于河间市城区内的工程中使用,不得转移到其它地点。
二、租赁设备概况
三、设备的所有权:
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押或转移,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任:
1、 提供良好的设备。
2、 负责设备进入乙方施工现场。
五、乙方的基本职责:
1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备的安全,设备损坏或丢失由乙方负责赔偿。
2、乙方应在交货地点由乙方指定验收人检查验收租赁设备,同时将签收盖章后的租赁收据交给甲方指定验收人。
3、租赁期满后负责设备进入甲方仓库。
六、结算方式及相关事宜:
1、租赁期间:自 年 月 日至 年 月 日,自设备进入乙方场地时开始计算租金。如乙方暂未使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用,租赁费按实际天数计算,不再重新鉴定合同。
2、结算方式:设备租赁费按合同双方指定验收人出具的单据为标准计算,乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金加收月租金0.5%的滞纳金,并且甲方有权将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算,超出部分按天计算( 元/天)。
3、运费的承担:设备的进场费用由甲方承担,退场费用由乙方承担。乙方应在设备进场或退场前三日内通知甲方。
4、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工使用,必须征得甲方得同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的.法律效力。如送货单退货单、租赁费收据、及甲、乙双方通过协商做出的补充规定。
八、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
九、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
租赁工程设备合同7
出租方:
承租方:
根据《中华人民共和国民法典》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、设备的使用地点及工程情况:
桩基、基坑支护、人防、基建工程。
二、租赁设备概况
设备名称:挖掘机4台、柴油桩棰4台、空压机2台、混凝土搅拌桩机3台、架管、扣件等
随机人员:10人
三、设备的所有权:
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任:
1、提供技术型良好的设备。
2、设备进入乙方施工现场厚,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。
3、甲方机手应该按设备操作规程施工。
五、乙方的基本职责:
1、为甲方机手提供食宿。
2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。
4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方
5、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。
六、结算方式及相关事宜:
1、租赁期间:自__年__月__日至___年__月__日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。
2、结算方式:设备租赁费按包月计算,场和反程运费押金贰拾万元后办理提货手续。反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除。乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按月结算。
3、运费的.承担:设备的进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。如租期不足三月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。
4、工作时间:每月工作时间不得超过300小时,超出部分按10小时折合一天计算机械租金和机手加班费。
5、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。
6、设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过伍元以上的部分由甲方承担,伍元以下的部分由乙方承担。另乙方承担摊铺机叶片、滤芯等低值易耗品的费用。
7、设备因故障造成的停工每月累计不超过3天,若超出三天,则超出的天数不计租赁费。
8、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
八、本合同壹式贰份
由甲、乙双方各执壹份。甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
日期
租赁工程设备合同8
购买方:________________
出售方:________________
为了明确甲乙双方在机械装拆过程中的安全职责,甲乙双方在签订机械设备装拆合同的同时,签定本协议,双方必须严格执行。
一、工程项目名称:_____________
工程地址:______________
二、设备:_____________
三、协议内容:
甲乙双方必须认真贯彻国家(JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》)。严格执行有关劳动保护规定及机械设备操作规定。
1、甲方职责:
(1)甲方必须贯彻“安全第一、预防为主”的方针指导生产,不得违章安排作业。
(2)机械进出场前甲方必须提供安装场地。
(3)甲方要对随机进场的乙方机操工、指挥进行安全、现场标准化等工作书面交底。
(4)甲方对随机进场的乙方机操工、指挥的违章现象有权制止,如制止无效,可拒绝签证,罚款,直到叫机操工退出工地。
2、乙方职责:
(1)乙方对机械设备应保证安全可靠、性能良好、设施安全,安装后必须会同市建委对机械设备进行验收,验收合格后方能使用,并作好记录和交付使用手续,提供塔机装拆上岗、资质证书及经公司审批的装拆方案。
(2)乙方必须定期做好机械的维修保养工作,操作人员认真做好每天的'例保工作,确保机械的安全运行,一旦机械发生故障应及时抢修,保证生产正常使用。
(3)乙方操作工、指挥必须坚守岗位,持证上岗,严格遵守安全操作规程,并接受甲方和上级部门的检查和监督。
(4)乙方在机械设备安装升节完毕后,及时提供验收合格报告。
(5)乙方有权对甲方违章指挥现象进行制止并拒绝施工,由此造成停班损失由甲方承担。
(6)因乙方操作工操作过失,违反操作程序等所造成施工人员伤亡,设备损坏所造成损失,均由乙方承担,并负连带责任。
(7)乙方在装拆、升节过程中,操作人员所发生的伤亡事故,一切责任包括经济损失,均由乙方承担,并负连带责任。
四、备注:
本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(签章):_______________ 乙方(签章):_________________
代表签名:_________________代表签名:_________________
日期:________________
租赁工程设备合同9
甲方:_________________
乙方:_________________
因工程需要,甲方租用乙方工程机械设备,本着公正、公平、合理的原理,经双方友好协商,按《中华人民共和国合同法》的有关规定,达成如下协议:
一、设备型号:数量:
二、租赁期限(时间):工程机械设备的.租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。
三、租金及支付:月租,每月租金元整(大写:_____元)人民币,如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作,均由甲方自行负责,乙方租金仍按月租标准计收。
四、甲方应该安排好机械作息时间。
五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方,甲方不得擅自转租或抵押。
六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作,其他人员不得上机操作。
七、违约责任:由违约方负责。
八、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,机械退场办清退租手续,款项结清时,本合同自动失效。
甲方:_________________乙方:_________________
日期:_________________日期:_________________
租赁工程设备合同10
尊敬的审判长、审判员:
四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托,指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见:
一、被上诉人的请求已超过诉讼时效
1.《民法通则》第136条规定:拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而,被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。
2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的证据。
3.一审判决“审理查明”部分,没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而,在“本院认为”部分,却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”,认定诉讼时效连续。这里,所谓的“基础事实”,完全是“凭空而来”的。
据此:即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系,被上诉人的请求也已经超过诉讼时效,丧失胜诉权。
二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系
1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日,而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时,成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。
2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”,这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立,《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就,合同当然不生效。
3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人,但是,并不是候联界的所有行为,都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为,才能由岳阳设计院承担责任。
4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”,租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此,即使候联界有租赁空压机的行为,也不属于“在职务范围内”的`行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。
5.建设工程领域,普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外,还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定,候联界的签字行为就代表岳阳设计院,而不是代表“广安智丰公司”呢?
三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》
1.一审判决认定:上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。
针对这一问题,二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。
法官问:“候连书是不是岳阳设计院的职工?”
秦光明答:“不知道是不是岳阳设计院的职工,只知道是候连界的亲兄弟”。
被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?
然而,被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实,想以此逃避其举证责任。
2.《租赁合同》第6条约定:设备进出场时,要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。
另外,与协议履行相关的证据,还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用,谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。
3.被上诉人主张:其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证,则应当承担不利的后果。
四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”
1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。
2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》,更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此,“候连书”的签字,只能是代表广安智丰公司,而不能代表岳阳设计院。
3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”,就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理:如果被上诉人将设备交给了一审法院,那么,一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然,这种推理是十分荒谬的。
综上所述:
1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人,也是本案租赁物的实际使用人。
2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为,只能代表广安智丰公司,而不是代表岳阳设计院或成都分院,其责任也只能由广安智丰公司承担。
3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。
此致
遂宁市中级人民法院
四川法银律师事务所
杜正武付贤禹律师
二〇一三年一月十五日
租赁工程设备合同11
甲方:__________
乙方:__________
为了确保挖机在租赁过程中正常运行,经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商,特签订本合同。
一、甲方的权力和义务
1、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿,以及设备的保管。
2、甲方提供作业任务。
3、甲方负责挖机作业全面管理,合理制定施工计划。
二、乙方的权力和义务
1、提供8成新以上的挖机一台,机械操作手两名,确保车况正常,如因机械故障,月度内维修保养时间不得超除三天,若有超出甲方保留处罚的权力。
2、乙方自理挖机的维修配件和辅油开支,以及业务往返的差旅费用。
3、乙方应服从甲方的合理安排,真正做到安全高效,自理施工过程中自身人为造成的.安全责任。
三、租赁期间作业时间规定:
租赁期间挖掘机的作业时间听从现场安排,工地视24小时均为工作时间,作业人员保证随叫随到。
四、进退场费用规定
甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的,进出场费用由甲方承付;达到2个月以上的进场费由甲方承付,乙方负责出场费用。
五、租金计算
1.合同宗旨为月度租赁,但是为更好的充分利用和管理,按天计算。用挖斗的__元月,用破碎锤的__元月。
2.每月按27天计算,挖斗每天为__元天,破碎锤__元天。
3.天的计算。
甲方没有工作面,正常计日工,工长开据任务单。甲方有工作面,由于乙方的原因,不能作业的,一天内耽误2小时以内的,不做扣除,工长出具任务单。耽误超过2小时在5小时以内的,扣除半天,按半天计算,工长出具任务单。如超出5小时,但又能及时工作的,有工长视工作情况而定。一天的开始从凌晨6点开始计算到次日凌晨6点。
六、租赁费用的计量与支付
计量。挖掘机司机每天从工长出开据任务单,每月25日前拿任务单到合同部开出结算单,然后到材料部、机械部、工区主任签字。
七、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境,正确指挥施工,如乙方觉得施工环境太差,工作难度太大,作业很不安全,可停止施工,待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工,造成设备及人员伤亡,甲方全部承担赔偿。
2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生,造成设备损坏和人员伤亡,甲方承担责任。
3、属乙方挖机手责任,造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。
4、乙方责任人员必须听从安排,积极、主动配合甲方责任人员的指挥,优质高效完成每天的工作,并遵守甲方的作业时间和规章制度。
5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。
八、综上所述,甲、乙双方互相遵守,确保施工正常进行。本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
租赁工程设备合同12
甲方: (承租方)
乙方: (出租方)
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定,就甲方租赁乙方设备事宜,为明确双方的权利义务关系,本着平等互利、自愿有偿、诚实信用的原则,达成一致意见,签订本合同。
一、租赁物:
1、名称 :
2、型号:
3、数量:
4、出厂日期: (同时注明租赁物磨损程度)
5、租赁物总价:
二、租赁物的用途或性质:
按照甲方的工程需要进行施工
三、租赁期限:
1、合同期限:自月
四、租金的标准、结算及支付:
1、计算方式: 租金每月设备到场次日起计,每月结算一次,按月计算,不足一个月,按日历天数为30天平均计算。
2、付款方式:
(1)、合同签订后,乙方应在天内将设备运至甲方施工现场(涝峪口收费站)。
(2)、设备投产后,乙方根据甲方出具的结算凭据,向甲方出据合法票据,甲方将通过银行转账支付租金。
(3)、至合同结束止,乙方向甲方开据最后一批结算款发票,甲方付清全部机械租赁费余额。
(4)、付款凭证一式两份,各执一份,为合同终止时结算依据。
五、租赁物的`维修
1、设备的清理、维修、保养及费用由乙方承担,如乙方不能按期保养设备,影响甲方正常使用时,甲方可自行安排保养和修理,费用在租金中扣除。
六、交付的时间、地点、方式及验收
1、交付时间:
2、交付地点:涝峪口收费站
3、设备运输方式及费用:设备进场费计元,由出场费由 方承担,设备的安装调试由乙方办理。
4、从设备进场之日起,乙方应将设备安装调试完毕,并保证正常运行。
七、双方权利:
1、甲方权利:
(1)、根据工程进度调节工作时间,乙方应保证设备正常工作,保证做好设备维修、保养工作。
(2)、因租赁物维修影响承租人使用超过天的,甲方有权按台班租金标准扣除租金。
2、乙方权利:
(1)、乙方有权对甲方在租赁物使用中提出合理建议。
(2)、有权根据说明书提出维修要求。
(3)、当甲方不按时支付租金或不按设备说明书进行正确使用时,或经双方协商无果时,可停止甲方使用租赁物。
八、双方义务:
1、甲方义务:
(1)、按时支付租金,承担设备正常工作所需的燃油。
(2)、保护设备不受损害,及时督促做好设备维修保养工作,做好每日运行记录的签认工作。
(3)、安装调试过程中,甲方根据现场实际需要,配备人力协助乙方工 作。
(4)、为设备在场内安装、移动、调试、检查提供方便。
(5)、一旦发生不可预测的事故,保护好现场,并及时同乙方协同处理。
(6)、租赁期间,不得以转让、抵押等形式,将本设备转让给第三方使 用。
2、乙方义务:
(1)、选派技术过硬、经验丰富具有相关资质的两名人员负责设备的操作、维修,并选派熟练的辅助工;担任机长的管理人员应该技术全面、管理有方,能以双方合作大局为重,工程的质量为重,妥善处理双方在合作期间产生的各种问题。
(2)、乙方应根据甲方施工要求进行24小时作业,及时提供租赁期内的维修配件,发现故障,立即修复,不得影响正常生产。
(3)、设备发生故障,应及时说明情况,通知甲方。
九、违约处理:
1、安全事故处理:
(1)、进出场运输途中安全由乙方负责。
(2)、使用中出现机械或人为操作事故由乙方负责。
(3)、因未按乙方要求进行使用或因甲方原因造成设备事故,由甲方负 责。
(4)、由甲方负责该设备保安工作,如出现丢失、损坏,责任由甲方承担。
(5)、事故发生,必须及时通知乙方,并保护现场,直至协同处理完毕。
2、质量事故处理:
3、如因乙方原因,中途提出设备退场,一切损失由乙方承担。
十、争议解决:
1、双方发生争议,由双方当事人协商解决。
2、协商不成的,按下列第
(1)、提交西安仲裁委员会仲裁;
(2)、依法向人民法院起诉。
3、法院裁决期间,双方须继续执行合同中除争议部分以外的其他条款。
十一、其他条款
1、合同的转让:未经另一方事先书面同意,任何一方不得转让其在合同项下的任何权利和义务。
2、合同的分割:本合同是可以分割的,如果本合同任何条款被确定为不合法或不可执行,则该不合法或不可执行的条款应予以删除,而不影响本合同其余条款。
3、本合同只有经双方授权代表签署书面文件,方可修改或修订。
4、本合同未尽事宜,由双方协商解决。
5、本合同一式捌份,甲方陆份,乙方贰份,具有同等法律效力。
十二、本合同未作规定的,按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。
十三、合同效力:
本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并盖章后生效,至设备退场,租金结算后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
租赁工程设备合同13
甲方:代表:地址:电话:乙方:代表:地址:电话:风险提示:
合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备:施工人货电梯。甲乙双方为明确设备租赁合作的权利及义务,经共同协商,签订本合作协议以便双方共同遵守执行。
一、设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方
1、设备名称:
2、租赁数量:
3、租赁设备交接地点:
4、租赁使用地点:
5、设备使用高度:
二、合作期限合作期限从________年____月____日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用,可续签补充协议,但必须提前______天通知甲方,办理相关续用手续。
三、设备的维修、保养
1、设备在合作期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在______小时内完成,机构换件不超过______小时,特殊故障在______小时完成,未能解决的扣除相应租赁费。
2、甲方设备进入乙方现场后,乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件,并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。
3、租赁设备的操作人员每台______人。
4、租赁设备的操作由乙方负责,费用由乙方支付,由于操作不当发生的安全事故由乙方负责,所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。
5、甲方设备进入乙方现场后,乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。
四、甲乙双方责任风险提示:
应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。
1、乙方负责设备的基础施工,基础必须符合设备的参数要求,满足设备的使用性能,若因基础问题(未按甲方提供的数据施工)所造成的.一切损失由乙方负责,造成甲方设备损失的由乙方承担责任。如因甲方所提供的数据错误,所造成的损失由甲方承担。
2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况,乙方应提供一切方便。
3、租赁设备的报验费由甲方承担。
4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。
5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作,协助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测,电梯附墙的安装孔由甲方负责,使之符合规范要求。
6、乙方负责教育员工不要乱动设备,未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。
7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件。
8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理,如甲方操作人员不听从乙方的正常安排,乙方有权退回更换人员,并赔偿相应的损失。
9、甲方租赁设备由乙方调度,人员24小时听从乙方安排管理指挥。
10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场,工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案,并指定有针对性的安全技术措施,甲方必须严格按乙方的要求,纳入乙方安全体系管理及规范管理。
五、费用支付工程设备租赁预付款为人民币______万元,乙方在协议签订______天内汇入甲方账户。工程结束之日起______天内,乙方将余款人民币______元整汇入乙方账户,甲方______天内开具发票。
六、违约责任风险提示:
合同的约定虽然细致,但无法保证合作方不违约。因此,必须明确约定违约条款,一旦一方违约,另一方则能够以此作为追偿依据。 未经双方同意,任何一方不得中途变更或销除协议,违约方按民法典的有关款承担违约责任。
七、争议解决协议有效期内,若双方发生任何争议,应友好协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。
八、其他
1、本协议一经签订,对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。
2、本协议一式______份,甲、乙双方各执______份,双方签字盖章生效。甲方(签章):代表人(签字):________年____月____日乙方(签章):代表人(签字):________年____月____日
租赁工程设备合同14
甲方:
代表:
地址:
电话:
乙方:
代表:
地址:
电话:
乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备:施工人货电梯。甲乙双方为明确设备租赁合作的权利及义务,经共同协商,签订本合作协议以便双方共同遵守执行。
一、设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方
1、设备名称:
2、租赁数量:
3、租赁设备交接地点:
4、租赁使用地点:
5、设备使用高度:
二、合作期限
合作期限从_____年_____月_____日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用,可续签补充协议,但必须提前______天通知甲方,办理相关续用手续。
三、设备的维修、保养
1、设备在合作期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在______小时内完成,机构换件不超过______小时,特殊故障在______小时完成,未能解决的扣除相应租赁费。
2、甲方设备进入乙方现场后,乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件,并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。
3、租赁设备的操作人员每台______人。
4、租赁设备的操作由乙方负责,费用由乙方支付,由于操作不当发生的安全事故由乙方负责,所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。
5、甲方设备进入乙方现场后,乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。
四、甲乙双方责任
1、乙方负责设备的基础施工,基础必须符合设备的参数要求,满足设备的'使用性能,若因基础问题(未按甲方提供的数据施工)所造成的一切损失由乙方负责,造成甲方设备损失的由乙方承担责任。如因甲方所提供的数据错误,所造成的损失由甲方承担。
2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况,乙方应提供一切方便。
3、租赁设备的报验费由甲方承担。
4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。
5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作,协助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测,电梯附墙的安装孔由甲方负责,使之符合规范要求。
6、乙方负责教育员工不要乱动设备,未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。
7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件。
8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理,如甲方操作人员不听从乙方的正常安排,乙方有权退回更换人员,并赔偿相应的损失。
9、甲方租赁设备由乙方调度,人员24小时听从乙方安排管理指挥。
10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场,工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案,并指定有针对性的安全技术措施,甲方必须严格按乙方的要求,纳入乙方安全体系管理及规范管理。
五、费用支付
工程设备租赁预付款为人民币______万元,乙方在协议签订______天内汇入甲方账户。工程结束之日起______天内,乙方将余款人民币______元整汇入乙方账户,甲方______天内开具发票。
六、违约责任
未经双方同意,任何一方不得中途变更或销除协议,违约方按民法典的有关款承担违约责任。
七、争议解决
协议有效期内,若双方发生任何争议,应友好协商解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。
八、其他
1、本协议一经签订,对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。
2、本协议一式______份,甲、乙双方各执______份,双方签字盖章生效。
甲方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
乙方(签章):
代表人(签字):
______年______月______日
租赁工程设备合同15
承租方:_________________有限公司(以下简称甲方)
法定代表人:_____________________
统一社会信用代码:_______________
通讯地址:_______________________
联系方式:_______________________
银行户头:_______________________
银行卡号:_______________________
出租方:__________________有限公司(以下简称乙方)
法定代表人:_____________________
统一社会信用代码:_______________
通讯地址:_______________________
联系方式:_______________________
签订地点:_______________________
机械名称及型号:_________________
签定日期:______年_____月_____日
根据《中华人民共和国合同法》,按照平等互利、自愿的原则,经双方协商一致,就工程机械租赁有关事项达成协议,签定本合同,双方愿共同遵守、履行:
一、合同标的约定
自________年__________月__________日起,至__________年______月________日止,甲方因施工需要,承租乙方下列设备,双方约定租金每月(大写):______________________元(¥:________);每月按30天计算,租期不足一个整月的,按实际天数计算,每天租金按月租金除以30计算。
表格:设备名称型号数量约定租金设备状况
设备名称规格型号数量租金设备(_元/每件)备注
二、双方的权利和义务
1、甲方按期付给乙方租金,对机械有监督使用权,在符合合同约定或国家规定的情况下,乙方必须服从甲方人员管理、听从安排和调配,积极配合甲方施工需要;如因不听从甲方人员调遣,造成甲方误工或引发质量问题,乙方应承担相应责任;
2、甲方只负责乙方机械的燃油费用,其他各种费用由乙方自己承担;
3、因甲方施工人员指挥不当或者其他原因造成的安全事故,由甲方承担安全责任;因乙方人员操作不当、粗心大意或者其他原因造成安全事故,由乙方承担安全事故的责任;
4、乙方必须保证机械性能良好,并配备足够的、具有相应操作资质证书的操作人员操作机械;甲方负责安排乙方人员的食宿,生活用品自备;
5、乙方机械收工时必须停放在甲方指定位置,甲方负责乙方机械的停车安全,承担机械被偷盗的责任;
6、合同存续期间,甲方无权把机械设备转租第三方;乙方也不得把机械设备另租第三方;
7、甲方根据工程进展和需要,有权决定机械租赁期限、终止或续签本本合同,但必须提前三天通知对方;
8、工程结束、租赁期满,结清租赁费用前,乙方应向甲方提供国家正规税务发票或由甲方代扣税金。
三、运输方式及费用承担
机械进场时,甲方支付乙方单程进场运费______________元,退场费用由乙方自己负担。
四、其他约定事项
1、乙方应充分利用雨天或工程施工间隙维修、保养机械。设备的正常维修正常时间,每月累计不超过__________天(含________天),甲方照付租金,超过____________天,甲方不再承担维修时间的'台班费用,因耽误时间而引发的机械费用,从乙方租金中扣除;
2、连续下雨________天(含______天),计机械租赁费;超出______天,不能正常使用机械的,不再计算租赁费用,从当月租赁费用中扣除;
3、每天应扣除的租金按月租金除以30天除计算;
4、其他事项:______________________________________________
五、违约责任
1、承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时,出租方设备将延迟进场功停机。
2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。
3、承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时,出租方有权采取下列措施:
(1)要求承租方及时付清租费和其他费用,并要求承租方赔偿出租方的损失。
(2)终止本合同,收回租赁设备,并要求承租方赔偿出租方的一切损失。
六、合同生效方式
此合同一式二份,当事人双方各执一份,其他未尽事宜,双方应凭着协商的原则在国家法律、法规框架内处理。此合同双方签字认可后生效。
出租方(公章):__________________承租方(公章):__________________
法定代表人(签章):_____________法定代表人(签章):_____________
________年______月______日________年______月______日
【租赁工程设备合同】相关文章:
工程设备租赁合同02-04
工程设备租赁合同05-07
工程设备租赁合同10-10
工程设备租赁合同09-20
工程设备租赁合同通用11-14
工程设备租赁合同【精】11-21
工程设备机械租赁合同11-05
各种工程设备租赁合同09-07
【热门】工程设备租赁合同12-10