施工协议书

2022-07-30 协议书

  随着社会一步步向前发展,越来越多地方需要用到协议书,签订协议书可以约束双方履行责任。一起来参考协议书是怎么写的吧,以下是小编为大家整理的施工协议书,欢迎阅读与收藏。

  施工协议书 篇1

  建设单位(以下简称甲方):

  承包单位(以下简称乙方):

  工程名称:

  工程地点:

  为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

  一、甲方的权利、责任和义务:

  1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

  2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。

  3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

  4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

  5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。

  6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

  7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。

  8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

  9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

  二、乙方的权利、责任和义务:

  1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

  2、服从甲方安全生产管理。

  3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

  4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。

  5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。

  三、协议内容:

  (一) 登高上架要求

  1. 施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设,由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。

  2. 高空作业时,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查。

  3. 进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用安全带,安全带应高挂低用。

  4. 工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

  5. 特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。

  6. 拆除施工现场,必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。

  7. 严禁在工作前和工作中饮酒,不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋,应穿防滑鞋。

  8. 进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥,遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗,作业时思想要集中。

  9. 严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。

  10. 面砖搬运、安装时应注意安全,防止因面砖翻倒而受伤。

  11. 各种材料加工时注意操作安全及施工用电,不得随便乱接乱拉电线。

  12. 施工现场各周边洞口,必须有符合安全规范要求的安全防护,若因施工作业场地要求而拆除的,操作完成后,立即恢复。

  13. 脚手架上禁止有探头板、飞跳板,脚手架上应满铺脚手板,脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。

  14. 不准从正在起吊、运吊中的物件下通过,以防突然事件,不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人。

  15. 作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等,清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。

  16. 年龄未满18周岁者,患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。

  17. 遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。

  18. 手持电动工具使用前应进行检查,空载试验运转正常合格后方可使用,转移工作点应切断电源,潮湿场所严禁使用手持式电动工具。

  19. 作业前必须认真检查机械设备的安全装置,调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。

  (二)用电要求

  1. 配电箱的箱柜门处应有名称,用途,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作。

  2. 配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。

  3. 电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具。

  4. 施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电,并上锁,班中停止工作1小时以上时,相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的配电装置也应断电上锁。

  5. 配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

  6. 配电装置的漏电保护器,应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常才可继续使用。

  7. 用电设备的保护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零。

  8. 使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。

  9. 现场临时用电及照明必须由项目经理同意,由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。

  10. 现场所有用电设备必须用插头与插线板连接,禁止将线头直接插入插线板。

  (三)电焊机使用要求

  1. 操作人员应具有上岗证书,严禁无证操作。

  2. 所有交、直流电的金属外壳,都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。

  3. 电焊机二次焊把线,地线需接长使用时,应保证搭接面积,接点处用绝缘胶带包裹好,地线良好不能有破皮裂口存在。

  4 遇有雨、雪、雾或六级以上强风,影响施工安全时应停止室外焊接,雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。

  5. 焊接时,操作人员应穿戴好所有防护用具。

  6. 各种用电设备,照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施,各种设备的防护罩必须齐全。

  7 无铬牌的电气设备不得随意接通电源,各种电气设备应铬牌齐全。

  (四)动火要求

  1 进入施工现场,必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。

  2 施工现场严禁吸烟及随意动火,如需动火必须向项目经理提出申请,经项目经理同意签字后方可使用。

  3 施工中所需使用的易燃物品,如,汽油、汽瓶等,必须设专门的临时存放库房并设置灭火器,沙袋等,由专人管理。

  4 施工现场认真执行三清,五好管理制度,尤其对木制品的刨花、锯末、料头,作到每天工完场清,各类材料都要码放成垛,整齐堆放。

  5 电焊、气焊作业前要明确作业任务,认真了解作业环境,确定出动火危险区域,并立出明显标志,危险区内的一切易燃品都必须移走,对不能移走的可燃物,采取可靠的保护措施。

  6 焊工必须持证上岗,无证者不能进行操作。

  7 属一、二、三级防火范围的焊割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊割作业。

  8. 五级风以上禁止动用电气焊。

  (五)室外吊篮施工要求

  1. 施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦,是否存在损坏和生锈,如存在则必须进行除锈补焊、更换等,方可使用。

  2. 上架的施工人员,必须穿工作服、防滑鞋,并正确佩带安全带,并与钢丝绳稳固连接。

  3. 吊篮内的施工人员,只能保持三人,携带的油漆、涂料等不得多于2桶,并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。

  4. 进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工,严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。

  5. 上吊蓝进行上下移动操作时,必须有两人协同操作。

  6. 吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板,且用结实的绳索捆扎牢固。

  7. 吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板,并用安全网将篮身围护严密。

  8. 篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。

  (六)人身安全防护措施

  1 安装队员进入施工现场必须戴安全帽。要选择合格产品,有检验部门批量验证和工厂检验合格证。施工人员进入现场前必须系好下额带,以防发生高处坠落,帽飞人落的现象。

  2 高空施工操作时必须系好安全带。安全带要选用合格产品,有厂家永久字样的商标,合格证。进入现场必须先检查安全带是否完好。安全带必须挂在牢固结实的地方。

  3 施工人员应配制工具袋,工具箱,以防工具的掉落。工具用后放入工具袋,工具箱内。施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离为1m以上。收工后,做到工完场清。

  (七)安全管理

  1 成立安全生产领导小组,由项目经理负责,设置专职安全员检查工程的安全生产工作,严格执行安全生产制度及安全操作规程的各项规定。

  2 编制施工组织设计方案和施工技术措施时,都必须有针对性的安全措施。

  3 做好各分部分项安全交底工作,施工班组每天开班前会,对工人进行针对性安全教育,新工人未经三级安全教育不得上岗。

  4 保证和完善各项安全宣传措施,醒目位置设立安全生产宣传牌,场内安全生产宣传牌警告。

  (八)文明施工要求

  1.进入施工现场严禁酗酒,滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为,轻者清除现场,重者送执法机关依法处理。

  2.寝室休息时间,除夜间加班外,必须保证晚上十点后休息,以保证第二天的工作精神状况。

  3.严禁带病上岗操作,一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息,以保证所有施工人员的人身安全。

  4.施工现场严禁随地大小便。

  5.严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象,一经发现,必须清除现场,并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。

  6.施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员,更不准带小孩进入

  施工现场。

  7.进入施工现场不得违反所有规章制度,如有违反,视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。

  (九)施工现场环境要求

  1.施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站,定期清理外运施工垃圾。

  2.施工现场细颗散体材料装卸运输时,必须采取遮盖等有效措施,材料入库存放,出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。

  3.施工现场设置封闭式的油库、油漆库,必须做防水处理,容量必须做到不慎不漏,室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。

  4.施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施,降低噪声频率,对强噪声机械采取封闭措施。

  5.在容易产生粉尘的场所,施工人员必须佩带防护口罩,并采取有效地除尘、降尘措施,保障施工人员的身体健康。

  (十)工程质量的要求

  工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。

  本协议与双方签定的施工合同时效相同,本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份,签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后,本协议同时终止。

  甲方单位(章) 乙方单位(章)

  代表人: 项目负责人:

  年 月 日

  施工协议书 篇2

  甲方:老河口新景科技有限责任公司

  乙方:设备设施管道保温方 负责人:

  一、目的:为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本安全施工协议。

  二、施工期限: 年 月 日至 年 月 日。

  三、协议内容:

  1、乙方进入厂区施工,须经甲方负责人同意,并指定现场施工负责人,施工现场设立安全监督员,便于施工过程中的协调、联系;同时,在不影响甲方安全生产运行的前提下,甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。

  2、乙方施工前,必须对施工人员进行安全教育,并与甲方签定《安全施工协议书》,安全协议书未签订工程项目不得开工;乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队,如甲方确认工程项目有转包事实,甲方可要求停工或取消乙方施工权利,另找供应商合作。

  3、开工前,乙方必须制定安全施工方案,制定安全防范措施和应急处置措施,并提交甲方安全监督管理部门备案。

  4、乙方施工人员进入甲方厂区必须严格穿戴劳保用品、安全防护用品,特种作业人员还必须持证上岗。

  5、乙方应在施工区域设置明显警示标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施工区域内活动,不得随意进入非施工区域,甲方人员有权随时检查。

  6、乙方施工队伍的安全防护器材必须配备到位,安全措施得力,否则不得开工作业;施工过程中造成的意外人身伤害或事故损失由乙方自行负责。

  7、施工过程中如需使用水、电等,乙方必须书面申请,并经甲方负责人同意,由专业人员指定接水、电地点,并确保电器线路和管路连接规范。

  8、施工过程中如进行特殊作业,如登高、吊装作业等,应严格按照特殊作业要求,配备安全防护用品、设施,如脚手架、安全带、安全帽等,否则不得作业。

  9、施工车辆进入厂区车速不得大于5km/h,出厂必须经门卫值班人员检查,随车携带物品须经甲、乙双方负责人签字确认方可放行。

  10、施工过程中甲方实行监督检查制度,有权随时进行检查,有权制止违章作业,有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。

  11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾必须当日清理干净,施工结束后应对施工现场进行彻底清理,做到工完、料尽、场地清,清理出的垃圾妥善处理,因此造成的污染、交通等意外事故由乙方负责。

  12、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

  六、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,该协议书自双方签字(盖章)之日起生效。

  甲方(公章)

  乙方(公章)

  代表人:

  代表人:

  年 月 日

  施工协议书 篇3

  合同编号:

  签约双方:

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接该项目所涉及的双方权利与义务等事项签定本合同,双方共同遵守:

  一、工程概况:

  (一)施工内容:等。

  (二)施工地点:

  (三)工期要求:工程定于________年____月____日开工,________年____月____日竣工。

  二、工程费用: 工程暂定合同价元(大写:万元整)(工程造价最终以审计为准)

  三、资料和提交:

  1、本合同签订之日起,乙方按甲方指定施工内容进行施工。

  四、工程款结算依据及价款确定:

  1、结算依据:施工合同、工程量确认单、认价单、现场签证等相关资料。

  2、工程结算:工程最终结算价根据业主、监理(如有时)施工现场确认竣工图及相关资料计算工程量,按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件执行。

  2.

  1、规费按承包人的《规费取费证》核定费率进行计取。

  2.

  2、安全文明施工措施费按________年《____省建设工程工程量清单计价定额》规定的基本费率及相关规定计取 2.

  3、税金、人工费、机械费按本工程施工期间相关文件执行 2.

  4、材料价格按施工期同期____市《工程造价信息____区价格信息》计取,如《工程造价信息____区价格信息》中没有的材料,按业主根据市场调查签认价格计取。

  2.5结算总价扣除主材(主材参照川建造价发2075号约定为:钢材、木材、水泥及水泥制品、砂、石、沥青及沥青砼、砖、汽油、柴油、定额中的未计价材料、建设单位根据市场调查签认价格材料)后下浮 7%为合同最终结算价工程最终造价以业主委托相关审计部门审计为准为准。

  3、施工期的水、电费用由乙方负责承担。

  五、付款方式:

  1、工程施工完毕经验收合格后____日内支付暂定合同总价的60%

  2、工程施工完毕验收合格并经审计后____日内支付至审定总价的95%

  3、质保金为审定总价的5%,在质量责任缺陷通知期(12个月)满后____日内(无息)付清。

  六、工程质量及验收: 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求,质量合格。

  七、甲方的责任: 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物

  八、乙方的责任:

  1、按照第一条

  (二)项中所规定的施工内容进行施工,确保工程质量,按照合同规定的时间如期完工和交付使用。

  2、在国家规定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题,无偿修理。

  九、特别约定:

  1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故,均由乙方负责,并承担相关医疗、赔偿费用。

  2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用,由双方共同协调处理。

  3、乙方进购的材料需经甲方认质、认价后使用,并由乙方自行负责看管。

  4、承包人应按发包人的指令,完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。

  5、承包人应按照政府相关规定,建立健全雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷,导致民工围堵发包人等的,发包人有权解除合同,并要求承包人退场, 并支付违约金。

  6、承包人进入现场施工,应做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染,承包人应该有专人负责跟踪打扫场内的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。

  7、承包人必须遵守本地区建设相关部门、业主、所属社区等对安全文明施工、环境保护等管理的规定负责处理附近居民对施工环境的意见及建议 。

  8、承包人提交的竣工结算,经委托的审核单位审核后,如结算最终审减率大于5%,则审减金额大于5%以上部分的审计费(按审减额的3%计算)用由承包人承担。

  十、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。

  十一、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效,以作为法律依据留存,双方必须共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由违约方承担全部责任。

  十二、合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。

  甲方法定代表人:乙方法定代表人:

  甲方委托代理人:乙方委托代理人:

  甲方盖章:乙方盖章:____日期:

  开户银行:

  电话:

  帐号:____日期: 电话:

  施工协议书 篇4

  施工安全协议书

  甲方(建设方):

  乙方(施工方):

  为维护甲乙双方共同利益,为保证乙方施工安全和工程质量,经双方平等协商,达成如下协议:

  一、工程概况(具体以甲、乙双方签订的工程施工合同约定为准)

  1、项目名称:

  2、工程地点:

  3、施工时间:

  二、双方权责

  1、乙方保证其具有承接甲方施工项目的资质,乙方指派施工的工程队人员具有相应的专业施工条件和水平,乙方向甲方提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。乙方其在施工过程中必须遵守有关建筑施工的法律法规和安全规定,建立完备的安全建设责任制度,完善安全建设条件。

  2、工程开工前,乙方必须对全体施工人员开展安全教育培训工作,向施工人员进行安全技术交底,让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。乙方施工人员在上岗前均必须进行安全教育和技能考试,并报给甲方备案。乙方需调换工种、增补或调动人员的,按前述规定执行。

  3、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律法规的规定用工、不得使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。乙方应在开工前日将安排参与施工人员的身份信息全部提交甲方备案,凡已提交备案的工程施工人员,施工过程中乙方不得随意更换,不得冒名顶替。若因施工需要增补、调配人员,乙方应在日内重新递交甲方处登记。若乙方未按时备案、未将全部施工人员身份信息提交甲方备案、提交施工人员的虚假身份信息或增补、调配人员未在前述期限重新登记的,甲方有权取消乙方的施工权并另找施工单位合作。

  4、乙方对其指派的施工人员的工作负有管理职责。参与施工的人员必须遵守安全生产纪律,佩戴好工作证(卡)、配备合格的劳动防护用品及安全用具进入施工现场。乙方必须按国家规定,为施工人员购买人身意外伤害险,对于施工过程中出现的意外,造成人身伤亡事故,由乙方自行提交保险公司依据相关条例规定和额度理赔,甲方不承担赔偿责任。

  乙方应按期足额发放施工人员的劳动报酬和各类补贴。乙方与施工人员之间发生的劳资纠纷,发生的全部责任及费用由乙方承担,与甲方无关。

  若因乙方施工过程中发生的人身事故、乙方与人员的劳资纠纷等造成甲方对外赔偿担责的,甲方有权向乙方追偿。

  5、乙方对施工地段采取的安全技术措施、工作人员状态以及施工中的安全责任负责。在有危险性的区域内作业,开工前甲方对乙方项目负责人等进行全面的安全技术及文明施工交底。乙方应在开工前日内制定施工方案,明确“三措”(组织措施、安全措施、技术措施),经甲方工程项目主管机构、技术和安全部门审核合格后方可施工。

  6、乙方应向甲方提供其自带的用于施工的机械设备的出厂说明、安全技术检测证明等技术文件,甲方有权在乙方施工前对乙方自带或外租的机械设备、电动工具、临时用电设施以及个人防护用品等进行检查。

  乙方每次开工前应对施工现场的环境、操作设备、工具等进行认真检查,确保符合安全规定且不超过检验周期。若发现隐患应立即停止施工,落实整改并通知甲方检查后方可继续施工。乙方保证在施工期间所使用的各种设备及工具等均应符合施工要求,对性能达不到安全要求又不能修复的设备,必须撤离施工现场进行更换。

  乙方应在施工现场相应位置设定安全防护设施、遮栏、警示牌等,位置一旦固定不得擅自拆除和更改。若因乙方未设置明显的安全标志和采取安全措施造成甲方人员或第三方损害的,乙方承担相应的赔偿责任。

  7、对乙方施工现场,甲方有权不定期检查和提出整改建议。乙方应自觉服从甲方的监督和指导,若施工过程中发生安全事故或可能危及甲方生产的情况,必须立即报告甲方。对乙方人员在施工过程中违反国家安全生产、消防、交通、治安等法律法规和甲方有关安全生产、工程管理规章制度的行为,甲方有权发出整改通知书责令乙方纠正,乙方应当立即整改。造成人身伤亡等安全责任事故的,乙方负责善后处理及经济赔偿事宜。

  8、乙方工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。

  9、乙方必须严格控制工程项目的施工范围。约定由乙方承接施工的项目,乙方不得再行转包、分包给第三方施工,否则甲方有权立即要求乙方停工,不予支付乙方施工费用,并有权另找施工方合作。

  三、双方确定以本合同尾部载明的地址为送达地址,任何一方因填写的地址错漏、需变更电话或地址时未及时通知另一方导致送达不能的,由其承担一切不利后果。

  四、甲乙双方就履行本协议约定所产生的有关争议,可协商解决。协商不成的,任何一方均可向工程所在地的人民法院起诉。

  五、对未尽事宜,可由甲、乙双方共同协商另行签订补充协议。补充协议与本协议合同不一致之处,经双方商议,按的书面补充协议为准。

  六、本协议作为甲、乙双方签订的工程施工合同的附件,与该工程施工合同有同等法律效力。本协议一式两份,双方各执一份,经双方的法定代表人或授权代表盖章签字后生效。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  法定代表人/授权代表:法定代表人/授权代表:

  项目负责人:项目负责人:

  地址:地址:

  电话:电话:

  签订日期:签订日期:

  施工协议书 篇5

  甲方:

  乙方:

  为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

  一、甲方的权利、责任和义务:

  1、为乙方提供安全可靠的施工作业环境;对乙方所有施工人员进行安全教育。

  2、负责对乙方施工方案及安全防护措施进行审查,从施工安全管理上对乙方进行指导。

  3、依据《外来施工队伍安全管理规定》及其它安全规定、制度对乙方施工过程及人员进行安全管理和监督检查。

  4、有权制止乙方人员违反安全规定、制度的行为,并依据《外来施工队伍安全管理规定》中的有关条款进行处理。

  二、乙方的权利、责任和义务:

  1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电安全、施工现场安全负全面管理责任。

  2、服从甲方安全生产管理。

  3、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方全部承担事故责任和经济责任,并承担因事故造成的甲方的一切损失。

  4、乙方施工过程中要制定切实的施工方案,确保施工过程中的人员、设施及地下设备设施的安全,因违章操作而造成上述的人员伤害及设备损失由乙方承担全部责任。

  三、发生事故的处理

  1、在施工作业中发生事故,由乙方负责组织调查、处理,并将事故情况抄送甲方备案。

  2、乙方在施工作业中,由于违反甲方有关安全规定、制度,而发生事故或自身伤害,甲方不负任何责任,但若造成甲方人员伤亡或财产损失,要承担责任并赔偿全部损失。

  四、本协议一式二份,甲乙双方各一份,甲方由办公室负责管理

  甲 方: 乙 方(章):

  负责人(或代表):(签字) 负责人:(签字)

  年 月 日 年 月 日

  施工协议书 篇6

  协议双方: 〔总包人名称〕 (以下简称甲方) 以下简称乙方)

  依照甲方与 (以下称发包人)签订的建设工程施工合同(以下称总包合同),遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工联营事项协商一致,订立本协议书。

  一、工程概况

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  3.工程内容:

  4.承包范围:

  5.合同工期:开工日期:日;竣工日期:总日历天数 天。

  6.质量标准:,一次验收合格率达到100%。

  7.合同价款:元 ¥元

  二、甲方驻工地代表

  1.甲方驻工地代表姓名:

  三、乙方驻工地代表

  1.乙方驻工地代表姓名:

  四、甲方责任

  1.甲方委派相关管理人员,实施对工程的监督管理。

  2.协助协调乙方与发包人、监理的关系,实行业务对口管理,若发生费用由乙方承担。

  3.甲方负责提供工程施工所需资料、表格,若发生费用由乙方承担。

  4.甲方对本工程的工期、质量、安全、文明施工、形象策划等方面,负有指导、监督和服务职责。

  5.甲方负责办理进入工程所在地相关手续,费用由乙方承担。

  五、乙方责任

  1.严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时,若与总包合同的约定冲突时,执行本协议的约定;本协议没有约定的,应按总包合同约定的条款执行。

  2.乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求,规范自身的管理行为,有计划、有步骤地开展施工生产活动,严格执行甲方、监理、发包人的指令,确保协议(合同)顺利履行。

  3.乙方自行负责本工程的施工组织工作,必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。

  4.乙方进场的管理(须持证)人员和主要工种(须持证)人员必须持证上岗。

  5.乙方自行负责本工程的施工组织设计(方案)、投标报价、工程结算,工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用(含交缴管理费等)。甲方可对上

  述工作提供服务,发生的费用由乙方承担。

  6.乙方对工程的工期、质量负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理,按要求返工、修改,按规定及时处理发生的质量事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。

  7.乙方对工程的安全生产负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行安全交底,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法对工程施工中的安全检查、监督、管理,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产。按规定及时处理发生的安全事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。

  8.乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的各项规范要求实施并承担费用,接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督、检查、管理,保证施工场地整洁符合有关规定,交工前清理现场,达到甲方(发包人)的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理,在不能满足甲方要求时,甲方可自行完善,其发生的费用由乙方承担。本工程现场达到 级文明工地标准。

  9.乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

  10.乙方自行负责施工现场及工程的安全、保卫工作。

  11.工程未交付之前,乙方负责其保护工作,保护期间发生损害,乙方自费予以修复。

  12.合同履行期间,乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口(或共同与监理、发包人进行专业对口),未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作联系,与监理、发包人之间的一切技术、经济文件,所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。

  13.每月(发包人)提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划,及时提交其它有关报表。

  14.乙方负责为甲方(若有约定时应包括监理、发包人)管理人员提供办公及生活设施用具,费用由乙方承担。

  15.按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方(发包人)不能按约定正常支付工程款发生拖欠,若发生拖欠,甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付,并由乙方承担因此造成甲方的损失。

  16.乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件),费用已包含在合同价款内。

  17.由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要,若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益。

  18.乙方自行承担发包人不能及时提供材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工(包括工程停建、缓建)造成乙方自身及其甲方的损失。

  19.乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务,甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。

  20.乙方对其承包的工程项目自负盈亏,甲方不承担盈亏责任。

  21.因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。

  22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务,承担本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。

  六、工程价款确认和支付、管理费用和其它

  1.本工程乙方向甲方上缴管理费(不含应缴税费)为工程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。

  2.应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的'各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方政府及其有关部门的各项收费,规定以外的各项收费和摊派费用。

  3.施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施(包括甲方、监理、发包人)的费用由乙方承担。

  4.为顺利实施完成本工程的施工任务,其过程中发生的经营(招待)费由乙方承担。

  5.甲方派驻现场管理人员的工资(不含“五险一金”每人每月元,包括享受节假日探亲期间)、享受探亲假的往返路费由乙方承担,因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时,其工资仍由乙方承担(标准同上),因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。

  6. 甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担(每人每月且随甲方交缴额度的变化调整)。

  7.管理费及其税费的交缴:甲方收到发包人拨付的工程款,扣除管理费、应缴税、费、经营(招待)费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴(交)的费用后及时向乙方支付,工程完工时收取完全部管理费,竣工结算一经确定,甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部管理费。

  8.(也可明确)工程价款的支付:何时、何额度及其总额控制。(或按总包合同约定)

  9.每次支付工程款时,必须按照甲方规定的程序,由主管施工员(工长)签署完工(竣工)验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工(竣工)验收单,经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能(生效)支付。

  10.支付工程款时乙方必须出具合法有效票据,乙方应在甲方的监督下合理使用工程款,不得挪作他用,以确保工程施工需要。

  11.甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款(发包人支付)的%(其中预留工期、质量、安全、文明工地保证金各%),当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到 级文明工地时,且未发生安全事故,分别支付预留的工期、质量、安全、文明工地 %的工程款(保证金)。

  12.甲方只有在收到发包人相应的工程款(保修金)后才能向乙方支付工程款,非甲方原因不能向乙方支付工程款(保修金)时,乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。

  七、乙方采购材料

  1.本工程的材料(发包人供应的除外)由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。

  2.材料在使用前,乙方应按要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。

  八、竣工验收及结算

  1.工程竣工验收报告确认 天之内,乙方向甲方(发包人)提供完整的竣工资料 套,竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求,并承担因自身资料不合格或不及时提供所造成的损失。

  2.甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告(书),按实与乙方进行工程造价的结算。

  九、质量保修

  1.乙方承包的工程内容均属保修范围,保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。

  2.保修金额为工程价款的满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题,乙方在接到通知后 天内派人无偿修理,发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修,否则甲方(发包人)可委托他人修理,其费用在保修金中扣除,不足部分由乙方交付。由乙方承担保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。

  十、违约责任

  1.乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止协议,另行组织他人施工,其造成的损失由乙方承担。

  2.对不服从甲方(监理、发包人)管理的乙方施工人员,甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。

  3.乙方不得将工程转包给他人,否则产生的一切后果均由乙方自行承担。

  十一、争议

  1.甲乙双方在履行协议中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的,双方约定向 提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。

  2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

  (1)单方违约导致协议确已无法履行,双方协商停止施工;

  (2)调解机构要求停止施工,且为双方接受;

  (3)仲裁机构要求停止施工;

  (4)法院要求停止施工。

  3.或者不列争议,在其它内列:本协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。

  十二、其它

  1.本工程需向发包人交缴工程保证金(投标保证金、履约保证金、维修保函)、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜,均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后,甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。

  2.本协议未尽事宜,均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准,或另行签订补充协议,作为本协议的附件,与本协议具有同等效力。

  3.(在协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。)

  4.本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算,甲方(发包人)支付完工程价款(不含保修金)后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。

  5.本协议正本两份,双方各执一份。副本两份,双方各执一份。

  协议签订时间: 年 月 日

  协议签订地点:XXXXXX

  甲方(盖章):

  住所:

  法定代表人:

  委托代理人:

  电话:

  开户银行:

  账号:

  邮政编码:

  乙方(盖章): 住所: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 开户银行: 账号: 邮政编码:

  施工协议书 篇7

  乙方

  甲方

  因建设金字牌镇横联至庄岭村委会水泥路工程,经公开招标,确定乙方为该项目建设施工单位,现就工程有关.事项签订协议如下:

  一、工程内容:横联至庄岭村委会水泥路,路基宽4.5米,路面宽3.5米,长7.7公里。具体工程量见招标文件。

  二、乙方愿以壹佰叁拾万玖仟柒佰玖拾贰元整

  (¥1309792元,含暂定金额)价格承包该项工程施工任务,详细单价见乙方投标报价表。

  三、资金来源:县交通局安排该路20xx年村村通项目补助资金12.5万元/公里,金字牌镇政府自筹资金4.51万元/公里。

  四、资金支付方式:合同签订后十五日内施工单位进场,甲方根据乙方施工进度支付月施工量的80%工程款,施工中翁支付最低限额壹拾万元,工程瑞工验收后付清王程款90%。缺陷责任期结束付清余款10%。

  五、若实际发生工程量超出合同中所列工程量,超出部分按报价单价计算,资金在暂定金额中支付。

  六、工期及违约责任:开工日期自20xx年6月1日开工至10月31日完工,(按实际开工日计算,如遇特殊情况事先乙方需经甲方签证认可后工期方可顺延)。工期延期,甲方按3000元/天向乙方处以延期罚款。延期罚款的最高限额为合同金额的5%。

  七、本合同一式肆份,镇政府、施工单位、质量监督单位、县交通局各一份。

  甲方:金字牌镇政府乙方:黄出市政工程有限责任公司

  法定代表人:黄五金法定代表人:

  其授权的代理人:其授权的代理人:

  甲方监督单位:乙方监督单位:

  施工协议书 篇8

  甲方: 乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《宁波神化国际物流仓储中心厂区工程施工总合同》等有关规定,经过双方友好协商,为确保竖向工程质量和进度控制。明确各方在施工过程中的权利、义务和经济责任,特订立本合同,望双方共同遵守。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、建设单位:

  4、承包范围:

  二、承包方式及工作量

  1、承包方式:

  2、总价暂定万元,计价规则参见总包合同,最终以审计审核为准。

  三、工程款结算与支付

  (一)、结算方法

  1、工程预算编制依据:同总合同条款。

  2、乙方按建设方最终审计结算价为依据,向甲方上交结算总价 ,税金甲方代缴,工程决算编制由乙方负责。

  (二)、付款方式及形式

  1、本工程按当期工程量依据总合同同比例支付进度款。工程通过竣工验收合格,甲方收到建设单位结算总价款的95%时,甲方支付乙方应得到结算款(工程造价5%的保修金按保修条款预定暂扣)。结算时,乙方提供总价的40%人工工资清单,开具劳务发票,剩余部分以材料发票抵充。

  2、本工程质量保修金为结算总价的5%,保修期二年;在保修期内,由于施工质量原因发生的缺陷或质量事故均由乙方负责;保修期满后15天内无息返还。

  四、工期

  本工程施工工期要求为:工程年 月底竣工(具体满足业主要求),工期延误按元/天处罚。

  五、安全文明施工要求

  1、乙方在施工中,应严格遵守安全操作规程和文明施工要求进行,安全管理按照施工总合同《浙江省二建建设集团公司安全生产奖条例》的规定执行,切实做到安全生产。

  2、如由乙方原因造成的安全事故,一切责任与费用均由乙方自负。

  3、施工中乙方应严格遵守场内文明施工有关条例,做到文明施工,场外保证交通安全以及道路清洁等。

  六、双方职责

  (一)、甲方职责

  1、参与质量、进度等管理监督工作;

  2、参与资料整理验收、盖章工作;

  3、履行总包职责并完成建设方指定的其它工作;

  (二)、乙方职责

  1、乙方必须按图纸和甲方的施工方案要求施工,接收甲方在技术、质量、安全等各方面的监督和配合监理验收与整改,施工时不得任意更改,确保工程质量满足设计要求。

  2、乙方应服从甲方正常范围的调度和安排,反之,甲方有权终止合同,由此引起的经济损失和工期延误,乙方应承担所有责任。

  3、乙方在施工中不得碰撞或弄脏已完工程,因此造成需试验、修补、返工、清理、延误工期等一切费用均由乙方承担。

  七、其它

  1、乙方施工人员进场施工时,应做到三证齐全,严禁无证上岗。

  2、本合同未尽事宜,各方可参照上级有关规定协商解决。如协商不成,由经济合同仲裁或向甲方所在地法院起诉。

  3、本合同壹式陆份,其中甲方执肆份,甲方执贰份,双方代表签字后生效,款项付清同时合同终止。

  甲方(盖章):

  代表(签字):

  乙方:

  代表(签字):

  签订日期: 年 月 日

  施工协议书 篇9

  发包单位:(以下简称 甲方)

  承包单位:(以下简称 乙方)

  为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程承发包合同的同时,经协商一致,签订本协议。

  一、承包工程项目

  1、 工程项目名称:

  2、 工程地址:

  3、 承包范围:

  4、 承包形式:总体承包。

  5、 工程合同编号:

  6、 工程项目期限:自 年 月 日至自 年 月 日。

  二、协议内容

  1、安全文明施工目标

  1) 不发生重伤及以上人身事故,轻伤事故在_零人次以下。

  2) 不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。

  3) 不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。

  4) 达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

  2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度,包括但不限于:

  1) 《中华人民共和国安全生产法》

  2) 国务院《建设工程安全生产管理条例》

  3) 国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》

  4) 国家发改委《电力建设安全工作规程》(DL5009.2、DL5009.3)

  5) 国家部委办相关安全的规定

  6) 国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

  7) 国家电网公司《电力安全工作规程》

  8) 国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程

  9) 建设工程所属的地方安全、环境法规

  10) 建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度

  3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务

  1) 认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度,执行建设单位有关安全生产的管理制度和规定,切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。

  2) 建立健全安全生产责任制和现场安全(包括防火)、文明施工管理制度,按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格的专职安全员和相关的安全检查检测装备。

  3) 施工期间,甲方指派陈建国同志负责本项目的安全文明施工管理,乙方指派_赵自鸣同志负责本项目的安全文明施工管理,并配备安全监督人员1人。

  4) 按照国家、国家电网公司、建设单位、总包单位有关安全文明施工、环境保护的标准与要求,设置相关的安全文明施工、环保设施、安全标识标牌,双方不得擅自拆除、变动;确需临时拆除、变动的,必须按照规定履行审批手续,采取可靠安全措施后,方可拆除、变动,并及时恢复或重新设置。

  5) 工程施工中组织开展危险源分析预控工作,重视对安全问题、事件的原因分析,落实防范措施,防止事故的发生。

  6) 按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防安全标志和安全通道,并定期组织检验、维修,保障消防设施和器材有效、完好。

  7) 按照国家有关规定,为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具,并监督、教育员工正确使用。

  8) 施工现场总平面由甲方统一策划,分区管理,各负其责,不得随意变动。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施,按策划统一组织,乙方施工区域由乙方实施。

  9) 施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故,双方应尽力组织抢救伤员和保护现场,启动应急预案,按照有关事故报告规定,及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况,协助或组织事故调查,吸取事故教训,做到“四不放过”。

  10) 因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

  4、甲方的安全文明施工权利和义务

  1) 对乙方的安全资质、管理人员及作业人员的安全资格情况进行核查,对核查材料复印件存档保管;乙方资质、资格不符合规定的,有权要求乙方更换人员或终止合同。

  2) 按规定组织和协调现场安全文明施工的整体工作,及时向乙方传达国家电网公司等上级单位安全工作要求的文件和通报。

  3) 组织乙方作业人员进行入场安全教育,安全考试合格并按照现场管理规定,发放“胸卡(安全合格)证”,做到有据可查。

  4) 组织同一区域交叉施工各方签订相应的安全协议,督促上下道工序各自做好安全措施。

  5) 编制现场安全文明施工防护措施要求。临近带电设备作业,落实专人监护。

  6) 建立健全施工现场临时用电、施工现场防火、安全设施等安全管理制度,按规定在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案。

  7) 组织现场安全监督检查,纠正违章行为,提出整改意见,进行考核扣款。对查出问题整改不力的,可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。

  8) 如可能对其他施工单位或人员造成安全影响,乙方要求其他单位人员临时撤离或停止作业,甲方应做好组织协调工作。

  5、乙方的安全文明施工权利和义务

  1) 按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料,并对其真实性负责。

  2) 遵守现场安全文明施工管理制度,服从甲方以及建设单位、监理对现场安全文明施工的管理,配合安全检查(包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查),对存在问题落实整改。

  3) 按照甲方总平面布置和安全文明施工管理制度、标准,制定安全技术措施计划,报甲方备案,并组织落实。

  4) 按照国家电网公司的有关安全管理要求,建立完善相关安全记录台帐。

  5) 按照规定和要求,编制并落实各项有针对性的安全文明施工具体措施,组织施工方案和安全措施的全员交底,并由双方签字确认。

  6) 按规定对员工进行安全教育,对新进厂人员进行三级安全教育和考核;配合甲方组织作业人员(包括现场各类管理人员)的入场安全教育,为安全考试合格人员办理“胸卡(安全合格)证”上岗作业,做到有据可查。

  7) 严格特种作业人员管理,包括特种作业人员的培训、复审,持证上岗,并报甲方备案。

  8) 定期组织施工人员身体检查,做到健康合格上岗,并按照国家规定为施工人员办理人身意外保险。

  9) 开展危险源分析预控工作,进行作业场所危险点的告知并落实防范措施。

  10) 对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查,对发现的问题及时纠正和整改。

  12) 为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品,并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用;确保合格、有效。

  13) 建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测,并将检测报告和检测合格证书报甲方备案。

  14) 落实现场施工环境保护要求,对施工产生的噪声、振动、大气污染、扬尘、固体废料和危险废料等进行控制。

  15) 建立和执行施工临时用电管理制度;根据甲方施工组织设计中的施工现场临时用电方案,编制施工临时用电实施方案报甲方审批后执行;按要求选用合格的配电箱,装设漏电保护器,接地等符合规范。

  16) 对甲方提供的工器具及机械设备进行安全检查,确认其安全状况,并在使用中执行相应的安全管理制度。

  17) 交叉作业时应采取相应的隔离和错时施工等安全措施。

  18) 施工特殊临时用电应符合规定,落实安全措施,在室内、夜间等作业环境内施工,应配置相应的照明,在潮湿环境、容器内施工,电源电压应符合安规规定的安全电压等级,金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。夜间施工应按照地方的环保要求,控制噪声、

  18) 在已受电、投运的区域施工,落实设备防护和人身安全措施。

  19) 现场一旦发生事故,必须立即进行救援,及时报告甲方,并按要求报告地方安全生产监督和管理部门,做好善后处理工作。

  20) 对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行,对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。

  6、安全文明施工措施补助费

  1) 甲方按规定向乙方提供0万元的安全文明施工措施补助费,在合同价款中单独列支,并按照规定以及实际使用情况和工程进展情况分期支付。

  2) 乙方应按规定用于安全文明施工措施等相关支出,不得挪作他用。有关使用情况应定期报告甲方,并接受甲方的检查和监督。

  三、附则

  1、 本协议约定的各项条款,经双方签字、盖章后生效,作为合同附件具有同等法律效力,并可独立于主合同存在,甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

  2、 本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致,按照国家有关规定执行。

  3、 协议有效期按照合同工期。合同工期变更,本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时,应及时签订补充协议。

  4、 安全文明施工措施补助费,按国家发改委颁布的《电网工程建设预算编制与计算标准》规定计提。

  5、 安全保证金的扣款标准按照《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》附录(《安全保证金扣款标准》)的规定执行。

  6、 因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡,各自承担相应的损失。

  7、 其他未尽事宜可另行约定。

  8、 本协议一式贰份,甲乙双方各执一份。

  甲方:

  乙方:

  单位名称:

  单位名称:

  单位地址:

  单位地址:

  代表人 :

  代表人 :

  签订日期: 年 月 日

  签订日期: 年 月 日

  施工协议书 篇10

  甲方:

  乙方:

  根据甲方承建的御苑小区工程的实际情况,双方就此土方施工事宜进行商洽。为了明确双方责任、权利、保证施工质量使其施工顺利进行,经双方协商,特制定如下协议条款,以共同遵照执行。

  一、工程名称:御苑小区土方工程

  二、承包范围:依据该项目施工图设计要求的基础土方开挖,内倒或外运。含开挖时的厂区修临时道路、清障、基础开挖、坑底找平、放坡、装车、内倒土方的堆放;外运土方的铲平,沿途的散落土方清理等,均属于乙方承包范围内。

  三、计量方式:依据开挖成型后的基坑,实测实量,由现场施工人员出具内倒或外运土方量分类结算单据,作为双方结算依据。

  四、承包单价:

  1.厂区内倒堆置土方《主要用于工程回填》每m3 13.5元(开票价)。

  2.外运土方,《指垃圾土及杂土》每m3 16.5(开票价)。

  五、结算以及付款方式

  按照分类土方量乘以单价,为工程总价款;根据施工进度情况双方协商付款及结算事宜。

  六、施工要求

  1.乙方在施工过程中必须服从现场管理人员的指挥,按照现场土方开挖的有关要求进行施工,做到基底平整坡度整齐。

  2.内倒堆置土按甲方指定的地点堆放。

  3.外运土方由乙方自行安排堆放地点,并做好沿途散落土的清理工作。

  4.由乙方协调好,城建、市容等有关部门工作,保障工程顺利进行。

  七、安全生产,文明施工

  1.施工阶段,乙方应对参加施工人员加强安全教育,所有施工机械及施工人员必须严格执行相关部门规定的操作规程,安全规范。因由违反者均按项目部的相关规定予以处罚。

  2.施工期间乙方必须安排一名安全管理人员协调甲方,搞好现场安全管理。

  3.施工期间如因乙方施工机械、运输车等造成的安全事故均由乙方承担经济及其它方面的责任。

  八、其它约定

  1.本协议双方签字盖章后生效,任何一方违约应承担相应责任。

  2.乙方必须维护甲方的利益,确保甲方工程施工顺利进行。

  3.其它未尽事宜,双方协商解决。

  4.本协议一式两份,双方各执一份,工程结束,款项,结算清后自动失效。

  甲方: 乙方:

  年 月 日

  施工协议书 篇11

  甲方:

  乙方:

  因乙方须在甲方管理区域进行高空作业,为确保施工作业的安全可靠,特签订此协议,请甲乙双方遵守以下约定:

  乙方在甲方管理区域进行施工作业需遵守以下规定,

  1、乙方施工人员须按规定办理出入证件,施工人员进入办公楼内施工,出入证须随身携带,便于物业人员的检查,无证人员一律不许进入办公楼施工。

  2、乙方应在指定的工作区域内进行施工,非工作区域严禁乙方人员进入,高空施工人员作业时间为早8:00时——晚18:30时,施工人员早8:00时之前,晚18:30时之后严禁在楼内逗留。

  3、乙方施工人员运送施工材料时,保持场地的卫生,运送水泥等液体材料时,提前做好防护,防止液体材料外溅,污染墙、地面。

  4、乙方需进入甲方 管理区域内的办公室时,提前进行申请或电话告知甲方,待甲方得到办公室人员允许后方可进入。

  5、乙方高空施工人员严禁从窗户进入办公区域,如若发生财产丢失现象,甲方将进行法律诉讼。

  6、乙方高空施工人员若在施工期间损坏办公楼窗户、墙面、地面等公共设施时则按价赔偿或修复

  7、乙方施工人员严禁在办公楼内卫生间内洗头或擦洗身体。

  8、乙方高空作业安全可靠性材料请提前交送监理审核,甲方不承担乙方在高空施工作业期间施工人员的人身安全。

  甲方(签字): 乙方(签字):

  签订时间: 年 月 日

  施工协议书 篇12

  甲方:

  乙方:

  甲方投资的西都大厦工程发包给乙方施工,为明确责任,特对安全施工措施费用订立如下协议,共同遵守:

  一、现场文明施工措施费的基本费、现场考评费按徐建发(______)77号文件规定执行,甲方积极配合乙方办理相关手续,但奖励费不支付。

  二、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,合理投入,严禁挪用基本费与现场考评费。采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

  三、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、临街交通要道施工等方面采取安全防护措施,由此而发生的防护措施费,经工程师确认后,由甲方承担。

  四、施工现场暂时停止施工的,乙方应当做好现场保护保护,所需费用由责任方承担,或者按照合同约定执行。

  五、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

  六、本协议一式两份,双方代表签字,单位盖章后生效。各执一份,监督执行。

  甲方(签字盖章):________

  联系电话:________________

  ____年____月____日

  乙方(签字盖章):________

  联系电话:________________

  ____年____月____日

  施工协议书 篇13

  甲方:

  乙方:

  经过甲乙双方协商,本着互惠互利,平等自愿的原则,就_____________________工程达成如下协议:

  一、甲方愿把_____________________工程承包给乙方,由乙方按照双方的约定进行制作安装。

  二、乙方在工程施工期间,应遵守甲方的制度。安全施工,不得违反操作规程。

  三、甲方有权利在乙方施工期间,负责工程质量监督,工程进度督促,并为乙方提供施工便利条件。

  四、乙方不得擅自终止协议。乙方如擅自终止协议,影响工程进度,由此造成的经济损失,由乙方负责,情节严重者,可追究刑事责任。

  五、本工程面积约有________________㎡,每平方米按__________元计算,工程总造价为_________________元,施工结算最终以实际发生的数量为准。

  六、工程质量要求:

  1、本工程型材采用华佳65(2)三玻,60钩双玻咖啡色供挤系列主材及相关的配套配件型材,中空玻璃,颜色为厚度白色玻璃。

  2、安装标准和施工方法必须按照现行的有关标准规范要求执行。

  3、制作安装允许的偏差必须符合JGJ103–96的规定。

  七、付款方式:

  签订本协议后,第一车成品窗(200平方米以内)进入工地,甲方付工程总价的20%,单栋楼框架安装完毕后,再付该号楼总工程款的30%,所有玻璃安装完毕时,付到95%,保修金5%待保修期满一年,无质量问题时付清。

  八、本协议一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。

  九、合同保证金六万元,工人进场后全部返回。

  十、本合同由______________________公证处公证生效。

  甲方:乙方:

  ___年___月___日

  施工协议书 篇14

  甲方:

  乙方:

  甲方就的所有钢筋工的工作内容,委托给乙方施工,经甲乙双方协商达成如下协议:

  一、承包方式:原则上包工不包料,但必须包括钢筋制作的机械设备,钢筋闪光对焊设备、钢筋调直拉伸设备、以及各种配套的电焊条、扎丝、机械设备所要用的润滑油和粉等,一句话就是,除了钢筋原料部包括外,其他围绕着钢筋制作、绑扎所要用机械设备、工具用具、零星材料均要乙方负责。

  二、钢筋承包内容:按照施工图纸的内容施工,具体施工内容包括钢筋的制作,按照图纸和规范进行配料单,(乙方必须配置二份料单,一份为施工料单、一份为决算料单)。钢筋的制作、调直、焊接、钢筋的绑扎、预埋铁件、预留插筋及浇注砼时的护筋等,并要负责与相关部门核对料单。

  三、钢筋制作绑扎质量要求:乙方必须严格遵守施工规范和施工图进行配料(料单必须提前10天提交施工和决算各一份给甲方),科学合理地配料,遵守操作规程,合理地用料,减少浪费,按照料单进行制作;按照施工图纸和料单来绑扎,每层楼面钢筋绑扎后必须清理所有杂物,确保验收一次就通过,在施工过程中,不得擅自进行钢筋代换,发现问题应及时汇报、处理,若因质量问题造成损失,按工程造价的1-2倍予以罚款,在施工过程中必须合理的使用材料,减少浪费,该焊接的就要焊接,若发现明显不合理的,按照浪费的原材料价格的_______倍予以罚款。

  四、承包单价:每吨按照380元计算,工程量按审核后的决算料单计算,开始结账暂按施工料单预结,计时工以签证为准,按_______元/工日。

  五、工资结付方式:

  1)工作量必须以浇注好砼为准,浇注完才能结算;

  2)第一期工程的正负零及以下部分工作量款,按实计算后暂扣十万元以作保证金,剩余部分按正常发放;

  3)第一期工程的正负零以上部分,每月的第一个星期结算上月完成工作量的_______%,剩余_______%作为工程保证金;

  4)第二期工程按每月的第一个星期结算上月完成工作量的_______%;50第二期工程完成到了工作量的_______%

  六、工期:每月每层按项目部下达的施工进度计划时间完成,如是乙方原因,造成工期推迟,每延期一天罚款_______元,不要求提前。

  七、乙方人员进场后要做到文明施工,服从甲方工地管理人员的指挥,积极配合施工员。如乙方不服从甲方管理人员的管理,施工员有权对乙方罚款或开除出场。

  1、乙方人员必须遵纪守法,不得打架斗殴,如发生上述现象,甲方有权对乙方罚款或开除出场。

  2、乙方的人员在现场内不得偷窃,一经发现,轻者罚款_______元,重者送交公安。

  3、乙方的人员不得在楼面上大便,一经发现罚款_______元。并且还要清除掉大便,如不清除者,再加罚款_______元,乙方的人员发现其他班组的人在楼面上大便,证据确实上报,可得罚款的80%作为奖金。

  八、乙方在施工中必须注意安全,班组长应对本班民工加强安全教育,严格按照安全操作规程施工,严格执行甲方的各项规章制度以及周边安全防护,发现不安全因素,及时向甲方提出。

  1、乙方的人员进入施工现场必须戴好安全帽,不得穿拖鞋或打赤脚,一经发现,每人每次罚款_______元,如一个人同时不戴安全帽和穿拖鞋,视一人二次罚款。

  2、在施工过程中,因乙方原因发生任何安全事故所造成的一切经济损失和责任全部由乙方负责,甲方概不承担责任和经济损失;因其他原因造成的安全事故由责任方承担。

  九、在施工期间,乙方必须指定一名现场负责人,并且每天要在现场指挥,不在现场者每天罚款_______元。

  十、本协议一式五份,甲方四份,乙方一份。本协议从签订之日起生效,工程竣工甲方付清乙方工程款后自然失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【施工协议书】相关文章:

施工协议书与施工合同01-24

施工协议书01-31

施工的协议书04-16

施工协议书06-08

施工承包协议书04-03

防水施工协议书01-05

劳务施工协议书01-05

围墙施工协议书01-09

管道施工协议书10-30

装修施工协议书01-29