一、协议书的格式
1 、标题：双方单位名称事由，协议书三部分组成。
2 、正文：条款内容
协商目的
协商目的责任
协议的时间和期限
协商目的条款和酬金{价格明确总额大写必须明确货币种类}
履行条款期限
违反条款的责任处理
落款{签署}
签署日期
二、协议书法律效应
订立协议书，其目的是为了更好地从制度上乃至法律上，把双方协议所承担的责任固定下来。作为一种能够明确彼此权利与义务、具有约束力的凭证性文书，协议书对当事人双方（或多方）都具有制约性，它能监督双方信守诺言、约束轻率反悔行为，它的作用，与合同基本相同。
口头协议一律无效；书面协议有三种形式，即合同中的条款、独立的协议书及信函、电报、传真、电子邮件等其他书面形式。
三、桩基施工合同补充协议书范本（精选10篇）
在发展不断提速的社会中，越来越多人会去使用协议书，签订签订协议书可以使事务的结果更加完美化。那么相关的协议书到底怎么写呢？以下是小编为大家收集的桩基施工合同补充协议书范本（精选10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
桩基施工合同补充协议书1
发包人（全称）：__________（以下简称甲方）
承包人（全称）：__________（以下简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，其它有关法律、行政法规约定的内容，甲方将杨凌火车站商业广场（绿谷·财富中心）高层公寓楼素土挤密桩桩基工程发包给乙方施工，结合该工程具体实际情况，双方洽商后达成以下协议：
第1条：工程概况
1-1工程名称：杨凌火车站商业广场（绿谷·财富中心）高层公寓楼工程
1-2工程地点：杨凌火车站东侧
1-3工程内容：工程冲击成孔素土挤密桩(包括变更为DDC法施工的素土挤密桩)施工图全部内容的施工，直至检测合格，撤离现场并递交竣工资料
1-4工程承包范围；
杨凌火车站商业广场高层公寓楼桩基工程的素土挤密桩工程，桩的施工其中包括：准备机具、进场、机械成孔、移动机组、原材料及半成品运输、筛土、填夯、配合检测单位检测、等全部操作过程。
第2条：工程工期
2-1开竣工日期：_____年____月____日至_____年____月____日
2-2总日历工期：共计_____日历天（含检测工期）
第3条：工程质量等级
乙方严格按照国家发布的桩基施工规范JGJ94-94及DDC法施工验收规范、工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的条件，本工程质量要求等级为：合格
第4条：合同价款
4-1合同价款计算的依据及承包方式：
工程量按陕西省99建筑安装定额规定的结算方式进行结算。冲击成孔挤密桩，每立方米42元（肆拾贰元）。DDC法施工，每立方米43元(肆拾叁元)记取综合费用。（不含水电费、税金）
第5条：图纸资料
5-1甲方协助乙方向建设单位索取下列资料：
1）经上级主管部门批准的计划文件（复印件）
2）经城建部门批准盖章的已审桩基施工图四份（其中一份为原件）
3）施工场地工程勘察资料
5-2乙方向甲方提供下列资料
1）开工前7日乙方向甲方递交桩基施工组织设计一式四份，甲方同监理方和建设单位在开工前给予批准或提出修改意见
2）每月25日前乙方向甲方递交本月完成工程量报表及下月工程进度计划表各一式四份，在本周周末递交下周进度计划一式四份
3）乙方在施工过程中各种资料报验必须与本工程同步进行且不得少于四份。
4）工程完工且通过检测后乙方在7日内向甲方提供完整的竣工资料一式四份
第6条：甲方负责在开工前办理好以下事项
6-1负责将基坑开挖做完，并对基坑底部做碾压处理
6-2现场水电接至施工现场内。
6-3现场道路甲方已经开通，交由乙方使用。
6-4甲方负责将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验，乙方正式放线后，及时邀请甲方和建设相关单位或部门进行验线。
6-5双方协助建设单位和监理单位邀请设计单位进行图纸会审，技术交底，及时签发交底会议记录。
第7条：乙方负责办理以下事项
7-1双方会同建设单位于开工前按有关规定办理施工许可证。
7-2向甲方代表提供年、季、月、周工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。
7-3及时维修施工用的水、电线路、围栏和警卫设施等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。
7-4遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音管理规定，并办理有关手续，因乙方责任造成的罚款，停工损失由乙方承担。
7-5已竣工未交付甲方之前，乙方负责完成工程的成品保护，保护期间发生损坏，由乙方负责予以修复。
7-6按约定做好施工现场地下管线和临近建筑物、构筑物的保护工作。
7-7保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
乙方不履行上述义务，造成的工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿，工期不予以顺延。
第8条：施工组织设计和工期
8-1乙方应在_____年_____月_____日前将施工组织设计（施工方案）和施工进度计划提交甲方代表，甲方会同监理应该在7日内批准或提出修改意见。
8-2乙方必须按批准的施工组织设计组织施工，接受甲方代表对进度的检查，监督。工程实际进度与计划不符时，乙方应接受甲方代表的要求提出改进措施，经过甲方代表签认后执行。
8-3延期开工。
乙方按照协议条款约定的开工日期开始施工，乙方不能按时开工应向甲方提出书面申请。甲方代表同意延期要求后，工期相应顺延，甲方代表不同意顺延要求或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求，工期不予以顺延。
因甲方原因不能按照约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期，工期相应顺延。
8-4暂停施工。
甲方代表确认有必要时，可要求暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见，乙方按甲方要求停止施工，妥善保护好已完的工程，实施甲方代表处理意见后向其提出处理意见，甲方代表批准后继续施工，甲方代表未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予以答复，乙方可自行复工。
8-5工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。
1）设计变更引起工程量变化较大时。
2）一周内，非乙方原因停电、停水、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
3）不可抗力（指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙方造成的爆炸、火灾、以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成的自然灾害）。
4）基建施工中遇到不可预见的障碍物或古墓、文物流沙、缩茎问题需处理时。
乙方在以上情况发生后5天内向甲方提出报告，甲方代表在收到5天内予以确认、答复，逾期不答复，乙方即可认为延期要求已经被确认。
非上述原因，工程不能按照合同工期竣工，乙方承担违约责任。
第9条：质量验收
9-1乙方应该认真按照国家颁布的施工验收规范及本工程设计图纸要求进行施工，并应接受甲方代表或委派人员的检查、检验，乙方应为甲方、建设单位、监理单位人员检查提供便利条件，对不合格的部分按照甲方、建设单位、监理单位代表及委派人员的要求返工修改，承担由自身原因导致返工修改的费用。
9-2对工程质量有争议，应由质量监督部门认定，认定费用及因此造成的损失由败诉的一方负担。
9-3隐蔽工程验收。工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的部位，乙方自检合格后24小时前通知甲方代表和监理参加，通知包括乙方的自检记录、隐蔽工程验收的内容，验收的时间和地点，乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表和监理在验收记录上签字后，方可以进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定的时间内修改后重新验收。
第10条：合同价款支付及合同价款的调整
10-1工程款支付：
进场后，工程施工完成一半后容许借生活费。工程竣工验收、检测合格后预付桩基价款的60%，其余款项_____年_____月_____日一次付清。
10-2合同价款的调整。
合同价款在合同约定后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一可作调整：
1）甲方及监理和建设单位代表确认的工程量增减；
2）甲方及监理和建设单位代表确认的设计变更或工程洽商；
3）一周内非乙方原因停电、停水、停气造成停工累计超过8小时，并经甲方、监理、建设单位确认造成经济损失的；
4）乙方应在上述情况发生14天内，将调整原因，金额以书面形式通知甲方代表，经甲方代表确认后。
第11条：材料设备供应
所用黄土为甲方提供，设备全部为乙方提供。
第12条：设计变更
经建设单位代表同意，对原设计进行变更，并由建设单位取得以下批准：
12-1超过原设计标准和规模时，须经原设计和规划审查部门批准，取得相应追加投资。
12-2送原设计单位审查取得相应图纸和说明。
施工中甲方对原设计进行变更在取得上述两项批准后，向乙方发出变更通知，乙方按通知进行变更。
经双方洽商同意办理变更后，乙方按甲方代表要求，进行下列变更：
1）增减合同中约定的工程数量；
2）更改有关工程的性质、质量、规格；
3）更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
4）增加工程需要的附加工作；
5）改变有关工程的施工时间和顺序；
12-3确定变更价款和工期影响。发生变更后，14天内乙方按下列方法出变更价格，报甲方代表批准后调整合同价和竣工日期：
乙方在双方确定变更后14天内不向甲方代表提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
第13条：竣工及结算
13-1竣工验收
1工程具备竣工验收条件，乙方按照国家工程竣工有关规定，向甲方代表提供完整竣工资料四份和竣工验收报告。甲方代表收到竣工验收报告后，在协议条款约定时间内组织有关部门验收，并在验收后14天内给予批准或提出修改意见，乙方按照要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
2由于承包方原因，应交工验收而不交不验的工程，除按照拖延工期条款处理外，并赔偿因此造成的经济损失。
13-2工程价款的结算
已完工程验收合格后，乙方将工程移交给甲方，施工双方在工程移交后进行结算。
第14条双方施工现场总代表
工地代表由双方各自委派，并提前7天书面通知另一方，若需要撤换同样办理，双方代表按合同约定的内容，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。
第15条：乙方不得将工程倒手转包给其他施工单位，否则甲方有权终止合同，因此而造成的一切损失由乙方承担。
第16条：本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均应做为合同条款的补充内容，与合同条款具有同等效力。
第17条：安全施工
甲方将工地移交给乙方施工，乙方必须按照有关规定采取严格的安全防护措施，并承担施工期间全部安全责任和相关费用。
第18条：合同文件的解释与顺序如下
18-1本合同书所列之条款；
18-2甲方与建设单位签定的总包合同；
18-3招标承包工程中标通知书、投标书、及其符合招标文件；
18-4标准、规范和其他有关技术资料技术要求；
18-5确定工程造价的工程报价单、预算书和图纸；
第19条：本合同自甲、乙双方签字盖章生效。竣工结算，甲方工程款支付完毕，除有关于保修的条款仍然生效外，其它条款即告终止，协商保修期满，结清款项。
第20条：本合同执行过程中发生争议，甲乙双方协商解决，或向当地工程所在地建设行政主管部门申请调解，协商不成或调解不成的，双方同意由当地仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉。
第21条：本合同正本两份，甲、乙方各执一份。副本2份甲方执一份，乙方执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
桩基施工合同补充协议书2
发包人：_________(以下简称“甲方”)
承包人：_________ (以下简称“乙方”)
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲、乙双方于_____年____月____日签订的晋江市金井北通道道路整治工程《施工合同》(下称”原合同“)中定义相同。
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，在原合同签订的基础上，就乙方承包晋江市金井北通道道路整治工程的给水工程及金东公路金井段道路改造工程的相关事项订立以下补充协议：
1、 工程概况
工程名称：晋江市金井北通道道路整治工程一给水管道(原水管道)工程及晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程。 工程地点：晋江市金井镇
2、 建设内容
给水管道及金东公路金井段道路改造工程。具体详见施工图纸：《给水管道(原水管道)工程》及《晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程》。
3、 施工工期施工合同补充协议工期为240日历天(备注：即乙方应在原合同工期的基础上顺延8个月之内完成)
4、 工程质量
工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》(ZXB/T0202-2013)、《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50236)及《现场设备、工业管管焊接工程 施工及验收规范》(GB50236)。并且通过甲方组织的竣(交)工验收和晋江市供水公司的交接检查。
5、工程价款
本工程为固定单价合同，根据晋江市财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算，签约合同价暂定为人民币(大写)壹仟零肆拾叁万贰仟陆佰零柒元整(￥10432607)[包含给水工程安全文明措施费 拾贰万捌仟贰佰伍拾陆元整(￥128256)]
6、进度付款额度和付款方式支付
工程进度付款：按月支付工程进度款，即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金(质量保证金百分比为月支付额15%)以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。
7、合同生效
7.1 本协议经甲、乙双法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章即生效。
7.2 本协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与其具有相等的法律效力。
7.3 合同地点：泉州市晋江市
8、本协议正本贰份、副本捌份，承发包双方各执正本壹份，副本肆份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包方(公章)：_________承包方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
桩基施工合同补充协议书3
建设单位：_________
总包单位：_________
为顺利办理山东世通国际检测技术服务中心办公楼外墙保温系统工程的报审、报建、报验等相关事宜，由总包方青岛新城发展建筑工程有限公司与分包方青岛万兴达保温工程有限公司所签的《山东世通国际检测技术服务中心办公楼外墙保温系统工程施工合同》仅作为施工备案之用，实际施工合同仍按建设方与分包方所签的《山东世通国际检测技术服务中心办公楼外墙保温系统工程施工合同》执行，由建设方 直接支付工程款给分包方，经济纠纷与总包方无关，实际施工中质量、安全责任主体为分包方，总包方负责施工资料的归档以及资料盖章(总包章)等工作， 施工资料的编制、收集和整理等由分包方自行完成，特此补充协议。
建设单位：_________总包单位：_________分包单位：_________
代表：_________代表：_________代表：_________
签章：_________签章：_________签章：_________
_________年____月____日_________年____月____日_________年____月____日
桩基施工合同补充协议书4
建设（发包）单位：_________（以下简称甲方）
分部工程施工（承包）单位：_________（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及双方已签订的《桩基础工程施工合同书》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确各自的责任，互相配合，使工程施工顺利进行，保质保量完成本工程任务，经双方共同商定如下补充协议，共同遵守。
第一条：建设单位：_________
第二条：工程名称：_________
第三条：工程地点：_________
第四条：工程量的结算方式及单价
每根桩由施工现场自然地面至桩尘的实际入土有效桩长，为有效结算工程量，如出现以下情况则结算按以下情况结算。
（1）管桩高出自然地面部分不如结算；
（2）送桩部分，如送桩低于设计图纸要求承台桩顶标高时乙方应按规范及设计要求接桩至承台设计桩顶标高处。若未能达到设计图纸要求或规范要求由此造成的责任由乙方负责。结算时按实际完成有效桩长结算。送桩部分只支付人工费及机械费，材料费不支付。
（3）如送桩标高介于承台底桩顶标高及自然地面标高之间，则按实际桩长结算。
第五条：支付方式：
（1）工程完工前3天付至实际完成总工程量造价的80％；
（2）余款20％,在桩基础工程验收合格并资料按规范及要求完善后再支付10％，工程结算后支付至总造价的95％；
（3）工程总体竣工验收合格后支付5％。
第六条：甲方责任
（1）首次工程桩承载力及桩身质量检验费用由甲方支付。
（2）按图纸要求实际完成，合格的工程量支付乙方进度款。
第六条：乙方责任
（1）二次复检或由于复检而发生的费用由乙方支付；
（2）检测工程桩的相关工作由乙方责任，过程配合资料工作由甲方及相关参建单位配合。由于检测而发生的其他费用或现场工作由乙方负责完成；
（3）乙方应指定专人做好施工现场记录，桩基础工程子分部验收前15日应完成相关资料的整理工作并一式六份移交给甲方，或甲方指定接收配合单位。
（4）管桩检测合格后，进入下一工序前，乙方负责按规范及图纸要求完成割桩工及预留防雷接地端子。
（5）无焊接桩尖的管桩乙方负责按设计单位或甲方要求返工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
桩基施工合同补充协议书5
甲方：_________
乙方：_________
地点：番禺区莲花山附近
工程名称：倚莲半岛居住小区一期幼儿园，肉菜市场，垃圾站工程
为保证倚莲半岛居住小区一期幼儿园，肉菜市场，垃圾站工程桩基础的顺利施工及其它事项，经双方协商拟定如下补充协议：
1、本工程桩基础原合同不含水电，由于现场用电情况，如果由乙方供电，甲方补助乙方11元/m作为发电费用，即原合同价：￠300AB桩原105元/m调整为116元/m，400AB桩135元/m调整为146元/m。上调后的价格作为本工程合同价。
2、为保证本工程后续工序的施工，桩基础的施工工期经双方商定在8月10日完成肉菜市场及幼儿园的打桩作业，逾期按5000元/天向甲方支付违约金，甲方有权利从乙方工程款中扣除。（因甲方原因及强降雨天气造成场地不能进行管桩施工，工期相应延期。）桩机进场试桩甲方支付10万元材料。
3、工程款支付方式为：_________。
1、幼儿园及肉菜市场桩基完成3天内支付至完成预付款；
2、合同内工程量全部完成15天内支付至工程量的60%；
3、15%余款桩基础完成后30天内付清。85%；
4、其它事宜：垃圾站在肉菜市场及幼儿园桩基施工完成开始计算，3天内交付施工场地，逾期甲方补贴乙方2000元/天桩机台班费。
5、本协议同原合同一致生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
桩基施工合同补充协议书6
发包方(甲方)：_________
承包方(乙方)：_________
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议：
第一条工程概况
1、工程名称：平陆县西街初中迁建项目一标段
2、工程地点：平陆县西韩窑村，砥柱广场北侧。
3、工程内容：载体桩施工
4、工程范围：图纸范围内桩基工程
第二条承包方、合同价款及支付方法
1、承包方式：机械成孔，甲方提供水、电、扎丝、焊条、钢筋、混凝土，其余机械设备、材料、人工由乙方负责。
2、合同价款：
按实际施工桩数，以65元/米按有效桩长进行结算。
3、合同价款支付方式
(1)工程进度款：1#、2#、3#楼按每栋楼载体桩完成后，付每一栋楼载体桩合同价的50%，1#、2#、3#楼载体桩全部完工后付至合同总价的70%，载荷试验完成合格后付至合同总价的90%，剩余10%竣工验收后一个月内付清。
(2)合同价款的调整：合同价款签订后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一时，合同价款按实际情况进行增
1)甲、乙双方代表确认的工程量增减;
2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;
第三条工期
施工现场达到“三通一平”，基坑开挖至标高，具备开工条件后，以监理书面签署的开工令日期为开工日期。有效工期为日历天，雨天除外。
第四条工程质量
乙方严格按照国家有关规定、桩基施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，质量达到合格。
第五条甲方的权利和义务
1、甲方应向乙方提供桩基施工所需的图纸、勘察报告、测量成果等有关资料负责放线、乙方人员配合。
2、甲方负责在开工前施工现场达到“三通一平”，水、电接入施工现场相应位置，保证满足施工期间的需要。
3、甲方委托桩基检测试验、材料试验、水电费、税收并承担相关费用，协调处理好周边关系，保证施工正常进行。
4、对乙方施工过程进行质量安全的监督和检查。
5、甲方负责放主轴线，乙方负责放线施工。
6、严格按合同约定及时支付工程款项。
第六条乙方的权力和义务
1、乙方在施工前认真熟悉施工图纸，并按图纸要求进行放线
2、严格按照国家有关规定、规范施工，接受甲方与监理的监督和检查，服从甲方的现场管理;
3、保证施工机械正常工作;
4、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用。
5、负责载体桩施工资料的现场记录、收集、整理、负责建设单位、监理单位的签字盖章。并按照山西省地方标准2015装订，装订完成后交付给甲方。
第七条双方施工现场代表
本工程甲方指派同志、乙方指派同志为现场代表，共同解决施工中的有关问题，行使合同约定的权力、履行合同约定的义务。
第八条违约责任
甲乙双方应严格履行各自合同条款，保证合同顺利履行。如任何一方发生使合同无法履行的行为，应承担对方的经济损失。
第九条本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同条款的补充内容，与合同条款具有同等效力。甲乙双方认真履行合同，双方发生纠纷应友好协商解决，若解决不成，可向项目所在地人民法院诉讼。
第十条本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
桩基施工合同补充协议书7
发包方（以下简称甲方）：_________
承包方（以下简称乙方）：_________
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理规范》及有关规定，甲方拟将桩基工程委托乙方施工，为明确双方在施工中的权利义务和责任，经双方协商同意签订本合同。
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_____年____月____日签订的《预应力管桩基础工程施工合同》(下称“原合同”)中的定义相同。鉴于：
甲方和乙方于_____年____月____日共同签署了《预应力管桩基础工程施工合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《预应力管桩基础工程施工合同》中未尽事项特订立以下补充协议。
一、合同内容修改部分
1、原合同第四部分第一项：“施工期间若由于非甲方原因造成的安全事故，则一切责任和损失由乙方解决、承担，若由于包括甲方在内的多种原因造成乙方发生安全事故，则按各方当事人的责任大小处理。”修改为施工期间若由于非甲方原因造成的安全事故，则一切责任和损失由乙方解决、承担；若甲方瞎指挥、乱指挥乙方有权拒绝执行并说明理由，如因此造成的安全事故一切责任由乙方承担。
2、原合同第五部分第一项第一点中“管桩单价经甲方工程师了解现行价为115元/米，施工时价格如通过甲方工程师了解下降范围大于3元每米将进行相应调
整。”修改为管桩经甲方工程师了解定海牌管桩现行出厂价为100元/米,管桩单价浮动超过10元每米时应在甲、乙、监理方三方认可后进行相应调整，价格浮动范围在此范围内不予调整（此价格以材料进场验收单为准）。
2、原合同第五部分工程造价中：“合同暂估总价550万元”修改为合同暂估价500万元
3、原合同第六部分双方权利义务第一项第四点第一小点中：“排水人工由甲方负责”修改为：排水人工由乙方负责。
4、原合同第七部分工程款的拨付与结算第一项第三点中“打桩工程结束后预留工程总价款的10万元作为质量保证金，待桩基础验收合格8个月后如无因基础造成的结构问题甲方应将质保金一次付清。”修改为打桩工程结束、桩基础验收合格后预留工程总价款的10万元作为质量保证金（余款一次付清），待桩基础验收合格8个月后如无因基础造成的结构问题甲方应将质保金一次付清。
5、原合同第九部分第一项：“甲方需提供满足打桩机进退场道路、施工场地，施工用电的接驳点离施工场地不得大于350m，水、电由乙方负责装表计量并据实向甲方交纳水电费。”修改为甲方需提供满足打桩机进退场道路、施工场地，施工用电的`接驳点离施工场地不得大于500m，水、电由乙方负责装表计量并据实向甲方交纳水电费。
6、本工程甲方指定使用定海牌管桩。
7、本工程承包内容包括打桩、锯桩、接桩工作。
8、乙方已经认识到本工程大部分单桩设计承载力为130吨，乙方明确表示可以通过静压打桩的形式满足设计承载力要求，并能够通过检测，故若因上述因素造成的影响工程质量的情况，甲方有权要求乙方赔偿全部损失。
9、静压施工过程中如出现边桩价格将不进行调整。
10、原合同中第一项第7条中打桩形式改为静压。
11、静压桩施工单价为165元/米
二、其它事项说明
1、施工过程中如有位置因工作面不够而需采用锤击打桩的，价格按锤击价格161元/米计算，进出场费用由甲方承担一万伍仟元整。
2、付款方式：原合同中第七项第一点A第（2）小点中“工程桩每完成五千米，甲方向乙方支付工程进度款五十万元（￥500000元）。”修改为乙方施工至20000米时，甲方按合同单价支付10000米的工程款给乙方，后续的工程桩按乙方每完成5000米时，甲方按合同单价支付90%给乙方，余款在工程完工100天内一次性付清。
三、本协议生效
本协议双方签字盖章即生效，成为《预应力管桩基础工程施工合同》不可分割的组成部分，与《预应力管桩基础工程施工合同》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。
发包方(公章)：_________承包方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
桩基施工合同补充协议书8
甲方（全称）：_________
乙方（全称）：_________
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于______年____月____日签订施工合同编号为的《施工合同》（以下简称“原施工合同” ）中的定义相同。
鉴于：
甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容，特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为：
1、因乙方新购置一批自卸车辆，甲方应保证乙方土方总运量，不低于 方。
2、因甲方原因导致车辆停工，每天补偿车辆误工费500元。具体包括：
2.1、甲方应保证乙方施工人员住宿通水通电，如断水断电超24小时，乙方无条件停工，由此产生的经济损失由甲方承担；
2.2、如天气及路况达到可开工的条件，甲方无法安排乙方施工超24小时，乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；
2.3、节假日、双休日或者银行出现故障和特殊情况可顺延，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款，如超过48小时乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；
2.4、甲方保证施工工地内有人发货、验收，因甲方工作不到位造成乙方不能够正常施工，因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。
3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。如有新标段，价格另 议。
二、本协议生效后，即成为原施工合同不可分割的组成部分，与原施工合同具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原施工合同的其余部分应完全继续有效。
本协议与原施工合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
桩基施工合同补充协议书9
发包人（甲方）：_________
承包人（乙方）：_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。经双方就 工程发、承包事项协商一致，特订立本补充协议，并作为工程付款、结算等依据，其他事宜执行《建筑工程施工合同》。
一、工程概况：
工程名称：_________
工程地点：_________
结构形式：_________
建筑面积：_________
二、工程承包范围：
承包范围：包工包料、施工图纸全部内容 。
三、合同日期：
开工日期：_____年____月____日
竣工日期：_____年____月____日
合同日期总日历天数：____天
承包人若延误工期，每天需按合同价万分之三向甲方支付违约金，属停水、停电原因经甲方和监理签字确认后工期顺延。
四、质量标准：
工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—20xx）和设计文件要求。
质量验收标准：合格。
五、合同价款：
金额（暂估）：____大写：____
六、工程价款结算方式：
执行1996年《山东建筑工程综合定额》、《山东省安装工程综合定额》。20xx年《山东建筑工程综合定额潍坊市估价表》，1994年《全国统一安装工程预算定额山东省价目表》，以及配套的费用定额，现行有关规定，按施工图预算加变更签证费用据实结算。 工程类别：按单位工程实际类别。取费等级：丙级，人工工资单价建安装饰均为28元/工日，临设增补费按建筑面积8元/平方。室外配套工程类别：按V类结算。工程竣工验收30天内，承包人向发包人递交竣工结算报告和完整的结算资料，并办理结算。
七、工程款支付方式：
1.主体阶段分四次拨款：拨款时必须扣除甲方供料款
（1）基础至±0，拨付割算款75%；
（2）一层至二层，拨付割算款75%；
（2）三层至四层，拨付割算款75%；
（3）五层至封顶，主体验收完成，拨付割算款75%。
2.装饰阶段拨款：
（1）内、外墙完成拨付割算款75%；
（2）地面、屋面工程完成付割算款75%；
（3）工程竣工验收合格，拨付至割算款的80%，工程竣工验收后三月内办理完工程决算，审计完毕支付至工程总造价的95%，余款保修金5%按国家规定执行，待保修期满三个月内无息付清。
八、发包人材料供应：
1.瓷砖、洁具由发包人指定品牌型号确认样品和价格。
2.电线、电缆、配电箱由甲方提供，开关、插座由发包人指定品牌型号确认价格。
3.防水、外墙保温、外墙涂料等材料由发包人指定品牌型号确认价格。
4.塑钢窗、内门、防火门、出库门、进户门及不锈钢栏杆扶手由发包人指定主材和确认价格由施工单位统一加工安装。
5.据实结算的材料需双方共同看样定价订货。
九、承包人材料采购：
1.承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按甲方工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用。由此延误的工期不予顺延。
2.甲方或监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
3.承包人所施工的防水、外墙保温、外墙涂料等专业施工必须用有备案资质的单位，并经甲方考察认定后方可进行分包，资质复印件加盖公章留发包人存档。
4.按规定允许找差价的议价材料，由甲、乙双方按届时市场价签证确认。
十、材保费和配合管理费：
1.甲供材乙方计取材保费：1%。
2.甲方分包项目，乙方计取管理费2%；
3.定品牌认价的材料不计取材保费。
4.甲供材超出预算定额部分，按甲供价增加10%扣款。
5.工程投标产生的费用，承包人承担按照国家规定应由承包人承担部分的费用。
十一、隐蔽工程和中间验收：
工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方和监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，，承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
十二、安全文明施工与民工工资：
1.安全文明施工：
承包人须按照工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全文明标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故。由于承包人安全文明措施不力造成事故的责任和因此发生的'费用，由承包人承担。因没达到施工现场文明施工要求而造成的罚款由承包人承担。
2.民工工资：
乙方应建立行之有效的民工登记台账和工资发放台账，甲方可随时检查，乙方应按约定及时支付民工工资，确保民工不上访。因甲方不按约定拨付工程款，乙方有承担垫付民工工资的责任，因乙方原因拖欠民工工资造成民工上访，甲方有权将乙方工程款直接支付民工工资。
3.工程资料：
承包人须确保工程施工技术资料和安全技术资料详实完整，达到当地主管部门要求，并按时提交发包人和进行备案。
十三、工程质量保修：
保修期按国家有关规定，承包人应履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。若承包人推诿不作为，在通知后七日内不安排维修，发包人可自行安排维修，所发生的费用从承包人保修金中扣除，保修金不足以支付的，由承包人补足差额。
十四、现场管理：
1.三通一平：发包人保证水、电供应和道路通畅。
2.塔机安拆：乙方服从甲方安排，避开管线位置，服从甲方的施工现场总平安排。施工单位必须具备相应资质。
3.回填完成后，在发包人后续工程配套施工现场范围内的承包人所有临设应及时拆除，以免影响工程进度。
4.水、电管理：临时水电不得外借，不得出现偷水、窃电现象，否则给予相应经济处罚。
十五、其他：
1.工程产生的营业税：由发包人代扣、代缴。
2.工程产生的水、电费，由发包人代扣、代缴。
3.严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、娱乐等一切非正常的经济活动，一经查实，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发生上述行为之日双方所发生的合同总额的5%作为违约金；若在合同履行过程中，乙方人员以现金或变相现金的形式向甲方人员行贿的，乙方应向甲方支付自合同签订至甲方发现上述行为之日双方所发生合同总额的10%作为违约金。同时，甲方有权单方解除上述行为所涉及的相关合同，因解除相关合同给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。
若甲方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券及其它利益，或故意刁难、显失公平现象，乙方有权举报，廉政监督电话：13562693000或18765639658。
十六、本协议与甲乙双方签订的《建筑施工合同》具有同等法律效力。相关条款首先执行本协议内容。未尽事宜由甲乙双方协商解决。协商不成的，可向本协议签订地法院起诉。
本施工补充协议由发包人承包人双方共同签署，一式四份，发包人二份，承包人二份。本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
发包人：_________（盖章）承包人：_________（盖章）
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
桩基施工合同补充协议书10
发包方（甲方）：_________
承包方（乙方）：_________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，定立本合同。
第一条工程概况
（一）工程名称：高邮市三垛镇4.4mw光伏产业项目管桩基础工程
（二）工程地点：三垛镇茆吴村
（三）工程内容：采用静压法进行三垛镇4.4mw光伏产业项目管桩基础施工，桩型为PHCф300-70-A先张法高强预应力管桩，设计桩长5米，桩数约3000根左右，总工程量约15000米左右。结算时以现场实际根数计算。
（四）承包方式：乙方以包工包料（每米按80元/米计价进行大包干进行结算）的方式承包该工程，包括：桩体费、设备进出场运输及安拆费、管桩场内运输费、管桩施工费、放线费、管理费（不包含税金）。
第二条质量、工期、安全要求
（一）质量要求：按照业主方交给的施工图纸要求定位及施工。
（二）工期要求：_____年____月____日管桩及桩机进场施工，_____年____月____日完成全部桩基工程。
（三）安全要求：施工过程中，安全事故率为零。同时不得与地方村民发生矛盾而发生的安全事故。
第三条工程验收
工程验收以施工图纸和设计变更通知书，图纸会审纪要，国家颁发的《工程施工验收规范》及质量检验标准为依据。通过质监部门的质量验收，达到合格标准。
第四条甲乙双方责任
（一）乙方责任
1、组织施工机械设备、人员和材料进场，保证工程按甲方要求及时开工，负责桩机正常运行，保证施工质量和进度。
2、遵守国家及地方有关工程建设安全生产管理规定，严格按安全规程组织施工。安全生产由乙方负责，因安全问题造成一切后果与甲方无关。
3、承包方必须做到文明施工，保持施工现场的整洁，创造一个良好的施工环境。
4、承包方应服从甲方代表和监理人员的监督和管理，相互配合，不得野蛮施工，如出现质量问题、安全隐患、发包方派驻的工程师、业主有权要求其及时整改，出现质量、安全等问题造成的损失及后果由乙方自主承担。若工期没有按照甲方工期要求完成，给甲方造成经济损失，由乙方承担。
5、做好每根桩的施工记录资料和隐蔽工程签证等相关施工现场资料，为甲方支付施工费进度款、基础单项工程验收、管桩压桩分项工程结算、整改提供依据。
（二）甲方责任
1、向乙方提供施工图纸二份。由光伏产业项目业主方和甲方、乙方共同进行总体定位交底。组织有关部门对施工图纸进行会审。
2、委派工地负责人和监理工程师进行对工程桩记录及相关资料签证，需要旁站的甲方及监理人员应配合乙方施工作息时间，作息时间的变更提前12小时送达监理。
3、施工完毕后组织对基础压桩分项工程完工验收和办理完工结算，甲方可以随时检查乙方桩基质量、进度、安全，发现乙方施工过程中有质量、安全隐患和进度拖延现象时，第一次给予忠告，第二次终止合同。因合同终止而造成甲方经济损失由乙方承担。
第五条工程款支付和结算
（一）合同签订后，甲方预付乙方2万元。
（二）桩基打完第1500根时，甲方付乙方18万元。
（三）桩基施工完成后，经业主验收合格后剩余工程款十天左右一次性付清。
第六条违约责任
（一）甲方未能按合同规定履行，出现以下情形的，其损失由甲方承担，工期顺延。
1、未按期支付工程款导致乙方停工；
2、因工程设计变更，使已完成的工程拆改；
3、逾期组织验收结算。
（二）由于乙方原因拖延工期超过5日的，甲方可以对乙方作出处罚，每天按2万元/天罚款。
（三）乙方确保安全生产，文明施工，若施工期间属乙方原因造成的质量、安全事故，一切处理费用均由乙方承担。甲方应协助乙方进行全面安全管理，不得要求乙方进行违规操作。
（四）乙方须按图规范施工，合理配桩，确保单桩达到设计要求，若经检测不合格，其处理费用由乙方负责。
第七条争议解决方式
甲、乙双方对本工程进行中所发生的问题，应先就本合同有关条文寻求解决，协商无效时，可向工程所在地有关部门申请仲裁。
第八条其它
本合同壹式二份，双方各持壹份，经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收并结清款项后失效。
发包方(公章)：_________承包方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【桩基施工合同补充协议书范本】相关文章：
合同补充协议书范本05-11
补充协议书范本05-11
合同补充协议范本07-17
补充借款合同范本范文08-19
劳动合同补充协议范本08-25
施工协议书范本05-04
施工合同范本04-01
关于补充协议书范本（精选7篇）12-23
施工赔偿协议书范本05-26
土地租赁合同补充协议书11-29