工程委托的协议书

2023-02-15 委托协议书

　　在现在社会，协议使用的频率越来越高，签订协议可以使双方受到法律的保护。写协议需要注意哪些问题呢？以下是小编为大家收集的工程委托的协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

工程委托的协议书1

　　委托方(甲方):

　　受托方(乙方):

　　依据《合同法》及其他有关法律、行政法规，准循平等、自愿、公平诚信的原则，经甲乙双方友好协商，双方就工程项目的委托检测枝术服务达到如下合同。

　　一、检测范围

　　砂石材料、沥青、沥青混合料、环氧类粘结材料、彩色塑胶板等

　　二、基本事项

　　甲方委托乙方对上述工程项目的相关材料质量进行检测，并向乙支付检测费用。乙方依据国家现行有关标准向甲方提供检测枝术服务，并收取相应费用。

　　三、双方责任和义务

　　（一）甲方责任和义务

　　1、提供工程检测所需的.全部资料。

　　2、对所送样品的真实性负责。

　　3、确保送检样品的完好无损。

　　4、按合同约定支付检测费。

　　(二) 乙方责任和义务

　　1、及时受理甲方的每次送检任务。

　　2、依据国家相关标准、规范，及时完成每次检测任务。

　　3、在规定时间内及时出具检测报告。

　　四、检测程序

　　1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。

　　2、乙方如将业务分包必须征得甲方同意。

　　3、每次送样或乙方现场取样，甲方须填写检测委托书，明确样品相关信息及检测要求。

　　五、履行的`期限

　　本合同的履行期限自年月开始，至工程竣工，甲方需付清合同余款及乙方向甲方提交测试报告至。

　　六、合同价款和支付方式

　　1、本合同检测费用由各项发生的费用累计，收费依据为《河北省物价局关于调整工程质量、材料检验收费标准的通知》（冀价经费字〔20xx〕6号），具体优惠按市财政局确定建设工程服务费支付标准（冀价经费字【20xx】6号下浮 40%）。如工程中有关费用项目未在冀价经费字【20xx】6号文件中涉及，可按甲方确认的乙方报价直接计算。

　　计算方法:

　　单项检测费用x(1-下浮) x检测批次=检测费用

　　2、检测费用按进度由乙方申请由甲方支付，每末结清发生的费用。

　　3、检测费用采用现金或汇款方式支付，乙方需提供甲方报销证明及详细的检测清单。

　　七、其他

　　1、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

　　2、本合同自签订日起生效，自受托方的主要义务履行完毕之日起终止。

　　3、本合同未尽事宜由双方协商解决。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　________年_____月_____日________年_____月_____日

工程委托的协议书2

　　委托方（以下简称甲方）：

　　受托方（以下简称乙方）：

　　工程名称：盐城糖业有限公司场地晃浆降水平整工程

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商达成如下协议：

　　一、委托施工内容：盐城糖业有限公司项目现场增高后的场地进行晃浆降水平整全部工程。

　　二、工程地点：盐城糖业有限公司项目现场（盐城市大丰港粮食码头后方，东临五级航道，西至临港大道，北至通港路，南至悦达物流地块）。

　　三、承包方式：甲方以固定总价款壹拾伍万元整（￥：150000.00元）委托给乙方。

　　四、工期要求：现场具备条件进场施工开始60个日历天；如遇不可抗为的因素工期给予相应顺延。

　　四、付款方式：工程竣工验收合格后一次性付清。

　　五、质量标准：合格。

　　六、质量要求：必须将吸砂上来的土方内水份排出，使地面硬度达到重型机械行驶不会有水分溢出，硬度达标后需将整个场地平整至标高2.8米左右。

　　七、甲乙双方权利和义务

　　1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、安全等进行监督。

　　2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查，对发现的问题乙方必须及时整改。

　　3、甲方应做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。但如遇不可抗力的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加风险。

　　4、乙方接受甲方委托，应按规定全面完成各项承包工作，并承担规定的`承包人的全部义务和责任。

　　5、乙方负责本工程所有安全事宜，如发生意外甲方不承担任何责任。

　　八、本协议未尽事宜，双方协商解决。

　　九、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方代表（签字）：

　　乙方代表（签字）：

　　日期：

工程委托的协议书3

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　甲方根据_______________建设需要，委托乙方对该工程造价进行全过程跟踪审计，依据《中华人民共和国民法典》，结合该工程实际情况，经甲乙双方协商一致、签订本合同。

　　第一条委托事项

　　1.1甲方委托乙方对____________________________建设范围内的全部工程造价进行同步跟踪审计。其中，同步跟踪审计造价的工程具体包括：全部桩基工程、土建工程;内外装饰工程;强弱电系统安装调试工程，给排水工程;消防报警、暖通空调等设备安装工程;场地围墙、道路、停车场、绿化等室外附属工程等。

　　1.2具体委托工程以甲方的书面通知为准。

　　第二条乙方工作

　　2.1自本合同签订之日起1日内组建“ ___________________________________跟踪审计

　　小组”(简称跟踪审计小组，具体人员名单附后，人员发生变化时需提前书面通知甲方，并取得甲方同意，所更换的人员资质、经验等不得低于原人员)，履行跟踪审计义务。

　　2.2自本合同签订之日起5日内，向项目建设单位(委托方)提交跟踪审计方案。跟踪审计小组按项目建设单位批准的跟踪审计方案进行跟踪审计。

　　2.3及时向项目建设单位、监理单位等提供工程建设主要材料的价格信息，参与有关暂定价部分材料、设备的招标、询价工作，为材料的择优采购提供合理、准确的价格依据。

　　2.4及时审核工程形象进度，为业主控制造价和拔付工程进度款提供依据。

　　2.5根据甲方及合肥市重点工程建设管理局投资建设项目管理办法，严把现场经济签证关，每份签证都应做到现场验收、现场测量、现场签证，对不合理

　　签证一律拒签。

　　2.6遇设计变更，应及时完成工程设计变更部分造价编制，进行功能价值比分析，同时进行多方案比较，在保证安全、满足功能的前提下尽量降低造价。根据甲方及合肥市重点工程建设管理局投资建设项目管理办法，严格办理设计变更手续。

　　2.7根据项目需要参加有关工程例会、现场协调会、施工图审查与技术交底等会议，对工程管理现状提出管理建议书，向业主提出工程造价管理的合理化建议。

　　2.8自接到有关签证等跟踪审计资料起5日内给予委托方明确书面答复意见。

　　2.9参于清单缺项或月结算审核中有争议的工、料、机消耗量现场测定工作，就该部分的造价提出书面意见。

　　2.10承包方双方发生索赔时，为业主提供咨询意见。

　　2.11每月向委托方出具跟踪审计审核报告。该报告需包括(但不限于)以下内容：工程进度、审核结果、造价变化情况、跟踪审计方案执行情况，存在的普遍性(或主要)问题及处理建议等。

　　2.12在本工程主体结构、幕墙工程、装修工程及其它任何分包工程施工招标时，按甲方时间要求完成工程量清单及控制价的编制，并按甲方时间要求完成对招标中心编制的清单和控制价的复核。如因乙方未及时复核出招标清单中的错误，造成清单误差超过土3%勺，超出土3鸠外部分工程价款由乙方承担;

　　第三条乙方办理委托事务的依据

　　3.1国家和工程所在地关于工程造价的法律规范、政策及施工合同约定的定额;

　　3.2本合同;

　　3.3施工图设计文件及其变更;

　　3.4工程施工合同造价条款(包括招投标文件);

　　3.5工程施工现状;

　　第四条甲方工作

　　4.1负责及时向乙方提供工程施工图纸1套，施工合同副本一份，招投标文件副本一份及其他与造价有关的文件。

　　4.2督促施工总包单位、监理单位按批准的跟踪审计方案要求配合有关跟踪审计工作;督促工程施工单位、监理单位按合同约定及时向乙方提交跟踪审计必要的工程资料。

　　4.3协调乙方在审计过程中与有关部门、单位之间的关系。

　　4.4 提供跟踪审计人员必需的办公场所及必要的办公桌椅。

　　第五条双方责任

　　5.1甲方责任

　　5.1.1按本合同约定及时支付审计费用和报酬;

　　5.1.2及时提供跟踪审计所需的施工图设计文件、施工合同等审计所需的工程资料;

　　5.1.3及时向跟踪审计人员提供办公场所及必要的办公桌椅。

　　5.2乙方责任

　　5.2.1应根据工程进度及甲方要求，安排相应资质审计人员进驻施工现场，履行跟踪审计义务。

　　5.2.2保证跟踪审计人员依据招标文件和施工合同的造价条款、施工现场实况和查验情况，审核施工单位送审材料的真实性、准确性等。

　　5.2.3及时向项目建设单位(委托方)、监理单位等报告跟踪审计过程中出现的问题。

　　5.2.4按照工程施工合同的约定，于每月5日前完成上月审核工作并出具月审核报告，并保证月审核报告真实、准确。

　　5.2.5保证乙方及其指派的跟踪审核小组人员廉洁自律，不得向施工单位收取任何报酬或取得其他利益。

　　5.2.6工程竣工验收合格后30日内，向委托方出具项目跟踪审计报告和决算初审报告，甲方

　　将另行委托有资质的中介机构进行复审，如复审结果与初审结果误差超过土3%除扣减剩余的跟踪审计费用和履约保证金外，甲方还保留追诉的权利。

　　第六条跟踪审计时限和报酬

　　6.1跟踪审计工作自进驻之日起至所有工程全部竣工验收合格质保期满，全部结算审定并报各方确认，出具审核报告后为止。

　　6.2合同价______________ 。最终跟踪审计费二所跟踪审计项目的工程总决算价x中标费率。

　　6.3审计费用自合同签定之日起，每二个月支付一次，每次支付合同价的15%支付至合同价的

　　90%止，余款待工程竣工验收备案及决算复审后付清。

　　第七条合同变更与解除

　　7.1甲方有权根据工程建设需要和乙方完成委托事务的质量、效率等情况，增减委托事务。

　　7.2出现下列情形之一合同解除

　　7.2.1双方协商一致;

　　7.2.2非甲乙双方原因导致本合同的委托事务无法或没有必要办理;

　　7.2.3因一方违约，导致本合同无法或没有必要履行;

　　7.2.4本合同约定的其他情形。

　　第八条违约责任

　　8.1甲方违约责任

　　8.1.1甲方不及时向乙方提供办公场所、跟踪审计必须的工程资料，造成不能按时进行跟踪审计，延时责任由甲方承担。

　　8.1.2甲方擅自解除本合同且未与乙方达成一致意见的，按本合同跟踪审计费用的20%向乙方支付违约金。乙方应按终止合同之日止实际完成工作量占全部工作量比例收取咨询服务费，并向甲方出具完成工作量清单和工作成果文件。

　　8.2乙方违约责任

　　8.2.1乙方不按本合同约定组建符合甲方要求的跟踪审计小组，因此影响工程建设的，应赔偿

　　甲方全部损失(包括工程施工方的索赔)。不能组建符合要求的跟踪审计小组超过2周，甲方可以解除本合同，同时乙方须支付合同价20%的违约金。乙方现场常驻人员由甲方进行考勤，每人每缺勤一天，罚款500元，累计缺勤15人次的，甲方有权解除合同，并追究相关违约责任。

　　8.2.2乙方指派的'人员如不具备相应资质，应及时更换，同时乙方须向甲方支付合同价5%的违约金。

　　823乙方不及时提交跟踪审计方案、报告(包括月结算审核报告)意见的(因甲方、监理单位、承包商原因所致除外)，甲方有权责令其在规定的时间内提交，逾期仍未提交的，乙方每次按合同价的5%向甲方支付违约金。

　　824跟踪审计人员和工程承包商窜通，损害甲方利益的，一经发现，甲方可以解除本合同，并扣除应付跟踪审计费，同时乙方须支付合同价20%的违约金，并同时承担连带赔偿责任。

　　8.2.6乙方擅自将本合同的全部或部分事务转由第三人承担，甲方可解除本合同，同时乙方应向甲方支付合同价的50%违约金，发生损失的应赔偿损失。

　　827因跟踪审计人员违背工程施工合同的工程造价条款等，出具的跟踪审计结果不真实、不准确，乙方应承担由此造成的甲方相应损失赔偿责任，同时乙方每次按合同价的10%向甲方支付违约金。

　　8.3双方有其他违约行为，应立即补救更正，因此给对方造成损失的，应赔偿损失。

　　第九条争议解决

　　因本合同发生的纠纷，双方协商解决，协商不成的，申请合肥仲裁委员会仲裁。在争议解决期间，任何一方不得停止履行合同，但下列情形除外：

　　1、委托事务已办理完毕;

　　2、双方同意;

　　3、仲裁机关的生效文书裁决。

　　第十条其它

　　10.1本工程履约保证金为合同价的5%乙方合同签订进场后第9个月返还履约保证金的50%剩余部分在工程竣工验收合格后返还(无息)。

　　10.2甲方全权委托合肥高新股份有限公司进行现场具体管理并行使甲方的权利和履行甲方的义务。

　　10.3本合同一式十三份，甲乙丙双方各三份，采购中心四份。

　　10.4本合同于签订

　　10.5本合同于签订之日生效。

　　甲方：______________乙方：______________

　　日期：______________日期：______________

工程委托的协议书4

　　甲方：（委托方，以下简称甲方）

　　乙方：（承接方，以下简称乙方）

　　甲、乙双方根据甲方签订的《_______项目装修总承包工程施工合同》，本着实事求是、友好协商的原则，甲方委托乙方对装修项目进行维修保养，达成如下协议：

　　一、工程质量保修范围和内容：

　　1、乙方在质量保修期内，按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担装修施工合同中的甲方承包范围内的工程质量保修责任。

　　2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任范围；不属于乙方责任（例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意损坏等），但是经双方协商需要乙方施工的，乙方必须积极配合维修，费用由业主承担。

　　二、工程内容及保修期：

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以甲方通过工程验收，完善整改意见并正式移交给业主，按照工程正式移交之日起计算，保修期限为贰年（特殊的见施工合同约定）。

　　三、维修费及质保金：

　　1、甲方委托乙方维修时的维修费用含：乙方维修人员的管理费、维修人工费、材料费及车旅费等相关费用；费用在其质保金中扣除。取费标准按当时市场价格及相关规定办理。

　　2、质保金：乙方在维保期完后书面通知甲方，由甲方负责跟踪追回质保金，乙方应协助和配合。

　　四、甲乙双方责任：

　　1、甲方不得任意增加该施工承包合同之外的工程量予乙方。若需增加合同之外的工作量，需甲乙双方共同协商，并签署相关维修增项协议。

　　2、甲方需在工程交予乙方维修前，完善该工程的所有验收和交接手续，并保证该工程质量的合规、合法性。

　　3、维修期间，甲方需积极配合乙方协调业主及物业管理人员关系，保证维修工作顺利进行。

　　4、交接期间乙方必须安排专业人员陪同甲方交楼人员进行验收移交。

　　5、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当2小时内到达事故现场抢修。

　　6、接到维修通知后，乙方必须实行第一时间先检查维修，后论责任的服务原则。

　　7、因甲方或乙方的施工质量问题，导致业主退房、补偿等的全部责任、费用，经第三方鉴定后，由责任方承担。

　　8、乙方应建立回访制度，即半年一次派专人与物业管理处、甲方一起，进行一次对业主的上门回访，及时了解业主的`使用情况，发现问题及时登记处理，从而提高客户满意度。

　　9、对每一次维修完毕后，乙方必须填写《工程维修派工单》，同时交一份给业主及管理处保留备案。

　　10、在维修期间，甲方必须指定维修联络人，与乙方、物业相关负责人对接，全力协助乙方维修服务工作，甲方维修联络人手机等通讯方式必须保持24小时通畅。否则因无法沟通导致经济损失的，皆由甲方负责。

　　甲方维修联络人：联系方式：

　　五、争议：

　　甲、乙双方在履行协议时发生争执，可以和解或要求有关主管部门进行调解。当事人不愿意和解、调解或和解、调解不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　六、不可抗力：

　　不可抗力即双方在签署本协议前不可预见，在本协议履行时不可避免发生的自然灾害或社会性突发事件，双方可协商解决，并不承担违约责任。

　　七、协议生效和终止:

　　1、协议生效期：甲、乙双方有权签字人签字和加盖公章（或合同专用章）后协议方可生效。

　　2、协议终止期：在双方本协议执行完毕后，协议终止。

　　3、乙方根据本协议相关规定单方解除本协议时，需书面通知甲方，甲方根据乙方所完成的工作情况对乙方实施补偿。

　　八、本维修协议一式贰份，甲乙方双方各持壹份，与装修合同同具法律效力。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　日期：日期：

工程委托的协议书5

　　发包方：

　　承包方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和有关基本建设与工程管理的规定，为保证工程质量，加快工程建设进度，本着平等和公平的原则，经甲、乙双方协商，签订本合同，以资共同遵守。

　　一、合同签订单位：

　　发包方： (简称甲方)

　　承包方： (简称乙方)

　　二、工程名称：

　　三、工程地点：

　　四、工程建设规模：10KV配电工程

　　五、工程合同承包范围：本工程施工图预算书中所列项目内容的工程物资采购和施工。

　　六、工程合同承包内容：

　　1、工程安装：10KV配电变压器安装、调试及送电;高压电缆预埋，包括电缆管道敷设以及电缆敷设。

　　2、工程物资：工程合同承包范围内的工程设备和线缆等工程物资按照国家电网电力行业相关标准，由乙方进行采购。

　　3、土建施工：红线范围内。

　　七、工程建设工期：甲方施工场地具备进场施工条件后天内完成工程施工，工程完工且具备送电条件后日内完成工程送电。

　　八、工程承包方式：按照甲、乙双方共同商定的费用和工程合同承包范围内的内容由乙方包工包料，包费用的大包干方式。

　　九、工程合同价款：包干费用为：万元整(￥万元整)

　　十、合同价款支付：

　　合同签订后3天内，甲方向乙方支付至工程合同价款(小写：￥万元整,大写：万元整)作为工程预付款。主设备运至施工现场后3天内甲方向乙方支付工程合同价款(小写：￥万元整,大写：万元整)。工程完工验收合格后3天内，甲方向乙方一次性支付工程合同价款余款(小写：￥万元整,大写：万元整)。

　　十一、合同价款支付方式：转账

　　十二、双方责任：

　　1、工程验收：

　　(1)验收组织方式：由乙方提出工程验收申请，甲方组织相关人员到施工现场与乙方共同进行工程竣工验收。

　　2、验收标准：

　　(1) 设计文件、施工图纸及设计变更文件。

　　(2) 制造厂家提供的设备图纸、技术说明中的技术标准和要求。

　　(3) 国家和部颁的"规程"、"规范"、技术标准等。

　　(4) 整套设备、线路带负荷正常运行，不能中断。

　　3、双方责任：

　　(1)甲方：

　　①按合同规定的时间和数量向乙方发放工程施工相关资料。

　　②负责审定线路停电过渡方案以及特殊施工工艺的技术措施。

　　③按合同规定办理工程款结算。

　　④负责工程停、送电协调工作。

　　(1)乙方：

　　①负责施工区域内的用电、用水、临时设施的施工。

　　②负责工程施工标准化作业指导书和"三措"的.编写，并提交甲方审查。

　　③在工程施工过程中及时向甲方提出中间验收、隐蔽工程验收通知，并积极配合甲方做好此项工作。

　　④严格按国家、部颁的"规范"、"规程"、"标准"、供电方案进行施工，确保工程质量按合同规定的时间按期、保质量地完成并交付使用，并参与保电和保电前的工程物资保护等工作。

　　⑤负责工程物资质量(注：物资供应商应为国家电力行业的合格供应商)。

　　⑥负责对已完成的线路、设备移交前的保管工作。

　　⑦妥善处理施工关系，协调处理工程施工的相关事宜。 ⑧承担工程施工中的一切安全和质量责任。十三、其他：

　　1、甲方有权对工程质量、工艺存在问题的工作项目做出限期整、返工处理，造成的损失由乙方承担。

　　2、乙方如增加工程费用，需由甲方签证认可。

　　3、乙方应承担在工程物资移交前，工程物资被盗、损坏等所造成的一切责任。

　　4、甲方有权对工程施工过程中的安全进行监控，并处以处罚。

　　5、工程未经甲方验收提前使用，由此造成的质量或其他问题，一切责任由乙方承担责任。

　　十四、合同有效期：双方盖章签字后生效。

　　十五、合同份数：合同份数：本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份。

　　十六、其它未尽事宜，双方另行协商。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程委托的协议书6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方与广西壮族自治区工业设计院20xx年12月9日签订了广西壮族自治区工业设计院南宁市古城路2号职工住宅小区危旧房改造(以下简称本项目)《投资和代建合同书》(见附件)，甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上，共同承接本项目投资和代建工作，为了更好明确双方的权利和义务，经甲、乙双方共同协商，就投和代建有关事宜达成以下协议：

　　一、甲、乙双方按照甲方与广西壮族自治区工业设计院20xx年12月9日签订的本项目《投资和代建合同书》约定进行投资和代建。

　　二、本项目资金筹集

　　本项目住宅部分的资金，可由广丁壮族自治区工业设计院通过销售非还建住房及其他措施来筹集。其中一期住宅部分资金先由乙方垫付，待一期工程竣工后30天内，广西壮族自治区工业设计院通过销售非还建住房及其他措施筹集资金一次退还。但一期非还建住户款项及还建住户款项及还建住户中超面积部分的款项，同期到位并于工程建设中。

　　本项目二期住宅部分的全部资金可由广西壮族自治区工业设计院通过销售非还建住房面积及其他措施来筹集，按甲、乙双方约定的时间、程序进人民法院提请诉讼。如因拆迁原因，导致本合同未能正常履行并因此项目无法正常推进，本合同自行终止。甲方不承担违约责任。

　　十一、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。

　　十二、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关补充协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　十三、下列合同或协议是本合同的组成部分：

　　1、甲方与广西壮族自治区工业设计院20xx年12月9日签订的'《广西壮族自治区工业设计院南宁市古城路2号职工住宅小区危旧房改造投资和代建合同书》。

　　2、《广西壮族自治区工业设计院南宁市古城路2号职工住宅小区危旧房改造建设工程施工合同》。

　　3、有关补充协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程委托的协议书7

　　委托方：_________（以下简称甲方）

　　承包方：_________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。

　　第二条乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。

　　第三条双方责任

　　1．甲方责任

　　（一）按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

　　委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。

　　委托初步设计应提出以下资料：

　　①经过批准的设计任务书，

　　②选址报告；

　　③规划要求；

　　④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；

　　⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的.使用要求；

　　⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。

　　委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。

　　（二）收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。

　　（三）在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。

　　（四）委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。

　　（五）维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。

　　（六）按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。

　　2．乙方责任

　　（一）按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计六份，施工图设计八份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。

　　（二）乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。

　　（三）初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

　　（四）乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。

　　（五）对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。

　　（六）勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。

　　第四条勘察设计取费

　　乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之二十；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费百分之三十；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费，即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金，完成施工图时付清全部设计费。

　　勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的百分之三十，乙方交付勘察文件时，甲方负责结清全部勘察费。

　　第五条经济赔偿

　　1．甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。

　　2．甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值三十元计算，增补设计费。

　　3．甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。

　　4．甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。

　　5．甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。

　　6．由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

　　7．勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的百分之_________。（经批准生效）

　　8．甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。

　　9．乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。

　　第六条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。

　　第七条其它

　　1．合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。

　　2．本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

　　3．本合同一式七份。其中正本二份（甲，乙双方各执一份），副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政管理局一份，经办的银行一份。

　　建设单位（盖章）：_________勘察设计单位（盖章）：_________

　　甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________

　　电话：_________电话：_________

　　开户行：_________ 开户行：_________

　　帐号：_________帐号：_________

　　通信地址：_________通信地址：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_________签订地点：_________

　　市城乡建委设计科研处（盖章）：_________市工商行政管理部门鉴证（盖章）：_________

工程委托的协议书8

　　合同编号：

　　委托方：

　　受托方：

　　一、业主委托工程造价咨询单位的工程概况如下

　　工程名称：云南省保山监狱改扩建工程项目三标段：云南省保山监狱新建监舍（5）

　　工程地点：云南省保山监狱

　　工程规模：2#监舍楼，建筑面积为3885.95平方米，建筑层数：监舍楼为地上五层，建筑高度22.40m。

　　咨询业务内容：

　　1、设计阶段概算；

　　2、编制施工图预算或工程量清单，标底，投标报价；

　　3、钢筋及预埋件重量计算

　　4、向委托人提供国内和本市工程项目的造价咨询业务有关法律、法令、条例、规定、标准、规范和一般惯例的咨询服务；并提供涉及委托工程项目的金额、材料、设备等造价信息和规定的咨询服务。

　　二、双方约定的由业主提供的工程造价资料及提供时间于____年__月___日前交付以下资料；

　　1、本工程的施工结构图纸；

　　2、本工程的招标文件；

　　三、工程造价咨询单位根据业主提供的工程造价资料及国家和省、市建设行政主管部门的有关工程造价计价标准和规定完成工程造价咨询业务，于

　　____年__月___日之向业主交付咨询成果报告。

　　四、双方约定的付款方式、付款时间和收费标准

　　本工程的咨询费用按中标价的2‰（千分之贰）计取。工程咨询费用于工程造价咨询单位出具相关发票本工程定标后七日内一次性付清。

　　五、工程造价咨询单位的义务

　　1、在履行本协议期限内，帮助业主实现预定工程造价咨询目标，公正地维护各方合法权益。遵守法律、法规，努力做到公正、准确地提供工程造价咨询成果。

　　2、在履行协议期内或招标、投标工程开标前，不得泄漏与该项目工程造价咨询业务有关的保密资料和商业秘密。工程造价咨询单位应只和业主书面授权之人/单线联系，未经授权人允许，不得和业主单位任何人联系，透露咨询业务的任何资料。若工程咨询单位未遵守该项约定，业主将追究由此造成的.损失并追究其法律责任。

　　六、业主的义务

　　1、业主应当在双方规定的期限内，无偿提供有关工程造价咨询范围所需的详实资料，并对提交的时间、进度、质量负责。若业主提交资料延期，则工程造价咨询单位咨询工期顺延。业主对提交资料的真实、合法、完整性负责。

　　2、在履行协议期限内，业主授权选派一名熟悉业务，知晓法律、法规、能独立作出决定的联系代表，为实现工程造价咨询目标，予以配合，提供依据、证据。

　　七、工程造价咨询单位的责任

　　1、工程造价咨询单位应当在咨询委托协议书的有效期内，向业主提供完整、准确的工程造价咨询成果并留有完整、准确的资料档案，以便查证。

　　2、工程造价咨询单位如因质量低劣或弄虚作假或未经授权人允许向他人透露任何和咨询业务有关的信息，应向业主进行赔偿，赔偿的方式及金额按双方约定/ 。

　　八、业主的责任

　　业主应当履行工程造价咨询委托协议书约定的内容，如有违约责任，应赔偿工程造价咨询单位经济损失，赔偿的方式及金额按双方约定/ 。

　　九、争议和仲裁

　　本协议在执行中如发生争议时，双方应当及时协商解决。如未能达成一致，可提交建设主管部门协调，仍不能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　十、其它约定事项

　　十一、本协议书正本一式贰份，具有同等法律效力，双方各执壹份。双方签字盖章后生效。

　　业主：（签章）

　　咨询单位：（签章）

　　法定代表人：（签章）

　　地址：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮编：

　　电话：

　　____年__月___日

工程委托的协议书9

　　房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

　　委托书（房屋建筑工程设计）

　　编号：

　　注：1、此表下载有效，请建设单位如是填写表中内容；

　　2、建设单位不能将同一个项目同时委托两家及两家以上审查机构审查；

　　3、此表一式四份，建设单位、审查机构存档，建设行政主管部门、建筑节能主管部门备案一份。

工程委托的协议书10

　　甲方：

　　乙方：

　　为保证甲方承接的XXXXXX花园小区有线电视系统建设项目的顺利实施，经甲乙双方友好协商一致，达成以下内容：

　　一、项目概况

　　1、项目名称：《XXXXXX花园小区有线电视系统建设》；

　　2、项目地点：

　　二、双方权利与义务

　　1、甲方承接的XXXXXX花园小区有线电视系统建设工程全权委托乙方，由乙方全面负责该工程的一切施工事务。

　　2、工程实施细则及要求以甲方与xxx公司签订的《XXXXXX花园小区有线电视系统建设》各项条款为准。

　　3、乙方自行组建施工团队，自觉与xxx公司沟通协商现场技术及安全等相关问题，施工过程中发生的一切安全责任及纠纷甲方概不负责。

　　4、甲方负责与xxx公司沟通及收取该项目的所有费用，并在该项目完工前15天内向乙方支付该项目工料包干费共工程的现场技术与安全，组建项目部及劳务队，债权、债务等由乙方负责，乙方自主经营，自负盈亏，工地发生的一切事务及纠纷甲方概不负责。

　　5、协议一经生效，乙方自觉与xxx公司(包括拨款、现场技术及安全等)，甲方不再参与。

　　6、该项目封顶前一个月甲方必须办完一切相关手续给乙方，否则由此造成的.损失由甲方负责。

　　三、争议解决

　　甲乙双方在本合同履行中发生争议，应协商解决;协商不成的，依法向_________人民法院起诉。

　　本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方(签章)：________ 乙方(签章)：________

　　代表人：____________ 代表人：____________

　　______年___月___日______年___月___日

工程委托的协议书11

　　委托方（甲方）：（以下简称甲方）

　　代建方（乙方）：阜阳市重点工程建设管理处（以下简称乙方）

　　为充分发挥政府资金投资效益，严格控制投资规模，更好的实施项目建设和管理，按照市政府年度投资计划、政府相关会议纪要、批示等要求,项目委托阜阳市重点工程建设管理处实施代建，对项目施工期间的全过程进行管理。按照公平、诚实信用的原则，就项目委托建设管理事宜经双方协商一致，订立本协议。

　　第一章委托建设管理内容

　　第一条项目概况

　　1.项目名称：项目。

　　2.项目总投资：约万元。

　　3.项目概况：。

　　第二条代建管理内容

　　1.代建内容：项目施工阶段的管理和移交。即工程施工实施阶段的质量、安全、进度及投资管理和控制，以及竣工验收和移交等。不包括项目建设工程的各项前期工作（包括项目的立项、可研、规划手续及调整、初步设计、施工图设计及审查、地灾评估、土地手续、资金保障、施工环境协调等），以及项目建设工程竣工验收移交给甲方使用后的其他事项。如有涉密项目内容由甲方自行委托实施，乙方配合。

　　2.代建范围：项目规划范围内实施的建筑工程、安装工程、装饰暖通、道排绿化、强电、智能化、给水及附属工程等。燃气工程不在代建范围内，用地规划范围外的供水、供电、用气、排水等接入管线及开通开户由甲方负责，不在乙方代建范围。

　　3.工程量清单、招标控制价编制及招标工作（委托方自愿选择下列第种方案）：

　　（1）、□工程量清单、招标控制价编制及招标文件编制由甲、乙双方共同委托实施，甲方负责提供建设资金落实证明。招标过程中的答疑、质疑由甲、乙双方协商后共同回复处理。中标通知书由甲、乙双方共同签发。

　　（2）、工程量清单、招标控制价编制及招标文件编制由甲方自行委托实施，并负责招标过程中的答疑回复、中标通知书的签发，及项目施工合同的签订。其中招标文件中的合同条款，招标前应征求乙方意见，以符合后期项目实施，便于项目管理。招标完成后相关资料交由乙方进行施工过程的管理。

　　4．由甲、乙双方共同招标的项目，在项目施工合同签订时，甲方作为建设单位（甲方），乙方作为代建单位（丙方）进行签订。

　　5．甲、乙双方各指派一名代表，负责联系、处理与委托项目建设管理有关的事项。

　　甲方委托代表：；

　　乙方委托代表：。

　　6．双方共同确认的其它承担委托建设管理业务。

　　7．其他：甲方办公设施、家具、办公材料、办公设备仪器等内容，不在项目代建范围之内。

　　第三条代建期限

　　1.自乙方接收甲方提供的工程立项、可行性研究报告及批复、初步设计及批复、建筑工程用地批准手续、土地使用权证、建设工程规划许可证、施工图及图审合格证等各项前期手续，以及政府批准的项目代建的会议纪要、批示等政府文件后，从双方签订委托代建协议之日起，至工程竣工验收合格移交之日止。

　　2.在本工程竣工验收合格之日，乙方将工程实体现场移交给甲方。乙方应于60日内完成相关工程竣工资料移交。甲方逾期接收或实际投入使用的视为自动移交。甲方负责项目质保期内施工合同履约事宜，乙方积极配合。

　　第二章双方的权利和义务

　　第四条甲方享有以下权利和义务：

　　1．负责办理工程立项、环评、可行性研究报告、初步设计、施工图设计及审查、消防和人防审查、建筑工程用地批准手续、土地使用权证、建设工程规划许可证等项目工程施工前的各项前期手续，并缴纳由此涉及到的各项费用。在代建协议签订时将自立项至工程规划许可证等全部基建手续原件移交给乙方。

　　2．一次性提供各专业完整的施工图（纸质版和电子版）、图纸审查合格证（包含建设工程、人防、消防）、地质勘察报告等资料，并经甲方和设计单位书面承诺图纸的准确性、完善性及纸质版和电子版的一致性。

　　3．根据工程建设需要，完成施工用地范围内的“三通一平”工作。协调相关部门，为工程建设顺利实施创造良好的外部环境，积极配合乙方办理需要以甲方名义出具的各种文件等相关事宜。

　　4．配合乙方完成项目招投标工作，签订工程合同，积极配合乙方完成工程质量监督、安全监督、施工许可证、人防监督、工程备案等相关手续的'办理。

　　5．负责落实工程建设所需资金。按规定提供工程款支付担保，预拨农民工工资专户资金。按照乙方审核签批的工程进度款报表及时足额支付工程价款。承担工程竣工后的结算审计费用。

　　6．施工中甲方单独提出的工程变更，由甲方按照市政府相关投资和变更管理办法履行相关变更审批程序，经审核批准后方可实施变更。

　　7．协调自行招标的勘察、设计、燃气、涉密等项目实施单位，积极配合乙方的项目建设工作。

　　8．参与乙方组织的工程竣工验收，竣工验收合格或甲方实际投入使用即视为移交，并办理移交手续。由于设计图纸缺陷等甲方原因，造成项目的使用功能不完善和影响项目正常验收的，由甲方负责解决。

　　9．负责项目质保期内施工合同的履约事宜，乙方积极配合。

　　10．负责处理因工程款支付不到位或支付不及时，导致的施工单位拖欠农民工工资引起的上访、投诉等问题。

　　11．负责处理施工期间设计、勘察等单位的不履约行为。

　　12．对乙方施工管理工作提出意见和建议。

　　第五条乙方享有以下权利和义务：

　　1．积极开展项目招投标工作，协助甲方签订工程合同（指甲乙双方共同招标的项目，在工程合同中作为丙方即代建方）。完成工程质量监督、安全监督、施工许可证、人防监督、工程备案等相关手续的办理。

　　2．组织项目实施及管理，加强与有关单位的组织协调。依照相关法律法规、乙方单位制定的各类规定，以及工程合同约定内容进行项目建设的全过程管理。切实按照工程合同约定做好代建工程内容的质量控制、安全控制、进度控制、投资控制等工作。

　　3．负责协调处理建设过程中各主管部门的检查、督查事宜，处理施工期间的质量、安全、进度的违约事宜。

　　4．按照工程合同约定审核签署工程进度款支付报表，及时报送给甲方审核拨付。

　　5．负责施工期间对施工、监理等单位的管理，对其违约行为进行处理。

　　6．施工期间除甲方提出的变更意向外，由乙方牵头对变更的必要性及变更费用组织审查，并经甲方认可后，严格按照市政府相关投资和变更管理办法履行相关变更程序，经审核批准后实施变更。

　　7．协助甲方处理因未及时支付工程款所造成的施工单位拖欠农民工工资引起的上访、投诉等事宜。

　　8．负责组织工程竣工验收、竣工备案工作，建立完整的项目建设资料档案。

　　9．及时办理工程竣工结算审核。

　　10．在委托建设管理项目完成后将工程档案及其他相关资料及时向甲方和有关部门移交。

　　11．协助甲方处理质保期内的工程保修问题。

　　12．积极协助甲方沟通协调处理施工过程中的有关问题。

　　第三章协议的变更、解除、终止和违约责任

　　第六条在委托建设管理过程中，如果因特殊原因造成工程建设内容调整的，经双方协商一致，并达成书面意见，可变更、终止或提前解除本协议。

　　第七条当事人一方要求变更或解除协议，应当提前30日以书面形式通知另一方。

　　第八条任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的全部或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应采取一切必要的补救措施，以减少因不可抗力造成的损失。发生不可抗力后，双方应互相协商，采取一切合理步骤将各方因不可抗力所造成的损失减少到最低程度。在不可抗力状况一经结束，遇有不可抗力的协议一方，应尽快履行义务。如不可抗力导致合同目的无法实现，任何一方有权解除协议。

　　第九条工程进度款原则上为乙方审签完成报送至甲方后15个工作日内完成进度款支付，如超时支付的，乙方有权暂停项目建设；如因资金落实困难长时间（原则为3个月以上）无法支付工程进度款的，乙方有权终止代建协议，由甲方自行处理后续事宜。

　　第四章争议解决

　　第十条凡因执行本协议所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向阜阳仲裁委员会申请裁决（或选择向人民法院起诉）。

　　第十一条仲裁期间，除有争议的事项外，双方应继续履行本协议规定的其他条款。

　　第五章其它

　　第十二条本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商订立协议作为协议的补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　第十三条本协议是双方平等公平，认真磋商的结果，双方知悉本协议的所有条款和内容。

　　第十四条本协议一式肆份，甲、乙双方各持贰份，在双方签字盖章后生效。

　　附件1：建设工程移交资料清单汇总

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人或授权委托人法定代表人或授权委托人（签字）：（签字）：

　　年月日年月日

　　签订地点：签订地点：

工程委托的协议书12

　　委托人名称：（甲方）吉林省xxx建筑工程有限公司

　　受托人名称：（乙方）中国建设银行股份有限公司吉林省分行

　　我公司因梨树县高标准基本农田建设项目投标，根据招标文件的规定和要求，没有注册造价工程师的投标单位，必须委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核合理发包价并签署无异议承诺书。现由甲方委托乙方进行代理审核本工程的合理发包价，乙方现委派注册造价工程师梁兆辉全权代理负责上述工程的工程预算审核，并签字盖章事项。经双方协商，达成如下条款：

　　一、甲方应负责提供设计图纸、工程招标文件及有关资料交由乙方注册造价工程师；

　　二、乙方应根据甲方的委托事项，认真做好对合理发包价的审核，对其无异议承诺书的签字盖章；负责按招标文件规定提供必须的造价工程师签字盖章；负责提供注册造价工程师证书供本工程开标时使用；负责答复甲方提出的有关本工程的造价咨询。乙方对于甲方的'投标结果不予负责。

　　三、其他事项：

　　1.按照达成的约定双方规定，甲方一次性付给乙方费用

　　2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，由双方签字盖章后生效，本工程完毕后失效甲方（单位公章）：乙方（单位公章）：

　　负责人（签字）：负责人（签字）：

　　协议签订时间：年月日

工程委托的协议书13

　　工程名称：云南省牛栏江—滇池补水工程德泽水库枢纽工程

　　委托方（以下简称甲方）：云南建工水利水电建设有限公司德泽水库枢

　　纽工程项目部

　　受委托方（以下简称乙方）：云南润诺建筑工程检测有限公司

　　经甲、乙双方协商，甲方的云南省牛栏江—滇池补水工程德泽水库枢纽工程试验检测工作由乙方完成，特订立本合同。

　　一、试验检测范围

　　本工程所涉及的在云南润诺建筑工程检测有限公司试验检测资质范围内的试验检测项目。

　　二、双方的义务

　　1、甲方的义务

　　（1）按本合同约定按期支付试验检测费用。

　　（2）按相关工程管理规定，提供建筑材料各产品的相关资料，并填写试验委托单。

　　（3）负责现场试验检测人员的住宿和办公地点，支付试验检测费用。

　　2、乙方的.义务

　　（1）按工程进度和试验委托单及时完成工程的试验检测任务，并及时提交试验检测报告。

　　（2）按国家现行标准、规范规程安排设备、人员进行试验检测，并对检测试验成果进行评定。

　　（3）对甲方的工程技术保密。

　　（4）提供相关的工程技术咨询服务。

　　（5）协助甲方送检乙方试验检测资质范围外检测项目。

　　三、检测程序

　　1、部分受检样品由乙方负责取样送到外送实施检测，现场施工质量检测由乙方安排试验检测人员进行检测。

　　2、对各种试验检测工作，甲方需提供技术要求，明确样品的产品信息和检测要求。

　　四、履行期限

　　自本工程开工开始至工程完工，共计四十二个月，甲方付清试验检测费用，乙方提交完试验检测报告为止。

　　五、检测费用和支付方式

　　1、本工程试验检测费用按总价贰佰万元（￥200万元）包干，不含乙方试验检测资质范围外送检所支付的费用。

　　2、乙方试验检测资质范围外的送检试验检测费用由甲方支付。

　　3、试验检测费用按工程进度比例进行支付，并于工程试验检测资料移交后一个月内支付所有费用。

　　六、争议解决

　　本协议如发生争议，友好协商解决。如协商解决不成，则进行仲裁。

　　七、其它

　　1、本协议自双方签字盖章之日起生效，自双方义务履行完毕之日止。

　　2、本协议一式陆份，双方各执三份。

　　委托方（签章）：受委托方（签章）：

　　代表人：代表人：

　　年月日年月日

工程委托的协议书14

　　托方(以下简称甲方)：_________________

　　受托方(以下简称乙方)：_________________

　　_________________日竣工，在该工程质量保修期内，室外水泥场地出现不同程度翻砂、起灰和表面脱皮等现象，现根据交警大队要求必须进行维修整改，经多种维修方案比选，最后确定在原砼地坪基础上增加50mm后沥青砼，为了确保质量甲方委托巢湖市负责施工，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　一、委托施工内容

　　巢湖市苏湾交警中队室外场地沥青砼地坪，厚度50mm，包工包料包质量。

　　二、甲方责任、权利和义务

　　1、做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。

　　2、甲方享有因乙方原因造成的经济和法律纠纷时停止支付工程款的权利。

　　三、乙方责任、权利与义务

　　1、乙方接受甲方委托施工本工程，必须履行合同的有关条款，按合同的规定全面完成各项工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任，负责协调业主与监理部门关系。

　　2、负责工程施工质量、施工安全、文明施工等全部工作，并承担由此发生的全部费用。

　　3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的.要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工，按合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当，出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时，则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。若发生安全事故，由乙方承担责任并负责理赔。

　　4、乙方有义务按甲方要求，配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。

　　5、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。

　　6、乙方保证不拖欠民工工资，否则，甲方有权从工程款中直接支付工资给民工及相关材料费。

　　四、有关费用事项：_________________

　　1、乙方必须在拾个工作日内完成工作;

　　2、甲方按60元/m2支付工程款，总工程款按照实际完成面积计算;

　　3、施工完工后一个月内，甲方付清全部工程款;

　　4、工程款一次性结清，乙方不提供税票。

　　五、特别约定

　　为维护本公司的良好信誉，若因乙方管理不当，导致工期严重滞后或工程质量、工程安全出现重大问题，由此造成的经济责任由乙方承担。

　　六、本协议如有未尽事宜，双方另行商订补充协议。

　　七、本协议一式两份，甲方双方各执一份。

　　甲方代表：_________________

　　电话：_________________

　　乙方代表：________________

　　电话：_________________

工程委托的协议书15

　　造价咨询合同

　　委托人：

　　咨询人：

　　第一部分建设工程造价咨询合同（以下简称委托人）与（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　服务内容指以下内容：

　　①工程概算编制

　　②工程量清单编制

　　③工程量清单计价法预算编制

　　④定额计价法预算编制

　　⑤工程量清单及招标控制价审核

　　⑥工程实施阶段造价控制

　　⑦工程造价纠纷鉴定

　　⑧竣工决算编制

　　⑨拦标价的编制

　　二、本合同的.措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1．建设工程造价咨询合同标准条件；

　　2．建设工程造价咨询合同专用条件；

　　3．建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

　　四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　1、正常服务酬金：按云价综合6号文件收费优惠20%收取；取费标准为总造价的1.8‰

　　2、支付时间：工作成果提交后七日内支付

　　六、本合同的建设工程造价咨询业务自本合同签订之日起实施，至工作成果出具委托人支付咨询服务费后当日终结。

　　七、本合同一式肆份，具有同等法律效力，委托人执贰份；咨询人执贰份。

　　委托人（盖章）：受托人（盖章）：

　　法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：授权代理人（签字或盖章）：授权代理人（签字或盖章）：地址：地址：

　　账户名称账户名称：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　20xx年月日 20xx年月日

【工程委托的协议书】相关文章：