加油站施工承包合同

2023-01-16 施工合同

  现今很多公民的维权意识在不断增强,合同对我们的约束力越来越不可忽视,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编整理的加油站施工承包合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

加油站施工承包合同1

  加油站点工程施工承包合同 甲方(发包人):保利民爆科技集团股份有限公司新疆分公司 乙方(承包人):哈密瑞丰彩钢有限公司

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则,双方就本建设工程0施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:保利民爆加油站点建设施工工程

  工程地点:保利民爆集团新疆分公司巴里坤别斯库都克驻区 工程内容:乙方承担本工程项目如下内容的施工:

  1、负责储油罐位开挖回填、站内场地平整和压实施工(施工机械甲方自备)。

  2、负责土建部分施工、包括:罐体条基和砌体工程、罐口检查井、加油岛和加油机、配电箱、监控基础与管孔砌筑等相关混凝土配套施工。

  3、负责加油机(方钢管和0.4彩钢板结构)遮雨棚制作安装。

  4、负责站区网格围栏(包括两门)的'修整安装。

  5、负责储油罐的定置和绑缚固定。

  6、负责电源线和各电油管沟的挖填(施工机械甲方自备)

  7、负责加油机与吸油管、量油管、卸油管、通气管和阻火器、电气等连接安装。吸油管和通气管和外网电源线由甲方提供。

  二、施工方式:包工包料、包质量、包试运行与保工期。

  三、合同工期

  合同签订盖章生效后10天。

  四、质量标准

  工程质量标准:一次性达到现行国家验收标准的合格等级,试运行10天正常合格。

  五、工程造价及付款方式

  工程造价:陆万贰仟元,其中土建部分36000元;安装部分26000元。本工程通过竣工交验或试运行期正常合格并开具相应额度的建筑工程发票交甲方后付清工程款。

  六、质量保证

  工程竣工验收过程应详实填写《工程竣工验收单》。验收通过后乙方按规定对工程实行保修,质保方式与此前与乙方签订的《轻钢结构库房建造工程合同》的质保安排进行等同形式捆绑。

  九、纠纷解决办法

  任何一方违反合同规定而协商不成,可向经济合同仲裁机关申请仲裁;仲裁不成向人民法院起诉。

  十、附则

  本合同一式四份,经双方代表签字,加盖双方公章后生效。

  建设单位(盖章):施工单位(盖章):

  委托代理人(签章): 委托代理人(签章):

  签订时间:二xxx年 月 日

加油站施工承包合同2

  甲方(发包人):

  乙方(承包人):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图):

  1、加油站建筑面积460.36平方米,二层框架结构。

  2、罩棚面积594平方米,球形网架结构。

  3、加油站地上及地下附属基础建筑。

  二、合同工期

  1.依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本工程合同项目施工工期 天。开工日期由甲、乙双方共同商定,并由监理公司共同签证,竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方、监理公司共同预验收合格日为准。

  2.本协议工程的质量保修期为: 年。

  三、质量标准

  工程质量标准:一次性达到现行国家验收标准的`合格等级。

  四、HSE管理目标

  无伤亡事故、无重大设备事故、无重大技术质量事故、无环境破坏事故、无重大工业污染事故。如在施工过程中产生以上事故,其产生的一切法律责任由乙方自行承担。

  五、合同价款及付款方式

  1.本合同加油站站房工程总包价为: 元。

  2.加油站罩棚及地下、地上附属建筑总包价位: 元。

  3.以上总包价包括:设计图所注明的全部工程量、施工单位人身损害赔偿款、工程防护费及政府部门清查费等。

  4.本协议工程款采取乙方全部垫资方式,工程款待全部工程完工经甲方验收合格一年后向乙方支付。

  六、甲、乙双方的权利义务

  1.甲方负责为该工程提供临水、临电及计量工作,为本工程甲方用水、用电所产生的电缆、水管及配套设备的费用由乙方承担。水电费用甲方可以据实从乙方工程款中扣除。

  2.乙方应严格按照本协议约定的工期完成工程施工,如不能按期完成施工,每拖延一天乙方须向甲方支付 元违约金,但如因不可抗力原因延期的除外。

  3.乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  4.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  七、合同生效

  合同订立时间:20____年 月 日

  合同订立地点:

  如甲乙双方发生争议,可以到张家口市 区人民法院起诉。

  本合同双方约定,本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外,在保修期满乙方履行完保修义务后失效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法定代表人(负责人): 法定代表人(签字):

  委托代理人: 委托代理人:

  开户银行: 开户银行:

  账号: 账号:

  签订日期:_________________

加油站施工承包合同3

  甲方(法人代表):_________________身份证号码:_________________

  住址:_________________

  乙方代表:_________________身份证号码:_________________

  住址:_________________

  经甲、乙双方共同协商,本着平等、互利的原则,甲方愿意将位于加油站承包给乙方经营,具体事项如下:_________________

  一、承包期限、租金及付款方式:_________________乙方承包期限暂定为伍年,租金为每年人民币贰拾叁万元整(¥230000.00元)。承包期限为贰零零玖年陆月壹日至贰零壹肆年伍月叁拾壹日为止。乙方于本合同签订之日起付给甲方第一年租金贰拾叁万元整,以后以每年期满之日为期限,交付给甲方下一年的承包金。

  二、甲、乙双方的权利及义务:_________________

  1、乙方开业前,甲方必须将该加油站的各种设备、办公用品、日常用品等登记造册后,提供给乙方使用,并提供该加油站的有效手续、证件,保证乙方正常营业,如因手续或证件的问题造成乙方不能正常营业的,甲方必须赔偿乙方的一切损失。

  2、甲方在收受乙方的承包金之日起,必须保证乙方享有该加油站壹整年的经营权。

  3、在乙方经营期间内,甲方帮助乙方协调与当地有关部门的.关系,并帮助处理与当地老百姓的纠纷等问题。

  4、该加油站的路口搭接费用由甲方承担。

  5、该加油站的房产税及土地费用由甲方承担。

  6、乙方在经营期间内,人员自招,自主经营,自负盈亏。

  7、乙方在经营期间内,如遇设备检测、维修等费用均由乙方承担。

  8、乙方在经营期间内,广告及宣传费用由乙方自己承担。

  9、乙方在经营期间内,须加强安全管理,搞好站内环境卫生,爱护公物。如有损坏须照价赔偿。

  10、乙方在经营期间内必须遵守法律,合法经营,不得做任何违法之事。

  11、甲方原有加油站内的一切产物临时交付给乙方使用(附财产清单),合同期满后,乙方须将原有产物齐全有效地交还甲方,乙方如有添置物品,由乙方自行处理。

  三、本合同生效之日前,该加油站的债权、债务由甲方承担;生效之日后的债权、债务由乙方承担。

  四、如乙方在经营期间内,遇到不可抗拒的自然灾害等客观原因造成乙方不能正常经营,甲方必须无条件退还给乙方剩余的承包费。

  五、在乙方承包期内,甲方不得转包该加油站给他人。在乙方经营期间内,甲方不得出售该加油站,如有违约,甲方须按每年承包金的叁倍赔偿给乙方。

  六、在乙方承包期间内,甲方如欲出售该加油站,在同等条件下,乙方享有优先权。在乙方承包期满后,甲方如欲继续出租该加油站,在同等条件下,乙方享有优先权。

  七、以上事项,望甲、乙双方共同遵守。如有违约,双方共同协商,协商未果,可诉诸法律。

  八、本合同未尽事宜,经双方共同协商另订补充协议,具有同等法律效力。

  九、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,自签订之日起生效,具有法律效力。

  甲方签字(盖章):_________________联系电话:_________________

  乙方签字(盖章):_________________联系电话:_________________

  签订日期:_________________

【加油站施工承包合同】相关文章:

加油站施工安全标语06-11

加油站施工合同11-11

加油站承包合同05-01

加油站建设承包合同09-07

加油站承包合同通用10-19

个人施工承包合同 施工承包合同范本01-02

加油站承包合同(精选9篇)09-30

加油站承包合同11篇12-02

加油站承包合同(11篇)12-02