在人们越来越相信法律的社会中，很多场合都离不了合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编为大家收集的居间合同样本常用，仅供参考，希望能够帮助到大家。
居间合同样本常用1
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方就共同运作 的居间费用分配事宜，经甲、乙双方协商一致，订立如下条款，以资双方共同遵守。
第一条、甲乙双方共同运作事宜，由甲方代表甲乙双方与该签订居间协议，并约定居间费用为万元。
第二条、 向甲方支付的居间报酬由甲、乙双方共同获得。具体分配比例如下：
甲方获得居间报酬的%，乙方获得居间报酬的，剩余居间报酬的 %作为相关运作费用。
第三条、居间运作费用如超出居间报酬的1%，由甲乙双方协商同意后从支付的居间报酬中扣除。
第四条、权利与义务
1、甲乙双方必须共同参与事宜。
2、甲方在收到应按本协议约定向乙方支付相应的款项。
3、在该由甲乙双方按分配比例共同承担。
第五条、违约条款
1、如甲方有延期支付或拒绝支付的行为出现，由甲方承担违约
责任，并向乙方另行支付应取得费用总额每天千分之三标准的违约责任金。同时乙方有权申请诉讼财产保全，对由此造成的损失，乙方不承担任何法律责任。
2、本协议以主协议（甲方与主协议不成立，甲方不向乙方支付费用。
3、如守约方按上述违约条款要求违约方支付违约金时，应书面通知违约方并说明违约金金额。违约方应在收到通知后5日内将违约金支付给守约方。本协议所有签署的版本，包括传真、电子邮件或数字传输，均视为有效合法约束文件。
第六条、其他约定条款
本协议未尽事宜，双方协商解决，意见不一致后用书面形式完善，其结果为本协议的补充文件，经双方代表签字盖章后生效。如不能达成一致意见，或因履行本协议发生的任何纠纷由本协议签订地法院管辖。
本协议一式份，甲、乙方各执份。各方签字盖章生效。
甲 方：电话：
乙 方：电话：
协议签订地：
签订 日期：年月日
居间合同样本常用2
委托人：
居间人：
见证人：
签订时间： 年 月 日 签订地点：
根据《中华人民共和国合同法》规定，居间人受委托人的委托，双方就融资、借贷委托事项协商一致，签订本合同：
第一条 委托事项及具体要求：以委托人本单位实业等资产作抵押从银行或社会融资、借贷，借贷人民币金额共计五千万元。
第二条 居间期限：从 年 月 日至 年 月 日。
第三条 居间报酬与支付期限：居间人促成融资、借贷成立的，居间报酬为促成融资、借贷成立金额的 %，委托人应在每笔融资、借贷成立后的当日支付上述报酬。
第四条 居间费用的负担：居间人促成融资、借贷成立的，居间活动的费用由居间人负担;未促成融资、借贷成立的，委托人不向居间人支付费用。
第五条 本合同解除的条件：当事人就解除合同协商一致或因不可抗力致使不能实现合同目的。
第六条 委托人的违约责任：如融资、借贷成立，委托人不按时支付给居间人上述报酬，按上述应支付报酬金额的双倍向居间人支付违约金。
第七条 居间人的违约责任：融资、借贷不成立，居间人支出的居间费用由居间人自行负担。
第八条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的由济南市历下区人民法院管辖。
第九条 本合同未尽事宜，依据法律规定执行。
第十条 本合同一式三份，委托人、居间人、见证人各一份，本合同自双方签字之日起生效。
委托人(章)： 居间人(章)：
法定代表人： 法定代表人：
身份证号： 身份证号：
见证人：
身份证号：
居间合同样本常用3
编号：
甲方：
乙方：
双方代表经认真磋商后，一致同意订立本合同书。
一、 甲方委托乙方向银行联系和安排约 万元人民币的借款(具体借贷金额由银行评估审批后确定)，用于经营开发及 ，乙方接受委托。
二、 甲方职责：
1、 提供借贷所需的真实性资料。
2、 积极配合办理相关手续。
3、 维护乙方权益。
三、 乙方职责：
1、 充分发挥资源优势，认真负责加速办理所有借款手续，在金融机构审批后，借款全额汇入甲方指定的账号即视为成功。
2、 全面协调甲方与金融机构的关系。
3、 维护甲方权益。
四、 甲方需承担的费用：
1、 银行利息(详见甲方与银行间签订的相关合同、协议约定);
2、 保证金及担保费(详见甲方与银行、担保公司间签订的相关合同、协议约定);
3、 项目前期启动及专家费用：
4、 居间服务费：甲方须在银行成功到达甲方帐户的次日前一次性将总额 的居间服务费支付到乙方。
五、 违约责任：
1、 甲方在本合同生效后如任何一方擅自撤销委托则视作违约。违约方即须支付人民币 万元给守约方作为违约金。
2、 银行到达甲方银行账号次日前，甲方保证支付居间服务费到乙方指定的账号，每延误一天甲方按申请总额千分之五向乙方支付滞纳金。
3、如因国家政策调整及甲方未能达到担保或银行条件造成银行无法放贷的，乙方对此不承担违约责任。
六、 其它：
1、 本合同甲乙双方双方签字盖章后即生效，在履约完毕后自行终止;
2、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力;
3、 本合同未尽事宜甲乙双方可协商解决;
4、本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露;
5、本合同争议提交深圳仲裁委员会按现行有效的仲裁规则进行仲裁，裁决
是终局的，甲乙双方须共同遵守，仲裁费和律师费由败诉方承担。
甲方(签字盖章)： 乙方(签字盖章)：
日期： 日期：
居间合同样本常用4
委托人： 以下简称甲方
居间人：以下简称乙方
根据合同法相关居间条文，双方遵循资源共享、合作共赢，诚信自愿的原则就居间合作事项，经双方友好协商达成本合同如下条款，以资各方共同遵照实行。
第一条
乙方向甲方[以下简称设计方]介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波[以下简称开发商]，开发的吉首市城区商住楼，该小区规划总用地近百亩，总建筑面积20多万平方，其中一期有9万多平方的建筑设计任务，甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的诚意，故现委托乙方进行搭桥媒介服务、促成该小区的设计合同成立；具体细节均在正式签订设计合同中体现。
第二条 报酬计算：
居间人促成合同成立的居间报酬服务费计算方式是按实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间报酬服务费。本报酬包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。
笫三条 居间服务费的支付
设计合同成立生效后，随同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次，如此类推。
第四条 相关责任事项
1、甲方如果没有与开发商签订该项目设计合同的，甲方不需支付本报酬服务费；甲方如私自与开发商进行协商签订本项目设计合同或介绍给他方，无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间报酬服务费。
2、本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜，乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成立即视为完成甲方所委托事项，本合同即随之生效。
3、甲方向乙方承诺本项目设计合同成立后，保证不得以任何理由拒付或延付报酬服务费；如延付乙方可凭本合同直接向开发等单位申请保全，由此造成的后果均由甲方承担全部经济法律责任。
第五条 本合同自双方签字随同建筑设计合同同步生效，本合同一式二份，双方各执一份。
委托人签字： 居间人签字：
年月日：
居间合同样本常用5
委托方：____________________________________
地址：______________________________________
邮码：______________________________________
电话：______________________________________
法定代表人：________________________________
职务：______________________________________
居间方：____________________________________
地址：______________________________________
邮码：______________________________________
电话：______________________________________
法定代表人：________________________________
职务：______________________________________
根据《中华人民共和国合同法》规定，居间方受委托方的委托，双方就________委托事项协商一致，签订本合同。
第一条 委托事项
______________________________________________________
(需具体约定所委托的是提供订约机会，还是媒介合同的成立，以及委托事项的具体要求)
第二条 居间报酬的计算方法与支付时间和方式
____________________________________________________________
第三条 保密内容
___________________________________________________________
第四条 违约责任
__________________________________________________________
第五条 本合同有效期自__________年____月____日至__________年____月____日
委托方：________________
代表人：________________
_______年______月_____日
居间方：________________
代表人：________________
_______年______月_____日
居间合同样本常用6
甲方：四川华泰实业（集团）有限责任公司（以下简称甲方） 乙方： 身份证号码： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》等相关法规，本着平等、互利的原则。为了确保乙方的基本利益，经甲、乙双方友好协商，就双流县黄甲镇340亩土地的转让事宜，达成如下协议。
一、甲方凭任乙方担任该地块股权转让的.居间顾问。
二、居间费用：按确保甲方300万元/亩底价计算，其超出底价部分的价差做为乙方的居间服务费用（不含提高容积率的费用和解决发票问题的费用）。
三、居间服务费的支付：在该地块的股权转让成功后，甲方按照土地股权转让费回收的比例同比支付。如果乙方为甲方争取到更优惠的条件，甲方可一次性付清。
四、甲方应积极支持乙方的工作，密切一切配合乙方做好土地股权转让的事宜，提供购买方需要的一切法律文件。
五、违约责任：土地股权转让成功后，甲、乙双方任何一方如不执行该居间服务协议，即视为违约。违约方除赔偿应付的居间费用外，还应承担股权转让总金额5%的违约金。
六、保密条款：甲、乙双方就本协议条款，以及在双方
合作过程中所知悉的对方的秘密，双方必须承担保密的义务。否则，按违约责任的条款处理。
七、协议有效期：本协议经甲、乙双方签字、盖章后生效，协议条款执行完毕自动失效。
八、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，协商不成可交由当地合同仲裁委员会仲裁，也可向当地人民法院提起诉讼。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
法人代表： 法人代表：
20xx年 月 日
居间合同样本常用7
甲方（施工方）：
乙方（居间方）：
根据《中华人民共和国经济法合同法》第二十三条居间规定，在互惠、互利、自愿、诚信的原则下，就相关事宜达成如下条款，甲、乙双方做出不可撤销的承诺。
一、乙方受甲方委托：并通过前期工作投入大量的人力、财力促进甲方与业主方达成协议并签字 工程项目开挖的正式合同，工程地址： 签订项目合同建设工程任务交由甲方负责，与乙方无关，并约定无论合同名称或工程负责人发生变化，甲方自愿付给乙方居间费用。并承诺：
1、土石方的开挖：
（1）石方按每1立方提取 元支付给乙方。
（2）土方按每1立方提取 元支付给乙方，按实际工程量计算。
2、公路的修建：公路按 %提取支付给乙方。
3、绿化含《金果园》 %提取支付给乙方。
在开挖期间，如更换承包人，只要在此工程项目投入建设，居间费用仍由承包方承担，无条件按约定付清乙方居间费。
二、付款方式：签订合同同时支付给乙方前期费用 万
元整，在进场7天支付的费用中扣除。1、土石方甲方与业主方签订正式承包施工合同与协议进场后 天内支付人民币 万元，余下的劳务居间费随每月进度款按比例支付。2、公路的修建：甲方与业主签订正式承包施工合同与协议进场后 天内支付人民币 万元，余下的劳务居间费随每月进度款按比例支付。3、绿化建设：甲方与业主签订正式承包施工合同与协议后 天内支付人民币 万元，余下的劳务居间费随每月进度款按比例支付。
三、甲方不得以任何理由推辞兑现居间费，如因甲方不履行承诺，由此造成的一切后果由甲方负责。
四、发生严重纠纷，由乙方指定法律途径仲裁。
五、本合同与甲方签订的施工合同与协议同时生效，并具有同等法律效力。
六、本合同承诺书一式四份，甲方执一份，乙方执三份，效力均等。
甲方： 乙方：
身份证号码： 身份证号码：
年 月 日
居间合同样本常用8
甲方：(以下称甲方)
乙方：(以下称乙方)
鉴于甲方的融资需要，现委托乙方寻求借款人。本着公平、公正、守信、互利原则，根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方商定，就委托寻找借款人的有关事宜，签订如下合同，并共同遵守。
第一条甲方委托乙方代为寻找借款人，向甲方借款,以甲方位于作为借款抵押。
第二条委托范围：甲方委托乙方寻找具备借款能力的的资金方。借款额度：人民币贰亿元。借款利率不高于年息15%(不含居间费用)。借款时间三年。
第三条甲方与乙方联系或推荐的借款人签订相关借款合同，并开始履行生效，第一笔借款资金按约到达甲方账户，则视为乙方完成甲方委托，甲方将实际借款金额的百分之三(3%)作为居间服务费用支付给乙方。支付居间服务费的时间为第一笔借款到达甲方账户的二个工作日以内。
第四条甲方如不能如期支取乙方居间服务费，则按应支付的居间服务费每日千分之五罚甲方违约金，直至甲方付清全部居间服务费为止。
第五条在借款操作过程中，如果甲方以第三人的名义与乙方联系推荐的借款人签约，应视同乙方完成委托事项，仍应支付乙方约定的的居间费用。
第六条甲、乙双方因履行本合同发生争议的，应该通过友好协商解决，协商不成的，双方均可以向深圳市人民法院提起诉讼。
第七条此协议有效期自签字之日起半年内有效。
第八条此协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
居间合同样本常用9
甲方：
乙方：
根据我国《合同法》《民法通则》等法律规定双方代表经友好磋商后，一致同意订立本合同书。
一、 甲方委托乙方向银行联系和安排约 万元人民币的借款（具体借贷金额由银行评估审批后确定），用于经营开发及 ，乙方接受委托。
二、 甲方职责：
1、 提供借贷所需的真实性资料。
2、 积极配合办理相关手续。
3、 维护乙方权益。
三、 乙方职责：
1、 充分发挥资源优势，认真负责加速办理所有借款手续，在金融机构审批后，借款全额汇入甲方指定的账号即视为贷款成功。
2、 全面协调甲方与金融机构的关系。
3、 维护甲方权益。
四、 甲方需承担的费用：
1、 银行贷款利息（详见甲方与贷款银行间签订的相关合同、协议约定）；
2、 保证金及担保费（详见甲方与银行、担保公司间签订的相关合同、协议约定）；
3、 项目前期启动及专家费用：
4、 居间服务费：甲方须在银行贷款成功到达甲方帐户的次日前一次性将贷款总额 的居间服务费支付到乙方。
五、 违约责任：
1、 甲方在本合同生效后如任何一方擅自撤销委托则视作违约。违约方即须支付人民币 万元给守约方作为违约金。
2、 银行贷款到达甲方银行账号次日前，甲方保证支付居间服务费到乙方指定的账号，每延误一天甲方按申请贷款总额千分之五向乙方支付滞纳金。
3、如因国家政策调整及甲方未能达到担保或银行贷款条件造成银行无法放贷的，乙方对此不承担违约责任。
六、 其它：
1、 本合同甲乙双方双方签字盖章后即生效，在履约完毕后自行终止；
2、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；
3、 本合同未尽事宜甲乙双方可协商解决；
4、本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露。
甲方（签字）： 乙方（签字）：
日期：日期：
居间合同样本常用10
合同编号：_________
委托人：_________（个人写明姓名、性别、年龄、地址、单位写明名称、法定代表人和地址）
行纪人：_________（个人写明姓名、性别、年龄、地址、单位写明名称、法定代表人和地址）
委托人与居间人就下列事项达成协议如下（也可以写为：委托人与居间人经过协商一致，签订本合同）：
第一条 委托事项：_________（写明委托事项的内容、范围等，例如，委托对方提供订约机会等情况）
第二条 时间范围：_________（写明在什麽期限内提供的媒介有效）
第三条 报酬：_________（写明居间报酬的数额、计算方法、支付时间和方式）
第四条 保密条款：_________（写明需要保密的内容）
第五条 违约责任：_________
第六条 双方约定的其它事项：_________
第七条 本合同一式_________份，当事人双方各执_________份。本合同自双方签字之时起生效。
委托人（盖章）：_________ 居间人（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
居间合同样本常用11
甲方：xxxx实业（集团）有限责任公司（以下简称甲方）
乙方： 身份证号码： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》等相关法规，本着平等、互利的原则。为了确保乙方的基本利益，经甲、乙双方友好协商，就双流县黄甲镇340亩土地的转让事宜，达成如下协议。
一、甲方凭任乙方担任该地块股权转让的居间顾问。
二、居间费用：按确保甲方300万元亩底价计算，其超出底价部分的价差做为乙方的居间服务费用（不含提高容积率的费用和解决发票问题的费用）。
三、居间服务费的支付：在该地块的股权转让成功后，甲方按照土地股权转让费回收的比例同比支付。如果乙方为甲方争取到更优惠的条件，甲方可一次性付清。
四、甲方应积极支持乙方的工作，密切一切配合乙方做好土地股权转让的事宜，提供购买方需要的一切法律文件。
五、违约责任：土地股权转让成功后，甲、乙双方任何一方如不执行该居间服务协议，即视为违约。违约方除赔偿应付的居间费用外，还应承担股权转让总金额5%的违约金。
六、保密条款：甲、乙双方就本协议条款，以及在双方合作过程中所知悉的对方的秘密，双方必须承担保密的义务。否则，按违约责任的条款处理。
七、协议有效期：本协议经甲、乙双方签字、盖章后生效，协议条款执行完毕自动失效。
八、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，协商不成可交由当地合同仲裁委员会仲裁，也可向当地人民法院提起诉讼。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方： 乙方：
法人代表： 法人代表：
年 月 日
居间合同样本常用12
委托人：(以下简称甲方)居间人：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神，结合目前建筑市场中介的一般做法，就甲方拟施工承包项目工程委托乙方进行居间服务一事，经甲乙双方协商一致，形成下列合同，供甲乙双方共同遵守：
第一条：委托事项及具体要求
1、委托事项：甲方以直接承包施工以上项目。
2、具体要求：为甲方争取较好的合同环境。
第二条：居间服务期限
从工程项目跟踪至合同签订。
第三条：报酬及支付方式
1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成，甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)报酬。
2、支付方式：建设单位
第二次拨款至工程总造价35%时，甲方____日内向乙方支付中介服务费。
第四条：乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。
第五条：合同争议人解决方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方均可向人民提起诉讼。
第六条：其它约定事项
1、未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议;
2、如有其它工程项目合作另签合同。
第七条：合同的生效与中止
1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，本合同明确的酬金支付完毕后自动失效;
2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同，本合同自动失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
居间合同样本常用13
出租方(以下简称甲方)：_________________
承租方(以下简称乙方)：_________________
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，甲乙两方自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，订立本合同。
第一条：甲方自愿将哈市____区____街/路____小区____栋/座____单元____楼____门，面积____的房产一处出租给乙方，甲方保证对该房屋合法所有，并具有出租的权利，乙方已了解甲方房屋情况并认可甲方幸有所有权和出租的权利。
第二条：该房屋的的租赁期自____年____月____日起至____年____月____日止，租赁用途____________。
第三条：该房屋每月租金为________元人民币(大写);共计租金为________元人民币(大写)。
第四条：该房屋的租金支付方式为：一次性支付：____________个月房租，____________元人民币。
第五条：合同交付房屋前，一切费用与乙方无关。
第六条：租期内该房屋该房屋及附属设施如因正常损耗的维修义务由出租方承担，否则合同期后应等价赔偿。
甲方：____________ 乙方：____________
证件号码：________ 证件号码：________
电话：____________ 电话：____________
签订日期：___________________________
居间合同样本常用14
甲方（委托人）：
乙方（受托人）：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
乙方接受甲方委托，负责就工程项目，土方工程量约200万m3。引荐甲方和该项目的总包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和进行合同谈判。
2、由甲方全面履行和总包单位所签订的专业施工单位合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目单价：土方为壹拾肆零伍角每方；石方为贰拾壹元每方。
2、居间报酬在甲方进场施工七天内，先支付元给乙方，其余玖拾万元在开工后月内付清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、如委托人不按时或不支付报酬给受委托人时，受委托人可凭居间合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，委托人不可抗辩。
六、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式肆份，双方各持贰份，双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
居间合同样本常用15
合同编号：114841
甲方：乙方： 甲方因工程需要，需租赁乙方产权所有的房屋，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经协商达成共识，签订如下协议：
一、合同概况
房屋地点：
房屋面积：
房屋自然情况：
物品明细：
二、合同期限
房屋租赁期限：________年____月日至年____月日，合同期满后双方自动解除相应权利义务。
三、合同金额及支付方式
合同金额：房租款为每月元；每年元。
付款方式：每____月支付一次，每次支付元。
四、甲方的权利和义务
1、甲方租用乙方房屋使用权，使用期间，不对房屋内部框架结构做实质性改动，在正常使用磨损情况下，合同到期尽量保持房屋原样将房屋交还给乙方。
2、甲方对租用的庭院将进行统一规划平整。
3、在租用期间水费、电费由甲方自行负责。
4、甲方在租用期间如发生人为灾害损失，由甲方负责。
五、乙方的权利和义务
1、乙方支持并同意甲方对房屋统一规划。
2、合同期满后，如甲方仍需继续租赁，则甲方享有优先租赁权，乙方不得私自转租他人。
六、本合同未尽事宜，按有关规定双方可协商另签订补充协议，与本合同效力相同。（注：如有延期，甲方按月支付给乙方租金。）
本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。自双方签字盖XX日起生效。
甲方：签字： 乙方（签字）：
签约地点：
签约时间：年____月____日
乙方签字：
甲方负责人签字：
清点时间：
【居间合同样本常用】相关文章：
1.居间合同样本
2.融资居间合同样本
3.工程居间合同样本
4.商务居间合同样本
5.居间常用合同模板
7.最新居间合同样本