灯具采购安装合同

2022-12-04 采购合同

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编精心整理的灯具采购安装合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

灯具采购安装合同1

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方在协商一致的基础上，订立本合同以共同遵守。

　　第一条，标的物单价固定，数量为暂估量，最终结算数量以现场收料人员签收的票据作为结算依据。

　　第二条.质量标准

　　应符合国家强制性标准。

　　第三条.交(提)货方式及验收

　　1.甲方提前日以书面形式通知乙方备货，乙方按甲方要求时间将货物及时送达至。

　　2.标的物的包装、供货、运输、卸车等工作及费用由乙方负责，运输途中的毁损、灭失责任由乙方承担。

　　3.未经甲方同意，乙方不得私自随意在现场卸货。

　　4.经现场取样验收合格并填写验收单后视为甲方接收。

　　5.货到现场三日内如有质量问题，乙方应无条件退货，运输费用及给甲方造成的经济损失由乙方负担。

　　第四条.结算及付款

　　第五条.违约责任

　　1、如乙方因所供货物不符合合同要求导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款5%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。

　　2、如乙方未按时将货物送到施工现场导致甲方遭受损失，乙方应承担合同总价款2%的违约金，并赔偿给甲方造成的所有经济损失。

　　3、乙方须保障甲方使用其产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，由此引起的一切法律责任和费用均由乙方承担。

　　4、甲乙双方特别约定本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款10%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。

　　第六条.合同解除

　　1、乙方履行合同不符合要求并拒绝更正，或乙方迟延履行合同超过日的，甲方有权解除合同;

　　2、甲方迟延付款超过日的，乙方有权解除合同;

　　3、因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，解除合同从书面通知送达对方时生效，如采用邮寄方式送达，双方一致同意按本合同地址发送邮件15 日后视为送达。

　　第七条.不可抗力

　　因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。

　　第八条.争议解决方式

　　本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，应依法向北京市朝阳区人民法院起诉。

　　第九条.其他

　　1、本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效力;

　　2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准;

　　3、本合同自双方签字或盖章之日起生效，如不能在同一天签字或盖章，以后签字或盖章一方的`签字或盖章日为合同生效日;

　　4、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　___年___月___ 日

灯具采购安装合同2

　　合同编号：

　　签订地点：

　　发包方：（以下简称“甲方”）

　　承包方：（以下简称“乙方”）

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就订立此合同，以资共同遵守。

　　一、合同内容的金额：见附件清单。

　　二、交货时间、地点、方式：

　　交货安装地点为：

　　三、付款方式：

　　1、合同签订后

　　2、月天内付款

　　3、工程全部完工后

　　四、工程要求

　　工程质保期：（从工程完工开始算）不扣质保金。

　　五、验收

　　1、合同灯具安装且启用后，乙方向甲方填写《工程竣工报验单》，验收期为乙方填写《工程竣工报验单》后三天内；

　　2、验收合格后，甲方在《工程竣工报验单》上签字及加盖单位印章。如甲方无正当理由而拖延验收或不验收，超过本合同验收期的，则视为合同产品及安装已通过甲方验收合格。

　　六、乙方应履行的责任

　　1、乙方按时安装合同产品，并保证工程质量；

　　2、乙方免费补正、补齐包装或运输或安装过程中造成产品品种、型号、规格、质量不符或损坏、遗失；

　　3、工程质保期内有质量问题（不可抗拒除外），乙方无偿维修。

　　七、甲方应履行责任

　　1、甲方违反合同规定拒绝接受货物及安装的，应承担因此给乙方造成的损失；

　　2、甲方应按合同规定准时向乙方支付合同货款；

　　3、产品运抵达交货地点后，甲方应立即派人员对产品进行验收及签收；

　　4、甲方验收产品时，如发现货物的品种、数量、规格、型号不符，应在到货时间三个工作日内以书面方式向乙方提出异议，以查明产品缺损原因。乙方不承担任何超期的诸如以上问题的异议。

　　5、产品保质期内，甲方应承担其责任及疏忽所造成的损失。

　　八、违约责任

　　违约方向守约方支付合同总价5‰每天的违约金。

　　九、不可抗力

　　任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同时，应在不可抗力事件结束后十日内向双方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得不可抗力证明后，允许延期履行，部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　十、产品所有权

　　甲方未向乙方付清产品货款前，产品所有权属于乙方，其它债权不得与此对抗。

　　十一、合同附件

　　1、xx

　　2、xx

　　3、经双方签字盖章的产品技术图（与合同配置不符处，以本附件为准）；甲乙双方营业执照、法人代码证、法人授权委托书；合同在执行过程中出现的未尽事宜，经双方协商而达成的纪要，与合同具有同等法律效力。

　　十二、争议解决

　　1、xx

　　2、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行；如双方在合同履行过程中发生任何争议；协商未果，由原告方所在地法院判决。

　　十三、合同生效

　　1、本合同经甲乙双方签字盖章，且甲方向乙方支付合同预付款后，即行生效；

　　2、xx

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　电话号码：电话号码：

　　日期：日期：

灯具采购安装合同3

　　甲方(采购方)：(以下简称甲方)

　　乙方(供应方)：(以下简称乙方)

　　甲方由于西安市东二环金花新都会1201、1202、1203办公室项目装修的需要，现需从乙方处采购灯具材料。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条.产品内容

　　注：产品单价固定，数量为暂估量，最终结算数量以现场收料人员签收的票据作为结算依据。

　　第二条付款方式

　　1、本合同正式生效后，甲方支付给乙方合同总价款的30%作为预付款;即人民币。

　　2、货到现场支付总货款的70%;即人民币

　　第三条.质量标准

　　本合同所订产品必须为符合本合同的全新设备，乙方须按技术要求提供产品，保证所提供产品不受损坏。

　　第四条.交(提)货方式及验收

　　1、乙方必须按甲方要求运抵卸货地点，否则，甲方有权拒收货物;

　　2、甲方提前日以书面形式通知乙方备货，乙方按甲方要求时间将货物及时送达至

　　3、产品的包装、供货、运输、卸车等工作及费用由乙方负责，运输途中的毁损、丢失责任由乙方承担;

　　4、未经甲方同意，乙方不得私自随意在现场卸货;

　　5、经现场取样验收合格并填写验收单后视为甲方接收;

　　6、货到现场三日内如有质量问题，乙方应无条件退货，运输费用及给甲方造成的经济损失由乙方负担。

　　第五条：甲方责任

　　1、甲方应按合同约定的日期、数额向乙方支付合同价款;

　　2、甲方负责提供符合成品保护要求的现场堆放场地，负责货物到现场后的卸货码放保管工作。如因甲方原因，未提供货物的安全堆放场地造成的货物损失，由甲方负责。

　　第六条：乙方责任

　　1、在本合同约定的供货完成前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约，应赔偿本合同总金额10%给甲方作为违约金。

　　2、乙方应按本合同约定的时间及时将货物运送到现场，如不能按时交货或者交货数量不足，则视为乙方违约，乙方应承担因此产生的直接损失。

　　3、如发现产品品种、规格、质量等不符合本合同规定时，由乙方负责包退、包换，并承担该批不合格产品的退货费用。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的___10%___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　第七条：产品保修、维修约定

　　1.保修期自工程竣工验收之日算起，灯具(不含光源)保修期两年;节能灯为1年;

　　2.保修期内乙方免费提供技术支持和培训，凡乙方质量问题，均由乙方负责保修并承担经济责任，

　　3.乙方应保证保修的及时性，在收到甲方的通知后，应及时赶到现场，具体时间如下：

　　1)出现故障，影响居民正常生活的，除人力不可抗拒原因外，乙方在接到通知后8小时候赶到现场并于2小时内完成一般故障的维修;

　　2)其他情况下，乙方在甲方通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起2 日内完成通知所涉及之保修项目，否则，视为认可甲方处理;

　　3)当乙方未按1)、2)条规定时间到场或完成检修的情况下，甲方有权自行或委派他方处理，因此发生的费用由乙方承担;

　　4)乙方保修工作人员应遵循甲方或甲方委托人(物业管理公司)的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止文明，工完场清。

　　第八条：合同的解除及变更

　　1、如甲方须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时，应提前15天与乙方协商解决;

　　2、合同生效后除不可抗力因素外，不得无故解除合同;如因设计变更原因确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知7天内给予答复，预期未答复则视为同意;

　　3、乙方履行合同不符合要求并拒绝更正，或乙方迟延履行合同超过日的，甲方有权解除合同;

　　4、甲方迟延付款超过日的，乙方有权解除合同;

　　5、双方协商一致可变更合同，变更和解除合同所造成的损失由提出方承担。

　　第九条：不可抗力

　　1、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无需承担任何责任，但本合同另有规定的除外;

　　2、合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任;

　　3、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战乱、空中飞行物体追落，非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及其他自然灾害。

　　第十条：合同生效与终止

　　本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。

　　第十一条：争议处理方式

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决，可以和解或要求主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，向甲方所在城市有管辖权的人民法院起诉。

　　第十二条：其他约定

　　1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准;

　　2、本合同自双方签字或盖章之日起生效，如不能在同一天签字或盖章，以后签字或盖章一方的签字或盖章日为合同生效日;

　　3、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。

　　甲方：(盖章)乙方：(盖章)

　　负责人：负责人：

　　电话：电话：

　　开户银行:开户银行:

　　账号:账号:

　　日期: 日期:

灯具采购安装合同4

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　1.工程概况：

　　工程名称：山东公路技师学院新校区教工单身宿舍路灯采购安装工程工程地点：山东公路技师学院新校区工程内容：新校区教工单身宿舍路灯采购、安装工程立项批准文号：资金情况：自筹资金

　　2.工程承包范围：

　　承包范围：本项目为路灯等照明灯具的采购、调试与安装、移装，电缆电线敷设，灯座基础制作、安装及相配套的设施施工工程。(具体详见施工图及工程量清单)。

　　3.合同工期：

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期总日历天数30天

　　4.质量标准工程质量标准：工程质量目标为合格。符合《城市道路照明设计标准CJJ45-20xx》、《城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-20xx》等国家工程质量验收规范的要求。

　　5.合同价款

　　金额(大写)：贰拾叁万玖仟壹佰捌拾柒元(人民币)

　　6.合同生效

　　6.1合同订立时间：

　　6.2合同订立地点：山东公路技师学院

　　6.3本合同双方约定之日起生效。

　　7.材料的采购、安装与验收问题。

　　7.1直接由承包人采购的材料，必须采用正规厂家的合格国标产品(材质为中高档)，必须保证质量，附有材质证明、进货厂家、合格证、化验单、质量证明及价格，并且要得到监理工程师、发包人的检查验收和书面认定。若承包人供应的材料检测不合格，达不到项目质量要求，发包人有权另行指定材料供应商。

　　7.2施工期间，承包人采购的各类货物需符合承包人投标文件，发包人与监理公司指定相关人员对承包人采购的主要货物进行现场检验，材料入库时需由四方共同验收，签证备案。对未签字验收的材料，发包人不予认可。

　　7.3商品运至发包人施工地点后，由承包人负责安装调试，安装期间发包人、现场监理人员可随时对现场进行检查，如发现不合格产品承包人需无条件更换，安装所需一切配件、耗材全部由承包人负责。安装调试等相关费用已包含在清单单价中，发包人不再额外支付费用。

　　7.4承包人负责调试设备，调试完成后向发包人、监理单位提出验收申请，并向发包人提供使用说明、相关资料及培训服务，同时有义务向发包人提供日常巡检服务。

　　7.5安全文明施工。承包人加强施工现场安全施工管理，项目经理负责该项目安全责任，对施工人员做好安全教育，对所属的施工设备、机具的安全状况进行检查。

　　7.6做好施工现场协调工作

　　项目经理负责与发包人、总包单位、监理公司的组织协调工作，对交叉作业等情况做好充分准备，不得延误、影响总包及其他分包单位正常施工工作。对不服从发包人、监理公司负责人管理的相关人员，发包人有权对其进行撤换，由此对发包人造成的损失由承包人承担。

　　8.质保期及售后服务规定：

　　8.1自项目整体竣工验收合格之日起三年。

　　8.2质保期内所有元件、灯具等因产品质量原因承包人均免费更换。

　　8.3质保期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。

　　9.付款方式

　　合同签订后，乙方缴纳壹万元履约保证金(投标保证金转为履约保证金);所有路灯安装完成后，甲方付至已完成工程款的70%，竣工验收合格后付实际已完成工程款的10%，审计结算完成后付实际已完成工程款的15%，剩余5%作为质保金，使用三年后无质量问题一次性无息付清。当承包人出现下列情况时，发包人可缓付工程款。

　　①工程实际进度滞后约定的计划进度7 日以上，承包人无切实措施确保工期的;

　　②工程质量出现严重缺陷的;

　　③施工现场存在安全隐患，承包人不能及时消除隐患的;

　　④不按约定提交竣工资料的;

　　以上情况彻底整改解决后，发包人即恢复正常拨款，但以上原因给发包人造成的损失，由承包人全额承担。承包人恶意拖欠农民工工资的，发包人有权自承包人工程款中扣除此项费用，直接支付农民工工资。

　　10.违约责任

　　10.1依据鲁政办发[1993]72号文有关规定，因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的，应承担总造价5%的违约责任，并承担返修义务直至达到要求的质量标准，返修费用由承包人承担。

　　10.2承包人所供货物不能满足质量要求，或供货物不符合投标样品的规、样式的，发包人有权解除合同，所造成的损失由承包人承担。解除合同后，承包人履约保证金将被没收，当发包人造成的损失大于履约保证金金额时，承包人还应赔偿该差额。

　　10.3发包人无正当理由拒收货物的，应赔偿承包人相应损失。

　　10.4履约合同如发生纠纷，由供需双方协商解决，协商不成向济南市地区法院提起诉讼。

　　11其他事项

　　11.1招标文件及其附件、投标文件及其附件，工程量清单、图纸为本合同的组成部分。