安装工程劳务合同

时间:2022-06-23 19:11:27 劳务合同 我要投稿

安装工程劳务合同(15篇)

  随着法律观念的日渐普及,合同出现的次数越来越多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编为大家收集的安装工程劳务合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

安装工程劳务合同(15篇)

安装工程劳务合同1

  发包人:(以下称甲方)

  承包人:(以下称乙方)

  甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。

  一 工程概况

  1.工程名称:望城才子城。

  2.工程地点:湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。

  3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。

  住宅建筑面积176287.16平方米

  住宅商业建筑面积20372.91平方米

  地下室面积27336.3平方米

  二 承包方式及承包内容

  1.承包方式:实行包工,包水电安装。

  2.承包内容:

  强电:防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座,灯具安装调试。

  户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位,调试检测。

  预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。

  专变部分:(不含人防部分的预留,预埋其人防配电系统。不含消防部分,其消防设备的预留、预埋。)

  配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱,至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

  弱电:(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)

  给水:水表之后第一个阀门至户内的指定给水点,(不含立管安装)预留给水立管套管。

  排水:主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内,含给排水的套管的套管的预留、预埋。

  三 施工工期

  总日历天数为 天。具体以阶段施工进度计划为准。(标准层施工,正常情况下必须保证4天/层楼)。

  四 承包单价

  地下室及商铺按建筑面积每平方 元/㎡。住宅按建筑面积每平方米 元/㎡包干。(按设计图纸建筑面积包干,建筑面积按最新国家标准。《建筑工程,建筑面积计算规范》计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。

  五 工程质量

  1.乙方必须按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必须达到《国家建筑安装工程质量验收评定标准》凡不符合国家验收规范及甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责并承担损失。

  2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后,乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。

  3.项目质检员按照国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收,要求所有分项目工程合格率达到90%。

  4.本工程质量检验标准为国家现行标准,以及建设方,监理方的相关规定执行。

  六 工程付款方式

  1.工程造价计算方法:

  依图纸要求的工程量施工,按建筑面积每平方米 元计算,不计取任何计时工。(达到标准化工程奖励1元/㎡)。

  设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算,按甲方与建设单位的审计结果的定额直接费中调增后人工费计取。

  定额外用工。(计时工)按每日 元计算。

  ④变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。

  七 结算及付款方式

  1.主体部分,工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%,0.000以上每月付款一次。按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/㎡,二次预埋(每层)按 元/㎡。

  2.装饰部分,穿线按灯具做给排水每月付款一次,按 元/㎡乘以当月实际完成主体部分施工面积。

  3.余额在全部验收合格后,三个月内付到95%,剩余5%作为质保金,一年期满后一次付清。

  八 双方职责

  1.乙方服从开发商和总包的各项规章制度,并承担制度和时间,节点施工的责任。

  2.乙方应加强施工现场管理,严格执行建设主管部,环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定,做到文明施工。

  3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方,否则甲方有权解约本合同。

  4.乙方自行提供必要的劳保用品。

  5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件,特种工种操作证等有效证件,进场工人必须是18至60的男性公民。要求身体健康,头脑清醒,具有一定的思想素质。

  6.材料节约,乙方在施工过程中必须爱惜材料,在保证质量进度的前提下尽可能的节约,杜绝浪费,如检查发现浪费材料以100元/次罚款。

  7.甲方提供民工食宿条件,伙食由乙方负责。

  8.甲方提供施工所需图纸并指导,监督施工。

  9.甲方及时提供工程所需的各种材料。

  10.甲方提供塔吊,龙门吊等大型设备。

  11.甲方及时提供技术交底,施工进度计划。

  12.甲方及时检查乙方施工质量,施工进度等。及时组织人员进行隐蔽工程验收,中间验收及竣工验收。

  13.甲方提供民工劳务,工伤事故保险。

  14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不可抗力是指大雨,强风,水灾,地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。

  十 工伤事故责任分担

  1.3000元以内安全事故,由乙方承担。

  2.3000元以上安全事故,乙方承担3000元,其余的由甲方承担。

  十一 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍继续履行合同。

  十二 争议解决

  双方因履行本合同发生正义的协商解决,协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。

  本合同一式三份,经双方签字后盖章生效,甲方执两份,乙方执一份,如有未尽事宜,另行签订补充协议。

  甲方: 乙方:

  年 月 日 年 月 日 

安装工程劳务合同2

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行

  一: 工程名称:克拉中心

  二: 工程地点:物流港遂渝高速出入口旁

  三、工程承包范围

  工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)

  (1) 给水:按图施工,各主、干管、立管预埋及安装,从楼层表后至户内用水地点;

  (2) 排水:所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。

  (3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;

  (4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;

  (5)防雷接地安装;

  (6)设计图纸变更修改,如果变更资料在施工后,造成返工,其返材料费及工人工费通过现场签证的方式,另行计算补上。

  四、工期要求

  乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

  五、质量标准

  工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 合格 等级。

  六、工程承包方式:

  本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收合格。

  七、合同价款

  本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币: 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材:(线管接头,电工胶带,封口胶,排水胶水,穿线钢丝,扎丝焊条,油漆,线卡,膨胀钉,丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

  八、付款和结算方式

  (一)甲方工程款支付:

  1、施工过程中,采用借支 元/工人/月。

  2、工程进度款支付节点:

  2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料,在达到本合同约定的质量标准的前提下,甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。

  2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交,乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内,工程款可付至工程合同造价的90%。

  3、工程结算款支付:

  经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求,并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理,时工单价为技术工__元/工日,普通工__元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)

  4、保修金支付:

  剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。

  九、设计变更

  因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。

  十、材料设备供应

  1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供应,所有辅料由乙方自行负责。

  2水电安装的所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。

  十一、双方职责

  1甲方职责

  (1)按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

  (2)甲方指定 现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。

  (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

  (4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。

  (5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。

  2、乙方责任

  (1)土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程。

  (2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。

  (3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

  (4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

  (5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。

  (6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施,做好成品保护。

  (7)乙方食宿自理。

  (8)乙方提前7天提出一般材料计划,由甲方审核购买,外购设备需提前两个月报计划。

  (9)乙方现场负责人:

  十二、违约责任

  1、甲方违约责任

  如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

  2、乙方违约责任

  (1)如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

  (2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

  (3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。

  (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并总价2%向乙方收取违约金。

  (5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。

  (6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。

  (7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务。

  (8)以上违约金,凡指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十三、安全文明施工

  1 乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。

  3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款。

  4 乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。

  5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。 十四、其它管理制度

  1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度,乙方必须在施工现场,配足满足施工需要的人员,如无故不在岗(含缺席、旷工等现象),甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。

  2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以1001000元的罚金,并依法追究其法律责任。

  十五、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商

  1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。

  2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

  甲方: 乙方:

  身份证号码: 身份证号码:

  联系电话: 联系电话:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

安装工程劳务合同3

  合同编号:88597

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:代表(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就福兴商住楼1#2#楼工程的水电、防雷、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行

  一:工程名称

  二:工程地点

  三:工程承包范围

  工程范围与内容:所有土建面积、施工图内(包含变更)所有的水电、防雷、消防及弱电安装(含电话及网络)工程。

  (1)室内给水管网预埋及安装;

  (2)室内外排水管网预埋及安装;

  (3)室内给水设备预埋及安装(含卫生洁具);

  (4)室内照明线路预埋及安装;

  (5)室内照明灯具及开关预埋及安装;

  (6)防雷接地安装

  (7)消防预埋及安装

  (8)弱电预埋及安装(含电话及网络)

  (9)施工临时用电安拆

  四:工期要求

  1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

  五: 工程承包方式:

  包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

  六:合同价款

  本合同价款为人民币:元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

  七: 付款和结算方式

  (1)由于本工程量较大,工期较短,计划采用分阶段支付劳务费,即当水电施工组完成预定工程量主体预埋的时候,支付总劳务费的30%,当完成预定工程量的90%时候,支付总劳务费的40%,当工程竣工验收合格,我方支付总劳务费的20%(剩余价款,即为总劳务费的10%,作为施工质量保证金,质保期为1年,质保期满且无质量问题,甲方方支付乙方保证金。)

  (2)甲乙双方签订施工劳务合同后,工程竣工验收合格后30内进行竣工结算。

  八设计变更

  因设计变更导致延误的工期相应顺延。

  九材料设备供应

  1本合同工程所有用于水电材料均有甲方采购供应。

  2水电安装的小型工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。

  十双方职责

  1甲方职责

  (1)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的.工作内容

  (2)负责协调配合管理施工现场。

  (3)甲方提供施工用水、电源连接点。

  2、乙方责任

  (1)土建面积、施工图内(含变更)所有的水电、消防及弱电安装工程

  (2)给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填、破坏后的修复。

  (3)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准

  (4)施工现场水、电材料上下车及现场转运

  (5)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

  (6)现场由甲方提供的原材料严禁浪费,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。

  (7)在没有交付甲方时前必须保护设备设施

  (8)乙方食宿自理,施工人员应具有响应的操作证件。

  (9)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买

  十一、违约责任

  1、甲方违约责任

  如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

  2、乙方违约责任

  (1)如乙方违约,甲方有权终止合同、拒退保证金,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

  (2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

  (3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同,另行安排劳务班组作业,或另行增加劳务班组作业。

  (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并200元/次向乙方收取违约金。

  (5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。

  (6)乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

  (7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务,对不能按期完成各项指标任务的,甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。

  (8)乙方未经甲方允许擅自到有关单位上访、滋事的,甲方按5000元/次向乙方收取违约金。

  (9)以上违约金,凡未指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

  十二: 安全文明施工

  1 乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责

  2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用

  3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款

  4 乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关

  5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间,发生意外伤害费用,一万元以下(含一万元),乙方承担全部费用,一万元以上,甲方承担超出部分的70%费用,乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。

  十三、其它管理制度

  1、乙方必须在施工现场,乙方有义务参加甲方的施工会议。

  2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以100—1000元的罚金,并依法追究其法律责任。

  十四:未尽事宜,又甲方和乙方共同协商

  1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。

  2、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,均具有同等法律效力。

  甲方 乙方

  公司名称 居住地址

  项目经理 身份证号码

  联系电话

  日期日期

安装工程劳务合同4

  甲方:

  身份证号码:

  乙方:

  身份证号码:

  乙方为甲方在负责水电安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则,经甲、乙双方认真协商,就本次水电安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款:

  第一条:劳务(包工)施工范围

  1、乙方根据甲方提供工程现有的水电安装及消防、弱电预埋工程设计图,乙方应严格按图组织施工。

  2、乙方要确保工程合格,经过监理单位一次性验收合格。

  3、甲方供应材料,按时抵达现场后,由乙方负责保管。

  4、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入施工现场。

  5、乙方如因施工原因需居住现场,日常用水、用电等必须注意安全。

  第二条:承包劳务(包工)方式及付款方式

  1、本工程依据劳务施工承包范围,乙方承包施工安装人工费,负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金),实际施工面积平方米,总工程款元。

  2、付款方式:甲方按工程进度分 5 次付款,主体工程分3次付款,当乙方施工5楼平面时,甲方应立即支付乙方总包工费%,当乙方施工到9楼时,甲方应立即支付乙方总包工费%,当乙方施工到11楼时,甲方应立即支付乙方总包工费%。二次排管分2次付款,当乙方施工到6楼时甲方应立即支付乙方总包工费%,当乙方施工到11楼时甲方应立即支付乙方总包工费%,水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%,余款%作为质保金,如在质保期内出现施工问题,乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后,如乙方未违约,甲方应该立即付清全部余款。

  第三条:工程质量安全

  1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。

  2、在施工过程中,乙方应服从甲方的管理,安全文明施工,注意人身安全,如由乙方原因而引起的安全事故,由乙方自负,甲方不负责任。

  第四条:甲、乙双方责任

  (一)甲方责任:

  1、甲方协调各方正常关系,负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。

  2、甲方提供良好的施工环境,如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调,甲方应积极组织协调。

  (二)乙方责任:

  1、提前及时向甲方提供材料采购情况,便于甲方及时采购材料。

  2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下,处处要为甲方节约材料,不得无故浪费,如因乙方安装质量问题导致的返工,由乙方负责,并赔偿甲方材料损失。

  第五条:如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目,甲、乙双方协商增加人工费,其它未尽事宜,双方协商解决。

  第六条:本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,存档一份,双方签字生效,具有同等法律效力。

  第七条:补充事项

  甲方签字:

  乙方签字:

  年 月 日

  年 月 日

安装工程劳务合同5

  甲方: (发包方)

  乙方: (承包方)

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

  第一条 工程概况

  1、工程地点:

  2、工程承包方式:。

  3、工期: 年 月 年 月 日止。

  4、合同价款:本合同工程预算造价人民币(大写),若有变更施工内容及增加工程项目,需甲方确认,增加工程造价按实结算。

  与业主结算下浮13%作甲方管理费。

  5、A、工程量确定方式(按以下先后顺序执行):

  1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。

  B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式:

  1.合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格,则沿用;

  2.合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格,则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算,原管理费、利润水平不变。

  如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上,则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用,如换算时出现类似项目中没有的材料单价,按双方协商一致的材料单价结算。

  3.当甲方提出变更通知,乙方认为产生了增加费用,乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告,该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中,不另增加。

  4.由于甲方指令而引起的施工方案的变更,若乙方认为产生了增加费用,乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,经甲方同意后方可实施。

  若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准,该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

  5.由乙方提出的施工方案变更,若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用,乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告,报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书,经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准,该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

  6.当甲方提出的施工方案有变更时,乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工,否则,由此引起的损失和(或)延误的工期由乙方承担。

  7.凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的,均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。

  8.在变更实施过程中,乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况,

  以此作为将来费用结算的依据,否则甲方可以拒绝计量,甲方无须支付相关费用,费用由乙方自负。

  第二条关于材料供给约定

  1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。

  2、甲方供应的材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。

  如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。

  3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。

  第三条关于工程质量及验收的约定

  1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。

  3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。

  第四条 关于安全生产各防火的现场治理的约定

  1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。

  2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。

  5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第五条 工程付款方式、承包内容、结算的约定

  1、第一笔;

  工人及材料进场预付款支付 14 %,计: 元。

  2、第二笔;

  天花线槽,线管及卫生间给排水管道安装完成 50% 支付20 %。计: 元。

  3、第三笔;

  天花线槽,线管及卫生间给排水管道安装完成100 %支付 17% 计: 元。

  4.第四笔;

  管内穿线完成 50% 支付 10% 计: 元。

  5.第五笔;

  所有管线,开关插座,灯具安装完成并自检调试完成100% 支付 20% 计;元

  6.第六笔;

  工程竣工及经甲方验收后支付 14% 计;元。

  7.第七笔;

  工程保质金,竣工验收起计壹年后柒天内支付5% 计; 元。

  5、后期灯具及洁具的安装;

  6、本工程保修期,保修期从竣工验收签章之日起算;

  7、乙方承包内容:板安装。

  第六条纠纷处理

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

  第七条 全同的变更和解除

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。

  任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。

  2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

  第八条 其它约定

  1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的`工期延误,经双方确认后可以顺延。

  2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

  第九条 附则

  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  2、本合同签订后工程不得转包。

  3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  4、合同有效期至

  5、工程保修期年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

  甲方签字: (盖章) 乙方 签字: (盖章)

  日期:____年____月____日 日期:____年___ 月____日

安装工程劳务合同6

  甲方: 项目部

  乙方: 工种: 身份证号:

  为了明确双方在建筑安装劳务合作中的权利、义务和违约责任,根据国家劳动合同法和本企业规章制度的有关规定,经双方友好协商签定本合同。

  一、工程概况:

  1、工程项目: 工程

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  二、发包方式: 劳务承包

  三、劳务分包时间:

  开工时间从 年 月 日到 年 月 日,共计 天。该时间必须按甲方的要求执行,因乙方原因未能在约定的时间内完工,每延期一天支付违约金 元,累加计算。

  四、劳务价格及工作内容:(见附表一)工作内容及要求:按图纸和相关规范进行施工。

  五、劳务价格中包括下列费用:

  施工作业全过程人工工资、奖金、机具及机具消磨维修费、节假日加班赶工补贴费、工人差旅住宿费、安全帽安全带配置费、施工作业人员劳动保险工伤保险费等。

  六、劳务费结算办法:

  1、在工程质量合格的情况下按施工进度支付劳务费。按双方签订合同人工清单执行。

  2、工程全面完工经业主、监理、质检站、设计等有关单位验收合格后,根据甲乙双方现场收方计量,按合同约定单价及现场临时签证单支付付总劳务人工费的97%。(需扣除每月进度款)。

  七、保险:乙方人员的保险由乙方负责按有关规定办理。

  八、安全生产及安全事故处理

  1、甲、乙双方必须认真执行国家劳动安全法和有关法律、法规。

  2、乙方应严格执行国家及地方相关安全法律法规、工程管理条例及操作规程,对每个班组的每个作业人员必须进行安全教育交底,并在安全交底书上签字,确保无安全事故发生。乙方设 为安全员,对工人进行安全教育、环境保护教育和职业病防治教育,遵守安全技术交底,防止高处坠落、落物伤人、触电、火灾及机械伤害事故。乙方要为工人办理意外伤害保险及法律规定的其他保险;乙方施工过程中坚决杜绝重伤、死亡事故事件的发生。安全帽、安全带及其他工护具自备。施工时,严禁向建筑物四周及电梯井内丢任何物品,施工电梯载物要搁置平稳;严禁酒后上班,严禁拆除工地防护,在施工中若因违章操作或乙方自身原因造成的伤、亡等安全事故其经济责任由乙方自行负责。甲方一概不承担任何责任和费用,并将视其情节轻重处以 500 元以上罚款。乙方安全事故经济责任人 。

  3、乙方必须自行承担各工种、各工序的材料堆码、落手清、清洁卫生等工作。乙方施工人员应服从甲方项目部规定的文明施工规章制度,服从现场统一调动、安排,并负责各自施工区域及责任区域内的清洁卫生,必须保证内、外部检查达到“合格”标准,达不到每次罚款 100 元。

  4、乙方必须遵守施工现场的一切规章制度;遵守公司、项目部治安要求及治安管理制度,搞好内、外关系,若引起纠纷,除自行承担所有的经济损失外,项目部还将视其情节轻重处以 1000 元以上的罚款。

  5、乙方人员发生伤亡事故时,双方应尽力全力施救,同时保护好现场,以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后,形成安全事故调查报告,分清事故责任后,按以下办法处理:

  (1)、属于乙方责任,由乙方参照国家和地方政府有关法律、法规自行对伤亡工人或家属进行善后处理,费用乙方承担。

  (2)、属甲方责任,由甲方参照国家和地方政府有关法律、法规会同乙方进行善后处理,费用甲方承担。

  (3)、无论事故责任是谁,均由乙方直接面对出事故的工人及家属,所发生的费用按本合同相关条款执行。

  6、若乙方人员在施工现场非因工死亡时,由乙方自行妥善处理。

  7、乙方负责签订劳务合同,并承担甲方劳务分包期间由《劳动合同法》规定的相关责任和义务。

  九、工程质量要求:

  1、乙方必须严格按照《建筑安装工程质量检验评定标准》、现行的施工验收规范及设计要求进行施工。

  2、乙方承接的工程验收必须达到质检站一次验收合格,实测点合格率在90%以上。

  3、乙方对所承接方的工作内容在进行验收前,必须先自检后合格后,再申请由项目质检部检查,最后请业主、监理、质检站、设计等验收检查,在此过程中乙方必须主动配合并承担相应费用。

  4、如以上检查验收未达到规范质量要求,所有返工材料费、人工费由乙方自己承担。在施工中如乙方违反现场管理规定,不积极配合项目部及业主、监理的合理要求,给项目部造成经济损失或恶劣影响的,项目部有权警告、罚款直至解除劳务承包合同,并由承包方自行承担相应损失。

  5、乙方在施工过程中严格各工序相关操作规范和项目部的安全、技术交底、施工组织方案进行操作,严禁违章、违规操作。同时接受项目部、业主、建筑师、监理的检查,任何一方提出的质量问题均要求无重要条件整改,对项目造成损失的必须全额赔偿并给予相应的处罚。

  十、双方义务:

  1、甲方义务

  (1)、乙方工人进驻甲方施工现场时,甲方应配合乙方对其进行遵纪守法、安全、消防、环境保护、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督、检查。

  (2)、甲方应及时提供乙方所需的技术资料,并向乙方讲清技术质量、安全、职业健康及现场危险源标识。

  (3)、甲方应按合同规定向乙方办理劳务费的结算。

  2、乙方责任

  (1)、乙方对施工作业人员必须认真审查,保证施工作业人员的政治素质、身体素质和技术水平。所有进入施工现场的操作人员,男性必须是18至50周岁、女性必须是18到45周岁,身体健康、无残疾及其他不适应高空和重体力劳动的疾病的人员。否则,由此造成的质量安全事故责任由乙方全部承担。所有施工人员需持有《身份证》、《职业资格证书》、《务工证》、《暂住证》、《就业证》、《计划生育证明》,特殊工作人员必须持有《特种作业操作证》,进场后,甲方严格按乙方投标时的班组花名册进行核对。进场人员的《职业资格证书》在进场时必须达到50%,一月后必须达到70%,如检查必须达到上述要求、施工人员和花名册人员需要严格保持一致。

  (2)、乙方施工班组进场施工后,由于工作进度、工程质量出现问题或因价格纠纷使工程无法进行时,经双方协调不成,甲方在劳务价格不变的前提下,可直接调换劳务班组。凡给甲方带来较坏影响的劳务队伍,取消该队伍在公司范围内的劳务投标资格。当施工现场劳务合同发生争议时,经现场协商不成,可由甲方人力资源部组织调解。乙方完成本合同约定工作后结付人工费余款。

  (3)、乙方人员必须按操作规程、验收标准、施工图纸及有关说明施工,在施工中必须对成品、半成品进行保护,爱护使用甲方提供的机械设备及其它工具。如发生损坏、丢失,应按质、按价赔偿。

  十一、原材料控制: 实行现场材料领取制度,材料损耗按09清单定额计算,材损超过09清单定额的从劳务费中扣除。对计划合理,节约用施工料无浪费的优秀班组,完工结算时由班组申请,项目部及公司主管部门审批,视工程规模大小给予奖金500元—10000元。

  十二、其它:

  1、乙方不得以任何理由另行提出附加条件,否则,视乙方违约,甲方有权终止合同。

  2、双方应严格履行投标承诺书及本合同条款,未尽事宜甲、乙双方协商解决。

  3、乙方不得转包或分包,否则项目部视为违约,甲方有权终止合同。

  4、合同一式二份,即:甲、乙双方各执一份。

  十三、各专业工班按工程进度付款付款执行表;

  甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________

  代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________

  _________年________月_______日 _________年________月_______日

安装工程劳务合同7

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方协商,同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的实际情况,达成如下协议:

  一, 工程名称,地点,承包范围

  1, 工程名称:盛捷公寓

  2, 工程地点:卢湾区,济南路8号

  3, 标准层施工:二幢计51层

  4, 工程内容:弱电配管工程

  5, 工程承包单价:每层捌仟元正

  6, 工程承包总价:肆拾万捌仟元正

  二, 工程质量:

  1, 工程质量必须符合国家施工验收规范。

  三, 材料供应

  1, 在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料,甲方应满足乙方施工材料需求。如甲方材料不及时到位,造成乙方停工,窝工,甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。(人工单价为每天120元计)

  2, 甲方提供给乙方的所有施工材料,应满足施工质量要求,如因材料质量问题造成返工,所产生的人工,由甲方承担。(人工单价为每天120元计)

  3, 乙方在保证施工质量的前提下,应节约用料,如被甲方发现有严重的浪费行为,乙方无条件赔偿甲方一定的损失。

  四, 施工现场的安全

  1, 乙方在施工期间必须服从甲方的管理,自觉遵守工地各项规章制度。

  2, 乙方在施工现场须注意自身的安全,如因乙方违规操作所发生的安全事故,由乙方自己负责。

  五, 付款方式

  1, 乙方进入施工现场后30天,甲方应支付乙方生活费,生活费为每月贰万伍仟元正。不包括房屋租借费用。

  2, 余款按实际工程量于春节前结清。

  六, 设计图纸和技术资料

  1,甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。

  七, 其它

  1, 属于包工范围以外的设计变更所产生的费用,由甲方承担。(人工单价为每天120元计)

  2, 如一方违约,须负责赔偿对方的全部损失。

  3, 如在施工期间产生未尽事宜,甲、乙双方本着友好原商解决。

  本合同一式贰份,双方各执一份,自双方签章起生效。

  甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________

  代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________

  _________年________月_______日 _________年________月_______日

安装工程劳务合同8

  发包方:________(以下简称甲方)

  承包方:________(以下简称乙方)

  甲方将________消防工程承包给乙方施工安装。按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合土木工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实守信用的原则,经双方协商一致,达成如下合同条款。

  一、工程名称:________

  二、工程地址:________

  三、工程内容:喷淋系统、消火栓系统、自动报警系统与消防联动等内容,按图纸预埋、安装,直到该项目消防工程竣工验收。

  四、承包方式:包工、包预埋、包安装调试和配合检测验收。

  1、本工程按建筑面积12元/平方作结算依据。由于建设方原因造成工程返工、变更或追加工程量,乙方所产生的费用由乙方填制工程签订单甲方办理签订结算。

  2、本工程采用包工的方式,施工所需机械设备和工具由乙方负责,甲方负责机械设备所需的耗材。根据现场情况,安装期间甲方需提供脚手架6套。

  五、工程期限:依据建设单位工期为准,配合土建、装修工程同步进行。

  六、工程质量:乙方应认真施工、确保工程质量,如因乙方不按规范施工或操作失误,造成的工程质量问题,返工费用损失由乙方自行承担,因乙方在施工过程中出现质量问题,甲方提出整改意见,乙方拒不整改的,甲方有权终止合同和下达处罚通知单,从工程进度款中扣除。

  七、设备材料供应:

  1、乙方进场施工,甲方负责提供乙方施工用电电源和施工用水及大型设备材料的垂直运输,费用由甲方承担。

  2、施工需要的沟槽、洞口的修补由甲方负责,预埋未到位由乙方负责。

  3、材料及时到位,乙方提前一周报表,甲方七天到位,如产生的误工甲方应付乙方150元/天误工费。

  八、用于甲方提供的材料质量问题,所造成的施工质量问题由甲方负责。

  九、工程款支付:

  1、工程款支付方式:乙方签订合同后人员进场施工,一周后甲方预付________生活费。在预埋期间,按预留形象进度的工程量(甲方审定的工程量)按70%支付工程款。进入安装期间,按当月工程进度款(甲方审定工程量)的70%支付进度款。工程施工完工后由甲方自检确认合格后甲方支付到工程的90%,余下工程款总人工费用10%在竣工验收后,并在消防验收合格之日起两周内支付,余下5000元待工程保修期满一周内付清(保修期1年)。

  2、乙方在每月28日前报进度给甲方,甲方应在次月5号前按甲、乙双方协商的付款方式支付给乙方。

  十、安全生产:

  乙方进场人员应接受甲方现场安全教育、安全作业交底,严格按安全操作规程进行施工、严禁高空作业时嬉闹,酒后上班,高空乱抛乱扔等违章情况。乙方在施工过程中出现的安全责任事故,壹万元以内由乙方自行负责,属重大安全责任事故与甲方协商解决。

  十一、甲方职责:

  甲方负责协调现场施工场地,所需材料由甲方负责,并提供仓库一间作存放工具用房。

  甲方负责提供的图纸不准,造成的返工费、拆卸费、工时等费用由甲方负责。

  甲方负责提供标准有效的施工图蓝图壹套。

  甲方负责配合乙方在各个工种之间协调,所发生的费用由甲方承担。乙方发现图纸与现场不符时应及时报甲方及建设方现场管理人员处理。

  十二、乙方责任:

  搞好本工序、下工序、上工序。做好现场安全生产,文明施工、爱护材料、保护成品、做到节约材料,合理施工。如乙方损坏成品由乙方自行负责。遵守甲方有关规章制度,服从指挥。现场签订部分由乙方报量给甲方,由甲方整理后报建设单位。乙方根据双方确认施工图进行工程施工,调试工作,负责现场施工安全、质量事宜。配合甲方进行隐蔽工程验收和做好验收记录及竣工资料。工人保险费用,由甲方负责办理。

  十三、合同有效期:工程竣工验收结清工程款项后自行失效。

  十四、未尽事宜双方协商解决。

  十五、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字后生效具有同等法律效力。

  甲方:________乙方:________

  委托代理人:________

  身份证号码:________身份证号码:________

  联系电话:________联系电话:________

  日期:日期:

安装工程劳务合同9

  甲方(劳务发包方):

  乙方(劳务承包方):

  甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:

  一、工程概况

  工程地址:

  工程名称:

  工程内容:

  二、承包价格

  1.室内消火栓系统只按箱体数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:箱体规格:1600X700X240,单价:450元/只

  2.室内喷淋系统只按喷头数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:喷头类型:下喷,单价:75元/只

  3.消防X系统按探头数量计算,另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价如下:探头单价:70元/只

  4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管,约120米),不计配件等其他安装费用。共计3200元,土方开挖费用不包含在内。

  5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下:费用内容:开DN150洞,单价:45元/只

  6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容,人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。

  7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式X阀共计15000元。

  8.消防系统调试费仅计取X系统调试费,小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。

  三、付款方式

  1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。

  2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后,甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

  四、材料及施工施工场地

  1.工程材料由乙方开列数量清单,甲方选择品牌给乙方购买,乙方负责施工,材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

  2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单,甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.

  3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租,乙方支付水电费。

  五、合同争议

  1.出现争议甲乙双方先协商。

  2.协商不成可向争议所在地X提起诉讼。

  3.本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方代表(签字):

  乙方负责人(签字):

  联系电话:

  联系电话:

  日期:

  日期:

安装工程劳务合同10

  甲方(劳务发包方):

  乙方(劳务承包方):

  甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同:

  一、工程概况

  工程地址:

  工程名称:

  工程内容:

  二、承包价格

  1.室内消火栓系统只按箱体数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:箱体规格:1600*700*240,单价:450元/只

  2.室内喷淋系统只按喷头数量计算,不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下:喷头类型:下喷,单价:75元/只

  3.消防报警系统按探头数量计算,另计弱电线管安装费用(3元/米)。具体单价如下:探头单价:70元/只

  4.室外消防给水系统只按管道长度计算(消防水池给水主管至室外市政给水管,约120米),不计配件等其他安装费用。共计3200元,土方开挖费用不包含在内。

  5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下:费用内容:开DN150洞,单价:45元/只

  6.由于设计、建设方及监理要求变更等签证内容,人工费甲方应按照签证单最终审计后定额人工费支付另支付给乙方。

  7.消防水泵房含2台消防主泵、2台稳压泵、1台气压罐、1台湿式报警阀共计15000元。

  8.消防系统调试费仅计取报警系统调试费,小计3200元。消火栓、喷淋系统调试费不再另计取。

  三、付款方式

  1.甲方在乙方进场施工后1周内支付乙方5000元作为当月生活费。

  2.乙方待消防喷淋支管、弱电支管(含穿线)安装结束后,甲方在1周内内支付乙方工程量的85﹪的工程款;待消防部门验收合格后一个月内付清余款。

  四、材料及施工施工场地

  1.工程材料由乙方开列数量清单,甲方选择品牌给乙方购买,乙方负责施工,材料实行多退少补。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。

  2.乙方应提前2天向甲方提供需购材料清单,甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担对方拖延工期的责任和经济损失.

  3.甲方在乙方进场前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租,乙方支付水电费。

  五、合同争议

  1.出现争议甲乙双方先协商。

  2.协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

  3.本合同一式两份,双方各执一份。

  甲方代表(签字):乙方负责人(签字):

  联系电话:联系电话:

  日期:日期:

安装工程劳务合同11

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  经甲乙双方协商,同意按《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的实际情况,达成如下协议:

  一,工程名称,地点,承包范围

  1,工程名称:

  2,工程地点:

  3,标准层施工:

  4,工程内容:

  5,工程承包单价:

  6,工程承包总价:

  二,工程质量:

  工程质量必须符合国家施工验收规范。

  三,材料供应

  在施工期间乙方须提前3天向甲方申报所需的施工材料,甲方应满足乙方施工材料需求。如甲方材料不及时到位,造成乙方停工,窝工,甲方应承担乙方因等工待料所产生的一切费用。(人工单价为每天120元计)

  1,甲方提供给乙方的所有施工材料,应满足施工质量要求,如因材料质量问题造成返工,所产生的人工,由甲方承担。(人工单价为每天120元计)

  2,乙方在保证施工质量的前提下,应节约用料,如被甲方发现有严重的浪费行为,乙方无条件赔偿甲方一定的损失。

  四,施工现场的安全

  1,乙方在施工期间必须服从甲方的管理,自觉遵守工地各项规章制度。

  2,乙方在施工现场须注意自身的安全,如因乙方违规操作所发生的安全事故,由乙方自己负责。

  五,付款方式

  1,乙方进入施工现场后30天,甲方应支付乙方生活费,生活费为每月贰万伍仟元正。不包括房屋租借费用。

  2,余款按实际工程量于春节前结清。

  六,设计图纸和技术资料

  1,甲方应在施工前向乙方提供施工所需的各种图纸和技术资料。

  七,其它

  1,属于包工范围以外的设计变更所产生的费用,由甲方承担。

  2,如一方违约,须负责赔偿对方的全部损失。

  3,如在施工期间产生未尽事宜,甲、乙双方本着友好原商解决。

  本合同一式贰份,双方各执一份,自双方签章起生效。

  甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________

  _________年_________月_________日________年_________月_________日

安装工程劳务合同12

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、中华人民共和国建筑法、中华人民劳动法及工程所在辖区有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合现场的具体情况,甲方将 武汉融园国际酒店项目 劳务承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。

  一、 工程概况

  工程名称: 武汉融园国际酒店项目

  建设地点: 武汉东西湖五环大道

  建筑面积: 约11万平米

  二、 承包方式

  (一)承包方式:包工、包质量、包工具、包工期。

  (二)承包范围:

  1、给排水安装:根据图纸施工,排水管接出建筑物1.5米,给水管送出建筑物1.5米。

  2、电气安装:根据图纸施工,只安装建筑物以内的照明及动力(不包括高压),配电房只接低压柜后的照明、动力的出线端子。

  3、乙方从xx年2月份开始负责工地临时水电安装及维修,期限为三年,如果超出规定期限,甲方应每月承认两个人的月工资。

  (三)乙方承包的工程按建筑面积的单价 35 元/m,总价约 叁佰柒拾 万元。

  三、 工程要求

  (一) 质量要求:乙方必须依据设计图纸及变更图纸,按照国家规范和标准组织施工至工程交付验收。

  (二) 管理要求:乙方必须遵守工地的各种管理制度、文明施工。

  四、 付款方式

  (一)地下室封顶付总工程款 4 % 。

  (二)裙楼封顶付总工程款 4 % 。

  (三)主体封顶付总工程款 8 % 。

  (四)安装过程中每月必须付工程款(根据进度)。

  (五)工程完工付清所有工程款项(留拾万元一年付清)。

  (六)甲方必须保证乙方施工人员春节前的工资。

  五、违约责任处理

  1.乙方无法完成工地进度配合,甲方有权罚款 元/次。

  2.乙方故意浪费材料,给甲方造成经济损失每——年________月_______日

安装工程劳务合同13

  劳务发包人:(以下简称劳务发包人甲方)

  劳务作业承包人:(以下简称劳务承包人乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  一、劳务分包工程基本情况

  工程名称:

  工程地点:

  劳务作业内容:按图施工(消防栓系统,自动报警系统,工程预埋,安装调试等相关的工作)。

  二、合同价款

  1、合同签约后,劳务承包人交保证金元整(小写:¥)给劳务发包人,到工程验收后结算返还给劳务承包人。

  2、本工程合同款采用下列方式计算。

  3、本合同款,除经劳务发包人,和劳务承包人双方书面确认的工程变更以外可以调整。

  4、合同价款按建筑设计总面积计算,每平方米肆元捌角(¥4.8)。

  5、劳务费包含:①工人工资;②劳务统筹费用;③劳动保护费用;④管理费用;⑤各项保险费用;⑥监设费用;⑦文明施工及环保费用;⑧利润、机械使用,折旧费等。

  三、分包工作期限

  按开工计算个月。

  四、质量标准

  工程质量:按国家现行规范要求。

  五、图纸

  劳务发包人应在劳务发包工作开工7天前,向劳务承包人,提供与分包工程有关的图纸1套。

  六、材料、构配件供应

  1、劳务发包人应按照施工计划向劳务承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料构配件。如劳务发包人,不能按时提供,则应相应延长工期并赔偿误工费用;如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务承包人应在验收时以书面形式提出,劳务发包人负责在三天内更换或调整。

  2、劳务承包人应妥善保管,合理使用劳务发包人供应的材料及构件。因保管不善发生丢失、损坏,劳务承包人应赔偿,并承担因此造成的经济损失。

  3、施工中所需的中小型机具由劳务承包提供。

  七、合同价款支付

  采用固定合同价款方式计算,合同价款的,劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付,按工程进度付款。①劳务发包方按每月工程进度款支付80%给承包方,剩下的20%待工程验收结算后,一次过结清。

  八、双方责任

  1、乙方应服从甲方管理人员的安排,杜绝无理取闹,影响工程进度的现象。

  2、乙方应教育现场施工人员树立安全生产意识,安全施工,确保工程能顺利完成。

  3、乙方按图、按时、按质完成工程,要配合其他的施工队施工。如因乙方主观原因未能及时配合现场甲方其它工程施工造成的进度延误,或经济损失的,相关损失由乙方负责赔偿。

  4、乙方在施工中发生的一切安全事故由乙方负责,造成的损失全部由乙方承担。

  5、乙方应与在场施工人员签订劳动合同并为其购买工伤,意外等保险。

  6、遵守甲方项目部的管理规定,做到文明施工。

  7、如乙方原因造成工程停工而不能按期完成则甲方有权终止合同,结算时按乙方实际完成合同工程量结算给乙方。

  8、乙方应在甲方通知有效期内进场配合施工,如因场地或环境条件不具备进场施工的必须报告甲方,并作出妥善处理。

  9、对隐蔽工程的验收,乙方须提前两个工作日通知甲方组织验收。

  10、甲方要协调各项工程项目施工,工程,杜绝各施工队为场地,用电、用水等问题产生矛盾。

  11、向乙方提供初步设计的方案图纸和现场标高轴。

  12、在施工过程中因甲方责任造成停工、返工或材料及器材,人工的损失等均由甲方承担相应责任。

  13、负责协调提供现场设置的垂直运输设备给乙方。

  14、审核乙方的工程进度,办理结算,按照合同约定向乙方支付工程款等。

  九、违约责任

  当发生下列情况之一时,劳务发包人应承担违约责任:

  ①劳务发包人违反约定,不按时向劳务承包人支付合同款的;

  ②劳务发包人不能提供足够的工作面、造成窝工的。

  当发生下列情况之一时,劳务承包人应承担违约责任:

  ①劳务承包人因自身原因过期交工的,每延期一日,应向劳务发包人支付违约金,最高不超过合同总金额的5%;

  ②劳务承包人施工质量不符合本合同约定质量标准,劳务发包人可以要求劳务承包人返工,劳务承包人无法完成的,劳务发包人可以委派其他劳务企业完成,产生的费用由劳务承包人承担;由此给劳务发包人造成损失的,劳务承包人应向劳务发包人支付违约金10000.00元,最高不超过合同的10%,延误的劳务承包人工作时间不予顺延。

  1、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约一方承担上述违约责任后继续履行合同。

  2、劳务承包人应对工人进行安全教育,施工中发生的一切安全事故由劳务承包人负责,与劳务发包人无关。

  十、本合同一式两份,具有同等效力,甲乙双方各执一份,自双方签字起生效。

  劳务发包人:

  劳务承包人:

  联系电话:

  联系电话:

  _____年___月___日

  _____年___月___日

安装工程劳务合同14

  工程名称:

  甲方(用工单位):

  项目经理:

  乙方(劳务队伍):

  证书编号:

  签订日期:

  淮南市建筑管理处制

  根据《中华人民共和国经济合同法》,《建筑安装工程承包合同条例》及《淮南市建筑劳务队伍资质管理暂行办法》的规定,甲方(用工单位)现有建筑工程部分项目交由乙方(劳务队伍)施工,经双方协商签订本合同。

  工程概况:

  工程名称:

  工程地址:

  结构:

  层数:

  建筑面积:

  造价:

  开工日期:

  竣工日期:

  施工内容:

  承包方式:

  承包价格:

  结算办法:

  六,工期要求:

  质量标准:

  八,施工人数(总数)人;

  其中:瓦工人;木工人;钢筋工人;壮工人;其他人。

  其它事项:

  甲方责任:

  按照"谁用工谁负责"原则,必须使用具有劳务施工资质的有证队伍,并督促办理工匠培训工作。提供良好的工作,生活环境及安全防护措施;提供施工机具。(常用手工工具由乙方自备)负责现场劳务人员的日常管理,加强对劳务人员安全生产及文明施工的教育。

  乙方责任:

  必须严格遵守国家法律,法规和政策规定,自觉遵守甲方各规章制度,服从甲方管理。劳务施工人员需经过建筑工匠执业技能岗位培训,持有《建筑工匠执业资格证书》。(壮士需进行安全生产教育)按图施工,工程质量应符合国家现场施工规范和技术标准的要求。牢固树立安全生产意识,质量意识及文明施工意识,爱护施工机具及安全防护设施。

  其他未尽事宜,以双方协商并签署补充合同为准。

  本合同一式四份,经双方签章后,须报甲方单位备案,市建管处审批。

  甲方代表:(签章)

  乙方代表:(签章)

  市建管处(审批)

  xx年x月x日

安装工程劳务合同15

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳务合同法》及工程安装有关规定,甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

  雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作,如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工(因为工种不同工资差别很大);

  工作时间包括聘用期限,应注明从何时起知何时止;每周工作多少天,每天工作多少小时;一般每周至少有一天的休息日;按国际惯例,在节假日,雇员应享受所在国家规定的节假日,如所在国国庆、春节等。

  建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位,工作时间以及劳务报酬等问题,避免之后因履行合同发生纠纷。

  一、劳务合同期限

  双方同意签订固定劳务合同期限:从_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。其中,试用期为_______天。

  二、工作内容和工作地点

  乙方的工作内容为工程电气安装,工作地点为_______小区。

  三、劳动报酬

  劳务合同雇员提供劳务服务,雇主主需要依据协议支付劳务报酬,这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外,还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等;劳务关系中的自然人,一般只获得劳务费,雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务,是否缴纳可以双方协商约定。

  另外,如果是在工作时间以外加班或上夜班,雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用,并据此作出详细约定,以免给雇主一方造成不必要纠纷。

  (一)甲方于每月_______日前以货币现金或转账形式及时足额支付乙方工资,乙方的工资标准为_______元/月。

  (二)甲方支付的工资不得低于工程所在地人民政府颁布的最低工资标准。

  四、社会保险

  劳务合同中,企业没有义务为劳务提供者缴纳“五险一金”。劳动者若想要取得“五险一金”就应当在劳务合同中做出明确的约定。否则,在合同实际履行时,企业有权拒绝缴纳投保。

  甲乙双方协商约定,甲方按照国家和地方有关社会保险的规定,为乙方办理意外保险,甲乙双方均按统筹地区规定的费率及时足额缴纳意外保险费。

  五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

  (一)甲方为乙方提供安全生产培训,并提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。安排乙方从事有职业危害作业的,应当定期为乙方进行健康检查。乙方在劳动过程中应严格遵守各项制度规范和操作规程。

  (二)乙方患职业病、因工负伤或者因工死亡的,甲方应按《工伤保险条例》的规定办理。

  六、劳动纪律

  (一)甲方依法制定的各项规章制度应向乙方公示。

  (二)乙方在合同期间应严格遵守国家的各项法律、法规,遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律,服从甲方的管理和教育。甲方有权对乙方的执行规章制度的情况进行检查,督促和奖惩。

  七、合同的履行、解除或终止

  (一)乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同。

  1、严重违反劳动纪律或甲方依法制定的规章制度,按照甲方劳动规章制度的规定或者过去合同的约定应当解除劳务合同的。

  2、严重失职、营私舞弊或泄露商业秘密的,对甲方利益造成重大损害的。

  3、被依法追究刑事责任的。

  (二)有以下情形之一的,甲方可以解除劳务合同,但应当提前_______日以书面形式通知乙方:

  1、乙方患病或非因工受伤,医疗期满后,不能从事原工作也有能从事由甲方另行安排的工作的。

  2、乙方经考核不能胜任本合同约定的工作,经过培训或调整工作,仍不能胜任工作的。

  3、本合同定立时所依据的客观情况发生重大变化,致使本合同无法履行,经甲乙双方协商不能就变更合同达成协议的。

  (三)本合同另有规定外,任何一方解除或终止本合同,没有提前______日通知对方或通知时间不足的,以解除或终止合同前一个月的日平均工作为标准,支付赔偿金给对方。

  八、争议解决

  甲乙双方因履行本劳务合同发生劳动争议,双方可协商解决,协商不成的,双方可向__________________仲裁委员会申请仲裁。

  九、其它

  (一)本合同未尽事宜,按国家和地方有关政策规定办理。在合同期内,如本合同条款与国家、省有关劳动管理新规定相抵触的,按新规定执行。

  (二)本合同一式______份,甲、乙双方各执_______份。

  甲方(公章):___________乙方(公章):__________

  签订日期:_______年____月____日_______年____月____日

【安装工程劳务合同】相关文章:

安装工程劳务合同06-23

安装工程劳务合同范本03-08

安装工程劳务合同15篇06-23

电梯安装劳务合同07-23

安装劳务合同模板12-09

设备安装劳务合同04-22

水电安装劳务合同06-14

安装工程劳务合同(合集15篇)06-23

安装工程劳务合同模板(通用5篇)12-07