加工承揽合同

加工承揽合同(精华15篇)

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编为大家整理的加工承揽合同 ，希望对大家有所帮助。

加工承揽合同 1

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　依照《____________________》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，在自愿、平等、公正的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成一致，特订立本合同。

　　一、程概况

　　1、工程名称：

　　________________________________________

　　2、工程地点：

　　____________________________________________________________有限公司

　　二、工程承包范围

　　1、面积：

　　_____________________________=____________________平方，附工程详单。

　　2、承包方式：甲方出资，乙方承包工、料(本钢架棚所有材料允许误差

　　±0.3mm)含土建。

　　3、工程造价

　　____________元________，总造价________________元。

　　4、付款方式：合同签订后甲方预付总造价

　　30%，柱子立起再付40%，验收后再付25%，剩余5%工程完成后一年内全部付清。

　　5、土建工程结束后开始施工，天交工。(备注：除不可抗拒外因素)。年内保证维护正常使用。

　　6、在施工期间，乙方施工人员应由乙方全部投入

　　_____________，如发生工伤事故等事宜，由乙方从_____________金中解决，不足部分由乙方承担，甲方概不负责。

　　7、甲方负责水、路两通及其费用，负责外围治安秩序，乙方负责按施工图施工和保证工程质量、工期与施工安全，乙方在施工期间，电费由乙方承担，甲方负责协调。甲乙双方应履行合同义务，如一方违约，应向对方支付

　　________________万元的违约金。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同自签订之日起，即可生效。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　________年________月________日

加工承揽合同 2

　　原告：_________________张__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________镇__________村__________街__________号，系__________市__________汽车车身修理店业主。

　　被告：_________________市__________贸易有限公司法定代表人：_________________王__________

　　住所地：_________________市__________镇__________路请求事项：_________________

　　1依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。

　　2依法判决被告从___年___月___日至还清之日止按照年利率7.47%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至___年___月___日)计人民币9587.15元;

　　3本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由：_________________

　　原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢，原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢，约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收，被告仅以原告朋友购车款相抵。___年___月___日，原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后，被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来，原告多次继续向被告催收，被告均无故推诿不支付至今。综上所述，原告认为，原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的'车厢给被告，被告理应及时依约付款。但是，被告却无理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益。根据我国有关法律的相关规定，特向法院提起诉讼，请求法院依法判决。

此致

　　__________市人民法院

　　具状人：_________________

　　_____年____月____日

加工承揽合同 3

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　经过甲乙双方友好协商，就本工程复合实木门(含门套)、实木防火门(含门套)供应及售后服务，达成如下一致意见，特订立本合同。

　　1 工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 建设地点：

　　1 合同内容

　　1.1 本合同包含内容：本工程实木门、实木防火门供应及售后服务、确保竣工验收通过。

　　1.2 工程质量标准：

　　1.2.1 质量目标：确保“泰山杯”要求

　　1.2.2 合 格 率：壹次报验合格率需达到100%

　　1.2.3 优 良 率：壹次报验优良率需达到95%

　　1.2.4 质量要求：达不到“泰山杯”标准时，按结算总价5.00%进行违约处理。

　　2 工期

　　2.1 工期：自接到甲方书面通知的开工令后50日内将木门加工制作完毕并根据总包商要求运至工地现场安装完毕。(乙方根据现场情况自行进行实测实量，以保证木门下料尺寸、数量等数据的准确性)。

　　2.2 木门进场、安装时间：以甲方书面通知为准。

　　2.3 拖延工期处罚：乙方每拖延壹天按结算总价1.00%进行处罚。

　　3 技术要求：

　　4.1 必须严格按照图集L92J601(木门)、L92J606(防火门)中规定制作加工,并严格执行国家相关工艺标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20xx)、《木结构工程施工及验收规范》(GB14101-93)的规定等。

　　4.2实木复合门、实木防火门的技术要求及检验标准：详见招标文件之要求。

　　4.3 乙方必须保证向甲方提供满足上述质量要求的产品，且安装后应为符合国家规范规定的成品门，否则按如下办法处理：

　　4.3.1甲方可以拒收此货物，否则执行下条：

　　4.3.2甲方有权随意处理，且乙方要承担相应的处理费用。

　　4.4 乙方需提供的技术文字资料：产品合格证、质量检测报告、其他山东省、聊城市建设主管部门规定的资料以及满足“泰山杯”竣工验收要求的资料。

　　4 经济条款

　　4.1 承包方式：包工包料、包工期、包质量。

　　4.2 合同范围及综合单价包含内容：包工包料成活价。产品供应到聊城供电公司电力生产中心工程项目经理部指定的工地现场并进行成品门的安装等全部工序和成品保护直至竣工验收合格。

　　4.2.1工艺复合实木门(含门套)制作、安装综合单价包含内容：

　　1、工艺复合实门(含门套)制作、加工、运输、安装、五金配件供应以及安装(每套门配门锁一把、三幅可调合页、专用地吸、双开门配插销、大把手，每套门带二幅等相关五金配件等)2、其他相关费用：成品保护、剩余物料退场、现场清理、工程交付及责任期内的质量缺陷保修等全过程3、乙方自有的管理费、利润、税金等一切费用。

　　4、木门的检验试验费用、进场后材料的复试费用。

　　4.2.2实木防火门(含门套)制作、安装综合单价包含内容：

　　1、防火实木门(含门套)制作、加工、运输、安装、五金配件供应及安装(门锁、可调合页、专用地吸、双开门配插销、闭门器及大把手，每套门带二幅等相关五金配件等)

　　2、其他相关费用：成品保护、剩余物料退场、现场清理、工程交付及责任期内的质量缺陷保修等全过程

　　3、乙方自有的管理费、利润、税金等一切费用。

　　4、木门的检验试验费用、进场后材料的复试费用、当地消防备案以及消防验收费用。

　　4.3 合同总价：暂估壹佰陆拾万元;(综合单价详见合同附件，其中木门明细及数量为暂估)

　　4.4 工程量结算原则：根据安装好以后的门的实际“樘”数进行结算。

　　4.5 工程款支付：

　　4.5.1 预付款： 20xx年2月份之前甲方向乙方支付合同总价的20%作为预付款。

　　4.5.2 进度款1：木门门套、防火门门套全部进场后7天内支付合同总价的30%。

　　4.5.3 进度款2：门扇进场且木门(防火门)全部安装完毕经甲方验收合格以后7天内支付至合同总价的70% 。

　　4.5.4 进度款3：竣工验收且同业主竣工结算完成后付款至合同总价的95%。

　　4.5.5 保修金：余款5%作为质量保修金，在无任何质量问题的情况下贰年后一月内一次性无息付清。(质保期为2年)

　　4.5.6 发票：每批付款前，乙方必须向甲方提供有效发票，否则甲方有权拒绝付款。

　　5 工地代表

　　5.1 乙方驻工地代表：

　　联系人： 联系电话：

　　甲方责任：

　　5.1.1 积极配合乙方工作，对乙方提供的材料计划进行复核。

　　5.1.2 协助乙方同其他相关工种队伍的配合。

　　5.1.3 根据双方约定的质量标准及设计要求进行现场验收。

　　5.2 乙方责任：

　　5.2.1 根据双方约定的标准，保质保量按期完成。

　　5.2.2 派驻现场代表，对现场门洞口尺寸进行实测实量，对门的`数量进行统计，以保证成品的准确性。

　　5.2.3 负责木门的安装工作并确保竣工验收通过。

　　5.2.4 门扇弯曲、开胶、起鼓、变形等内在质量问题以及破损、观感等外观质量问题由乙方负全部责任，若发生以上任何一种质量问题，乙方必须无条件、无偿重新更换产品且甲方有权将由此造成的损失在乙方结算款中扣除此费用。

　　5.2.5 根据合同工期约定，对影响工期的因素以书面形式提前通知甲方，但必须给甲方充足的处理时间。

　　5.2.6 乙方车辆进出工地，必须保证施工人员及他人的安全，否则，由此造成的一切安全、经济责任及损失，皆由乙方负责。

　　5.2.7 乙方出厂产品应有：商标、名称、型号、规格、制造厂名称、出厂日期、合格证等标志。

　　5.2.8 根据4.4要求提供合格的文字资料。

　　6 安全施工

　　7.1乙方应按照当地有关规定做好安全教育工作，执行甲方现场管理规定。乙方人员进入施工现场必须佩戴安全帽。乙方必须保证其工作人员及他人的安全，否则，由此造成的一切安全、经济责任及损失，皆由乙方负责。

　　7.2乙方进出场车辆必须谨慎驾驶，应充分考虑现场场地狭小因素。发生事故，应积极采取有效措施，防止损失扩大，并承担全部责任。

　　7.3乙方车辆进出甲方工地，必须服从甲方的现场和安全保卫要求，如不服从，一切责任乙方自负。且甲方有权根据项目部相关管理制度对乙方进行处罚。

　　7.4乙方车辆出场时不得私自运送甲方现场物资出场，一经发现视为偷窃，按照“偷一罚十”的原则进行处罚。

　　7.5货物卸车至甲方指定位置，应摆放整齐。如放至室外则应采取防雨、防晒、防潮等措施。

　　7 其他

　　7.1 招标文件及乙方的全部投标资料皆为本合同不可分割的组成部分，与本合同有同等法律效力。

　　7.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　7.3 本合同如有纠纷，双方同意向合同签订地(聊城市)人民法院起诉。

　　7.4 本合同一式陆份，甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。

　　7.5 本合同全部内容皆为电脑打印格式，手写无效。

　　7.6 合同有效期：双方盖章签字完成后生效，至甲方支付完全部合同价款后失效。

　　甲方：

　　单位名称：(盖章)

　　代 表： (签字)

　　签订日期： 年 月 日

　　乙方：

　　单位名称：

　　代 表：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　帐号：

　　收款人全称：

　　签订日期：

　　(盖章) 年 月 日

　　(签字)

加工承揽合同 4

　　答辩人：_________地址：_________，联系电话：_________

　　被答辩人：_________地址：_________，联系电话：_________

　　答辩人与被答辩人之间的承揽合同纠纷一案，日前答辩人已向上海_____委员会提起_____申请，贵会已予以立案受理。

　　现被答辩人向贵会提出对_____协议效力及_____管辖异议，对此，答辩人特作如下答辩：

　　一、在双方签署的《定作物合同》第十六条中约定：“如经协商仍不能达成一致，甲乙双方中任何一方可向上海市_____委员会提起_____。

　　虽然该约定上海市_____委员会与上海_____委员会有一字之差，但是能够确定就是指上海_____委员会。

　　二、尽管上海市的`区域内有二家_____机构，但是属于上海市的_____机构仅此一家，另一_____机构中国国际经济贸易_____委员会上海分会，顾名思义不属上海市，他只是中国国际经济贸易_____委员会派出机构，不属上海市。

　　根据最高院关于适用《合同法》解释第三条规定，“_____协议约定的_____机构名称不准确，但能够确定具体的_____机构的，应当认定选定了_____机构”。

　　因此，虽然双方约定是上海市_____委员会，名称不够准确，但无可争议就是上海_____委员会，应当认定选定了_____机构。

　　该_____协议有效，上海_____委员会具有管辖权。

　　受理本案符合法律规定，被答辩人提出管辖权异议于法相悖，恳请贵委依法作出决定予以驳回。

　　此致上海_____委员会答辩人：_________特别授权代理人：____________

加工承揽合同 5

　　甲方：____________(定做方)

　　乙方(承揽方)____________

　　加工_________，双方本着互惠互利，协商一致的原则，达成合同条款如下：

　　一、甲方权利和义务

　　2、甲方对乙方产品负责回收并以现金支付加工费(550元/m2)，拒收任何原因的半成品和不合格产品。

　　二、乙方的权利和义务

　　1、通过考察同意后，自愿购买材料。如产品质量问题，乙方自己负责。

　　2、乙方需按甲方提供的.样本、限本人制作，如私自组织人员加工，技术转让，需经厂方同意方可进行，否则按违约处理。

　　二、违约条款

　　1、甲方违背合同第一条(2款)时以(550元/m)的1倍支付乙方违约金。

　　2、乙方外购材料掺杂使假，私自技术转让时，按每平方米550元的1倍支付甲方违约金。

　　四、本合同有效期：

　　20___年___月___日起至20___年___月___日止。本合同期瞒后，乙方申请，甲方有权依据生产定单续签或终止合同。

　　五、本合同一式两份，并有验收标准为合同附件，甲、乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　____年____月____日

加工承揽合同 6

　　订立合同双方：

　　承揽方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承揽方加工________________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条

　　加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品名│规格│单位│数量│备注│

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　│

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二条

　　加工成品质量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据）

　　第三条

　　原材料的提供办法及规格，数量，质量：___________________________________________________________________________________（１，用承揽方原料完成工作的，承揽方必须依照合同规定原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作方有权要求重作，修理，减少价款或退货。２，用定作方原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间，数量，质量，规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。３，原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。）

　　第四条

　　技术资料，图纸提供办法：____________________________________________________________________________________________（１．承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方；定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。２，承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。３，定作方应当按规定日期提供技术资料，图纸等。）

　　第五条

　　价款或酬金：________________________________________________________________________________________（价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。）

　　第六条

　　验收标准和方法：__________________________________________________________（１，按照合同规定的质量要求，图纸和样品作为验收标准。２．定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。３，当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。）

　　第七条

　　交（提）货的时间和地点：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。２，交（提）定作物日期的计算：承揽方自备运输工具送交定作物的，以定作方接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准；自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物的通知中，必须留给定作方以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。）

　　第八条

　　包装要求及费用负担：____________________________________________________

　　第九条

　　运输办法及费用负担：____________________________________________________

　　第十条

　　结算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一条

　　其他：_____________________________________________________（如：１．根据国家有关规定，定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的，无权请求返还定金。承揽方不履行合同的，应当双倍返还定金。２．根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还。等等。）

　　第十二条

　　承揽方的违约责任：

　　一，未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　二，交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽方赔偿。

　　三，未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损，灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　四，逾期交付定作物，应当向定作方偿付违约金________元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的.酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金总额的_____％（２０％--６０％幅度）违约金。

　　六，异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管，保养费。

　　七，实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。

　　九，未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换，补齐的，由承揽方对工作质量，数量承担责任。

　　十，擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条

　　定作方的违约责任：

　　一，中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　二，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的____％（１０％--３０％幅度）的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的__________％（２０％---６０％的幅度）违约金。

　　三，未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失；承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　四，超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　五，超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　六，无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　七，变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此而多支出的费用。

　　第十四条

　　不可抗力：在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任；在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条

　　纠纷的处理：加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；合同副本一式____份，交_______（如经签证或公证，则应送签证机关或公证机关）各留存一份。

　　定作方：____________________（盖章）

　　代表人：____________________（盖章）

　　地址：________________________________

　　电话：________________________________

　　开户银行：____________________________

　　帐号：______________________________

　　承揽方：__________________________（盖章）

　　代表人：__________________________（盖章）

　　地址：_________________________

　　电话：_________________________

　　开户银行：_____________________

　　帐号：_________________________

　　一九_____年_______月______日订

加工承揽合同 7

　　承 揽 方：

　　法定代表人：

　　通讯地址：

　　联系方式：

　　定 作 方：

　　法定代表人：

　　通讯地址：

　　联系方式：

　　风险告知：在订立加工承揽合同之前，应当要了解对方履行合同的能力。尤其是对承揽方能否完成委托项目，其设计能力、设备条件、技术力量、工艺水平以及其曾经完成过何类水平的项目，都要了解清楚。即使全部符合要求，并已经承揽多年业务，也应查询清楚，以避免因承揽方无实际完成能力而引起的合同纠纷。

　　定作方委托承揽方加工xx，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条 加工成品：

　　第二条 加工成品质量要求：

　　风险告知：当事人在订立合同时应当具体准确地写明定作物的名称或项目，不能模糊使人产生歧义。特别应该注意的是，合同注明的加工物必须是合法物，在合同订立过程中应当审查加工物是否是法律禁止物，是否需经有关部门批准才允许加工，以避免因加工物违法或者欠缺法律程序批准而出现不必要的法律纠纷。

　　第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量

　　1。(用承揽方原料完成工作的)，承揽方必须依照合同规定选用原材料，并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时，定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

　　2。(用定作方原材料完成工作的，应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料，承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。

　　3。交(提)原材料等物品日期计算，参照第七条规定执行。

　　第四条 技术资料、图纸提供办法

　　1。承揽方在依照定作方的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作方：定作方应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作方，因此造成的损失，由定作方赔偿。

　　2。承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

　　3。定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

　　第五条 价款或酬金

　　价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。

　　第六条 验收标准和方法

　　1。按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

　　2。定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　3。当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

　　风险告知：关于定作物的检查验收，承揽方在工作期间，应当接受定作方必要的检查，但定作方不得因此妨碍承揽方的正常工作。当事人双方对定作物和项目的质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明：定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的，定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生的质量问题，除定作方使用，保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。

　　第七条 交货的时间和地点

　　1。交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，应当在事先与对方达成协议，并按协议执行。

　　2。交(提)定作物日期计算：承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准：委托运输部门运输的`，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准：自提定作物的，以承揽方通知的提取日期为准，但承揽方在发出提取定作物通知中，必须留给定作方以必要的途中时间：双方另有约定的，按约定的方法计算。

　　风险告知：关于验收标准、方法及提出异议的期限，有标准的按照标准，没有标准的按双方约定的要求检验。对于检验的方式、方法和期限双方认为有必要时协商，最好注明提出异议的期限，对任何期限的约定都一定要注明期限终止的时间点，以此来避免不必要的纠纷。

　　第八条 包装要求及费用负担：

　　第九条 运输办法及费用负担：

　　第十条 结算方式及期限：

　　第十一条 其他约定：

　　第十二条 承揽方的违约责任

　　一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款：不同意利用的，应当负责修整或调换，并承担逾期交付的责任：经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作方有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。

　　二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作方仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理：少交、迟交部分定作方不再需要的，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

　　三、未按合同规包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽方赔偿损失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等)，应当向定作方偿付违约金xx 元：(合同中无具体规定的，应当比照 中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作方偿付违约金)以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　风险告知：关于违约金的事项，如有约定要分别注明违约事项所适用的违约金数额或计算方法。另外，《加工承揽合同条例》对违约责任、违约金结付定出了比例幅度：合同当事人应注意确定违约金的具体百分数。

　　未经定作方同意，提前交付定作物，定作方有权拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的xx%(10%～30%)或酬金总额的xx%(20%～60%)的违约金。

　　六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作方代保管时，应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。

　　七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位(人)，除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作方因此造成的损失。

　　九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的，由承揽方对工作质量、数量承担责任。

　　十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有权拒收，承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理，应当按定作方要求办理，并承担逾期交付的责任。

　　第十三条 定作方的违约责任

　　一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽方因此造成的损失。

　　二、中途废止合同，属承揽方提供原村料的，偿付承揽方的未履行部分价款总值的xx%(10%～30%幅度)的违约金：不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金总额的xx%(20%～60%的幅度)违约金。

　　三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽方有权解除合同，定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失：承揽方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

　　四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的，承揽方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给定作方：变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，定作方还应补偿不足部分：如定作物不能变卖，应当赔偿承揽方的损失。

　　五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金：以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的千分之一偿付违约金。

　　六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

　　七、变更交付定作物地点或接收单位(人)，承担因此而多支出的费用。

　　第十四条 不可抗力

　　在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，承揽方在取得合法证明后，可免予承担违约责任，在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的，定作方应当承担责任，并赔偿承揽方由此造成的损失。

　　第十五条 纠纷的处理

　　加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决：协商不成按xx项处理：

　　1。向仲裁机关申请仲裁：

　　2。向xx人民法院起诉。

　　本合同自 年 月 日起生效，合同履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份：合同副本一式x份，交x(如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

　　定作方(公章)：

　　承揽方(公章)：

　　法定代表人(签章)：

　　法定代表人(签章)：

　　年 月 日年 月 日

加工承揽合同 8

　　买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。加工承揽合同，是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽合同一般来说包括加工合同、定作合同、修理合同、复制合同、测试合同和检验合同等。其中的定作合同是承揽人用自己的设备、技术、材料和劳力，应定作人的特殊要求制作成品，定作人接受成品并支付报酬的合同。定作合同与买卖合同经常被混淆。

　　一、买卖合同与承揽合同的区分标准。

　　法律之所以区分各种有名合同，并在实体法和诉讼法中针对各类合同作出不同的法律规定，原因在于立法者对各种契约关系中的利益关注程度不同。首先，从实体法即《合同法》的规定来看，虽然二者具有相似性，但定作合同还是有着与买卖合同的显著区别：比如合同法规定定作人对承揽人的工作有监督、检查权，定作人有单方改变定作方案的权利，有单方要求承揽人停止加工行为的权利，承揽方未经许可不得留存技术资料和复制品等。法律赋予定作人如此诸多的权利，也就是让定作人控制整个加工过程，反过来也就是说，只有定作人控制整个加工过程的合同，法律才确认其为承揽合同。从合同当事人的角度来解释也就是说，只有在定作人有控制生产人生产过程、而相关商品生产人也同意定作人对自己的生产过程进行必要控制时，双方才称得上达成了“加工承揽”的合意。在现实中，即便有的合同作了诸如“留置权”的约定，但如果该合同中没有定作方控制生产过程的意思表示，或者该合同明确排斥定作方对生产方的必要控制，则不

　　论双方在合同中如何约定留置权，都不能认定双方签定的合同是承揽合同。 其次，从诉讼程序法来看。最高法在关于民事诉讼法的适用解释中，明确将承揽合同的加工地作为承揽合同的履行地以及诉讼管辖地，做如此规定，是为了达到最大限度的查明案件真相的目的，即通过诉讼管辖权的制

　　度构建，使法院最大可能的接近案件主要事实的发生地，以方便办案。这说明司法机关关注的也是承揽合同的加工过程，审查的重点也是加工过程中双方当事人权利义务的行使和履行。从这一方面来看，说明法院系统亦认为注重加工过程约定的合同才是承揽合同，反过来解释就是，不注重加工过程而只注重标的物交付和转让的合同的应当是买卖合同。

　　由此可见，二者的区别关键在于：在承揽合同中，定作人注重的是对生产过程的控制和监督；如果一个合同规定了定作人对生产过程的.必要的控制权，而且这些控制权显然属于该合同的重要部分，则该合同应属于承揽合同，反之则属于买卖合同。

　　二、其他具体区别：

　　1、买卖合同以转移所有权为目的，出卖人的主要义务是转移标的物的所有权；承揽合同以完成一定工作为目的，转移标的物的所有权只是承揽人完成工作后的一项附随义务。

　　2、在买卖合同中，双方当事人的权利义务所指向的对象都是一定的物；在承揽合同中，双方当事人的权利义务所指向的对象主要是一定的行为。

　　3、买卖合同的标的物是双方约定的出卖人应交付的物；承揽合同中

　　的标的物只能是承揽人严格按照定作人的要求而完成的工作成果。

　　4、买卖合同的标的物可以是种类物，也可以是特定物；承揽合同的标的物是一种工作成果，这种工作成果是特定物，如有着特定的尺寸和功能。

　　5、承揽合同的定作人在工作成果未完成之前，随时可以解除合同；而买卖合同的当事人并无此权利。

　　6、买卖合同中当事人可以约定自合同成立起标的物意外灭失的风险，可由买受人承担，也可以由出卖人承担。承揽合同中在工作完成前，只能由承揽人自己承担工作物意外灭失的风险。

　　因此，实务中最重要的是审查该合同有无意在强调标的物的接受人对生产进行控制的内容。比如审查合同有没有约定标的物接受人享有材料选材或者生产过程的监督检查权、是不是享有单方设计变更权或终止定作权。这些约定不一定全部具备，但是必须能显示出定作人对生产过程的必要控制，如果没有体现对生产过程的控制，应认定为买卖合同。反之则认定为承揽合同。

加工承揽合同 9

　　定作人：____________________(以下简称甲方)

　　定作人法定代表(负责)人：____________________签约人：____________________

　　定作人承办单位：____________________联络人：____________________联系电话：____________________

　　定作人机构地址：____________________传真电话：____________________

　　承揽人：____________________(以下简称乙方)

　　承揽人法定代表(负责)人：____________________签约人：____________________

　　承揽人营业执照：____________________生产报刊亭许可证明：____________________

　　承揽人机构地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________

　　银行开户许可证：____________________开户行____________________账户：____________________

　　根据《_____》以及我国现行的有关法律、法规，按省局要求，双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装，此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则，订立如下合同条款：

　　第一条标的

　　乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为：_____万元。

　　第二条制作报刊亭的数量、规格、价格(价款单位：每个/人民币万元)

　　1、____________________

　　2、____________________

　　3、____________________

　　注：整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价，该结算价格含：包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。

　　第三条加工、制作与安装、要求

　　1、报刊亭安装后稳定、可靠，空间利用充分，使用面积不小于_____平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不锈钢板，结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型热弯加强度有机玻璃，顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型，内设图书报刊架。附件包括：推拉窗、电源接线板、电表一块，蓝色阳光板封顶，并有通风口一处。

　　第四条验收标准和方法

　　①、乙方将报刊亭样品(按照甲方要求的规格、材质)制作成品后，交甲方进行初验，初验合格后方可生产。

　　②、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比，也可采取随机抽验。

　　第五条交货时间和地点及包装运输要求

　　①、交货时间：乙方必须保证在_____年_____月_____日前全部交货。

　　②、交货地点：乙方负责送到甲方指定的安装位置，并安装完毕。

　　③、包装运输：乙方在交货时，应对成品进行包装，并保证信报箱在运输过程中不被损坏，如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。

　　第六条报刊亭安装及验收与售后服务

　　①、乙方对制作的报刊亭进行安装;

　　②、经乙方安装的报刊亭，必须经甲方验收，遇有验收不合格的，乙方应在_____日内予以整改，不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除_____%做为另行维修费用，并不返还乙方(按双方预定的标准和技术要求验收);

　　④、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。

　　第七条结算方式、期限及安装费用

　　①、甲、乙双方签订的合同生效后15日内，甲方应向乙方指定的账户拨付合同标的额30%的预付款。

　　②、乙方交货后15日内，甲方再向乙方账户拨付合同标的额30%的价款，累积达到合同标的额的60%。

　　③、乙方按期安装完毕，并经甲方验收合格后15日内，甲方再向乙方指定的账户拨付合同标的额35%的价款，累积达到合同标的额的95%。

　　④、剩余的合同标的额5%(_____元)价款，作为乙方向甲方预留的质量保证金，一年后经甲方正常使用确无质量问题，甲方主动将乙方剩余的质量保证金，一次性拨付乙方。

　　第八条甲方违约责任

　　①、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收，甲方支付乙方合同的标的额_____‰的违约金;

　　②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_____‰的违约金。

　　第九条乙方违约责任s

　　①、乙方未按甲方的质量要求，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价外，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰违约金;

　　②、乙方不得以任何方式转包或分包，如发现转包或分包，甲方有权终止合同，由此造成的`经济损失由乙方承担;

　　③、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰的违约金。

　　第十条纠纷的处理

　　当事人从下列两种方式中选择第_____种方式，作为本合同争议的解决方式。

　　①、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交邯郸_____委员会_____;

　　②、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　第十一条附则

　　①、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。

　　②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准，口头通知无效，报刊亭规格的变动以双方共同协商后，作出

　　补充条款为准，补充条款与本合同具有同等效力。

　　甲方：____________________

　　___年___月___日

　　乙方：____________________

　　___年___月___日

加工承揽合同 10

　　委托方：签订地点：

　　承接方：深圳斯拉欧加文化传播有限公司订日期：____年____月____日

　　依照《合同法》、《加工承揽合同条例》、《广告法》等有关法律法规的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守。

　　第一条：广告承揽要求。

　　1、项目（制作）：________

　　2、广告及活动内容及有关证件的名称、编号：________

　　3、发布地点或形式：________

　　4、颜色：________

　　5、规格或材料：________

　　6、刊播次数、起止日期及时间：________

　　第二条：费用及支付方法

　　1、费用

　　本次活动总金额为________。（大写________元整）

　　2、结算方式和期限：________

　　第三条：验收方式及时间：____________

　　第四条：违约责任

　　1、委托方中途废止合同，向承揽方偿付未履行部分广告费10%的违约金；逾期支付广告费用，每逾期一天，按所欠款项的'1%偿付违约金。

　　2、承揽方不能完成合同规定的工作，向委托方偿付未履行部分广告费10%的违约金；不能按期履行合同义务的，每逾期一天，按所欠款项的1%偿付违约金。

　　3、其他违约责任，按《加工承揽合同条例》执行。

　　第五条：纠纷解决方式

　　发生合同纠纷，双方协商不成，按下列第（2）项规定办理。

　　1、向地经济合同仲裁机关申请仲裁；

　　2、向连云港市当地人民法院起诉。

　　第六条：双方商定的其他事项：

　　第七条：附则

　　本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日终止。

　　委托方：连云港之星汽车销售有限公司承揽方：

　　单位名称：（盖章）单位名称：（盖章）

　　地址：地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　日期：___________日期：___________

加工承揽合同 11

　　甲方：

　　乙方：公司(香港)

　　双方在遵守有关规定的前提下，本着平等互利的.原则，就来料加工各款业务进行了充分协商，一致达成了如下合同条款：

　　1、甲方责任：

　　(1)提供有上盖之厂房栋层平方米，无上盖场地平方米，工厂管理人员名，生产工人首期名、开业后十二个月增至名，(禁止雇佣不满十六岁的童工)，如当地劳力缺乏，可到外地雇请，但须经市有关部门批准，在合同期内代乙方加工生产上述产品，加工成品后交回乙方复出香港。

　　(2)提供现有水、电设备供加工生产之用，如需要安装水、电设施，其费用由乙方支付。

　　(3)办理来料加工、装配有关业务的进出口手续及对工厂实行行政、财务和管理，不得把工厂以任何形式承包给任何单位和个人经营。

　　2、乙方责任：

　　(1)不作价提供加工上述产品及装修厂房和建造平方米简易厂房所需的设备材料(详见清单)，分多批运抵甲方工厂，设备总值月万港元。

　　(2)不作价提供加工上述产品所需的原料、辅料和包装物料，具体数量、规格在合同中订明。

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　甲方有一批标志牌杆件承包给乙方在本公司车间内焊接加工，经甲乙双方共同协商达成如下协议：

　　3、乙方工作人员在厂工作期间，食宿由甲方安排，每人每天按十元伙食费标准给予就餐，伙食费在加工费中结算扣除。

　　4、乙方在焊接过程中严格按照甲方提供的图纸或样品加工，焊缝必须平整光滑，焊后清除焊渣(气保焊除外)，以确保焊接质量。

　　6、焊接工程量与单价计算为：

　　A、二悬臂主柱套;价格合计。

　　B、三悬臂主柱套;价格合计。

　　C、二悬臂支杆套;价格合计。

　　D、三悬臂支杆套;价格合计。

　　E、羊柱支杆套;价格合计。

　　合计总价元

　　以上协议为这批标志牌杆件焊接承包任务。焊接全部完工后，在本月内付给乙方加工费，以上协议甲乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　日期：

加工承揽合同 12

　　甲方：

　　法定代表人：_____________

　　乙方：

　　代理人：_________________

　　甲乙双方就加工承揽合同纠纷上诉一案（_____年______民 终字第____号）达成如下和解协议：

　　1、甲方确认甲乙双方于_____________年下半年未发生_______加工业务，该业务系________、__________擅自以乙方名义与甲方达成的加工业务，__________、__________不是乙方的员工，业务过程中未得到乙方的'委托授权，事后乙方已出具声明对无权代理行为拒绝追认。

　　2、甲方决定对该案撤回上诉，为弥补甲方的损失，乙方同意一次性补偿甲方人民币 元，甲方向乙方出具相关收款发票。

　　3、双方无其它经济纠纷。

　　4、本协议自双方签字后生效。

　　甲方：

　　法定代表人：____________________

　　乙方：

　　代理人：________________________

　　__________年_______月_______日

加工承揽合同 13

　　定做方：（简称甲方）

　　承揽方：______________钢构有限责任公司（简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》 规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。

　　一、 加工制作内容：

　　1、 按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为_____________________。

　　2、 制作内容：_______________________________________________________。

　　1） 主钢构：由定做方提供钢板材质：___________；系列___________；吨位：___________；单价约___________；

　　2）次钢构材质：___________；吨位：___________；单价约___________；

　　3）其他：以上单价主构件进行抛丸除锈，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。

　　二、 合同价款及结算方式：

　　1、合同总价暂定为___________，（大写）______________________（以实际决算为准）。

　　2、合同签订当日甲方付___________，（大写）______________________给乙方作为合同定金（最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效）。

　　3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算（以现金或转账）。最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。

　　三、质量要求：

　　1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范（钢结构工程施工质量验收规范GB5025-20xx）认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。

　　3、要求第三方检测单位为：

　　1）检测内容：抗滑移系数实验□ 超声波探伤检测□ 钢材力学性能复验□

　　2）其他检测项目：

　　3）试验检测费用：合同价格□ 甲方自理□

　　四、交货地点和时间：

　　1、交货地点：甲方在 乙方厂房内 提货。

　　2、交货时间：_______年___月___日开始提货。

　　五、包装及运输：

　　1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输工程中出现构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。

　　2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施（具体要求由甲方在发运前另行交底）。

　　3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。

　　六、双方权利及义务：

　　1、甲方向乙方提供完整的`构件图纸两套，并签字认可。由乙方按照甲方图纸进行加工制作。

　　2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答，并提供修改变更通知。否则由此引起的工期延误以顺延。

　　3、甲方如现场发现严重质量问题及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。

　　4、乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。

　　七、违约责任：按《合同法》相关规定执行。

　　八、合同纠纷处理方式：甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成依法向铜陵市人民法院起诉。

　　九、附则：

　　1、本合同_____式 _____ 份，双方各执_____ 份。

　　2、本合同由甲乙双方签字盖章，此合同有效期为_______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未尽事宜，双方协商解决另补充合同。

　　甲方（盖章）：

　　委托代理人：

　　联系方式：

　　开户行：

　　账号：

　　_______年___月___日

　　乙方（盖章）：__________钢构有限责任公司

　　委托代理人：

　　联系方式：

　　开户行：

　　账号：

加工承揽合同 14

　　甲方(定作方)：_________

　　乙方(承揽方)：_________

　　根据《_____》规定，结合本工程实际情况，双方友好协商签订本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作内容

　　1、按甲方提供之图纸加工，甲方提供图纸项目全称为。

　　2、制作内容

　　(1)主钢构：由定作方提供钢板材质___：;系列___：;吨位___：;单价约___元(大写：___)；

　　(2)次钢构材质___：;吨位___：;单价约___元(大写：___)；

　　(3)其他：以上主构件进行抛丸除锈，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同价款及结算方式

　　1、合同总价暂定为元，(大写)(以实际决算为准)。

　　2、合同签订当日甲方付元，(大写)给乙方作为合同定金(最后一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效)。

　　3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算(以现金或转账)。最后一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。

　　三、质量要求

　　1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范)认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。

　　3、要求第三方检测单位为：

　　(1)检测内容：抗滑移系数实验□超声波探伤检测□钢材力学性能复验□

　　(2)其他检测项目：。

　　(3)试验检测费用：合同价格□甲方自理□

　　四、交货地点和时间

　　1、交货地点：甲方在乙方厂房内提货。

　　2、交货时间：_______年_______月_______日开始提货。

　　五、包装及运输

　　1、乙方负责装车，装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避免运输过程中出现构件变形、油漆损伤，装车费包含在合同价内。

　　2、甲方负责运输，运输标志应该按要求实施(具体要求由甲方在发运前另行交底)。

　　3、运输费用由甲方承担，构件到位后甲方负责卸车。

　　六、双方权利及义务

　　1、甲方向乙方提供完整的构件图纸套，并签字认可。由乙方按照甲方图纸进行加工制作。

　　2、甲方应对乙方加工制作过程中的'疑问及时给予解答，若需要修改变更的应当及时通知，否则由此引起的工期延误应当顺延交货时间。

　　3、甲方如现场发现严重质量问题应及时通知乙方进行整改，乙方接到通知后小时内赶到现场协助解决。

　　4、乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并承担返工费及直接费用。

　　七、违约责任

　　按《_____》相关规定执行。

　　八、合同纠纷处理方式

　　甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成依法向人民法院起诉。

　　九、附则

　　1、本合同式份，双方各执份。

　　2、本合同由甲乙双方签字盖章生效，此合同有效期为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　3、未尽事宜，双方协商解决另订补充合同。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：____________

　　法定代表人：____________

　　委托代理人：法定代表人：____________

　　委托代理人：____________

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

加工承揽合同 15

　　定作人：________签订地点：___________

　　承揽人：________签订时间：____年__月__日

　　第一条承揽项目、数量、报酬及支付期限

　　1、计量单位

　　2、数量

　　3、工作量（工时）

　　4、报酬

　　5、交付期限

　　6、单价

　　7、总金额┃

　　第二条技术标准、质量要求：________________________________________________________

　　第三条承揽人对质量负责的期限及条件：___________________________________________________

　　第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：_____________________________________________________________________________

　　第五条承揽人使用的材料由________人提供。材料的'检验方法：____________________________________________

　　第六条定作人（是/否）允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________________________________________

　　第七条工作成果检验标准、方法和期限：___________________________________________________

　　第八条结算方法及期限：__________________________________________________________

　　第九条定作人在____年____月____日前交定金（大写）________元。

　　第十条定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。

　　第十一条定作人未向承揽人支付报酬或者材料费的，承揽人（是/否）可以留置工作成果。

　　第十二条违约责任：________________________________________________________________________________________________

　　第十三条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

　　（一）提交________仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　第十四条其他约定事项：__________________________________________________________________________________________________________________________________

　　定作人：承揽人：

　　法定代表人：法定代表人：

【加工承揽合同】相关文章：

承揽加工合同07-12

加工承揽合同04-21

加工承揽合同06-12

[经典]加工承揽合同08-12

承揽加工合同07-12

承揽加工合同【精选】07-16

（精选）承揽加工合同07-13

承揽加工合同(精选)07-13

加工承揽合同（经典）08-08

承揽加工的合同02-29