工程土石方合作协议书(通用20篇)
在社会发展不断提速的今天,我们都跟协议书有着直接或间接的联系,签订了协议书就有了法律依靠。那么写协议书真的很难吗?下面是小编整理的工程土石方合作协议书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
工程土石方合作协议书 1
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下:
一、甲方将土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资,乙方占总利润的70 %;甲方不出资,负责管理及项目的签订、收款等工作,甲方占利润的30 %。
二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完,协议自动失效。
三、甲乙双方合作期间,盈利或亏损各自按比例分配。
四、合作期间双方一方持卡,一方负责保管该储蓄卡密码,以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知,以短信的形势等。
五、合作期间,甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。
六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款,只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出,或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出,每个月按比例支付部份分成。
七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。
八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥,且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场,以确保工期及质量目标圆满实现。
九、甲乙双方直接或见接引进的'各种施工队伍,在施工过程中必须按业主方的要求,按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容,不得以任何借口拖延工期,确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责,由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。
十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的,双方应本着友好协商的原则解决。
甲方:________________
乙方:________________
合作协议签订时间:_________年________月________日
工程土石方合作协议书 2
甲方:________________(业务费用垫付方)
乙方:________________(履约保证金垫付方)
甲方和乙方(以下亦合称协议方)在公平、公正、平等、诚信的基础上,决定就长沙轨道1号线延长线的土石方挖运工程劳务分包项目的承接与施工事宜进行合作,双方经协商一致,达成如下条款。
第一条工程项目概况
该工程项目系长沙地铁1号线延长线土石方挖运工程,位于_________,中标单位为中铁二十三局。
第二条工程项目工程量及价格
土石方挖运量为约50万方,中标单位的劳务分包单价为73元/方,其中应付居间中介费为3元/方,实际施工单价为70元/方(税后净价,税收由中标单位承担)。
第三条工程项目合同履约金与业务费用
与中标单位就该劳务工程签订分包合同时需向中标单位交付履约保证金100万元,交付的'履约保证金将根据与中标单位签订的《土石方劳务分包合同》及其补充协议予以返还。此外协议方还需约10万元的业务费用。
第四条协议方合作目标
1、协议方共同合作,由乙方与中标单位进行洽谈、协商,以成功承接长沙地铁1号线延长线土石方挖运劳务工程业务,并由乙方与中标单位签署《土石方劳务分包合同》及其补充协议(以下简称劳务合同)。
2、甲乙双方作为劳务工程项目施工方,共同负责工程项目的施工组织管理及其经营。
第五条协议方合作责任
1、甲方负责筹措并垫付业务费用10万元人民币,并按乙方要求及时足额到位;乙方负责筹措应付的履约保证金100万元人民币。
2、若乙方成功地与中标单位签署劳务合同,则甲方垫付的10万元业务费用由甲方、乙方各承担50 %;若乙方未能承接到该劳务工程项目,则甲方垫付的10万元业务费用全部由乙方承担,乙方并应按月息3分的标准计算并支付业务费用垫付期间的资金利息。
3、乙方筹措并垫付的100万元履约保证金不需甲方承担任何责任。
4、乙方全权负责(甲方协作配合)工程施工组织及其现场管理,保证按期按质按量完成工程任务,并在施工中高度注意安全生产,保证不出工程事故。
第六条利润分配
1、按照责权利相结合原则,考虑在项目承接及实施过程中所担负工作量大小及其所承担风险大小等情况,项目利润分配(以每方土石方多少元来计算)方案(暂按50万方土石方计算,工程完工后按实调整)为:甲方按每方土石方10元分取项目利润,其他的利润都归乙方所有与支配。
2、利润分配的资金支付时间与额度随中标单位支付工程款的进度与比例而定。中标单位支付的工程进度款到账后的5个工作日内,乙方必须将按本条第1款规定的利润分配比例与中标单位支付工程款比例计算的相应的分配资金支付给甲方。待工程项目完工、工程款支付完毕后再按实结清、付清。
第七条其他
1、其他未尽事宜由协议方协商处理。
2、本协议书自签订之日起生效。
3、本协议书一式六份,甲方、乙方各执三份,具备同等法律效力。
甲方:________________
日期:__________________
乙方:________________
日期:__________________
工程土石方合作协议书 3
甲方:__________________
乙方:__________________
甲、乙双方本着公平、公正、平等的原则,订立合作协议如下:
一、甲方就土石方工程介绍给乙方施工完成。
二、乙方按照双方协议给甲方的咨询费即0.60元/m3,按实际完成工程量支付。
三、乙方在签订合同进场后,先付人民币大写:伍万元(¥50000.00元),其中每个月按实际完成量支付当月的返点。
四、签订合同时,乙方支付给甲方的`伍万元在以后的结算中扣除。
五、本协议在合同签订进场后生效。
六、本协议一式叁份,甲方一份,乙方贰份。
七、若有争议,双方进行协商解决。
甲方:_________
_________年_________月_________日
乙方:_________
_________年_________月_________日
工程土石方合作协议书 4
甲 方:
身份证号码:
乙 方:
身份证号码:
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律,行政法规,遵循平等自愿、公平守信的原则,双方经友好协商后一致达成以下协议条款:
一、合作方式:
甲、乙双方发挥各自优势,在互惠互利的原则下通力合作,甲乙双方共同向发包方(本协议中发包方系有限公司)承包项目土石方工程。
二、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:以甲方与业主签订的施工合同及、批文及图纸上的准确地址为准。
3、工程内容:土石方挖、装、运。
4、土石方工程量、工程单价、工程单价、运距、深度,以甲方签订的施工合同约定的方量为准。
5、工期:以施工主合同工期为准。
6、工程保证金:甲乙双方协商后决定由甲方与发包方签订内部承包合同,领取施工图纸及相关资料,施工现场交桩交点后,即由甲方负责向发包方交工程保证金。
7、工程预付款及进度款支付:
本工程预付款为:_________%,由甲方领取后存入甲乙双方的共管账户。工程进度款按内部承包合同执行,结算资金存入甲乙双方的共管账户
银行账号:
开户行:
户名:
8、工程造价:暂定 万元人民币,最后以审定价为准。
9、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
三、盈余分配及形式
1、双方在合作经营期间,所产生的盈利为共同财产,不得随意分割。
2、在第三方业务款项到公用账户起日内,在扣除正常的生产经营成本(含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润甲 %,乙 %提取分润;反之,本着风险共担的原则,如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚,由甲乙双方按各自所获利润分配比例分别承担。
3、鉴于双方各自有自己独立建设经营或合作的工地,所有各自所需的土方按 元/方支付到合伙共同账户,回款按月结算,不足部分在合伙方经营收益中扣除。
4、双方保证工程款专款专用,本工程设立专用账户,建筑公司拨付工程款进入该专用账户,合伙项目的一切财务收入、支出均需经双方同意方可支出与进帐; 杜绝不必要开支,减少成本支出。
5、材料采购及其他各项开支均应开具正规发票,部分无法开具发票的费用支出,须双方核实批准后才可从财务报销。施工期间双方应注意鉴别搜集各类发票,以供财务管理使用。
6、双方要发挥各自特长,在工程资金周转、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能,要互谅互让,共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺利进行。
7、盈余分配, 按本协议比例分配;
8、双方都有合伙事务的经营权、决定权和监督权,合伙的经营活动由双方共同决定,无论出资多少,每个人都有表决权。
9、双方均以发展该合伙项目业务为第一已任,出谋划策,让该合伙项目的业务蒸蒸日上。
10、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,按合伙人比例承担。
四、违约责任
1、违反上述规定,一方给另一方造成损失时,责任方(过错方)应双倍赔偿对方的.损失。
2、一方弄虚作假,给对方造成重大损失时,除双倍赔偿无责任方的损失外,无责任方有权决定是否解除本协议,是否终止与责任方的合作,是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方继续履行本协议时,责任方必须无条件履行。
3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包,否则应双倍赔偿对方的损失。
4、双方承诺:施工期间,任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程,否则视为违约,违约方须双倍偿对方的损失,未违约方有权决定是否继续与违约方合作,由此造成违约方的损失由违约方自负,如未违约方要求违约方继续履行本协议时,违约方不得拒绝,必须无条件履行。
5、禁止私自挪用、转借、转让合伙项目的货物及流动资金。
五、其他约定:
1、本协议和工程内部承包合同履行后,双方不得以任何理由终止本协议。
2、本协议建立在独立承包,自负盈亏的基础上,双方为此工程前期均投入了大量的人力和财力,所以协议一经签订,是不可撤销的联合施工合作协议书,甲方不得以任何借口延迟支付本合作协议约定的乙方应享有的利益分配,否则乙方有权在工程款中扣除该费用。
3、甲方与发包方签订的施工合同扫描一份给对方作为执行本协议的依据。
4、甲、乙双方所承包的土石方工程量,内部对外发包给施工队工程任务时,其价格应以双方共同协商符合市场规律或约高于市场价进行,确保施工任务顺利完成。
6、未尽事宜,双方另签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
7、本协议书共壹式两 份,双方各执壹 份,双方签字后待甲方与发包方签约的内部承包合同生效后,本协议书同时生效,并具有同等法律效力,工程完工,结清款项后,自动失效。若甲方与发包方签约的内部承包合同不能生效,则本协议书不能生效。
甲方签字: 乙方签字:
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
工程土石方合作协议书 5
甲方:_________________________
乙方:_________________________
甲方将位于__________内的回填土石方工程承包给乙方施工。双方在平等自愿、互惠互利的基础上,经协商一致,订立本协议,以资双方共同诚信遵守。
一、回填地址、范围和要求:
具体回填的土石方的地址和范围以甲方现场指定为准。
二、费用的收取和支付方式:
回填土石方的单价¥_____ /立方,结算方式以总回填方量计算,回填土石方工程完工后一次性支付结清。
三、双方的责任:
甲方的责任:
1、保证回填土石方的场地内道路畅通。
2、负责接洽场地内外周边的事宜。
3、向乙方提供标高水平起算点。
4、向乙方提供冲洗车辆泥土的水和电。并负责水、电费用。
乙方的责任:
1、回填土石方过程中的一切安全事故自己负责。
2、服从甲方的现场指挥、爱护回填场地内的一切设备、设施。否则,造成的一切经济损失自行负责及赔偿。
3、自行提供平整回填场地的`铲车一部,配备冲洗车辆和道路泥沙的工具和的人员。
四、其它事项:
1、乙方的土石方回填单价只限_____。
2、严禁回填生活垃圾和建筑垃圾。
五、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程土石方合作协议书 6
发包方(甲方):_____________________
承包方(乙方):_____________________
因甲方承建______________________工程的施工需要,决定将该工程的土石方挖运分项工程进行分包。经我公司考察,由乙方承包分包施工任务。为明确双方的责会、权利和义务,根据《建筑安装工程承包合同条例》以及甲方与业主签订的总包合同的原则和规定,结合本工程的`具体情况,经双方友好协商,达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程名称:______________________
1.2工程地点:取土点:______________________________倒土点:______________________________
1.3工程范围:___________________________________
1.4承包方式:___________________________________
1.5工期:_______年_____月_____日至:_______年_____月_____日(开工日以天晴为准)
1.5.1若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准;以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。乙方进场_____按照甲方要求(长:5.4米—5.6米)有档尘盖。
1.6工程造价
单价:______________元/m3(_____运输,税后价)
第二条双方责任
2.1甲方责任
2.2检查施工进度进划完成情况
2.3按合同条款支付工程款项。
2.4协调乙方与其它专业之间在进度、施工质量、交叉施工、相互配合、文明及安全施工方面的相互关系。
2.5组织分项工程验收。
2.6甲方负责办理各种政府要求的手续。协调_____运输过程中交警市容等单位。清洗道路、超载罚款由甲方承担。闯红灯、正常交通事故由乙方自行处理。
2.7本工程结束后,后续土方工程,同等条件下,乙方优先。
第三条工程条款
3.1本工程按每一天为一个结算日,由甲方支付100 %进度款。
3.2乙方指定________专门结算工程款。甲方必须将工程款以现金交给乙方指定人品。
3.3甲方支付_________元/车的_____进场费在工程正常施工日第一天开始扣除,按每日每车_______元扣除。
3.4由于甲方结款进度未能按时结清,乙方有权拒绝进行下个施工日的施工。从中导致工程无法顺利施工与乙方无关。甲方并且赔偿乙方_____误工损失费每台______________元/天。
3.5除双方另行协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行
3.5因一方违约不能履行,另一方欲中途终止或解除全部合同,应提前二天通知违约方后,方可终止或解除合同,由违约方承担违约责任和费用。以上违约金额的______ %计算。
3.6竣工是指乙方承担的工程内容全部完成。
第四条争议解决方式
本合同履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决。协商不成时,可向_________经济合同_____机构申请_____。
第五条其它事项
本合同由双方第签订,双方签字盖章后生效。本合同正本二份,双方各执一份,副本三份甲方执有。
本合同款未尽事宜,甲、乙双方本着平等原则,要协商补充条款。
甲方:__________________乙方:__________________
地址:___________________________地址:___________________________
电话:___________________________电话:___________________________
签订日期:_________年______月______日签订日期:_________年______月______日
工程土石方合作协议书 7
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称甲方)
根据《中华人民共和国合同法》相关规定,甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,就本工程项目协商一致,订立本合同,并共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:土石方平场工程。
2、工程地点:龙坑镇马家湾转盘。
二、工程承包方式
工程承包方式采取以乙方保质保量完成本工程土石方工程项目工作内容为前提的包工包料(双包)承包方式。
三、工程范围及内容
按甲方提供的施工技术资料及要求施工,土石方工程量约12万立方米(以实际开挖工程量为准);施工内容主要包括:清表、挖土方及石方爆破、填方、运输弃土、临时施工道路换填、施工现场内降排水、乙方自行寻找弃土场地等。
四、工期
合同工期为90天,开工时间从20______年____月__日起。
五、履约保证
在土石方合同签订后3日内,乙方向甲方交纳履约保证金大写:拾万元整小写:100000.00元。在工程全部完工,经甲方验收合格后全额退还乙方履约保证金,期间乙方不计取甲方履约保证金利息。
六、合同价款及结算方式
1、本合同工程价款结算采用综合单价包干的方式,含税综合单价大写:叁拾叁元伍角零分元每立方米小写:33.50元/m,合同单价包含人工费、材料费、机械费、工具辅料费、管理费、施工用水用电费、利润、税金、风险费、安全文明施工费、环境保护费、规费等。综合单价不作任何调整。工程验收合格后,按照甲方提供给乙方的施工方格网控制图和原始地形地貌图结算工程量。
2、如甲方对工程施工作变更,因变更所产生的费用增减按实际工程量进行增减结算。
3、本合同履行期间的任何材料、人工、机械等市场因素价格发生变化,本合同的价格均不作任何调整。
七、付款方式
1、按每月25日之前向甲方上报当月实际完成工程量明细报表,并经甲方和监理复核并签认后,于次月10前支付当月已合格完工工程款的80 %。
2、工程竣工验收合格,双方结算完成后,3个月内支付剩余全部工程价款。
八、质量及验收
1、按国家现行质量验收规范执行达到合格工程标准。
2、所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。
3、按设计文件要求进行施工,施工资料严格按国家有关规范执行,若不符合规范要求,甲方有权要求乙方整改。施工过程中严格按照经审批的施工组织设计及专项方案进行施工。
4、所有涉及隐蔽施工的项目,必须经甲方和监理共同验收合格后方能进行隐蔽。
5、甲方和监理发现质量问题时,乙方必须按要求进行限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况对乙方进行罚款处理,情节严重的责令退场,一切损失由乙方负责。
6、乙方在施工过程中发现地下管网(如光缆、地下墓葬、文物等),乙方应及时报告甲方,并由甲方负责处理,乙方工期顺延。
十、工期
乙方必须按合同工期进行施工,接受甲方、监理对工程进度的的监督、检查。如工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令乙方限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施,经批准后执行,期间赶工费由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在接到通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备;乙方每拖延一天撤离按______元/天罚款支付给甲方,若造成其他损失的应全额赔偿。
十一、安全文明施工管理
1、乙方必须严格遵守《安全生产法》和《建设工程施工安全技术操作规程》相关规定进行施工,重视安全,严禁野蛮施工。在施工过程中发生安全责任事故,一律由乙方自行承担。
2、乙方不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果自负。
3、在进行石方爆破作业时,严格按爆破作业有关规范要求及安全措施进行施工,不得对周围建筑物和构筑物造成破坏,如损坏产生经济或其它纠纷,一律由乙方承担其相应责任。
4、乙方在施工过程中应注意项目周边环境保护,做到文明施工,若因施工中对周边路段产生污染而导致建设行政主管部门罚款,将由乙方自行全额承担。
5、在施工过程中乙方与地方产生任何纠纷、突发事件,均由乙方自行处理并承担全部责任,应及时向甲方书面告知。
6、乙方应及时发放施工人员工资,不得拖欠,不得给甲方造成任何影响。
十二、甲方权利和义务
1、按约定提供施工图纸、水准点、坐标点,进行图纸技术交底。
2、按约定时间向乙方支付经甲、乙双方及监理方共同确认的工程款。
十三、乙方权利和义务
1、乙方应派驻现场工程技术人员(向甲方提交工程管理、技术人员名单),技术人员对坐标及标高进行控制,确保工程按约定保质保量完成,符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理,全力配合甲方工作。
3、乙方对在承建范围内的成品、半成品进行保护,在未验收交付前应负责看守、保管,并负责清理好场地卫生。若造成损失,由乙方负责修缮或赔偿。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不正当手段。否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。
5、施工期间用水、用电由乙方自行承担费用,住宿自行解决。
6、乙方有权向甲方按时申报工程进度款,并拥有按时获得进度款项的'权利。如果甲方进度款未及时拨付,乙方有权单方要求停工,工程工期顺延。
7、负责对施工人员的一切安全管理,对施工造成乙方人员及乙方以外人员的安全事故,一切经济、法律责任由乙方承担。
8、按时发放施工人员工资及其他国家规定的保险等福利待遇,如有拖欠,甲方有权从工程款中代为发放。
十四、违约责任
1、在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,乙方不能保证工程质量或者延误工期,甲方有权终止合同,乙方应赔偿一切经济损失。
2、工程质量不符合合同规定的,乙方应无偿返工,由于返工造成延期交付的,每超过1天,甲方向乙方处以3000元罚款。
十五、附则
1、本合同经双方签字盖章后生效。
2、本合同一经签字,双方必须严格遵守,如因执行本合同发生争议,双方应及时协商解决。
3、本合同一式四份,双方各执两份。
甲方:
乙方:
___年___月___日
工程土石方合作协议书 8
甲方:_____
乙方:_________
根据国家_____和有关法律、法规的规定,结算时间情况和双方的权利、义务及责任,经双方协商,特定条例如下:
一、工程名称:______
二、工程地点:_____
三、工程范围:______
四、付款方式:
1、土石方清运,运距公里,以车货箱内空空量计算。每立方米_________元,此价格为综合价。公里以外按每百米0.13元/立方米计算。
2、每天结算一次,每天早上8点收前一天票(牌),乙方将所有_____的票(牌)交与甲方(甲方出具收据),经甲方和项目部核对无误后,于当日下午5点前将乙方所装运的实际车次付清乙方。
五、甲方的责任和权利
1、乙方机械设备进场后,甲方负责安排乙方司机和勤杂人员的住宿、水电、费用由乙方负责。
2、甲方以每升6.8元油价供乙方使用,结账时扣除。
3、甲方负责道路维修,倒土场的清理、平整,确保乙方的正常施工。
4、甲方给乙方提供驾驶员必须的_____停放,维修和保养场地。
5、甲方负责施工期间交通、税务、城管、警察及当地群众的干扰工作,确保施工现场和行驶路线畅通。
6、甲方向乙方提供技术指导有关施工要求。
7、甲方负责安排施工任务,说明平台作业地点及运输去向。
8、甲方应及时保证乙方生产、生活用水、用电设施的通畅,及时协调外部供应,确保油料供应。
9、甲方不得单独与司机结算,由乙方法定人指定人结算。
10、甲方有权对乙方违反规章制度、岗位操作规章的行为进行教育,或给予经济处罚,或停业整顿,即解除合同,对乙方的扣款从乙方工程款中扣除。
11、如甲方出现问题,造成乙方不能施工,甲方应承担乙方每台自卸车每天 元,挖掘机每天每台的损失费(如因不可抗拒的自然原因造成的停工,甲乙双方不追究)
12、乙方_____进入施工场地后,甲方付给乙方调车费每辆车 元,挖掘机每台 元,15天内陆续扣除。
六、乙方责任
1、乙方要听从甲方管理人员安排,密切配合甲方工作,按指令装卸,不得乱装、乱卸,否则甲方有权按承建方项目部规定对违规_____罚款5000元,并对违规_____扣押20天。
2、若甲方连续两天不能按时结清工程款,乙方有权停工。如乙方有特殊情况自愿退出工程项目,可提前30天当面告知甲方,不接受电函之类的告知,乙方必须由相等数量的_____补充,乙方_____退出,如提前一天退出,扣除_____30000元工程款项,并承担由此给甲方造成的`经济损失。
3、如因承建方无故停工或拖欠工程款项,乙方有义务协助甲方维护甲乙双方的利益。
4、乙方司机及装机不得倒卖、伪造票据(牌),欺瞒甲方一经发现,甲方有权扣除乙方所有_____及装机实际运营的全部款项,并赔偿甲方由此造成的一切经济损失。
5、后车厢无挡板扣除3立方。
6、乙方_____在运输机施工中出现的一切伤亡事故于甲方无关,费用由乙方承担。
七、因自然因素造成的停工,双方都不承担责任。
八、在合同履行期间,甲、乙双方发生事故,双方友好协商。
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程土石方合作协议书 9
甲方:________
乙方:________
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国民法典》经双方充分协商,依照平等自愿,等价有偿的原则达成如下协议。
一、委托事项
乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目,引见甲方和_________工程建设项目方直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的`重要信息,并最终促成甲方与项目方签订该工程项目承包合同。
二、乙方义务
乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。
乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的上述信息真实可靠。
三、甲方义务
甲方负责提供资质证书,营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。
如果居间成功,则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同,甲方因履行施工合同产生的权利和义务,与乙方无关。
如果居间成功,则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用,如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。
四、居间费用与支付方式
本项目居间费用为________万元(大写:________万元)。
居间费用在甲方与项目方签订正式合同后____内付清。
甲方可以转账或现金方式的方式支付。
五、合同终止
如果居间成功,付清居间费用,本合同完全履行完毕后终止。
六、其他事项
本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方签字:________
乙方签字:________
签约日期:________
甲方:________乙方:________
工程土石方合作协议书 10
甲方:
乙方:
经双方友好协商,甲方同意将基础土石方工程交给乙方施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,签订本协议共同尊守。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
二、承包方式及内容:
1、在场地内转运,包挖土方、包炮机爆破石方、包运。
2、土石方转运在场地200米范围内工作。
3、土方转运、堆放旁边单价为每立方米15元计算,石方转运、堆放旁边单价为每立方米75元计算(不含税务,不含清底)。
4、工程量按实际测量为准。
三、双方责任:
1、甲方责任:如雨天东风车不能进入场地运输行走,甲方必须负责修整路面给乙方使用行走。负责安装工程照明,做好工程降水。应将工地内的.地下管道、电缆、光缆、排水沟向乙方交待清楚。以便乙方能安全施工,否则损坏引起的经济责任由甲方负责,要安排清底工人及时清理基坑底土,使其跟上挖机进度。
2、乙方责任:服从甲方现场管理人员指挥,负责制定施工计划,组织施工,注意施工安全,确保施工顺利进行,如由乙方原因在施工过程中出现安全事故,一切责任由乙方自负。
四、付款方式:
1、甲方在乙方工作中每4天应付一次加油款给乙方,每次应付人民币贰万元。
2、甲方在乙方完工的第二天起2天内组织验收,如超过2天不组织验收,则视为工程验收合格。工程验收合格后2天内一次性付清80%工程款项或付现金,剩余20%工程款项3个月内一次性付清。
五、其他:
1、本合同甲乙双方签名生效,如有未尽事宜,双方可另行补充协议,具有同等法律效力。
2、本合同一式二份,甲、乙双方合执一份。
甲方代表:
乙方代表:
_____年_____月_____日
工程土石方合作协议书 11
甲方:
身份证号:
乙方:
身份证号:
甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立土石方工程合作协议如下:
一、甲方将_________土石方工程和乙方进行合作。由乙方出资,乙方占总利润的____%;甲方不出资,负责管理及项目的签订、收款等工作,甲方占利润的_____%。
二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完,协议自动失效。
三、甲乙双方合作期间,盈利或亏损各自按比例分配。
四、合作期间双方一方持卡,一方负责保管该储蓄卡密码,以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知,以短信的形势等。
五、合作期间,甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。
六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款,只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出,或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出,每个月按比例支付部份分成。
七、合作期间队伍的'选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。
八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥,且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场,以确保工期及质量目标圆满实现。
九、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍,在施工过程中必须按业主方的要求,按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容,不得以任何借口拖延工期,确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责,由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。
十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的,双方应本着友好协商的原则解决。项目合作协议双方签字生效:
甲方:
日期:___年___月____日
乙方:
日期:___年___月____日
工程土石方合作协议书 12
甲方: 身份证号: 籍贯:
乙方: 身份证号: 籍贯:
甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下:
一、甲方将土石方工程和乙方 进行合作。由乙方出资,乙方占总利润的70%;甲方不出资,负责管理及项目的签订、收款等工作,甲方占利润的30%。
二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完,协议自动失效。
三、甲乙双方合作期间,盈利或亏损各自按比例分配。
四、合作期间双方一方持卡,一方负责保管该储蓄卡密码,以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知,以短信的形势等。
五、合作期间,甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。
六、双方的共同管理和施工期间收到的`工程进度款,只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出,或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出,每个月按比例支付部份分成。
七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。
八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥,且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场,以确保工期及质量目标圆满实现。
九、甲乙双方直接或见接引进的各种施工队伍,在施工过程中必须按业主方的要求,按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容,不得以任何借口拖延工期,确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责,由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。
十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的,双方应本着友好协商的原则解决。
项目合作协议双方签字生效:
甲方: 乙方:
合作协议签订时间:
工程土石方合作协议书 13
甲方:
乙方:
本土石方工程联营合作协议书(以下简称“本协议”),由甲方和乙方共同根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规,经协商达成合作意向并签订。本协议为双方尊重合作、公平互惠、协作共赢的基础,双方必须遵守并执行本协议的各项规定。
第一条 合作内容
甲方和乙方在本协议生效后,互相协助、信守合作,双方将在建设工程领域开展合作,以土石方工程为主,包括但不限于以下工作:
1、土石方施工,包括挖掘、填方、开挖等土建工程作业。
2、设备配备及维护,双方各承担一定的设备和机具,互相交换。
3、技术支持,按照工程进度及要求,甲方和乙方将在履行自己合同责任的基础上,互相提供技术支持和协助。
第二条 合作方式
甲方和乙方在本协议生效后,将根据合同约定,按照协议中的合作内容开展工作。具体的合作方式如下:
1、联合投标。甲方和乙方将联合投标,在建筑工程领域争取工程项目。
2、资源分享。双方将各自拥有的`资源进行共享,包括土方机械设备、资金、人员等。
第三条 工程质量
甲方和乙方均应对工程项目的质量负责。在建设过程中,双方应共同确保施工质量,保证工程安全、合格、按时完成。
如合作过程中出现质量问题,甲方和乙方应及时协调,共同承担责任并采取有效措施,确保工程准时、合格交付。
第四条 合作期限
本协议自双方签署之日起生效,合作期限为两年,并在履行完毕各自义务后终止。如双方需要延长,应在协议到期前双方协商确定。
第五条 互信互惠
在合作过程中,甲方和乙方应互相信任、互相尊重、互相支持、互惠互利。双方应分别遵守各自的合同和责任,以保证顺利合作。
在合作过程中,如遇到任何困难和问题,双方应及时协商解决,保证合作的顺利进行。
第六条 保密条款
双方在合作过程中,将会获取到一部分的商业机密、技术制度等资料,在此期间,双方应当严格保守机密信息,不得泄漏,更不得私自转让。
如因为双方一方的漏洞或者失误导致机密泄露,责任方应承担一切相关责任。
第七条 协议效力
本协议经甲方和乙方在充分协商后双方签字盖章生效,具有相应法律效力。若本协议中的任何一条规定因任何原因而被认定为无效,本协议的其他部分仍应有效。
本协议一式两份,双方各执一份。
甲方签署:
日期:
乙方签署:
日期:
工程土石方合作协议书 14
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律,行政法规、遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则,结合本项目的具体情况,甲方决定将_________基地土石方运输项目承包给乙方,为了明确甲乙双方的责任和义务,经双方多次友好协商一致同意签订以下条款:双方共同遵守。
一、项目概况及价款:
1、项目名称:_________基地
2、运输距离:主干道柏油路,起步150KM至164KM
3、运输单价:____吨KM0.35元,(装、运、平,税后价)
4、计量方式:过磅或者量方
5、工程地址:南疆临港开发区
6、工程量:本合同工程量暂定200万立方,
7、施工期限:十八个月,以甲方通知进出时间为准。
8、住宿由甲方提供场地,乙方自行搭建,费用由乙方承担。
二、工程款结算方式:
甲方按照合同的工程量总价款的5%,约3300万元拨款到乙方账户,车辆按照计划到位,支付月计划25%的工程预付款,按照实际发生的工程量每十天结算一次,即每月结算三次,月结百分之一百,再拨付下月预付款,以此类推。
三、甲、乙方双方应承担的责任:
1、甲方的责任:甲方确保乙方的车辆在装、卸地点的道路畅通无干扰,保六十吨载重过道费,超出部分过道费乙方自己承担。
2、甲方合理安排,乙方服从管理,所有车辆必须按照合同的路线正常行驶,因乱倒乱卸、等违章行为,按规定处罚,情节严重者转交公安机关处理。
3、如乙方车辆进入甲方指定的位置后,按照甲方约定时间不能够如期开工超过24小时,其损失由甲方承担。
4、乙方的责任:乙方所有进场车辆必须做到安全文明施工,所有驾驶人员不准酒后驾车,如出现事故责任由乙方自行承担,乙方将驾驶员的.身份证、驾驶证、行驶证复印件各一份交给甲方备案,甲方不得另作它用。
四、其它条款:
因自然灾害或人力不可抗拒的因素造成不能正常施工,工期期限相应顺延,造成损失,甲乙双方共同协商解决。
五、违约责任:
甲、乙双方共同遵守本合同的条款,违约方应承担守约方本合同的经济损失及法律责任。
六、纠纷处理方式:
在合同签订所在地人民法院起诉或仲裁委员会裁决。
七、双方在合同履行期间所有发生的问题分清责任,不得推诿,本合同未尽事宜,双方友好协商后另签订附加协议书,附加协议书享有本合同同等的法律效力。
八、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,自双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
代表人签字:代表人签字:
签订地点: 签订日期:
工程土石方合作协议书 15
甲方:
乙方:
甲乙双方按照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》和相关法律、法规,为明确双方在工程承包中的权利、责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经双方协商达成以下协议:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程范围:土石方钻孔、二氧化碳破碎,二次破碎,装车另算。
4、总工程量:
5、开工时间:
6、工期:
7、破碎规格:岩石直经不大于
二、工程单价以及付款方式:
1、工程单价:每吨____元人民币。
2、计算方式:按实际车辆过磅重量为准。
3、付款方式:每吨结算壹次,全额付清。
三、甲方责任
1、在乙方开工前,须将三相电供到二氧化碳工作室,不低于150个千瓦。其费用由甲方承担。每月电费由乙方自行支付。
2、负责乙方所有机械设备的停放场地,其费用甲方承担。
3、保证工程真实、有效,由此造成的一切经济责任,法律责任由甲方承担。
4、负责相关该工程的施工许可手续以及坐标,水准点,红外线位置和交验手续,坐标、水准点出现差错由甲方承担损失。
5、负责协调当地政府,有关部门及社会关系,确保工程顺利进行。
6、手续不齐全或不具备,老百姓堵工,政府部门检查等原因造成乙方无法施工,石料不及时运走而造成乙方无法施工,油料供应不及时造成乙方无法施工,停电或电力不够造成乙方无法施工,甲方没按合同支付工程款致使乙方资金不足而造成无法施工,外部人员扰乱造成乙方无法施工等上述原因,由甲方承担一切经济和法律责任,并补偿乙方停工损失,补偿标准:钻机每天壹仟元;挖机每天壹仟伍佰元;二氧化碳机器每天壹仟元;人工每天贰佰元(上述机械指每天每台的补偿,人工指每天每人的补偿标准)上述原因致使乙方无法施工2小时开始计算,累计到停工10小时为一天,则按每天的补偿标准补偿给乙方,累计不足10小时不算损失费用。
7、油料运输到乙方指定位置,提供油罐储存(油罐费用由甲方承担),油料价格不高于市场价,在乙方的工程款中扣出。油料质量需达标,低于市场
8、由施工造成的振动、灰尘污染、噪音污染,由主负责处理。
9、不可抗力因素,如:地震、海啸、自然灾害等原因,双方均不承担对方的损失。
10、主便道(指运输石料的便道)的修整和维护,表层植物、电线及其他的清理、泥土的清理等等概由甲方承担石料的转运及其多次转运、石料的场地概由甲方负责,在装车和石料转运时须将乙方的工作面预留好并清理地表面的泥土及碎屑。由上述造成乙方损失和停工概由甲方负责停工补偿标准按第三项第6条的标准补偿给乙方。
四、乙方责任
1、积极配合甲方做好工程施工相关工作,做到安全、文明。
2、施工过程中乙方有责任和义务与甲方共同商议,采取合理的`施工方案及合理化建议,不得擅做主张。
3、保证工程施工技术力量的可投入及项目管理成员的完整性。
4、施工现场做到整洁有序,达到文明标准化施工。
5、乙方必须按照相关规定采取严格的安全措施,并购买相关人员的人身意外险,相关人员须持证入场,确保安全文明施工,如乙方自身原因发生的安全事故一切法律和经济责任概由乙方负责。
五、工程延误及工程变更
1、如甲方原因造成工程延续,其损失由甲方承担,标准按第三项第6条执行补偿给乙方,乙方有权终止合同。
2、工程变更,须经双方签字认可,另行签订补充协议。如工程变更造成乙方无法施工(无法施工具体指:价格不合理,技术质量要求超过乙方现有技术,工程量过少致使乙方无法收回成本及甲方不合理要求)上述原因甲方承担一切经济法律责任。结清乙方工程款并按第三项第7条标准补偿乙方停工损失。
六、合同违约
1、甲方未按合同支付工程款,超过24小时,乙方有权单方面停工(停工损失按第三项第6条的标准由甲方补偿给乙方),乙方有权利变买石料直至工程款结清和停工损失结清,乙方有权利终止合同,结清乙方工程款(同时乙方有权变卖石料直至工程款和停工损失结清),乙方有权利向甲方收取国家标准2至3倍的利息。
2、非乙方原因造成的停工、延误、窝工、误工等,所有经济法律责任由甲方承担。停工延误的经济补偿标准按第三项第6条执行,由甲方补偿给乙方,并且乙方享有第六项第1条所述权利,窝工、误工按实际成本翻倍由甲方补偿给乙方。
3、乙方未按合同相关条例条款执行以及施工,甲方有权利终止本合同。
七、合同争议
本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决,并签订补充协议或附件,补充协议和附件签订后与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,签字、画押或盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
_____年_____月_____日
工程土石方合作协议书 16
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑设计工程施工合同》的有关条款,结合本工程的具体实际情况,甲、乙双方本着诚信合作、平等自愿、互惠互利的原则,甲方将所开发的项目土石方开挖及运输工程承包给乙方施工,经友好协商,达成如下协议:
第1条:工程概况:
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3承包内容:以甲方提供的设计图纸区域内的土石方开挖、回填、运输、碾压夯实、平整及伐木清表;达到技术标准和甲方要求。
1.4承包方式:施工总承包
1.5工期: ____天
1.5.1开工日期: _____年_____月_____日
1.5.2完工日期: _____年_____月_____日
1.5.3若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准;以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。
1.6工程质量等级
1.6.1本工程严格按照国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范GB-50202-2018》、《建设工程安全生产管理条例2019》等进行施工和验收。
1.7工程造价
1.7.1综合单价:
(1)挖掘场内土石方,红线范围内本桩利用挖填方(中对中),按____元/m3包干价执行;
(2)挖掘场内土石方外运到甲方指定地点(如有)的,按____元/m3包干价执行;
(3)外调甲方其他项目土石方至工地平整、碾压夯实,按____元/m3包干价执行;
(4)外购土石方至工地平整、碾压夯实,按元/m3包干价执行;
以上包干价工作内容包括但不限于机械进出场、清表、清淤、上车、内外运输、平整、碾压、刷坡、基坑基础开挖、房芯回填、便道及外部环路维护、清扫、洒水、迎检等)。土石方工实际挖填土石方量以甲方、监理及甲、乙双方技术人员实际测量所得的土石方挖填工程量为准。
1.7.2若基础挖掘采用炮机方式进行开挖,根据工程量及现场施工实际情况,双方同意价格执行市场平均价格。
1.7.3此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费。(其中:运土中城建规定各种费用.办理各种政府要求的手续,由甲方自行承担。)
1.7.4计量方式和验收
本工程土石方工程量以该项目开挖方实际方工程量计算,计算结果计立方米经双方认可并盖章后作为该项目计价的土石方工程量依据。
乙方应认真按照设计图纸和规范要求施工,随时接受甲方的检查和检验,工程质量达不到约定标准应无条件重新施工,
第2条:双方责任
2.1甲方责任
2.1.1检查施工进度计划完成情况。
2.1.2按合同条款支付工程款项。
2.1.3甲方为乙方提供倒土场地。
2.2乙方责任
2.2.1提供进场施工必备的有关资料和文件,证明其有能力承接工程资质的有关材料。
2.2.2组织能胜任该工程施工的项目管理班子和操作熟悉的作业人员,进场前乙方应向甲方报备指派 为乙方驻工地代表负责人,负责合同履行
2.2.3施工现场内,工程竣工交验前,乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的机械设备、材料物资等加强管理。如损失或被损坏,由乙方自行负责。
第3条:双方驻工地代表人及履行合同约定的职责
3.1甲方驻工地代表人:电话:
3.2乙方驻工地代表人: 电话:
3.3乙方应接受甲方的`合理指令、通知。甲方的指令、通知均以书面的形式由甲方代表签字后发给乙方。通知持有异议,应在签收后24小时内提出书面报告,甲方在收到乙方的报告后24小时内作出修改或维持原指令的决定,并以书面形式通知乙方,乙方应予执行。因指令或错误造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。如乙方接受指令或通知后,在规定的时间内未提出指令的工作,所发生的一切费用不论低均在乙方工程款中扣除。在施工过程中,如乙方的施工质量或施工人、财、物的投放无法满足合同要求,进度计划不能按期完成而影响工程总进度计划,且在限期内没有修正或弥补,除按合同违约条款执行外,甲方有权采取另行选择队伍进场施工等措施,以确保工程质量和进度。
第4条:工期延误
对以下原因造成工期推迟,经甲方确认后,工期可顺延。
4.1因甲方未按约定完成工作或甲方提出更改设计导致中断施工。
4.2下雨超过8小时以上不能施工。
4.3因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工。
第5条:工程付款
5.1乙方实际工程进度完成%后,方可向甲方申请拨付进度款。进度款报量通过甲方审核签字确认后,按照审核后的方量支付% 的工程进度款;
5.2该工程完工并通过验收结算完毕,且乙方向甲方完整移交竣工验收资料后,剩余尾款待收到建设方拨付对应工程款之日起 15个工作日内付清。
5.3支付方式:银行转账支付。乙方在结算时须合法税票。
5.4工程竣工后,甲方应组织相关单位、部门人员等在 15 个工作日内进行验收。
第6条 安全施工
6.1乙方应严格执行安全操作规程,对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作,遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度。
6.2乙方应做好作业区域的安全防护,给现场作业的工作人员提供足够的安全帽、安全带等安全劳动保护用品,作业人员的人身安全防护工作。
6.3乙方应指派足够的负责安全的专兼职工作人员专门处理安全及防止人员在乙方分包区域的人身安全事故方面的问题。进入乙方作业区的所有人员(含来自甲方或其它乙方的人员)违反了文明及安全方面的规定,均应接受到规定的处罚,此类处罚甲方认同。乙方指定的安全人员应能胜任此项工作,并有权执行各种指示及采取防止事故发生的预防措施。
6.4乙方应对甲方为对工程安全而设置的标志、指令警牌、护栏、盖板、安全网板等做好保护并进行必要的加强维护。
第7条:转让
本合同不得转让,未经甲方许可,本合同工程乙方不得另行转包。
第8条:违约及处理
8.1甲方代表不能及时发出必要指令、确认,不按合同的约定履行其义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约,相应顺延工期,并按本合同有关条款承担责任和费用。
8.2乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到本合同约定的质量要求,或发生其它使合同无法履行的行为,乙方承担违约责任。
8.3除双方另行协议将合同终止,或因一方违约使合同 无法履行外,违约方承担上述责任后应继续履行合同。
8.4因一方违约不能履行,另一方欲中途终止或解除全部合同,应提前二天通知违约方后,方可终止或解除合同,由违约方承担违约责任和费用。
8.5竣工是指乙方承担的土石方工程内容全部完成,乙方所承担的工程内容符合合同约定的质量标准,整体工程通过验收。
第9条:争议解决方式
本合同履行过程中发生纠纷时以协商的形式解决。协商不成时,可向当地仲裁委员会申请仲裁。
第10条:其它事项
10.1本合同由双方签订,双方签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后,其它条款即告终止。本合同正本二份,双方各执一份。
10.2本合同款未尽事宜,甲、乙双方本着平等原则,要协商补充条款。
甲方: 乙方:
法定代表或委托人: 法定代表或委托人:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
邮政编码: 邮政编码:
签订日期: 签订日期:
工程土石方合作协议书 17
发包方负责人(甲方):________________________
身份证号:__________________________
承包方负责人(乙方):______________________
身份证号:_______________________
根据甲方承包的铁矿土石方(铁矿)工程施工的需要,乙方自愿承包该工程的运输的一部分项目。
为明确双方的责任、权利和义务,根据《中华人民共和国民法典》和《道路运输条例》以及甲方与总承包方签订协议的原则和规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方充分协商,就乙方承包甲方铁矿土石方工程承包合作事宜,双方自愿达成如下协议:
一、合作内容:
1、工程位置:______________
2、工程内容:土石方运输
3、工期期限:_________________
4、工程量:________________
5、单价:_________________________
6、工作内容:机械挖、运土石方,排土场地平整,洒水,以及甲方指定位置由乙方负责。
二、甲方责任
1、甲方负责施工区道路的畅通及按照合同约定支付工程款。
2、协调各方关系,督促乙方保证运输进度和安全文明运输。
3、甲方根据总包方和业主的要求制定统一的运输方针和管理目标。
4、运输车的油料按照甲方和总包方的约定,由甲方垫支油料款,并安排加油车到施工现场给乙方加油,每次结算时甲方在运输款中扣回。
5、甲方负责给乙方提供住宿,费用先有甲方提供,第一个月以后从工程费用用扣除,机器修理部和小卖部由甲方开设。
6、甲方负责国土资源、环保、村委、国土林业局、交警、城管等有关部门的一切相关手续和费用。
三、乙方的责任
1、乙方提供运输自卸汽车须是合法有效的,否则自行承担全部责任;乙方还必须保证18个月的工期,否则视为乙方违约。
2、乙方在运输过程中(含进场途中)发生违章的处罚及安全事故赔偿由乙方全部承担
3、在施工期中,乙方必须服从甲方的管理并遵守业主、总包方的管理制度;乙方须按照甲方的施工进度按时按量完成土石方的运输工作(不可抗拒的因素和天气原因以及总包方的原因除外)。
4、乙方做好安全工作,作业中要严格执行岗位的安全操作规程和作业规程,特种技术员还必须持证上岗,杜绝违章作业,甲方和业主、总包方有权监督乙方作业,并有权处理乙方违章作业行为;乙方造成人员伤亡和其它事故等经济损失,一切责任和损失由乙方自行承担。
5、乙方不得拖欠工人工资,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
6、有偿接受甲方临时指派的其它施工任务
7、工程完工后,支付工程款前,乙方须撤除所有的机械设备、临时设施及工作人员,做到完工清场。
8、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,全部由乙方自行处理并承担全部法律经济责任,甲方协助处理。
四、合同的变更、终止
1、由于不可抗力的因素、国家政策、法规出现变化,影响合同的执行时,经确认后可终止或顺延;合同期满后自动终止。
2、如有以下情况,甲方有权单方解除合同,并拒绝支付剩余运输款
(1)乙方违反甲方和业主、总包方规章制度,不服从甲方和业主、总包方的管理;
(2)乙方不能按照施工进度表按时按量完成的。
3、如有以下情况,乙方有权单方解除合同,甲方结清剩余运输款如甲方无故拖欠运输款,乙方有权解除合同并要求甲方结清运输款。
五、其它约定
1、在施工过程中,乙方必须按照甲方和总包方的施工进度按时按量完成;否则甲方有权解除合同另行确定运输队伍,乙方退场所产生的费用和损失由乙方全部自行承担。
2、积极配合项目部工作,做好上传下达,及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。
3、施工中因为业主和总包方的原因造成乙方停工,甲方按照和总包方的约定每天每车赔偿乙方挖机20元,土方车1000元。(三天以内)
4、总包方给甲方的补助款,乙方以合理要求总包方(含业主)付给乙方,否则乙方将承担因此而给甲方造成的全部损失同时还必须赔偿人民币90万元的违约金给甲方。
5、每次结算时附代各车辆结算花名册,否则由此造成的损失由乙方自行承担。
6、乙方应管理好自己的员工,尊重当地风俗,与村民搞好关系,禁止发生盗窃、酗酒、闹事,违者罚款人民币5000—10000元;如发生群体打架事件罚款10000—50000元,并对参与者每人处罚5000元,一切经济责任和法律责任由乙方全部承担。
7、乙方承诺在签订合同时对甲方、业主、总包方的各种规章制度已有充分了解并愿意接受管理,否则按照违约处理;合同附甲乙双方共同确定的.“汽车驾驶员工作制度”、“生活区管理制度”。
8、为了保证汽车的正常运转,经双方协商一致,由甲方集中建立“修理厂”24小时营业,乙方的运输车辆必须在本修理厂维修,但收费不得高于当地同行的收费标准,维修费由先甲方垫支,每次结算在乙方的运输款中扣除。
9、乙方确保进场从业人员必须购买工伤保险(由乙方统一购买,在工程款中扣除)。
10、甲方对乙方运输作业的车辆有监督管理权,乙方在食宿、安全生产、劳动纪律等方面要服从总承包方的统一管理和安排。
11、乙方必须确保所有进场车辆的综合性能良好,运力正常在百分之八十五以上。
12、乙方不得层层转包,在甲方的同意情况下,出现施工人员投诉或工钱过低而闹事的,应由乙方负责妥善解决,并给予一定补偿。否则一切责任、后果均由乙方承担。
13、乙方在履行合同过程中,必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故,均由乙方负责。
14、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥,严格遵守施工现场交通规则,积极维护施工现场交通秩序,保证施工现场道路的畅通和运输安全,不得乱停、乱靠、乱装、乱卸,不得争道抢行,不得超速行驶。
15、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排,建立按时作业制度,不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的,应提前一日向甲方提出书面申请,经甲方批准后方可暂停运输作业。
16、乙方保证进场到甲方工地的车辆情况良好,乙方车辆进场后必须全权服从甲方的合理调度和一切车辆运输安排。
17、乙方中途不得以提高单价等理由而罢工,如乙方未完工车辆和设备是擅自调离现场或有意停工,及跳槽运输,视乙方违约,由此所产生的一切经济损失由乙方全部承担,甲方有权终止合同。
18、乙方要服从甲方的管理和指挥,指定专人每日向甲方上报工作进度和按规定时间上交运输单据。如发现管理人员和施工人员有不正当的交易而损害任何一方利益,甲方将给予违规者以一罚十的经济处罚并付还给受损失的一方。
19、乙方必须按照甲方提供数据进行挖掘,不得少挖,更不允许超挖。如有违反挖掘规定而产生的损失由乙方全部承担,并处以的罚款。
20、乙方在挖掘过程中,如发现地下砂层或其它有价值的物品应无条件归甲方所有。
21、乙方施工人员家属或亲友探亲,禁止上工地现场,工地不排住宿。如遇特殊情况,必须由项目部批准许可。亲友上工地现场,如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。乙方报上的人员可在工地上,其他人员不得进入工地,方将人员的数量和名字以及职位提供给甲方。
22、总包方(业主)给甲方的补助款,乙方不得以任何理由要求总包方(含业主)付给乙方,否则乙方将承担因此而给甲方造成的全部损失同时还必须赔偿人民币90万元的违约金给甲方。
六、违约责任:
甲方若到期拖欠不给工程款,由乙方凭借此合同要求甲方支付未付款。
七、双方未尽事宜协商解决,若发生争议,任何一方都可向当地仲裁委员会提起仲裁。
八、本合同是内部承包合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
本合同自甲乙双方签字捺印后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程土石方合作协议书 18
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律之规定,遵循平等,自愿的公平原则,双方就本土石方工程运输协议事项协商一致,订立本协议。
一、 工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
二、 工程承包范围:
清运。
三、 合同期限:
开工日期:
竣工日期:从开工之日计算,1095天竣工。
四、 工程质量标准、合格。
五、 工程量: 1000 万立方米土石方,运距8-18公里,运输时间约一年。
六、 工程运输里程:
土石方运输,运距。
七、运输工程执行价格:运距8-18公里,价格元,运输车辆达到35方拉60吨清运,运距每超1公里每车增加15元。
八、车辆要求前四后八,20____年后有效手续必须齐全,正副驾驶员需提供一寸蓝底照片八张(每车配两名驾驶员)。
九、车辆调车费的支付方式:
乙方运输车辆到场甲方需付调车费每辆元,挖掘机每台
元。(调车费的支付方式甲乙双方协商后调车)。
十、工程款的'支付方式:
进场施工后,第一天早上六点到第二天凌晨六点报工程量,下午十五点前结清工程款。
十一、油料供应:
甲方免费提供油料。
十二、员工的安置:
由甲方提供临建住房等设施,停车费、伙食费、水电费均由甲方负责。
十三、甲方责任:
如乙方车辆到场后超过48小时不能进场施工的,甲方必须每天每辆车补偿800元,驾驶员工资每人200元,如超过72小时还不能进场施工的,车队可以自行决定去留,返回的一切费用均由甲方承担。如果车在施工中遇到地方干扰、闹事,施工中的路保、交警、城管均由甲方负责。如造成车辆停工和人员损失均由甲方负责,按时计算机械和人工工资,赔偿标准每台车800元,驾驶员工资每人200元。如工期完工后,车辆返回的路费均由乙方自理。
十四、乙方责任:
乙方必须严格按照规定的时间上车,以甲方有效通知为准,上车的时间3-5个工作日,如没有按照甲方的要求上车,乙方赔偿甲方每台车800元,乙方必须按规定提供车辆有关手续和人员资料,乙方进场施工的人员确保无犯罪前科,确保进入工地后一切听从指挥,遵纪守法,保守国家机密,遵守交通运输规定,如有违反者,由乙方承担一切责任和后果。装车、运输、机械人员的安全事故一切由乙方负责。 十五、业主和甲方原因造成工程款拖欠,停工按机械台班费(挖机24小时每台1200元,运输车24小时每台800元,人工工资每24小时200元)。如甲方工程款拖欠3天以上,乙方有权停工,造成的一切经济损失均由甲方负责。
十六、其他未尽事宜,双方根据业主大合同和变更情况,另行补充协议或者协商解决。
十七、协议生效与终止,自签订协议之日起,双方签章签字生效,工程结束,甲方全部结清乙方工程款后,此协议自动终止。(车辆手续不合格协议作废)。
十八、违约责任:按国家合同法执行或者协议解决。本协议一式两份,甲方双方各执一份。
甲方: 乙方:
(盖章签字): (盖章签字):
_____年_____月_____日
工程土石方合作协议书 19
甲方:____有限公司
乙方:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方本着自愿、公平、诚实信用的原则,就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议,以资双方共同遵守。
一、项目工程名称: ____玫瑰园土石方运输
二、项目工程地点:____市____区____大道
三、工程施工内容
1、材质:土石方
2、工程运距:场地内运输
3、装卸地点:上料点甲方指定,卸料甲方指定
4、运输方式:装料,运料
5、机械车辆型号:
6、计算方式:按月计算。
7、乙方装运车辆必须满足甲方施工要求,用自卸式汽车(装载容积22立方米以上)将土石方从工程装车地点运至甲方指定的卸土场地。
五、单价、结算
运输车辆价格:15000元/月/辆,每月运输天数需保证满足25天,若每月运输天数不足25天,则按照实际运输天数结算,若每月运输天数超过25天的,按照实际运输天数结算。
六、双方的权利义务
(一)甲方的权利义务
1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿,所产生的费用由乙方承担(甲方提供两个活动板房供乙方使用,并承担这两个板房的费用)。
2、在乙方施工过程中,加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的,甲方全权负责解决,超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方承担。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预,甲方没有协调解决好,造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。
3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系,认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的'纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担,以每辆车每天赔偿300元计算,连续停工超过八小时的以一天计算。
4、甲方应派代表长期进驻施工工地,及时按施工进度进行技术监督指导,并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜,解决甲方权利义务范围内的各项事宜。
(二)乙方的权利义务
1、乙方车辆司机必须服从管理,听从指挥,运输中不能挑肥拣瘦,装卸货物要依次排队,行车中遵守交通规则,严禁酒后驾车和超速行驶,做到文明礼貌,优质服务。乙方对其所提供的车辆司机自行管理,运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。
2、在协议期限内,乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作,不得以任何理由要求甲方提高运费,刁难甲方,凡消极怠工无理取闹的,按违约处理,甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。
3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。
4、乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务,全部由乙方自行处理,甲方概不负责。
5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务,不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用,全部由甲方承担。
6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求:年检合格,手续齐全,每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。
七、特别约定
1、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,造成乙方停工,甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助,连续停工超过八小时的以一天计算。
2、施工过程中,如遇石方需要甲方进行爆破,爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的,甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。
八、违约责任
1、如遇甲方不按时支付工程款,从应付款日起,拖延付款达到三天,则从第三天开始,每天向乙方支付违约每辆车300元。
2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的,甲方有权向乙方提出书面异议,乙方累计三次违反该义务,则甲方有权单方解除协议,责令乙方退场。
九、争议解决办法
本协议履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成的,任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他
1、本协议未尽事宜,由双方另行协商,签订补充协议。
2、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。
甲方代表
乙方代表:
签定时间:
工程土石方合作协议书 20
甲方: 身份证号码:
乙方: 身份证号码:
根据有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就本项目土石方爆破事宜协商一致,订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
二、工程内容及工期
1、工程内容:
2、工期:
三、爆破单价及付款方法
1、本合同作为已签《土石方挖运工程施工劳务合同》的附件。
2、工程合同一经签定,不受任何价格调整影响,均按合同单价进行结算。
四、工程量核算与确认:
1、爆破工程数量按甲方指定的地段,经双方现场测量计算的工程量为准,据实确定爆破工程数量。
2、每天所完成的爆破工程数量必须以工程签单的形式经双方签字确认,做到日清月结。
3、乙方必须按设计要求开展爆破作业,超出设计范围内的爆破数量甲方除不予认可外并根据对甲方施工造成损失和影响,并追究乙方相关责任。
五、质量、安全及验收:
(一)工程质量:
1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律、法规,保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作。
2、甲方可适当提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导,并可随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工,造成的质量、安全事故、返工浪费等,由乙方赔偿全部经济损失。
3、乙方爆破块石大小满足机械清运和使用要求,石块直径不大于300mm。
4、乙方必须按设计要求保证爆破地段基础设计规定要求。如达不到要求,甲方有权拒绝验收。
(二)安全管理及责任:
1、乙方在进入施工现场以前,要自行做好安全教育,必须重视安全生产,施工人员必须持证上岗,严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工,轻伤频率控制在千分之一以下,杜绝发生重大伤亡事故。
2、乙方应采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施、防护措施,确保周围建筑物安全及人身安全。如出现人身及周围建筑物的安全责任事故,由乙方承担所有责任和损失,包括甲方工期延误的损失。架设安全标识网、安全带、安全帽等防护措施所需设备均有乙方自备。
(三)爆破机械及现场爆破器材的管理:
1、乙方在施工中,使用自带的爆破相关机具,乙方在爆破作业前,必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底,以及安全技术交底,做到全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识。
2、乙方自行负责对机具、材料妥善使用和保管,以免丢失或损坏。
六、双方责任
(一)甲方责任:
1、负责爆破施工的现场、质量管理全部工作。
2、在爆破合同期内对乙方劳务人员进行统一管理。
3、负责对乙方安全、环保交底。
4、负责劳务费拨付和工程结算。
5、对爆破产生的石料享有所有权,有权进行支配和处理。
6、负责现场指导,督促乙方劳务人员。
7、负责协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任:
1、乙方确保进入现场施工的劳务人员持有国家相关部门颁发的爆破施工证,乙方必须严格管理其施工人员,合理采纳甲方的建议。
2、乙方必须执行公安机关的管理规定,严格按照操作规程及甲方要求进行施工。
3、爆破施工所需的机械、炸药、爆破设计、安全防护均由乙方负责(围墙护栏除外),上述物品必须满足施工要求。
4、乙方人员应当按照甲方要求的时间进场,并保证人员和设备能满足甲方施工进度的'需要。
5、乙方指定____为乙方在工地的现场负责人,因工作特殊,其负责人员不得擅自离开工地。
6、乙方在施工过程中,其员工发生工伤事故,由乙方承担相关赔偿责任。
7、因乙方爆破施工给甲方或甲方以外的第三方造成损失的,由乙方承担赔偿责任呢。
8、乙方现场施工必须按照国家规定的操作规范按部就班,因乙方及其员工违规操作遭受的损失和处罚均由乙方承担。
9、乙方对爆炸物品的管理严格按照国家管理规定办理,如乙方违反相关规定引起的法律责任与甲方无关。
10、乙方在施工前必须向甲方提交爆破施工图,并委派具有资质的爆破员和安全员持证到场实施爆破。
七、环境、地下管线、通信电缆、文物保护
1、乙方在施工中要遵守甲方关于环境保护的规定,在甲方指导下做好环境保护工作。
2、乙方在施工范围内应做好地下管线、通信线缆、地下文物的保护工作,如因乙方原因造成上述损失的,乙方应当承担赔偿责任。
八、违约责任
1、乙方不服从甲方管理和安排,不听从甲方调度,发生安全事故,甲方有权解除合同,具有安全隐患经甲方要求整改未按甲方要求和指定时间整改的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担赔偿责任。
2、乙方及其人员违反国家关于关于爆破类违禁物品和爆破流程的管理规定,甲方有权解除合同并不承担任何责任。
3、乙方更换施工人员的,更换后的施工人员必须具有爆破施工的相关资质,否则,甲方有权解除合同。
4、甲方按约定结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
5、因不可归咎于乙方原因造成甲方损失的,乙方不承担责任。
6、甲方每半月向乙方下一次爆破计划,乙方根据甲方计划准备设备。乙方在接到甲方爆破要求(原则上不突破计划)应提前一天通知,乙方用两天时间准备。乙方未按甲方要求到场爆破的,按照每天_____元赔偿甲方损失。
九、其他约定
1、乙方向甲方承诺,乙方和乙方工作人员具有土石方爆破的施工资质并持有相关证照,并将相关资质证书和证照提交给甲方作为合同附件使用。
2、因飞石或爆破震动波造成与周边居民发生纠纷的,由乙方委托相关资质的部门进行鉴定,因不可归咎于乙方责任的,乙方不承担责任。
3、因施工导致村民阻工的,如因甲方原因造成停工的,由甲方承担相关组织协调处理,如非甲方原因造成的损失,甲方不承担责任。如因乙方原因造成甲方损失的,乙方向甲方承担赔偿责任。因不可归咎于双方责任的,双方各自承担自己损失。
4、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
十、本合同一式贰份,双方各执壹份,经双方签字盖章生效。
甲方(印章): 乙方(印章):
甲方代表(签字):__________ 乙方代表(签字):__________
签订日期:
【工程土石方合作协议书】相关文章:
土石方工程合作协议书07-16
土石方工程合作协议书范本06-03
土石方工程合作协议书12篇01-15
土石方工程合作协议书(11篇)11-10
土石方工程合作协议书(通用18篇)03-17
土石方工程合作协议书范本(精选11篇)03-22
土石方工程合作协议书集锦8篇02-12
土石方工程合作协议书范本(通用7篇)03-07
土石方工程居间协议书06-12