装修合作协议书

时间：2022-11-22 11:25:58 合作协议书我要投稿

装修合作协议书 (通用15篇)

　　在不断进步的时代，各种协议频频出现，签订协议可以约束双方履行责任。到底应如何拟定协议呢？以下是小编帮大家整理的装修合作协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。

装修合作协议书 (通用15篇)

装修合作协议书 1

　　甲方：

　　住所：

　　联系电话：

　　乙方：

　　住所：

　　联系电话：

　　经甲、乙双方协商一致，在平等、自愿、诚信的基础上，甲方将___________住楼外墙装修涂料工程发包给乙方，双方就本装修工程施工的有关事宜达成如下协议，希共同遵守。

　　一、工程名称：______________。

　　二、工程地点：________路。

　　三、涂料面积：按施工实际面积结算。

　　四、承包方式及单价：包工包料按每平方________元计（不包括税金、管理费及设施配套费），涂刷要求一底两面。

　　五、涂料名称：________牌底漆________。

　　六、开、竣工期限：自________年________月________日起至________年________月________日，具体开工时间由甲方发出通知为准。（如遇人力不可抗拒的因素，工期可顺延）

　　七、工程质量按________________标准，符合甲方要求和国家现行施工规范定验收标准，在________年内使用过程中，除人为因素，如质量出现任何问题需返工，一切经济损失由乙方负责。

　　八、双方责任：

　　1、乙方责任：

　　（1）执行施工规范进行施工和验收，遵守甲方的现场规章制度，服从甲方安排。

　　（2）组织技术良好的工人进场施工，安排管理人员负责合同履行，按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　（3）与甲方密切配合，按甲方安排的工程段进行施工，不拖延工期。

　　（4）安全生产，文明施工，施工中出现工伤事故责任由乙方全部负责。

　　（5）本工程保修期_______年，自工程完工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方在接到甲方投诉后_______天内到达现场进行检查，经双方鉴定属乙方施工或材料方面的质量问题由乙方即时修复。

　　2、甲方责任：

　　（1）开工前_______天，向乙方提供经认可的施工图纸或说明_______份，并向乙方进行现场交底。

　　（2）负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更登记手续和其它事宜。

　　（3）负责协调乙方施工使用场地，提供施工用的小仓库，垂直运输、施工、生活用水用电、临时住宿，协助办理工人证件装修涂料合同范本装修涂料合同范本。

　　九、付款方式：

　　签订本合同后，工人和材料进场，甲方经查验后当天支付合同总工程款的_______%，工程进行到一半时支付总工程款_______%，工程完工后支付总工程款的_______%，_______天内经甲方验收合格后支付总工程款_______%。

　　十、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日

　　乙方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日

装修合作协议书 2

　　甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：风险提示：

　　合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。为现实资源共享，和谐共鸁，本着有效利用客户资源、增进合作交流原则，根据国家有关法律、法规的规定，甲乙双方在友好、平等、自愿、协商一致的基础上，就彼此长期合作事宜达成以下协议：

　　一、合作范围甲方经营管理范围内所辖物业项目。

　　二、合作方式风险提示：

　　应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。甲方为乙方提供合作项目所属物业的基本信息以及营销场地，广告宣传等配套服务。保障乙方业务的顺利开展；乙方向甲方支付一定费用作为报酬，积极配合、参与甲方物业管理房屋维修需要配合的工作，并以优质的装饰服务满足甲方保持良好物业企业形象的需求。

　　三、合作期限

　　1、________年____月____日起至________年____月____日止，共计______个月。

　　2、协议期满，本协议自动终止。

　　3、双方如需续订协议，应在本协议期满______个工作日内向对方提出书面意见。

　　四、合作费用

　　1、甲方向乙方收取每户______元装修管理费（签订半包或全包协议的户主）。

　　2、甲方将向乙方提供业务常驻推广展示位置，并允许乙方派谴相关人员，在不影响甲方物业管辖外的能力由乙方选择具体展示位置，乙方会携带相关必要的展示工具如展示板、桌椅等，所有费用将由乙方负责。

　　五、权利和义务风险提示：

　　应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

　　再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

　　1、甲方权利

　　（1）对乙方的从业资质及证明文件进行审查、审核。

　　（2）对乙方进行《物业装饰装修管理规定》情况进行检查、监督。

　　（3）装修期间对施工乙方现场工作进度以及公共设施情况执行监督管理。

　　2、甲方义务

　　（1）在乙方营销业务开展前为其提供合作项目中相关物业的房型图等资料。

　　（2）在乙方营销业务开展期间为其提供适宜的办公场地。

　　（3）积极配合乙方做好业务宣传和业务推荐工作。

　　（4）乙方施工期间，积极协助乙方办理相关手续和文件，并为其提供便利的施工环境。

　　3、乙方权利

　　（1）自甲方交房工作起至结束，乙方在甲方物业区域内开展营销活动、品牌推广的权利。

　　（2）合作期间乙方享有甲方物业区域内从事业务营销相关权宜。

　　（3）要求甲方积极履行义务的权利。

　　4、乙方义务

　　（1）乙方应遵守国家法律法规和与客户签定的协议，做好业主的售后服务工作。

　　（2）遵守甲方物业管理相关规定及《物业装饰装修管理规定》。

　　（3）依据《住宅装饰装修工程施工质量行业规范》规范施工。

　　（4）按本协议约定的时间和数额支付甲方报酬。

　　（5）积极配合、参与甲方物业服务客户涉及装修维修需要的工作。

　　六、违约责任风险提示：

　　合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。合作过程中如有一方违反本协议，则其他方有权取消与违约方的合作并追究违约方的一切经济法律责任。

　　七、争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

　　八、其他

　　1、其他未尽事宜经双方共同协商后作补充，补充条款同具本协议法律效力。

　　2、本协议一式______份，自双方签字日起生效，双方各执______份，均具同等法律效力。甲方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日乙方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日

装修合作协议书 3

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的精神，按有关条款规定，经双方友好协商，就甲方向乙方供应装饰装修材料(以下简称材料)，合作经营事宜达成一致意见，并签订如下合作协议：

　　一、合作材料：“____”

　　二、合作期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

　　：

　　1、甲、乙双方总部直接签署合作协议，建立合作关系;

　　2、甲方授权装饰公司会员店与乙方指定分部签署相关合作协议;

　　四、产品价格：

　　1、甲方向乙方提供材料的价格为装饰公司统一供货价、材料现行市场最低限价及市场标价(详见附件);

　　2、乙方必须严格执行甲方的价格制度，不得低于甲方材料现行市场最低限价销售，否则视为无效合同，因此而造成的后果，由乙方自负;

　　3、甲方保留对向乙方供应材料价格的调整权，并在调整价格前以书面形式通知乙方，同时将该材料的最新价格提供给乙方。

　　五、结算方式(详见附件)：

　　主材款由甲方直接与终端用户按实际发生材料量和终端用户订单价格结算，而后甲方及时将结算情况回执乙方，并向乙方提供终端用户验收签字的安装确认单，以便进一步办理相关手续。

　　六、甲方权利、义务：

　　1、权利：

　　(1)对于乙方违反甲方价格政策及结算制度的行为，甲方有权向乙方提出警告，直至终止协议;

　　(2)对于乙方擅自违约的行为，甲方有权扣除部分利润作为对甲方的补偿;

　　(3)对于乙方蓄意扰乱甲方销售市场的行为，甲方有权向乙方提出索赔;

　　(4)对于乙方攻击、贬低甲方产品，损坏甲方品牌形象的行为，甲方有权要求乙方做出合理解释，情形严重的，终止合作协议;造成甲方损失的，甲方有权追究乙方的法律责任;

　　(5)如因乙方在合作有效期内对甲方产品的技术、价格以及合作的其它机密发生泄漏以致给甲方造成损失，甲方有权追究乙方的法律责任。

　　2、义务：

　　(1)甲方应向乙方提供营业执照复印件、产品目录、产品说明书、技术标准、检验检测报告、价格表等文件、资料;甲方应指定专人与乙方进行接洽(详见附件);

　　(2)甲方向乙方提供产品须符合国家相关标准;

　　(3)甲方在产品装卸、运输及安装过程中，应遵守双方约定的要求，并遵守乙方作业环境的要求;

　　(4)甲方应对所供产品的安装承担保修义务，保修期为一年，自安装之日起算，甲方在其所供产品保修期内出现质量问题，由甲方向终端用户履行保修责任及义务。

　　七、乙方权利、义务

　　1、权利：

　　(1)乙方可以指定下属分公司(分店)与甲方指定的专卖店进行合作;

　　(2)乙方对甲方提供的不符合国家规定标准产品，有权向甲方提出索赔;

　　(3)乙方对甲方不能按合同及时安装的可以按合同法的约定，提出赔偿。

　　2、义务：

　　(1)乙方积极向终端用户介绍、推荐甲方的产品;

　　(2)乙方积极协调甲方与终端用户的主材供需事宜;

　　(3)乙方按终端用户需求，应提前七天向甲方或甲方授权装饰公司会员店订购所需产品，按甲方制定的标准文本进行填写，注明所订产品的名称、规格、数量、交货时间、地点、联系电话及收取的订金金额(订金金额不得高于贰佰元人民币)等;

　　(4)乙方应授权指定专人(含分部)与甲方进行接洽，代表乙方行使权利并对行为负责(详见附件);如被授权人发生变故(调离岗位、离职等)，乙方必须及时书面通知甲方;如因乙方未能及时通知甲方所引起的后果，甲方不承担任何责任;

　　(5)乙方有义务对甲方产品的技术、价格及合作的其它机密给予保密。

　　八、合同的解除：

　　1、本协议规定终止之日前30日，双方协商续约事宜;

　　2、本协议规定终止之日后没有续签的，本协议自动解除;

　　3、本协议有效期内，经甲乙双方协商同意解除，本协议自动解除;

　　4、因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素使本协议不能正常执行，本协议自动解除。

　　九、其他条款：

　　1、本协议未尽事宜，双方可协商解决，签署补充协议作为附件;补充协议经双方签字、盖章后与本协议具有同等法律效力;

　　2、凡因执行本协议过程中发生的争议，参照本协议第九条第1款解决;如经协商不能解决时，可提交_______区人民法院，采取法律诉讼解决;

　　3、本协议附件为本协议不可分割部分，与本协议具有同等法律效力;

　　4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方授权代表签字盖章后正式生效。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　地址：______________

　　授权代表：_______

　　电话：_______

　　日期：_______

装修合作协议书 4

　　甲方：

　　地址：

　　乙方：

　　地址：

　　甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的精神，按《合同法》有关条款规定，经双方友好协商，就甲方向乙方供应材料，合作经营事宜达成一致意见，并签订如下合作协议：

　　一、合作材料____________________。

　　二、合作期限为___年，自____年___月___日起至____年___月___日止。

　　三、合作方式

　　甲方授权业务代表与乙方签署相关合作协议，建立合作关系。

　　四、产品价格及生产安装周期

　　1、甲方向乙方提供材料的价格为__________________。

　　2、乙方必须严格执行甲方的价格制度，不得低于甲方材料现行市场最低限价销售，不得高于材料供货价的_______倍销售，否则视为无效合同，因此而造成的后果，由乙方自负。

　　3、甲方保留对向乙方供应材料价格的调整权，并在调整价格前以书面形式通知乙方，同时将该材料的最新价格提供给乙方。

　　4、甲方提供材料生产周期为________天，因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素造成的工期延误除外。

　　五、结算方式

　　主材款由甲方与装饰公司按实际发生材料量的订单价格结算，安装完成后甲方及时将结算详单回执乙方，以便进一步办理相关手续。结算周期不得超过____个月。

　　六、甲方权利、义务

　　1、权利

　　（1）对于乙方违反甲方价格政策及结算制度的行为，甲方有权向乙方提出警告，直至终止协议。

　　（2）对于乙方蓄意扰乱甲方销售市场的`行为，甲方有权向乙方提出索赔。

　　（3）对于乙方攻击、贬低甲方产品，损坏甲方品牌形象的行为，甲方有权要求乙方做出合理解释，情形严重的，终止合作协议；造成甲方损失的，甲方有权追究乙方的法律责任。

　　（4）如因乙方在合作有效期内对甲方产品的技术、价格以及合作的其它机密发生泄漏以致给甲方造成损失，甲方有权追究乙方的法律责任。

　　2、义务

　　（1）甲方应向乙方提供产品目录、产品色卡、价格表等文件、资料；甲方应指定专人与乙方进行接洽。

　　（2）甲方向乙方提供产品须符合国家相关标准。

　　（3）甲方在产品装卸、运输及安装过程中，应遵守双方约定的要求，并遵守乙方作业环境的要求。

　　（4）甲方应对所供产品的安装承担保修义务，保修期为一年，自安装之日起算，甲方在其所供产品保修期内出现质量问题，由甲方向终端用户履行保修责任及义务。

　　七、乙方权利、义务

　　1、权利

　　（1）乙方可以指定下属分公司（分店）与甲方进行合作。

　　（2）乙方对甲方提供的不符合国家规定标准产品，有权向甲方提出索赔。

　　（3）乙方对甲方不能按合同及时安装的可以按合同法的约定，提出赔偿（由乙方或客户原因引起的工期拖延除外）。

　　2、义务

　　（1）乙方积极向终端用户介绍、推荐甲方的产品。

　　（2）乙方积极协调甲方与终端用户的主材供需事宜。

　　（3）乙方按终端用户需求，应提前七天向甲方订购所需产品，按甲方制定的标准文本进行填写，注明所订产品的名称、规格、数量、交货时间、地点、联系电话及收取的订金金额等。

　　（4）对于终端用户订购的产品，乙方应在安装前提前________天告知甲方安排安装。

　　（5）乙方应授权指定专人（含分部）与甲方进行接洽，代表乙方行使权利并对行为负责。如被授权人发生变故（调离岗位、离职等），乙方必须及时书面通知甲方；如因乙方未能及时通知甲方所引起的后果，甲方不承担任何责任。

　　（6）乙方有义务对甲方产品的技术、价格及合作的其它机密给予保密。

　　八、合同的解除

　　1、本协议规定终止之日前30日，双方协商续约事宜。

　　2、本协议规定终止之日后没有续签的，本协议自动解除。

　　3、本协议有效期内，经甲乙双方协商同意解除，本协议自动解除。

　　4、因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素使本协议不能正常执行，本协议自动解除。

　　九、其他条款

　　1、本协议未尽事宜，双方可协商解决，签署补充协议作为附件；补充协议经双方签字、盖章后与本协议具有同等法律效力。

　　2、凡因执行本协议过程中发生的争议，参照本协议第九条第1款解决；如经协商不能解决时，可提交____________人民法院，采取法律诉讼解决。

　　3、本协议附件为本协议不可分割部分，与本协议具有同等法律效力。

　　4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方授权代表签字盖章后正式生效。

　　甲方：

　　电话：

　　地址：

　　传真：

　　日期：________年_______月_______日

　　乙方：

　　电话：

　　地址：

　　传真：

　　日期：________年_______月_______日

装修合作协议书 5

　　甲方：_______乙方：_______

　　一、合作材料

　　____________________。

　　二、合作期限

　　________年，自________年____月____日起至________年____月____日止。风险提示：

　　应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

　　三、合作方式

　　甲方授权业务代表与乙方签署相关合作协议，建立合作关系。

　　四、产品价格及生产安装周期

　　1、甲方向乙方提供材料的价格为__________________。

　　3、甲方保留对向乙方供应材料价格的调整权，并在调整价格前以书面形式通知乙方，同时将该材料的价格提供给乙方。

　　4、甲方提供材料生产周期为________天，因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素造成的工期延误除外。

　　五、结算方式

　　风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

　　再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

　　六、甲方权利、义务

　　1、权利

　　（1）对于乙方违反甲方价格政策及结算制度的行为，甲方有权向乙方提出警告，直至终止协议。

　　（2）对于乙方蓄意扰乱甲方销售市场的行为，甲方有权向乙方提出索赔。

　　（4）如因乙方在合作有效期内对甲方产品的技术、价格以及合作的其它机密发生泄漏以致给甲方造成损失，甲方有权追究乙方的法律责任。

　　2、义务

　　（1）甲方应向乙方提供产品目录、产品色卡、价格表等文件、资料；甲方应指定专人与乙方进行接洽。

　　（2）甲方向乙方提供产品须符合国家相关标准。

　　（3）甲方在产品装卸、运输及安装过程中，应遵守双方约定的要求，并遵守乙方作业环境的要求。

　　（4）甲方应对所供产品的安装承担保修义务，保修期为________年，自安装之日起算，甲方在其所供产品保修期内出现质量问题，由甲方向终端用户履行保修责任及义务。

　　七、乙方权利、义务

　　1、权利

　　（1）乙方可以指定下属分公司（分店）与甲方进行合作。

　　（2）乙方对甲方提供的不符合国家规定标准产品，有权向甲方提出索赔。

　　（3）乙方对甲方不能按合同及时安装的可以按合同法的约定，提出赔偿（由乙方或客户原因引起的工期拖延除外）。

　　2、义务

　　（1）乙方积极向终端用户介绍、推荐甲方的产品。

　　（2）乙方积极协调甲方与终端用户的主材供需事宜。

　　（4）对于终端用户订购的产品，乙方应在安装前提前________天告知甲方安排安装。

　　（6）乙方有义务对甲方产品的技术、价格及合作的其它机密给予保密。

　　八、合同的解除

　　1、本协议规定终止之日前____日，双方协商续约事宜。

　　2、本协议规定终止之日后没有续签的，本协议自动解除。

　　3、本协议有效期内，经甲乙双方协商同意解除，本协议自动解除。

　　4、因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素使本协议不能正常执行，本协议自动解除。

　　九、其他条款

　　1、本协议未尽事宜，双方可协商解决，签署补充协议作为附件；补充协议经双方签字、盖章后与本协议具有同等法律效力。

　　2、凡因执行本协议过程中发生的争议，参照本协议第九条第1款解决；如经协商不能解决时，可提交____________人民法院，采取法律诉讼解决。

　　3、本协议附件为本协议不可分割部分，与本协议具有同等法律效力。

　　4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方授权代表签字盖章后正式生效。

　　甲方：_______

　　________年____月____日

　　乙方：_______

　　________年____月____日

装修合作协议书 6

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的精神，按《_____》有关条款规定，经双方友好协商，就甲方向乙方供应装饰装修材料（以下简称材料），合作经营事宜达成一致意见，并签订如下合作协议：

　　1、合作材料：“__________________________________”。

　　2、合作期限为________年，自_________年_____月_____日起至_________年____月____日止。

　　3、合作方式（详见附件一）：

　　1、甲、乙双方总部直接签署合作协议，建立合作关系。

　　2、甲方授权装饰公司会员店与乙方指定分部签署相关合作协议。

　　4、产品价格：

　　1、甲方向乙方提供材料的价格为装饰公司统一供货价、材料现行市场最低限价及市场标价（详见附件三）。

　　2、乙方必须严格执行甲方的价格制度，不得低于甲方材料现行市场最低限价销售，否则视为无效合同，因此而造成的后果，由乙方自负。

　　5、结算方式（详见附件二）：

　　6、甲方权利、义务

　　1、权利：

　　（1）对于乙方违反甲方价格政策及结算制度的行为，甲方有权向乙方提出警告，直至终止协议；

　　（2）对于乙方擅自违约的行为，甲方有权扣除部分利润作为对甲方的补偿；

　　（3）对于乙方蓄意扰乱甲方销售市场的行为，甲方有权向乙方提出索赔；

　　（4）对于乙方攻击、贬低甲方产品，损坏甲方品牌形象的行为，甲方有权要求乙方做出合理解释，情形严重的，终止合作协议；造成甲方损失的，甲方有权追究乙方的法律责任；

　　（5）如因乙方在合作有效期内对甲方产品的技术、价格以及合作的其它机密发生泄漏以致给甲方造成损失，甲方有权追究乙方的法律责任。

　　2、义务：

　　（1）甲方应向乙方提供营业执照复印件、产品目录、产品说明书、技术标准、检验检测报告、价格表等文件、资料；甲方应指定专人与乙方进行接洽（详见附件一）；

　　（2）甲方向乙方提_____品须符合国家相关标准；

　　（3）甲方在产品装卸、运输及安装过程中，应遵守双方约定的要求，并遵守乙方作业环境的要求；

　　（4）甲方应对所_____品的安装承担保修义务，保修期为一年，自安装之日起算，甲方在其所_____品保修期内出现质量问题，由甲方向终端用户履行保修责任及义务。

　　7、乙方权利、义务

　　1、权利：

　　（1）乙方可以指定下属分公司（分店）与甲方指定的专卖店进行合作；

　　（2）乙方对甲方提供的不符合国家规定标准产品，有权向甲方提出索赔；

　　（3）乙方对甲方不能按合同及时安装的可以按_____的约定，提出赔偿。

　　2、义务：

　　（1）乙方积极向终端用户介绍、推荐甲方的产品；

　　（2）乙方积极协调甲方与终端用户的主材供需事宜；

　　（3）乙方按终端用户需求，应提前______天向甲方或甲方授权装饰公司会员店订购所需产品，按甲方制定的标准文本进行填写，注明所订产品的名称、规格、数量、交货时间、地点、联系电话及收取的订金金额（订金金额不得高于贰佰元人民币）等；

　　（4）乙方应授权指定专人（含分部）与甲方进行接洽，代表乙方行使权利并对行为负责（详见附件一）；如被授权人发生变故（调离岗位、离职等），乙方必须及时书面通知甲方；如因乙方未能及时通知甲方所引起的后果，甲方不承担任何责任；

　　（5）乙方有义务对甲方产品的技术、价格及合作的其它机密给予保密。

　　8、合同的解除：

　　1、本协议规定终止之日前______日，双方协商续约事宜；

　　2、本协议规定终止之日后没有续签的，本协议自动解除；

　　3、本协议有效期内，经甲乙双方协商同意解除，本协议自动解除；

　　4、因不可抗力如战争、严重自然灾害、国家政策或法规等因素使本协议不能正常执行，本协议自动解除。

　　九、其他条款：

　　1、本协议未尽事宜，双方可协商解决，签署补充协议作为附件；补充协议经双方签字、盖章后与本协议具有同等法律效力；

　　2、凡因执行本协议过程中发生的争议，参照本协议第九条第1款解决；如经协商不能解决时，可提交怀柔区人民法院，采取法律诉讼解决；

　　3、本协议附件为本协议不可分割部分，与本协议具有同等法律效力；

　　4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，甲乙双方授权代表签字盖章后正式生效。

　　甲方：____________________________乙方：____________________________

　　_________年_______月_______日_________年_______月_______日

装修合作协议书 7

　　甲方：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：

　　地址：

　　电话：

　　为了促进双方的业务发展，甲乙双方本着平等互利的原则，达成如下合作协议：

　　一、甲乙双方密切合作，乙方向甲方推荐已签约客户由甲方向客户提供装饰及家具的配套服务；甲方保证在和乙方推荐的客户签约后收到第一批工程款的三日内按合同额的5%向乙方支付信息费。

　　二、为保证甲方能及时参与客户的装饰设计工作，乙方在客户签约后应及时通知甲方，由甲方联系客户提供相关服务；乙方也可向客户推荐甲方的产品及服务；由乙方推

　　荐时甲方应向客户提供优惠价格。

　　三、甲方应向客户按约定提供相应的质量保证及售后服务（详见双方产品附件），如出现问题，甲方不得推卸责任，并立即解决，客户付款与否不影响甲方向乙方支付信息费。

　　四、如客户未能终止与乙方签约，乙方也告知甲方由甲方自行跟进，甲方在签约后仍按约定向乙方支付信息费.

　　五、乙方在甲方如期提供相关产品服务后应即刻予以验收，不得以任何理由拖延验收，否则视为验收合格，并按相关约定支付货款。

　　六、甲方可提供产品为：室内高间隔墙、办公家具、酒店家具、定制衣柜、橱柜等，对所提供的产品甲方应保证质量。

　　七、此协议甲乙双方应严格遵守并不得泄露给第三方。

　　八、本协议一式两份均具同等法律效力，如双方在供货时产生纠纷，应本着友好协商的态度解决，协商不有解决的提交上海仲裁委决定，裁定是终局的，双方都必须接受。

　　甲方：乙方：

　　日期：日期：

装修合作协议书 8

　　甲方：重庆市创达装饰工程有限公司

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》及其它相关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着互利互惠、共同发展的原则，经过友好协商，就合作天江郦城样板房装饰工程的项目进行的相关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1 工程地点: 天江郦城A栋804室、C栋802室、C栋604室。

　　1.2 工程内容以甲方批准。

　　1.3 工程承包方式：

　　（1）包工、包全部材料及窗帘；

　　（2）开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及植物。

　　1.4 工程期限天。

　　开工日期年月日。

　　竣工日期年月日。

　　1.5 合同价款：本合同工程造价为（人民币）元，金额大写：。

　　第二条合作方式

　　3.1 甲乙双方各承担开发项目25%的费用元。（因有四家合作，所以每家按25%承担）

　　3.2 甲方负责设计、施工，与开发商的合同签定。

　　3.3 乙方可以为样板房提供主材，主材可以作为出资费用（须成本价），计入成本核算，如不够，另行补费。

　　3.4 恒森.阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到20xx年11月30日。

　　第三条利润分配

　　4.1 利润定义：卖掉样板房后所产生的利润。

　　4.2 分配方式：甲乙双方按利润各按25%分成。（因有四家合作，所以每家按25%分成）

　　第四条免责

　　如因第三方原因或不可抗拒因素，导致项目终止，甲乙双方不负法律责任，经济责任各承担25%。

　　第五条违约责任

　　5.1 本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，任一方不得擅自变更或

　　解除合同，否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。

　　5.2 因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，协商合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　5.3 因合同双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。

　　第六条工程价款支付方式

　　6.1 工程验收合格后，开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。

　　6.2 本样板房成本价：

　　(1) A栋804室以万元作为本工程的成本价；

　　(2) C栋802室以万元作为本工程的成本价；

　　(3) C栋604室以万元作为本工程的成本价；

　　6.3 在此期间，

　　(1) 若开发商将样板房售出，开发商按工程合同价支付款项；

　　(2) 若售出价格高于合同价格，开发商按实际售出价格支付款项；

　　(3) 若开发商未售出或售出价格低于9.2约定成本价，则开发商按9.2约定成本价支付款项。

　　(4) 甲乙双方在样板房未售出期间，享有向开发商优先购买权，享受开发商优惠价格，优惠价格为元，购买样板房方须付清合作方所承担的装修费用。

　　第七条透明化

　　具体合作项目进行期间，所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。

　　第八条其它

　　未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。

　　第九条附则

　　9.1 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　9.2 甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，合同履行完成后自动终止。

　　9.3 本合同双方共同遵守，未尽事宜经双方协商解决，协商不成，双方均可向所在地人民法院提出诉讼。

　　单位名称：重庆市创达装饰工程有限公司单位名称：

　　（公章）（公章）法人代表：刘洋法人代表：

　　年月日年月日

装修合作协议书 9

　　甲方：(以下简称甲方)________________________________

　　乙方：(以下简称乙方)________________________________

　　依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　第一条、工程概况及承包方式

　　1、工程名称：________________________________

　　2、工程地点：________________________________

　　3、工程承包方式：包工包料

　　4、工程概况：建筑面积_________平方米

　　第二条、工程装修内容

　　综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

　　第三条、工程造价

　　工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;

　　工程造价为：￥____________元(以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准)

　　第四条、工程期限

　　工程开工日期：_______年_____月_____日

　　工程竣工日期：_______年_____月_____日

　　第五条、质量要求

　　按国家建设部行业标准_______《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为_____年，终身维修。

　　第六条、付款方式

　　1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的_____%

　　2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的_____%

　　3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的_____%

　　4、乙方剩余工程款作为质保金内付清

　　第七条、双方责任

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　第八条、其它事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效)

　　3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

　　4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、合同一式_____份，双方签字生效，各持____份，并具有同等法律效力。

　　甲方单位名称：_____________(盖公章)乙方单位名称：_____________(盖公章)

　　法人代表：________________________法人代表：________________________

　　委托代理人：______________________委托代理人：______________________

　　日期：__________年______月______日日期：__________年______月______日

装修合作协议书 10

　　甲方(供方)：

　　乙方(需方)：

　　甲乙双方基本信息

　　甲方(供方)：

　　地点：

　　电话：

　　乙方(需方)：

　　地点：

　　电话：

　　负责联系人：

　　手机：

　　甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实、互惠互利的原则，就甲方与乙方所经营的产品等合作事宜达成如下协议：

　　一、甲方权利、义务

　　第1条甲方有义务将甲方产品信息、营销方案、市场信息提前与乙方进行沟通，以便维护乙方的第一知情权和优先选择权。

　　第2条甲方有义务采取有效措施，杜绝其工作人员以公司或私人名义向乙方工作人员(包括项目经理和设计师)私下直接或间接给予返利、赠送礼金、贵重礼品、有价证券，或采取其他变相手段提供不当利益。如果乙方人员私下向甲方或甲方业务人员索贿如：礼金、贵重礼品、有价证券等，甲方有义务拒绝支付并向乙方进行投诉。

　　第3条甲方有权对乙方营业场所及其产品的销售方式提出改进建议。

　　第4条甲方应协助乙方进行各种与甲方提供产品有关的促销活动。

　　第5条甲方提供给乙方的宣传资料应真实可靠，若存在虚假宣传或侵犯他人知识产权的，甲方承担一切责任及经济损失。

　　第6条甲方对乙方提供信息负有保密责任。

　　二、乙方权利、义务

　　第1条乙方应按合同规定向甲方收取提成。

　　第2条乙方有权对甲方产品信息、营销方案、市场信息具有第一知情权和优先选择权;在合同约定条件内及市场同等交易、合作条件下，乙方有优先选择权，对于甲方生产或经销的新产品，甲方同意给予乙方享有首销权或同期销售权。

　　第3条乙方有义务第一时间向甲方提供客户信息，并在其客户群中对甲方产品进行宣传。

　　第4条项目经理及相关专业人员第一时间配合甲方做好技术交底工作。

　　第5条负责甲方施工的监理与协调工作。

　　第6条乙方有义务和责任对甲方产品进行优先推荐权及唯一推荐权，不可推销与甲方相同相似产品。

　　三、合作方式及结算方法

　　第1条合作方式

　　1)由乙方提供信息(姓名、电话、楼盘、面积、户型图纸、特殊需求)，甲方人员负责联系，并将其信息归档报备。

　　2)由乙方提前向客户推荐甲方相应产品，并通知甲方，甲方自主谈判签约，并将其合同文本传真与乙方报备。

　　3)甲方可以派技术合作人员(设计师、项目经理)身份配合销售。

　　第2条返点比例

　　1)中央空调：成交价格的5 %提成;

　　2)新风系统：成交价格的10 %提成;

　　3)净水系统：成交价格的10 %提成;

　　4)中央除尘系统：成交价格的10 %提成。

　　第3条结算方法

　　1)甲方签约的客户：自收到客户的第一笔款项(合同金额的70%)，即将总金额的返点返还于乙方。

　　2)若乙方与客户交易报价高于甲方报价，多余部分金额扣除税金后返还于乙方。

　　四、以上事项未尽事宜，双方友好协商解决。

　　甲方单位(盖章)：

　　乙方单位(盖章)：

　　甲方代表(签字)：

　　乙方代表(签字)：

　　签约日期：

装修合作协议书 11

　　甲方：xxxx装饰设计工程有限公司执照证号：00000000000000000

　　乙方：身份证号：

　　一、经甲、乙双方协议，乙方愿意为甲方提供有装修意向的客户，本着互利互惠、对双方负责同时对客户负责的原则订立以下协议条款。

　　二、甲方职责：

　　1．为乙方提供客户安排设计师跟单、接待；

　　2．对乙方提供的客户信息及双方的合作关系进行保密，不对第三方泄露。

　　3．按协议规定履行结算工作。

　　三、乙方职责及计薪方法：

　　1．遵守甲方管理制度，不得有违害欧尚装饰公司利益及形象之现象发生；

　　2．个人业务单按工程总价%提成，提成时间：收到客户合同进度款00%(即首款)时，按约定提成点数兑现提成；提成款打入乙方指定银行账号：

　　开户行：

　　开户人：账号：

　　3．如遇特殊情况的客户（如样板间、亲朋客户、大单客户等）需有优惠照顾、或者其他特殊情况的，应提前与甲方充分沟通，协商客户方案及提成比例。如乙方私自做主，但甲方无法按乙方要求达成交易的，由乙方承担相关责任。

　　甲方（盖章）：乙方（签字）：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

装修合作协议书 12

　　订立协议双方：

　　XX建筑工程公司（甲方）

　　XX装修设计公司（乙方）

　　为发挥双方的优势，共谋发展，并为今后逐步向组成集团公司过渡，双方经过充分友好的协商，特订立本协议。

　　一、建立密切的技术合作关系，今后凡甲方承接的工程，装修设计任务均交给乙方承担。

　　二、乙方保证，在接到任务后，将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍，在10日提出设计方案，并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。

　　三、为保证设计的质量，甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。

　　四、装修施工队伍由甲方组织，装修工程的施工由甲方组织实施。施工期间，乙方派出高级工程师监督施工，以保证工程的质量。

　　五、甲方按装修工程总费用的千分之X向乙方支付设计费。

　　六、本协议自签订之日起生效。

　　七、本协议书一式两份，双方各执一份。

　　附件：《XX建筑装修工程集团公司组建意向书》一份。

　　甲方 XX建筑工程公司（盖章）法人代表：XX（签字）

　　乙方 XX装修设计公司（盖章）法人代表：XX（签字）

　　甲方地址：电话兼传真：

　　银行账号：联系人：

　　乙方地址：电话兼传真：

　　银行账号：联系人：联系人：

　　年月日

装修合作协议书 13

　　甲方：住所：联系电话：

　　乙方：住所：联系电话：

　　风险提示：

　　合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

　　本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。

　　一、合作材料名称：_______________。

　　二、合作期限为________年，自________年____月____日起至________年____月____日止。风险提示：

　　三、合作方式：甲乙双方直接签署合作协议，建立友好合作关系，双方共同服务准则以客户需求为导向，客户满意为依据，用产品来塑造品牌的服务理念。

　　四、结算及付款方式：

　　1、乙方向甲方提供套餐内包含的材料供货价格表作为甲乙双方结算依据，如供货价格表内材料价格变动乙方须提前至少______天通知甲方，同时将该材料的价格提供给甲方，如乙方未按约定时间通知甲方，则甲方继续按供货价格表内材料价格与乙方进行结算。

　　2、在执行协议期间，乙方出现货源紧缺或因厂家停产的产品，需要用其他同价位、同质量、同外观产品替代的，须至少提前______天以书面形式通知甲方，在得到甲方认可后，乙方才能供货，如乙方未得到甲方认可，擅自供货或安装造成损失，由乙方全额承担。

　　3、甲方套餐总价为______元，甲乙双方约定实际折扣支付______元。

　　4、如甲方客户在乙方店面自选材料价格超出甲方套餐总价，超出套餐总价部分享受乙方店面零售最低折扣价，并由甲方客户直接与乙方店面结算。

　　5、待乙方供货、安装完成后，由甲方客户在验收单上验收并签字后，乙方即可到公司财务部进行结算，超出套餐总价范围由乙方直接向甲方客户收取。

　　五、安装：

　　1、为保证甲方客户顺利选材，乙方须在乙方店面内对合作套餐内家具进行样品展示；乙方为甲方展厅内提供展示材料，所有权归乙方所有，甲方向乙方缴纳样品押金元，若出现停产等情况需要材料下架，甲方将样品归还乙方后，乙方将样品押金全额退还甲方。

　　2、为确保甲方能够在规定工期内按时交工，乙方供货周期（自甲方确认下单至乙方到货的时间）为______天，甲方客户在乙方店面选好材料并确认签字后，乙方可进行下单定货，并将客户确认签字后的单据拍照发给甲方存档，到货后乙方须通知甲方，甲方负责告知甲方客户到货预约安装。

　　3、甲方客户需要安装须提前至少______天与乙方联系并约定安装时间，乙方在接到甲方客户安装通知后安排乙方安装人员按时到场安装，乙方安装人员安装完毕验收通过后甲方客户须在验收单上确认签字。

　　4、乙方提供材料价格表包含安装、运输、搬运费用（家电安装若产生附加材料费，须由乙方安装人员提前告知甲方客户，经甲方客户同意签字后，由甲方客户与乙方结算），乙方安装完毕后须将安装所产生的垃圾清场至小区垃圾堆放点，小区没有垃圾堆放点的，不得堆放在小区物业禁止堆放范围内；甲方工地现场及施工人员对乙方到达现场的已安装或未安装的产品应给予必要的保护，避免造成乙方的损失。

　　六、质保：乙方自安装验收合格之日起年内，对甲方客户所选材料进行质保，如超出质保期客户要求维护维修，乙方可与甲方客户协商进行维护维修，乙方可酌情收费进行维修。因人为因素或使用不当造成损坏，乙方可不予保修。

　　七、售后：甲方客户报乙方相关维修，移交乙方______小时之内，乙方必须与甲方客户联系并约好时间上门维修，若由于乙方未与甲方客户联系造成客诉，甲方有权要求乙方向甲方客户道歉，挽回甲方声誉。

　　八、本协议一式______份，均具同等法律效力。甲乙双方各持______份，自签署之日生效。

　　甲方（签字）：签订地点：________年____月____日

　　乙方（签字）：签订地点：________年____月____日

装修合作协议书 14

　　甲方：

　　乙方：

　　第一条工程概况

　　工程地点: 天江郦城A栋804室、C栋802室、C栋604室。

　　工程内容以甲方批准。

　　工程承包方式：

　　（1）包工、包全部材料及窗帘；

　　（2）开发商提供家具、电器、装饰品、装饰画及植物。

　　工程期限天。

　　开工日期年月日。

　　竣工日期年月日。

　　合同价款：本合同工程造价为（人民币）元，金额大写：。

　　第二条合作方式

　　甲乙双方各承担开发项目25%的费用元。（因有四家合作，所以每家按25%承担）

　　甲方负责设计、施工，与开发商的合同签定。

　　乙方可以为样板房提供主材，主材可以作为出资费用（须成本价），计入成本核算，如不够，另行补费。

　　恒森.阳光国际六部电梯门、圆形门卫室的广告位、圆形门卫室二楼甲乙双方无条件使用到20xx年11月30日。

　　第三条利润分配

　　利润定义：卖掉样板房后所产生的利润。

　　分配方式：甲乙双方按利润各按25%分成。（因有四家合作，所以每家按25%分成）

　　第四条免责

　　如因第三方原因或不可抗拒因素，导致项目终止，甲乙双方不负法律责任，经济责任各承担25%。

　　第五条违约责任

　　本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，任一方不得擅自变更或

　　解除合同，否则违约方将承担因此给对方造成的实际经济损失。

　　因一方原因，造成合同无法继续履行时，应及时通知对方，协商合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　因合同双方当事人中的任一方在该工程进行中违反国家法律、法规，受到罚款或给对方造成损失均由责任方承担责任。

　　第六条工程价款支付方式

　　工程验收合格后，开发商在天江郦城交房后三个月内结清工程全部款项。

　　本样板房成本价：

　　(1) A栋804室以万元作为本工程的成本价；

　　(2) C栋802室以万元作为本工程的成本价；

　　(3) C栋604室以万元作为本工程的成本价；

　　在此期间，(1) 若开发商将样板房售出，开发商按工程合同价支付款项；

　　(2) 若售出价格高于合同价格，开发商按实际售出价格支付款项；

　　(3) 若开发商未售出或售出价格低于约定成本价，则开发商按约定成本价支付款项。

　　(4) 甲乙双方在样板房未售出期间，享有向开发商优先购买权，享受开发商优惠价格，优惠价格为元，购买样板房方须付清合作方所承担的装修费用。

　　第七条透明化

　　具体合作项目进行期间，所有的交流、对话、协议、成交等均需甲乙双方进行或在对方知晓的前提下进行。

　　第八条其它

　　未尽事宜将由本协议甲乙双方通过协商解决。

　　第九条附则

　　本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

　　甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，合同履行完成后自动终止。

　　本合同双方共同遵守，未尽事宜经双方协商解决，协商不成，双方均可向所在地人民法院提出诉讼。

　　单位名称：重庆市创达装饰工程有限公司单位名称：

　　（公章）（公章）法人代表：刘洋法人代表：

　　年月日年月日

装修合作协议书 15

　　甲方：xxx身份证号：xxx

　　乙方：xxx身份证号：xxx

　　现有甲、乙合股（合伙）开办一家装修设计公司，全名为视界设计装饰有限公司，全面实施双方共同投资、共同合作经营的决策，成立股份制公司。经双峰合伙人平等协商，本着互利合作的原则，签订本协议，以供守信。

　　一、出资的数额：

　　甲方出资、占公司股份、出资的形式、出资的时间

　　乙方出资、占公司股份、出资的形式、出资的时间

　　二、股权份额及股利分配：

　　经双方约定，甲方占有公司股份 %；乙方占有公司股份 %；甲乙双方以上述占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利，双方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后，甲乙双方可分得的利润，其余部分留公司作为资本填充。如将股利投入公司作为运作资金，以嘉达资金来源，扩充市场份额，必须经双方同意，并由甲乙双方同时进行。

　　三、在合作期内的事项约定

　　1、合伙期限：

　　合伙期限为年，自年月日起，至月常经营，双方五一退了，则合同期自动延续。

　　2、入伙、退伙，出资的转让

　　A、入伙：需承认本合同；需经甲乙双方同意；执行合同规定的权利义务。

　　B、退伙：公司正常经营不允许退伙；如执意退伙，退伙后以退伙时的财产状况进行结算，不论何种方式出资，均以现金结算；按退伙人的投资股分60%退出。非经双方同意，如一方不愿继续合伙，而踢出一方时，则被踢出的一方，被迫退出时，则按公司当时财产状况进行结算的60%进行赔偿。未经合同人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

　　3、出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有优先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人按入伙对待，否则以退伙对待转让人

　　4、终止及终止后的事项

　　合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满；②全合伙人同意终止合伙关系；③合伙事业完成或不能完成；④合伙事业违反法律被撤销；⑤法院根据有关当事人请求判决解散。

　　合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请中间人(或

　　公证员)参与清算；②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配；③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还，合伙财产不足清偿的部分，由法人代表出资承担。

　　5、纠纷的解决

　　人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

　　四、在成立股东后，全权委托________作为公司企业法人。

　　五、公司今后如需增资，则甲乙双方共同出资，各占总投资额的50%。

　　六、本协议未尽事宜由甲乙双方共同协商，本协议一式2份，双方各执一份，自双方签字并经公司盖章确认后生效。

　　甲方（签字）：xxx 时间：xxx年xx月xx日

　　乙方（签字）：xxx 时间：xxx年xx月xx日