安装合同

时间：2023-07-04 07:15:18 合同范本我要投稿

【精选】安装合同模板汇编8篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家收集的安装合同8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

【精选】安装合同模板汇编8篇

安装合同篇1

　　订立合同双方：

　　甲方：____________________________________

　　法定代表人：____________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 乙方：

　　法定代表人：____________地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________

　　依据《中华人民共和国合同法》之规定，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，以便共同遵照执行。

　　第一条合同概要

　　双方同意由乙方承接甲方的安防监控工程，由乙方提供系统所需的相关设备及部件，并由乙方负责系统的安装、调试以及开通后系统运行的技术服务。

　　第二条设备要求及设备清单

　　乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。

　　设备清单（详见本合同的附件1）该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认。

　　第三条工程款及支付方式

　　本合同项下的工程款总额为￥元整，大写：人民币整。

　　工程款支付方式为：

　　1、本合同签定后 2日内，甲方支付乙方总工程款的 20%作为预付款，即￥元整，大写：人民币整。

　　2、本合同附件一所载明的设备到位并经甲、乙双方验收确认后，甲方应支付乙方总工程款的60％，即￥元整，大写：人民币整。

　　3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格后，经双方签字确认，甲方应在 3日内支付乙方总工程款的17%，剩余工程款总额的3%做质保金，保修期一年届满后 5 日内支付给乙方。

　　上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和一年期的设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。

　　经甲方同意所增加的预算外工料费用，双方应在工程完工后另行一次性结清。

　　第四条工程设备的验收

　　1、甲方付清预付款后，乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方，甲方验收后应予确认并负责保管。

　　2、乙方依合同所订时间将工程设备及其部件运至指定地点时，甲方应即时接收并妥善保管全部货物。

　　第五条工程安装、调试

　　甲方付清总工程款的`60％后，应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。

　　条件具备后，甲方通知乙方开始施工。乙方应当在接到甲方通知后日内将工程安装完毕，在安装完毕后日内调试完毕。

　　系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应立即返工直到达到标准。

　　第六条技术支持及服务

　　1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。

　　2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。

　　4、乙方为甲方培训操作人员。

　　第七条验收和移交

　　系统调试开通壹周内，甲乙双方主管部门组成验收小组，验收小组由双方各指派2名人员组成，验收小组对系统作全面验收，验收合格后各方签字确认，并由乙方移交给甲方。乙方应当在甲方付清总工程款的60％后日内将工程移交给甲方使用。

　　第八条设备保修

　　1、出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询。

　　2、电话咨询无法解决的，对复杂技术问题，乙方应24小时内到现场服务

　　重大技术问题应在48小时内到现场服务。

　　3、系统开通后壹年内如出现使用故障，乙方负责免费维修，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责免费维修。

　　第九条违约责任

　　1、甲方的违约责任

　　（1）、中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　（ 2）、中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的40％。

　　（ 3）、未按合同规定的时间和要求向乙方提供场地等辅助工作和准备工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失；乙方不要求解除合同的，除交付工程的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工期间的损失。

　　（4）、超过合同规定日期付款，应当根据逾期款额和预期期限按照日千分之六向乙方偿付违约金；

　　（5）、甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失；

　　(6)、由于保管不善致使乙方提供的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　2、乙方的违约责任

　　（1）、提供的设备不符合技术要求。

　　（2）、未按合同规定的期限交付工程。

　　（3）、未按合同规定的质量技术要求交付工程。

　　（4）、未提供设备保修服务

　　第十条责任的免除

　　1、因不正确的保管、安装、使用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，均应由本方承担责任。

　　2、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失，损失扩大的，由该方承担责任。

　　第十一条合同的变更和解除

　　本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规

　　定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　第十二条合同生效与终止

　　1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。

　　2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。

　　第十三条纠纷的处理

　　本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时，依法向人民法院起诉。本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：

　　代表签字：

　　年月日

　　乙方：代表签字：年月日

安装合同篇2

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：

　　1、工程概况

　　1.1工程名称：**********

　　1.2工程地点：**********

　　1.3承包内容：支架安装（包含（前后）立柱的焊接、支架安装、组件安装）、材料装卸等，不含太阳能发电板调试工作。

　　1.4承包方式：

　　包工不包料（含装卸费）

　　1.5工期：

　　开工日期：年月日

　　实际施工天数：天

　　1.6工程质量：合格

　　1.7合同价款（人民币大写）：

　　安装费按太阳能光伏发电板元/W 计算，材料装卸费按元计算。

　　2、双方工作

　　2.1 甲方工作

　　2.1.1 甲方派技术人员现场指导安装，并向乙方进行现场交底。

　　2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

　　2.1.3 指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.2 乙方工作

　　2.2.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

　　2.2.2 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，

　　解决由乙方负责的各项事宜。

　　2.2.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

　　2.2.4 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的'事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

　　3、工程价款及结算

　　3.1 根据甲方提供的施工图纸功率为万瓦，安装费用为元（不含装卸及搬运费）。

　　3.2 安装工程完成后，安装费及材料装卸费用7日内一次付清。

　　3.3 本工程无保修金，不含税。

　　4、违约责任

　　4.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。

　　4.2 乙方应妥善保护甲方提供的设备，如造成损失，应照价赔偿。

　　4.3 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

　　5、附则

　　本合同一式两份，双方各执一份,均具同等法律效力。

　　发包人：承包人：

　　发包人代表：承包人代表：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　邮编：邮编：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　年月日年月日

安装合同篇3

　　项目名称：

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　签约地点：

　　签订日期：年月日

　　供货及安装合同

　　发包方（甲方）：承包方（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、诚实信用的基础上，甲方根据属下各房地产开发项目的实际情况，就供货及安装事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

　　第一条合同标的（甲方补充）

　　第二条合同价款（甲方补充）

　　第三条交货时间、地点及安装工期（甲方补充）

　　第四条合同总价款及付款方式

　　（一）合同总价款：

　　本合同暂定总价款为人民币（小写）：元，（大写）：元。

　　（二）付款方式：（根据需要修改）

　　1、甲方根据与乙方签订的分批合同的价款、工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。

　　（1）在分批合同签订后，乙方接到甲方的书面订货通知之日起10 个工作日内，甲方向乙方支付该分批合同总价款的10%作为定金。

　　（2）货到现场并经甲方开箱验收合格后10个工作日内，甲方向乙方支付该分批合同总价款的50%。

　　（3）工程安装完工后10日内乙方应向甲方提交验收、结算等文件并经甲方确认。甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后10个工作日内付至该分批合同结

　　算款的95%。

　　（4）结算的5 %作为保修金，甲方在保修期满10个工作日内会同甲方指定的物业管理公司组织复检并在办理保修终结手续（甲方按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各类款项和违约金）后无息向乙方结清。

　　2、乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金。

　　3、每笔付款前，乙方向甲方发出付款通知书，并提供合同约定的相关资料，经甲方审核确认后付款。付款时，乙方须提供有效的等值发票，否则，甲方可顺延付款或扣除相应税金后支付。

　　第五条质量要求及验收（甲方补充）

　　第六条保修条款 (根据合同具体情况补充)

　　1、本合同设备、系统、工程的保修期为年，自安装工程通过甲方验收合格之日起计。保修期内如设备、系统、工程发生故障，乙方必须在接到通知后的3个小时内派员到场维修，因质量问题引起的损坏，乙方免收一切费用(包括免费更换零部件)；若乙方在收到通知后不及时派员维修，甲方、物业管理公司可另请人员修理，费用在保修金中扣除，如保修金不足以支付的，甲方有权向乙方追偿。

　　2、在保修期内，乙方至少每月1次派员前往设备、系统、工程现场对设备、系统、工程进行维护保养并跟踪了解设备、系统工程的运行情况，建立用户跟踪卡，对设备、系统的运行情况作好跟踪记录。

　　3、保修期届满之日起，设备、系统的保养维护服务内容、费用及支付方式等有关事宜由乙方与甲方或其属下公司、物业管理公司另行签订维护或服务协议。

　　4、保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若设备、系统、工程发生故障，乙方应在接到通知后4小时内赶赴现场维修，属产品质量问题以成本价维修更换，不得额外增加任何费用。

　　第七条合同的生效

　　1、本合同、专项条款及其附件经合同各方法定代表人或者被其有效授权的人签字并加盖公章后生效，如法律规定需要登记的合同，向有关部门登记后合同生效。

　　2、任何以甲方名义出具的承诺书、确认函、对帐函等设立、变更、终止权利义务的文件，只有经甲方法定代表人或者被其有效授权的`人签字并加盖公章后，始对甲方产生法律效力；甲方法定代表人或者被其有效授权的人之外的人员实施上述行为的，视为无权代理行为，须经甲方书面追认后始对甲方产生法律效力。

　　3、乙方有义务对甲方出具的任何设立、变更、终止权利义务的文件的签署人、签署行为的适格性进行审查；乙方怠于履行审查义务或者履行不当的，因此造成乙方或者第三人损失的，甲方不负任何责任。

　　第八条双方义务

　　(一) 甲方义务

　　1、甲方在收到乙方提交的补充设计方案、安装施工方案后5个工作日内完成审核。

　　2、向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供现场施工用水、用电（水电费由乙方承担）。

　　3、按合同约定向乙方支付合同价款。

　　4、甲方委派现场代表监督、检查产品、工程的质量，负责解决施工过程中出现的需要甲方协调的问题，并参与产品、工程的初验、验收和签证工作。

　　5、在具备验收条件的情况下，甲方应在收到乙方提交的产品、工程验收申请后5个工作日内对产品、工程进行验收，否则视为认可，验收合格后按合同约定办理结算。

　　6、如有隐蔽工程，甲方应在收到乙方的隐蔽工程验收申请后24小时内组织验收，如因甲方原因造成验收延误视为认可。

　　（二）乙方义务

　　1、乙方应向甲方提供有效的国内安装资质证书。

　　2、按约定向甲方提供产品，完成安装并调试合格。

　　3、乙方须按甲方的工期要求，提前向甲方提供现场施工有关技术交底资料，包括准确无误的基础施工图，并配合甲方进行基础施工。乙方应委派现场代表，该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

　　4、乙方应免费提供产品配件及专用操作维修工具各一套，须免费对甲方操作人员进行技术培训使其达到技术熟练程度。

　　5、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料及器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏或遗失均由乙方负责。

　　6、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任，若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

　　7、如有隐蔽工程，隐蔽前应提前1个工作日通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，未通知甲方而自行隐蔽的乙方需承担违约责任。

　　第九条违约责任

　　1、除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同的约定，否则，违约方须承担违约责任。

　　3、若乙方未能按分批合同约定的时间供货或通过验收的，每逾期1天，按该批合同总价款的 3 ‰向甲方计支付违约金。甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

　　4、乙方提供的产品的品牌、规格、型号等与本合同约定不符的，视为验收不合格，甲方有权解除合同，乙方需承担总金额20％的违约金，并赔偿对甲方所造成的一切直接、间接损失；若甲方同意乙方继续履行合同的，乙方应在甲方指定的期限内无偿更换，因此造成逾期交货的，每逾期1日，按逾期交货部分货款总值的3‰向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　5、若乙方的产品质量、工程质量、售后服务质量未能达到本合同约定的要求，验收不合格、进度上不符合甲方要求，甲方有权解除合同，若甲方解除本合同的，乙方应退还甲方已支付的所有款项，并按合同终止和解除条款承担对甲方所造成

安装合同篇4

　　委托方: (以下简称甲方)

　　设计方: (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国经济合同法有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议:

　　(一)工程概况:

　　1、工程地点:

　　2、建筑面积:

　　3、使用性质:

　　4、房屋结构:

　　(二)设计程序:

　　1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积 ??m2× ??元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算,非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)m2× ??元/ ??m2计取,设计费总计 ??元。

　　2、设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的 ??%,即 ??元。

　　3、乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在 ??天内,提出设计构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。

　　4、在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的 ??% ??元后,乙方在 ??天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。

　　5、施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的 ??% ??元。

　　6、甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图 ??元/张)。现甲方要求绘制 ??部位效果图 ??张,总计 ??元。

　　7、施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。

　　8、其它约定:

　　(三)双方责任:

　　1、甲方责任:

　　2、乙方责任:

　　(四)其它:

　　1、本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的`加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

　　2、凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

　　3、如本设计项目非本公司施工的,由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的,市区内甲方应支付乙方 ??元/次的外出费,市区外甲方应支付乙方 ??元/次的外出费,甲方承担交通费及旅差费。

　　4、对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。

　　5、本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉到人民法院解决。

　　6、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

　　7、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。

　　甲方名称(签字盖章):

　　乙方名称(盖章):

安装合同篇5

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　甲方现因生产需要，有氨水车间设备及附属平台、管线需安装，乙方要求承包该工程，现经甲乙双方协商一致，签订以下合同。

　　一、施工地点：甲方厂区内。

　　二、工程内容：

　　1、乙方根据甲方提供的有关设计图纸组织施工，图纸中所包含的所有设备、配件、管线、平台及车间配套的蒸汽、供水、原料管道等均包含在合同范围内。

　　2、制作安装所需的设备、主材、配件及油漆等由甲方提供。其它如氧气、乙炔、电焊条等辅助材料及吊装等均由乙方自理。

　　3、设备安装后须由乙方进行试压，乙方需配合甲方进行车间试生产。

　　4、开关柜、电器线路的.安装由甲方负责与乙方无涉，甲方如有设计、安装上的改动须出具联系单予乙方。

　　三、工程质量要求：按GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》等国家有关标准。

　　四、工程期限：工程安装自 3月31日起至5月5日结束，5月6日至5月9日为调试期，调试结束全部清场，工期共计36天(包括停电、雨天等)。乙方如未能按期完工则每拖延一天罚款300元。

　　五、验收标准：设备安装调试完成后由甲方验收小组对工程按有关标准进行试验验收。

　　六、安全措施：乙方在施工过程中必须安全生产，文明施工，规范操作，备好劳动保护用品，严守甲方安全生产的各项规章制度，服从安全管理人员的指挥。凡发生安全事故由乙方负全责与甲方无涉;凡发生质量事故，浪费、损坏甲方财物的由乙方照价赔偿。

　　七、施工纪律：施工废料应按地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，应做到工完、料净、场地清。严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，严禁用生产设备、管道、构架及生产性构筑物做起重吊装锚点。施工机具和材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响生产设施、装置人员的操作与巡回检查。

　　八、乙方进入甲方施工现场前必须与甲方安保部门签好安全生产事故责任书，如不订立安全生产责任书，不准施工。

　　九、合同价格：工程完工后按甲方验收小组验收的工程量，按股份公司20xx版定额结算。监检费用另由甲方支付。

　　十、付款方式：工程开工后预付30%，验收合格后凭安装发票再付50%，余款在三个月后一次付清。

　　十一、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，甲乙双方签字(盖章)生效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年月日

安装合同篇6

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程承包范围

　　工程承包范围：见技术合同

　　三、合同工期：

　　四、工程质量标准：

　　五、合同价款

　　六、组成合同的文件：

　　1、本合同合同书;

　　2、中标通知书;

　　3、技术合同和安全合同;

　　4、投标书及其附件;

　　5、本合同专用条款;

　　6、本合同通用条款;

　　7、标准、规范及有关技术文件;

　　8、图纸;

　　9、工程量清单;

　　10、工程报价;

　　11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。

　　双方有关工程的'洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。

　　发包人 (公章)：承包人 (公章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　日期：年月日日期：年月日

安装合同篇7

　　合同编号：

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国务院20xx年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定，甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方完成电梯的安装及报装报检的相关事宜约定如下：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：电梯安装

　　2、设备型号、数量及安装费用：

　　楼号梯号型号层/站安装调试单价数量小计

　　安装总价￥

　　备注：1、本合同总价包含全部电梯设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费，以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。

　　2、发票类别：普通发票。

　　二、付款方式：

　　1、电梯到货，现场满足安装条件后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的 %;

　　2、电梯安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的 % 。

　　以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后，乙方应向甲方递交情况报告，甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时，甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具足额发票，否则甲方有权顺延付款时间。

　　三、电梯安装调试适用的标准及规范：

　　(1)《电梯制造与安装安全规范》gb7588-20xx

　　(2)《电梯安装验收规范》gb10060-20xx

　　(3)《电梯工程质量验收规范》gb50310-20xx

　　(4)《电梯试验方法》gb/t10059-1997

　　(5)《电梯技术条件》gb/t10058-1997

　　(6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准

　　(7)有更高标准版本的按高标准执行

　　四、安装资格保证：

　　根据国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定，乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。

　　五、安装工期：

　　1、本合同中号梯的安装工期为日历天，自甲方书面通知开工之日起计算至电梯安装完成、验收合格取得《安全验收合格证》及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件：

　　(1)货到工地经甲乙双方共同完成验货;

　　(2)甲方已经按乙方要求完成井道整改;

　　(3)甲乙双方已经按《电梯工程质量验收规范》gb50310-20xx进行井道交接;

　　(4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件;

　　(5)甲方按本合同约定支付了相应款项。

　　如非乙方的原因，使乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等)，乙方对所造成的延期和误工不负责任，甲方应签认工期顺延;如因乙方原因影响电梯安装、调试的，由乙方承担延误工期的违约责任。

　　2、乙方在甲方进行电梯安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导，发现土建不符合电梯安装要求时应立即提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初步勘测，确认土建参数是否符合电梯安装要求，如需要整改的，乙方应于签订本合同后三日内，一次性提出书面整改意见，如乙方不在合同约定时间提出整改意见，或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的，责任由乙方承担，发生的整改费用也由乙方承担。

　　3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工，如因甲方延误工期的情况发生，乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设，待甲方复函后按函意执行。

　　六、安装验收

　　1、乙方免费负责办理电梯报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。

　　2、安装结束后，乙方以书面形式报告甲方，并提供相关资料，向质监部门提出验收报告，并承担验收费用。

　　3验收中如有涉及乙方责任的整改项目，乙方须整改合格后通过验收并取得《安全验收合格证》及准运证后方可办理设备竣工移交手续，整改期间所发生的费用由乙方承担;因此延误工期的，乙方还应承担延误工期的违约责任。

　　七、电梯安装相关的工作责任

　　1、甲方责任

　　1)按照乙方要求协助乙方完成电梯设备现场起吊、并协助乙方完成电梯到货时的卸货和到存储地点的搬运，以上费用由乙方负责。

　　2)在乙方进场前，在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的电梯部件存储库房和工具室。电梯部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责承担。

　　3)在乙方的协助下提供符合电梯总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。

　　4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的，乙方负责安装，相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清楚的承载标识)，以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊，提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求;并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制,并从供端就零地分开)，在安装开工前，电源应提供到电梯机房内。电梯安装、调试过程中产生的水电费用由乙方承担。

　　5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。

　　2、乙方责任

　　1)施工前须提供施工方案安全保证措施报监理、甲方，经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管理规定，服从现场整体管理，并且对工作内容范围的`安全负安全责任。

　　2)在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。

　　3)完成保证五方通话、消防电梯及电梯监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试，并完成电梯轿厢内监控摄像头的安装。

　　4)乙方应提供电梯起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸;负责搭建符合国家安全规定和施工要求的施工电梯的脚手架，电梯安装完工后拆除，安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。

　　5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作，按照国家电梯安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作，直至符合相关的设计要求和质量验收标准，出具设备安装检验报告和产品合格证书。

　　6)负责电梯安装及质量的自检验收。

　　7)电梯安装后，如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的，由乙方负责整改或重做，费用乙方负责。

　　8)参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工，落实协调会议要求。

　　9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。如因乙方原因造成安全或生产事故，由乙方全额负责。

　　10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报，并配合当地质量技术监督部门进行现场验收工作，负责代办电梯注册登记证、准运证，同时，承担报装、报验等费用。

　　11)负责电梯设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。

　　12)电梯验收完毕取得《安全验收合格证》、准运证15日内，将电梯设备及相关资料移交甲方。

　　13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。

　　14)施工中产生的各种废弃物，由乙方按照项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责承担。

　　15)乙方应服从甲方的施工管理，积极配合其他专业施工单位的交叉施工及进度要求，乙方不得阻挠及提出任何配合费用并以此作为停工、窝工费的理由，否则引起的所有责任由乙方承担;

　　16)如施工过程中，乙方应避免损害现场已完成的其他专业的成品、半成品，如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的，乙方应承担赔偿责任。

　　17)负责电梯五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线;负责消防电梯与消防控制中心之间控制线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆采购及土建工作)由甲方负责完成。

　　18)负责自电梯机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆及摄像头采购及土建工作)由甲方负责完成。

　　八、质量保证

　　电梯设备及电梯安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的《电梯购销合同》中的第8条约定的内容执行。

　　九、违约责任：

　　1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项，否则每延误一天，乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天开始计算;如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由甲方承担赔偿责任。

　　2、因乙方原因迟延完工的，逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天开始计算;如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的，超出部分仍由乙方承担赔偿责任。

　　十、司法管辖：

　　签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，任何一方均有权向施工项目所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分

　　十一、不可抗力

　　指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐怖主义事件、动乱或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，若该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的，可不承担由此造成的责任。

　　十二、合同生效、终止和争议

　　1、本合同所有条款均为打印文字，文本不得涂改，自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜，双方协商，另行签订补充协议，经双方盖章后生效。

　　2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等法律效力。

　　3、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

　　4、本合同正本一式陆份，甲方执行肆份，乙方执行贰份，自双方盖章之日起生效。

　　甲方

　　单位名称

　　签约代表

　　签订日期年月日

　　乙方

　　单位名称

　　签约代表