- 相关推荐
工程欠款还款的协议书范本（通用21篇）
在当下社会，协议书与我们的生活息息相关，协议书具有法律效力，确立某种法律关系。什么样的协议书才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的工程欠款还款的协议书范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。
工程欠款还款的协议书 1
甲方：
乙方：
一、甲乙双方自友好合作以来，截至 年 月 日，乙方尚欠甲方投资本金￥ 元（大写： ），现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第 种方案解决：
第一种：甲方同意乙方偿还人民币 元整（￥ 元）以解决上述欠款问题，但须：
1、 一次性以银行转账的方式支付给甲方；
2、 在年
第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：
1、 年日前支付 元；
2、 年日前支付 元；
3、 年日前支付 元；
二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的'依据。
四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的 向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即 元（大写 ）本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件有效。
甲方：（盖章）
乙方（盖章）：
授权代表：
授权代表：
年 月 日
年 月 日
工程欠款还款的协议书 2
甲方：
乙方：
因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议：
一、甲乙双方共同协议商定工程价款：
双方共同委托第三方核定乙方承包的'装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)： （小写： ）。
二、工程款付款方式：
甲方已支付乙方装饰工程款 ，下欠工程款 。经双方协商确定甲方于 年 月 日付给乙方工程款 ，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。
三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。
四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02 %/月的利息外，并按所欠工程款的0.5 %/日支付逾期金。
五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。
六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。
七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方：
乙方：
甲方代表签字：
乙方代表签字：
年 月 日
工程欠款还款的协议书 3
还款人：甲方
收款人：乙方
甲.乙双方在友好协商的基础上，就___酒店改扩建工程达成此协议。
一甲方拖欠乙方工程款人民币贰百 万 元整。
二还款期限20__年05月01日起至20__年03月30日止。
三还款期间,甲方自愿支付利息，利息为月利1.5分。
四利息支付时间为每月1日甲方向乙方支付了；利息。
五还款期限届满，甲方保证给付工程款，否则愿意承担一切法律责任，而且乙方有权拍卖___资产来抵付借款。
六本协议一式两份，自甲，乙双方各执一份，协议自甲，乙双方签字后生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
工程欠款还款的协议书 4
甲方：
乙方：
经甲、乙双方协商，就马场河铁矿山采矿工程结算事宜，双方本着互惠互利，共同发展的目标，达成如下协议，双方共同遵守执行。
一、乙方所在工作区域只限于福泉市谷汪马场河铁矿山工作场所；
二、乙方按照国家有关安全规定，并做好各项生产中的责、权、利关系，安全有效的搞好生产秩序。
三、工程结算价格明细
1、巷道挖掘：1200 元/米（大写：壹仟贰佰 元整），（运输到指定位置）。
2、矿石开采（巷道）50 元/吨（大写：伍拾 元整）
四、工程费每月核算一次，押回工程费一个月，依次乙方每月结算，年底甲方一并结清。
五、本协议未尽事宜，经双方同意可另作补充协议，具有同等法律效力。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程欠款还款的`协议书 5
甲方：
乙方：
甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业___公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：
一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______ 元人民币。
二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______ 万 元人民币。
三、甲方按下表所列的'时间和付款金额向乙方支付上述款项：
四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。
五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的 万分之二向乙方支付违约金。
六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。
七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。
八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。
甲方：________
代表人：________
乙方：________
代表人：________
______年___月___日
工程欠款还款的协议书 6
甲方：__有限公司
乙方：__有限公司
鉴于甲乙双方于20__年1月1日签订为期1年的承包合同，由于条件发生变化，经双方协商同意提前解除合同，现就合同解除后结算支付工程尾款之事宜，双方经协商达成以下条款。
1.经甲乙双方确认的工程尾款为：人民币壹佰零捌 万肆仟伍佰叁拾 元整（1084530.00 元）
2.甲方同意乙方于20__年10月8日持东方市地税部门提供的正式地税发票前来公司结算，甲方在收到乙方出具的'正式发票后于20__年10月8日一次性支付工程尾款。或者，在此前期间客观原因未开出地税发票，乙方同意甲方甲方按照6.25 %的税率扣除税款后代为缴纳，扣除税款后的余款20__年10月8日当日一次性付清。
3.本协议发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。
4.该协议作为双方协定的承包合同的补充协议，于承包合同具有同等法律效力。
5.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
日期：
工程欠款还款的协议书 7
甲方：
乙方：（身份证号码：）
现甲、乙双方就乙方承包的甲方位于______工程项目关于结算及付款事宜达成如下协议，以望共同遵守：
一、经双方结算总工程款为__ 元，已付款__ 元，余款__ 元尚未支付。
二、甲方于__年__月__日前向乙方付清全部工程款。乙方自愿放弃要求甲方赔偿经济损失及其他权利，甲乙双方再无纠纷。
三、如甲方未按本协议约定按期全额付款，乙方有权依据本协议及相关法律规定向甲方主张权利。乙方为维护权益向甲方追偿产生的诉讼费、保全费、差旅费、律师费、鉴定费等由甲方承担。
四、本协议自双方签字或盖章确认后生效。
五、本协议一式两份，双方各执一份，两份均是协议正本，具有同等的法律效力。
六、本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，若协商不成任何一方均可依法向人民法院起诉。
七、双方为方便接收催收函、法律文书、文件等现约定以下送达地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书通过邮寄方式未能实际被接收退回的`，相关文书及文件退回之日即视为送达之日。
甲方：
乙方：
日期：
工程欠款还款的协议书 8
甲方：
乙方：
本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将 工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：
一、结算编制内容： 工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。
二、承包方式：
乙方按与甲方签订的施工合同完成 工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为__, (大写：__ 元整)。
三、结算费用的支付方式：
乙方编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件(EXCEL格式)并交付全套纸质资料。移交结算书时甲方应付清全部款项 。
四、甲方责任：
1、 按时准确地提供乙方完整的'结算备查复印件资料：合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。
2、 原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善，并负责所发生的资料费用。
3、 按约定时间付给乙方费用报酬。
五、乙方责任：
1、 必须保证编制结算的准确性，按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。
2、 负责结算备查资料的收集装订。
3、 保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。
六、其他：
乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准;若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。
七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份，签字生效，具有同等法律效力，希共同遵守执行;双方帐款结清后，本协议自然失效。
甲方(签章)：
乙方(签章)：
年 月 日
工程欠款还款的协议书 9
甲方：(以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
根据法律为明确甲、乙双方的权利和义务，切实搞好安全生产和实现双赢的目标，经甲、乙双方协商，达成以下协议，双方共同遵守执行。
一、甲方租用乙方______一台，用于马场河铁矿山工作，时间为____年____月____日起至____年____月____日，另视工程进度可另行协商，如合同期内乙方的工程任务结束，该合同自行终止。
二、乙方机械必须适合、满足甲方的生产需要，相关手续齐全有效。驾驶人员持有效证件上岗，凡手续不齐全和证件不合格无效的，不予签订合同。
三、甲方租用乙方机械每月_______ 元计算，挖机械油费、驾驶人员吃、住由甲方负责、机械。工作时间以甲方计时为准，私自加班不计时间，须加班由甲方通知，超出每月规定时间240小时/月，按_____ 元/小时。
四、乙方在签订合同的'`同时，须一次性向甲方交纳安全保证金，每台______ 元。合同到期或终止时，由甲方查明违约等责任后，安全保证金一次性全额退还乙方。
五、自乙方机械进入工地后，经双方核算准确施工时间，确认无误后，满一个月结算租费。
六、在合同期内，乙方在生产经营或其它行为中所发生的机械、事故和人员伤亡财产损失等一切后果，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。
七、乙方机械进入工地后，听从甲方现场负责人的指导，安全施工 ，如场地内有光缆、坟墓、管道等设施，甲方人员须告知并现场指导，不听劝阻私自施工所造成的损失由乙方自行承担。
八、本合同履行中任何一方如有违约行为，给对方造成损失的，对方除向违约方赔偿损失外，有权终止合同，如违约方不接受，对方可向人民法院主张权利。
九、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，附合同与主合同具有同等法律效力。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。 备注：乙方人员工作结束后外出所发生的任何伤亡及违法行为与甲方无关，由乙方全部承担。
甲方：
乙方：
年 月 日
工程欠款还款的协议书 10
____________公司(以下简称甲方)
住所：___________
__________公司(以下简称乙方)
住所：__________
鉴于：
_______年_____月_____日，甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：________)，建设工程总价款为：_________ 万 元整人民币。该项目已于_______年____月____日竣工，已经甲方、乙方及____方验收，并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计___________ 万 元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________ 万 元整，尚未支付的建设工程款__________ 万 元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________ 万 元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条 甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________ 万 元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________ 万 元整，尚未支付的建设工程款_______ 万 元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________ 万 元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。
第三条 强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向_________公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起____个工作日内，向甲方和_______公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起____个工作日内，乙方未向_______公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向_________公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向_________公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向_______公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据_________公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向_________公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;
(2)《授权委托书》;
(3)《强制执行申请》;
(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);
(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;
(6)甲方在_________公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：___________________________________________。
第四条双方各自的承诺和保证
1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向_________公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。
3、甲、乙双方指定联系地址及_________公证处指定联系地址：
甲方联系地址、电话及传真如下：___________;
受件人：____________
乙方联系地址、电话及传真如下：___________;
受件人：____________
_________公证处联系地址：
地址：_____________________
邮编：___________
电话：_____________
承办公证员：_______________
甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和_______公证处，如没有及时履行告知的`义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条 不可抗力
1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件：战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不可抗力发生后__日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。
3、发生不可抗力，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应承担赔偿责任。
4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是继续履行本协议。
第六条 保密
除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。
第七条 其他
1、本协议自________公证处公证后生效，并赋予强制执行效力。
2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公证。
3、本协议正本一式_______份，每份均具有同等法律效力，双方各持___份，一份留存于_______公证处备案。
甲方：______
法定代表人或授权代表：______
乙方：______
法定代表人或授权代表：______
________年___月___日
于____________（地方）
工程欠款还款的协议书 11
甲方：
乙方：
现鉴于乙方不能一次性偿还欠款甲乙双方经过友好协商，在协商一致的基础上，达成如下还款协议：
第一条甲、乙双方在此确认：截止本协议签订之日乙方尚欠甲方人民币：￥_ 元(注明：有欠条)
第二条甲方同意乙方分12次偿还欠款及还款计划
1、甲乙双方约定第一次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元
2、甲乙双方约定第二次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元
3、甲乙双方约定第三次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元
4、甲乙双方约定第四次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元
5、甲乙双方约定第五次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元
6、甲乙双方约定第六次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元
7、甲乙双方约定第七次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元
8、甲乙双方约定第八次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元
9、甲乙双方约定第九次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元
10、甲乙双方约定第十次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元
11、甲乙双方约定第十一次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元
12、甲乙双方约定第十二次还款日期为：农历20__年__月__日偿还金额为(人民币)：￥_ 元
第三条甲方保证对乙方交来欠条及本协议妥善保管，不得遗失、损毁。在乙方到期还清所有本协议规定的款项后，将欠条单证及本协议完整交给乙方
在未到甲方、乙双方约定的还款日期前，不对乙方讨要欠款。
第四条乙方保证按照本协议规定时间主动偿还甲方的'欠款个人分期还款协议书合同。在签订本协议之日重新更换欠条并交付甲方。
第五条本协议经甲、乙双方签字后生效。第六条本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方：
签约日期：
乙方：
签约日期：
工程欠款还款的协议书 12
借款人(以下称甲方)：
贷款人(以下称乙方)：
担保人(以下称丙方)：
甲方因原因，不能如期偿年第号借款合同的贷款，需向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款，丙方同意继续为甲方提供担保。
甲、乙、丙三方经协商一致，达成下列各项：
一、甲方根据年第号合同向乙方借用的(币种)资金贷款
其中(大写)应于 年 月 日到期。截止到 年 月 日，上述贷款的'余额为(大写)整，现约定延期到 年 月 日清偿。具体还款计划如下：
三、延期后的贷款利率，从延期之日起按该贷款实际原本息和的基础上，额外增加月息 %
四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项，仍按借款合同约定的条款执行。
五、当事人商定的其它事项：
六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字之日起生效。至本协议项下贷款全部清偿时自动失效。
七、本协议一式三份，甲、乙、丙各执一份。
甲方：
签字乙方：
签字丙方：签字
法定代表人：
法定代表人：
法定代表人：(或授权代理人)(或授权代理人)(或授权代理人)
年 月 日
年 月 日
年 月 日
签订合同地点：省(市)市县(区)
工程欠款还款的协议书 13
还款方：__________，统一社会信用代码：__________，通讯地址：__________，联系方式：__________ 。
收款方：__________，统一社会信用代码：__________，通讯地址：__________，联系方式：__________ 。
还款方因(欠款理由) 。
现双方就以上事实予以确认，并就此达成新的还款协议，以资双方共同遵守。
一、还款期限
还款方承诺最迟于_____年_____月_____日对其所欠钱款________ 元(大写：_________________ 元)全部予以清偿，并依约支付该笔欠款所产生的借款利息。
二、具体还款计划(可根据实际需要调整)
1、还款方承诺每月最低还款_____ 元直至以上费用全部清偿为止;
2、还款方承诺每月还款时加付利息至实际还清欠款时止，利率为 %/月;
三、还款方式
以银行转账方式进行，由还款方将上述钱款汇入至收款方所指定的银行账户，收款方指定银行账户为：__________
开户银行：__________
银行账号：__________
开户人：__________
四、争议解决方式
本协议履行过程中发生争议的，可由双方协商解决，也可由第三方进行调解，协商调解不成的，任意一方均有权向收款方所在地人民法院提起诉讼。
五、其他
1.本协议载明的双方通讯地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。
2.收款方为实现本协议所载明的.债权而产生诉讼的，与诉讼相关的费用由还款方承担，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等。
3.本协议自双方签字或盖章后生效。
还款方(签字盖章)：__________
收款方(签字盖章)：__________
签订日期：__________
签订日期：__________
工程欠款还款的协议书 14
甲方：_____________
乙方：_____________
经_______银行_______县_______支行_______营业所(以下简称贷款方)与_______(以下简称借款方)，充分协商，签订本合同，共同遵守。
一、由贷款方按下列分期借款计划按时、按额向借款方提供_____________贷款总额为_____________ 元。借款还款计划如下表
分期借款计划分期还款计划_____________年_____________月_____________日金额_____________(大写)利率_____________ %用途_____________年_____________月_____________日本金
二、贷款方如不按期、按额向借款方提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金，违约金数额的计算，与逾期贷款罚息同
三、贷款利率，按银行贷款现行利率计息。如遇调整，按调整的新利率和计算办法计算。
四、借款方应按协议使用贷款，不得转移用途。否则，贷款方有权停止发放新贷款，直至收回已发放的`贷款。并按规定收取罚息。
五、借款方如不按规定时间、额度用款，要付给贷款方违约金。违约金按计划用款额度、天数，按借款利率的50 %计算。
六、借款方保证按借款契约所定期限归还贷款本息。如而延期、借款方至迟在贷款到期前三天，提出延期申请(并告知担保人)，经贷款方同意，办理延期手续。但延期最长不得超过原订期限的一半。贷款方不同意延期或未办理延期手续的逾期贷款，加收罚息
七、借款方的借款由担保人用_________________作担保。
八、贷款到期后一个月内，如借款方不按期归还贷款本息时，由担保单位(或担保人)负责为借款方偿还贷款本息和逾期罚息。
九、本协议书一式_______份，借贷双方各持正本一份，担保单位(担保人)和公证机关各一份
十、本协议书经借贷款双方和担保单位(或担保人)各方签字之日起，即有法律效力。
甲方：_____________
乙方：_____________
签约日期：______年______月______日
签约日期：______年______月______日
工程欠款还款的协议书 15
甲方：
乙方：
乙方因个人和家庭在甲方借款。截止至20__年5月7日，乙方尚欠甲方借款合计59.2 万 元。为妥善合理保障借款的归还，经充分协商，达成一致，特订立本协议，以资共同遵守。
一、经乙方确认，截止20__年5月7日，乙方尚欠甲方人民币59.2 万 元。
二、乙方承诺，分24个月还清该欠款。
三、乙方从20__年5月起每月偿还甲方人民币24667 元，于每月25日前归还，迟延归还按逾期额每日1 %承担违约金。
四、乙方以其位于(监证字号，权字)141.62平方米的房屋作为本还款协议的.担保。乙方不能再以该房行其他抵押、担保，违约承担欠款额20 %的违约金。
五、本协议履行过程中所发生的争议，经双方友好协商解决。协商或调解不成的，任意一方可依法向本合同签订地温江区人民法院提起诉讼。
六、本协议一式三份，具有同等效力，甲方持两份，乙方持一份。
七、本协议经双方签字捺印后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程欠款还款的协议书 16
甲方：___________
乙方：___________
一、甲乙双方自友好合作以来，截至年____月____日，乙方尚欠甲方投资本金￥元（大写：_______），现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第_____种方案解决：
第一种：甲方同意乙方偿还人民币_____元整（￥_______元）以解决上述欠款问题，但须一次性以银行转账的方式支付给甲方；
第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：
1、 _____年_____月_____日前支付______元；
2、 _____年_____月_____日前支付______元；
3、 _____年_____月_____日前支付_______元；
二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。
三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的`依据。
四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的______ 向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即元（大写_____ ）本金及利息的法律责任。
五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。传真件有效。
甲方：（盖章）乙方（盖章）：
授权代表：_______
授权代表：_______
______年_____月_____日______年____月_____日
工程欠款还款的协议书 17
还款人：(以下称甲方)
债权人：(以下称乙方)
为尽快偿还我区“两基”工程所借款项，在平等自愿的基础上，经协商，甲、乙双方达成本协议：
一、乙方出借用于我区___________“两基”工程借款合计人民币___________元。截至20____年12月31日已偿还的本金__________元，已偿还利息__________元。尚欠借款本金
___________元，欠利息__________元，合计欠____________元。 二、上述欠款、利息数额，由欣新会计师事务所有限公司审计得出，双方对该审计结果予以确认。
三、减去20____年12月31日后偿还的数额，截至订立本协议之日尚欠本金____________元，尚欠利息___________元，合计欠_______________元，即为区人民政府还款数额。
四、甲方还款期为5年，从______年____月____日至_____年_____月_____日，每年按照总债务的比例偿还。
五、在还款期内如因不可抗力事件(重大自然灾害、战争等)导致本区财政收支严重失衡的.，还款期限可以适当延长。但不能超过合理期限。
六、自本协议订立之日起，乙方与原借款人的债权债务(合同)关系消灭。
本协议一式四份，甲、乙方、区教育和科技局、区“两基”欠债清核办各执一份，自订立之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
本协议订立于___年__月__日
工程欠款还款的协议书 18
甲方：________
乙方：________
关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案，经甲乙双方协商一致达成协议如下：
1、甲方向乙方支付工程款及相关费用共计：550万元人民币。付款方式为分期付款，并约定根据2、3条款的完成情况于______年______月______日前支付100万元，______年______月支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元，直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项，支付所欠款项的20%的违约金。若因乙方造成的原因，甲方不支付违约金。
2、乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后，应将涉及该工程的`有关工程的所有技术资料转交给甲方，甲方出具收到手续，否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。
3、乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前，应将涉及该工程的`屋顶防水工程做完并验收合格，否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。
4、乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票，甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。
5、本协议自签署之日起三日内，双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份，申请法院出具调解书。
6、双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结，今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。
7、本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效，本协议一式叁份，甲、乙双方各持一份，______区人民法院一份，同样有效。
甲方（公章）：________乙方（公章）：________
委托代理人：________委托代理人：________
电话：________电话：________
传真：________传真：________
邮政编码：________邮政编码：________
________年________月________日________年________月________日
工程欠款还款的协议书 19
甲方：______
法定代表人：______
地址：______
乙方：______
法定代表人：______
地址：______
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
一、款项结算
1、______年______月______日，甲方与乙方就项目签订了《建设工程施工合同》（合同编号：______），建设工程总价款为：______万元整。该项目已于______年______月______日竣工，已经甲方、乙方及方验收，并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款万元整，尚未支付的建设工程款万元整。
2、双方在此确认：______除乙方应按本协议的约定向甲方支付万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
二、还款计划
1、甲、乙双方经协商同意按如下方式，由乙方向甲方支付建设工程款：
序号：______
应付款金额（元）：______
付款截止日期：______
备注：______
2、乙方未按约定支付款项的，只要某一笔存在逾期（无论逾期金额多少），即视为乙方违约，甲方有权立即要求乙方归还全部建设工程款，不再受上述还款计划的限制。
3、乙方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的千分之一向甲方支付违约金，同时仍应履行付款义务。
4、甲方指定收款账号：______。
开户行：______。
户名：______。
5、发票：乙方付款后，甲方向乙方开具发票。
三、强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方承担付款的`举证义务。
3、乙方未按约定付款的，甲方有权向公证处申请出具强制执行证书，且有权依据____公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。
乙方愿意接受人民法院的强制执行。
四、公证安排
1、甲、乙双方在达成签订本协议后日内在公证处办妥本协议的强制执行公证事宜。
2、双方应根据公证处的要求，向公证处提供相关手续、签署相关文件，以按本协议要求办妥公证事宜。
如公证处要求使用公证的协议文本的，则双方应在符合本协议约定的还款总额与还款计划的前提下，签署符合公证处要求的协议及其它文件。
3、办理公证的相关费用由乙方承担。
4、因乙方原因未在上述期限内办妥公证手续的，视为乙方违约。此时甲方有权要求乙方承担以下责任：
（1）乙方应向甲方支付违约金______元；
（2）公证是否办妥不影响本协议之效力。本协议约定的欠款金额继续有效，且甲方有权要求乙方立即全部付清，不受本协议约定的还款计划的限制。
五、争议解决
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
六、其它
1、为更好的履行本合同，双方提供如下联系方式：
（1）甲方联系方式
邮寄地址：______。
联系人：______。
电话：______。
电子邮箱：______。
（2）乙方联系方式
邮寄地址：______。
联系人：______。
电话：______。
电子邮箱：______。
双方通过上述联系方式之任何一种（包括电子邮箱），就本合同有关事项向对方发送相关通知等，均视为有效送达与告知对方，无论对方是否实际查阅。上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。
2、本协议一式四份，协议各方各执一份，另外两份作公证之用。各份协议文本具有同等法律效力。
3、本协议经双方签署后即生效。
签署时间：____________年______月______日
甲方（盖章）：______
联系人：______
联系方式：______
地址：______
乙方（盖章）：______
联系人：______
联系方式：______
地址：______
工程欠款还款的协议书 20
甲方(债权人)：__________
身份证号码：__________
住址所在地(通讯地址)：______________________________
联系方式：__________ 。
乙方(欠款人)：__________
身份证号码：__________
住址所在地(通讯地址)：_______________________________
联系方式：__________ 。
上述各方就乙方偿还甲方欠款事宜，达成如下协议：
一、欠款情况
经双方结算，乙方共计欠付甲方____________国际工程款￥____________元(大写____________元)，现已支付其中￥____________元的部分，尚有￥____________元(大写____________元)未支付。
二、还款计划
1.各方一致同意，乙方就剩余的工程款￥____________元部分，于______年______月______日前向甲方支付完毕。
2.乙方依前述还款计划向甲方还款时，应向甲方指定收款账户支付欠款，否则视为甲方未收到欠款，甲方有权要求乙方依协议约定继续履行当期及后续还款义务。
甲方指定收款账户：
收款账号：__________
开户行：__________
户名：__________
3.乙方按本协议约定履行全部义务后，双方再无其它争议，原合同约定的债权债务归于消灭。
三、违约责任
乙方未按本协议约定履行还款义务的，甲方有权要求乙方立即支付全部欠款，并收取逾期付款利息(以________________元为本金，按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款项之日止)
四、争议解决
1.本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决，受中华人民共和国现行有效的`法律约束。
2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
3.双方提供以下地址为法律文书送达地址：__________
甲方：__________
乙方：__________
五、附则
1.各方均充分知晓并理解本协议中全部条款的实质含义和其法律意义，并基于此种理解签署本协议。
2.本协议经签署后生效。
3.本协议一式三份，各方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(签字捺印)：__________
签署时间：__________年_____月_____日
乙方(签字捺印)：__________
签署时间：__________年_____月_____日
见证人(签字捺印)：__________
签署时间：__________年_____月_____日
工程欠款还款的协议书 21
甲方：____________
乙方：____________
丙方：____________
甲乙双方基于____________年____________月____________日签订的二份《借款合同》，甲方借取乙方____________万元，在借款逾期后，甲方仍然不能还款。针对还款事宜，双方经过协商一致特签订此还款协议：
一、甲方借取乙方的____________万元本金，自____________年____________月____________日起仍按月利率35‰计息。此____________万元本息，甲方分三次全部还清，分别于____________年____________月____________日偿还乙方本息万元、于____________年____________月____________日偿还乙方本息____________万元、余下的借款本息于20____________年____________月____________日前全部还清。还款方式按先息后本、利随本清的方式进行。
二、在甲方未还清乙方的____________万元借款本息前，乙方有权参与甲方的位于____________的______________项目的销售资金管理，甲方有义务配合和保障乙方参与该项目的销售资金管理，具体方式是在位于____________区的._____________项目的所有的销售资金银行账户的印鉴中加入乙方本人的印章，该印章由乙方保管和使用，在甲方还清借款本息后，由甲乙双方共同取消或变更该印鉴印章，乙方退出该项目的资金管理。
三、甲方若违反本协议约定，除借款本金仍按月利率35‰计息外，还应当向乙方支付违约金_____________万元，同时将乙方的借款本息一次性全部还清。
四、丙方自愿为甲方履行上述协议承担连带担保责任，担保范围包括但不限于借款本息及违约责任。
五、因履行本合同发生纠纷，由三方协商解决，协商不了，在乙方户籍所在地人民法院进行诉讼解决。
六、本协议一式三份，甲、乙、丙各持一份。本协议自甲、乙、丙三方签字(盖章)生效。
甲方：_____________有限公司(盖章)
乙方：_____________
丙方：_____________
日期：___________
【工程欠款还款的协议书】相关文章：
工程欠款还款的协议书02-14
工程欠款还款的协议书05-18
【热门】工程欠款还款的协议书11-21
工程欠款还款的协议书[推荐]05-23
工程款欠款还款协议书01-06
工程欠款还款的协议书（精选5篇）01-06
工程欠款还款的协议书（集合7篇）05-23
工程欠款还款的协议书常用(7篇)05-24
工程欠款还款的协议书7篇（热）05-23