光伏工程劳务承包合同

时间：2024-07-20 11:30:27 宜欢合同范本我要投稿

相关推荐

光伏工程劳务承包合同范本（通用12篇）

　　随着时间的推移，合同的用途越来越广泛，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编为大家收集的光伏工程劳务承包合同范本，希望能够帮助到大家。

光伏工程劳务承包合同范本（通用12篇）

　　光伏工程劳务承包合同 1

　　发包单位（甲方）：

　　承包单位（乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方友好协商，同意签订本合同，以共同遵守执行。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程价款：本工程为光伏发电安装施工（含支架安装、组件安装、电气安装），甲方按每瓦 0.2 元（不含税），承包给乙方施工，共计400KW，工程款总计：元（人民币大写：元）。

　　4、工程款支付和结算：合同签订工人进场后，支付5000 元生活费，施工完成后支付到总工程款的100 %。

　　5、施工完成7天内，甲方组织相关人员验收，超出7天，视为验收合格。

　　第二条：施工工期

　　1、工程期限：有效工期 7 天，在履约过程中，如因变更设计，不可抗拒（台风、连续暴雨（雪）天、停电）的因素，经业主确认后延长工期。

　　2、因甲方原因（物料不到位等）造成的工期延误，施工工期相应顺延，同时，甲方需支付乙方误工费用。

　　第三条：工程质量及适用的标准、规范

　　1、乙方应根据要求、配备相关的技术管理人员，保证工程的施工质量和工程进度。

　　2、乙方需按设计图纸施工，在施工过程中应严格遵守施工规范要求和质量检验评定标准。

　　3、乙方必须按建筑规范施工，接受甲方监督检查，确保工程质量，如存在质量问题乙方应根据甲方的意见采取及时有效措施纠正或返工。

　　第四条：甲方责任

　　1、负责向乙方提供一份总包合同（合同价款等机密部分可以遮盖）。

　　2、负责施工现场杂物、障碍物的清除，保证乙方正常施工。负责提供乙方生活场地、解决施工用水、用电。

　　3、负责向乙方提交施工图纸和有关技术资料，做好技术交底工作，协助乙方解决施工过程中出现的疑难问题。

　　4、负责协调涉及本工程的政府、单位、居民、团体等关系，确保工程得以顺利进行。

　　5、对乙方施工的`工程进度、质量、安全和合同的执行进行监督，对不规范的施工操作有权下令停工整顿，及时办理验收、签证和工程款的结算拨付。

　　第五条：乙方责任

　　1、负责组织施工人员进场施工，保证在规定时间内如期完成施工任务,施工人员安全问题，由乙方全权负责。

　　2、严格按图纸设计要求施工、控制好施工成本。

　　3、严格按照国家有关规程、规范要求进行施工，教育现场施工人员遵守施工管理的有关规定，做到安全施工、文明施工。

　　4、乙方需配备过硬的管理人员、电工和技术管理人员常驻现场，确保正常施工。

　　第六条：其他事项

　　本合同未进事宜，双方可根据具体情况进行协商，双方进行有关会议决定的纪要或补充协议是本合同的组成部分。

　　甲方和乙方因本合同发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，向当地人民法院起诉。

　　本合同正本两份，双方各执一份。本合同自签字之日起生效。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　负责人：负责人：

　　联系电话：联系电话：

　　光伏工程劳务承包合同 2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙双方就本工程以自愿、平等、诚信的原则签订如下合同：

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：乌海消防工程

　　2、工程地点；____市海勃湾

　　3、工程内容；消防工程地下停车场。

　　第二条承包范围

　　包工不包料，包括防排烟部分，________系统。主要依据甲方提供的有效蓝图设施工程。蓝图没有设计，按消防验收规范进行。

　　第三条：质量要求

　　本工程为以质检站确定后的合格工程。

　　第四条：合同价款与计算方式

　　1、价款及计算方式：

　　地下部分：防排烟部分按镀锌铁皮展开平米计算，每平米元(包括阀部件)，风机安装费计算方式：按每个元计算(包括辅材)。

　　2、付款方式：在甲方未计算量前支付日常生活费用但不超过现有工程量的 %，每月甲方计量后支付现有工程量的 %，在承保工作内容全部完成合格后支付总工程量的 %，竣工验收后支付总工程价款的 %，其余 %做为质保金，质保期满后一个月内一次性付清。

　　第五条：安全

　　1、乙方必须在工地现场设立安全专管人员，协同甲方管理人员对施工现场的质量、安全进行不间断的全面检查和管理。

　　2、如果乙方管理不到位或不按有关安全操作规程作业因此所造成的一切伤亡事故均由乙方承担。

　　第六条：保险

　　甲方对进入现场的施工人员统一办理工伤保险，乙方负责支付费用。

　　第七条：甲方义务

　　1、向承包人提供具备施工条件的施工场地、水源、电源，费用由甲方承担。

　　2、负责协调设计、监理及现场的工作配合关系。

　　3、负责管理、监督承包人的工程质量、安全工作。

　　4、负责甲方应该做的其他工作。

　　第八条：乙方义务

　　1、对本合同甲方承包范围内的工程质量向承建方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位及有关部门建立工作关系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

　　2、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，向甲方提交施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动安排计划，经甲方批准后严格实施；

　　3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期延迟、安全事故、现场脏乱造成的损失赔偿及各种罚款。

　　4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。

　　5、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责区的治安保卫工作；

　　6、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具及其他设施，造成损失的要照价赔偿。

　　7、乙方需服从甲方转发的建设单位代表及监理工程师的指令。

　　8、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责。

　　第九条：验收

　　1、乙方应确保所完成工程的质量，符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收。但甲方与乙方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的'甲方的相关损失。

　　第十条：违约责任

　　1、乙方不按甲方进度计划表实施的，每延误日应向甲方支付元的违约金。

　　2、乙方的安全生产、文明施工达不到本合同约定的等级，乙方应承担承包费额 %的违约金，并支付甲方承包费总额的15 %额外的补偿金；

　　3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后应继续履行合同。

　　4、甲方如有违约应承担违约损失，工期相应顺延。

　　第十一条：争议

　　甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议可自行调解，调解不成双方约定向乌海海渤弯区人民法院诉讼。

　　第十二条：保修

　　工程验收后乙方对所承包的工程施工质量、保修期及保修金的约定：保修期按国家相关规定执行；保修金按工程款总额的5 %留取，到期支付，不计利息。

　　第十三条：合同份数

　　本合同一式俩份，甲、乙双方各执一份，双方代表人签字后，甲方审核盖章后生效。

　　补充条款：

　　甲方驻地代表：电话：乙方驻地代表：

　　甲方(发包人)(公章)：乙方(承包人)(公章)：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号

　　光伏工程劳务承包合同 3

　　发包方：____________________

　　承包方：____________________

　　甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就南________工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。

　　第一条工程概况

　　(一)工程名称：____________________________

　　(二)工程地点：____________________________

　　(三)施工面积：____________________________

　　第二条承包范围

　　人工挖运土石方、回填土；现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装；预制构件制作、安装；砌砖；铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰；安砌青________沿及草坪路沿；二布六油防水层；脚手架搭拆；梯踏步贴面砌、缸砖粘贴；建筑拆除(含除渣)、搭建临设；零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。

　　第三条承包金额

　　详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。

　　承包金额的构成单价实收方量上、下浮比例金额。

　　本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。

　　本工程进场前乙方向甲方缴纳_________元保证金，工程顺利进场____ 日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。

　　第四条工期

　　(一)开工日期：____________________________

　　(二)竣工日期：____________________________

　　第五条施工技术要求

　　(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。

　　(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。

　　(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。

　　第六条双方责任及工作

　　(一)甲方工作

　　1.提供食宿条件：

　　2.为乙方施工协调有关工作关系：

　　3.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。

　　(二)乙方工作

　　1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的'安排，按规范进行施工。

　　2.加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。

　　3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。

　　①.扣件按________ %，

　　②.形扣按________ %，

　　③.钢管、钢模按________ %包干，全奖全赔。

　　第七条工程验收

　　(一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。

　　(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

　　(三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

　　(四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人________ 元一天支付给乙方。

　　第八条人工费支付

　　(一)工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷________ 元，现金________ 元，每____天借支一次，总额控制。

　　(二)每30天根据形象进度计算工作量，若达到预计工期则支付总工作量的____ %人工费用，完成工作量超出计划量，则支付____ %，达不到则支付____ %。付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。

　　(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支(预支代缴保险费)，交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后____ 日内付足总额的____ %，余款一个月后付清。

　　(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程，甲方按附件单价上浮30 %结算；将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励；若不能达到优良，甲方则按附件单价下浮____ %与乙方作结算。

　　第九条安全责任

　　乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。

　　第十条未尽事宜

　　由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。

　　第十一条其它约定

　　若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。

　　第十二条合同法律效力

　　本合同一式二份，甲乙双方各一份，具同等法律效力，双方签字(盖章)后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　负责人：_______________

　　委托人：_______________

　　代表：__________________

　　代表：_________________

　　签约时间：________ 年____ 月____ 日

　　光伏工程劳务承包合同 4

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　依据当时当地劳务市场行情及工程现场实际，经甲、乙双方共同协商，甲方将护坡的人工劳务承包给乙方，为明确双方责任，特设立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程地点：____________

　　2、承包内容：铁路附属工程

　　2.1、中铁三局现有劳务施工，及现场管理人员下达的施工任务。

　　2.2、承包方式单包工

　　3、工程量清单及价格（价格均为综合单价，施工合格，现场清理，节约用料）。

　　二、甲、乙双方承诺

　　1、乙方必须按照甲方批准的'施工方案施工，不得自作主张。

　　2、乙方全面接受甲方的监督，检查和管理，所有劳务人员必须严格遵守甲方规定的各项现场施工管理制度，服从现场施工管理。凡领导上工地检查指导工作，工人不得与其发生正面冲突，若有疑问需向甲方反应情况，由甲方协调解决。

　　3、乙方劳务人员进场，必须供个人名单（姓名、年龄、户籍）各班组长名单。

　　4、乙方劳务人员不得无理取闹，打架斗殴，若发生打架斗殴，双方各罚款1000 元并按项目部处罚条例处罚，严重送公安司法机关处理。

　　5、乙方施工人员安全均按项目部安全条例实施，保险由项目部统一购买。

　　三、工程综合指标

　　1、工程指标

　　1.1、开工期_________ 年_________ 月_________ 日，竣工_________ 年_________ 月_________ 日。

　　1.2、工人进入工地三日内必须开工，正常开工后若有不可抗力或其它因素（如设计变更和工程增加、待料、缺水、停电等）不能施工。（下雨、正常休息例外，误工连续超过3天，甲方必须按平均每人每天工资付与乙方工人，

　　四、工程款的支付和施工结算

　　1、甲方按照工程的施工进度结算工程款，具体约定如下：

　　1.1、工程合同签订之日起按每月二十五日计量，（若工作面未完工，无法计量，则顺延至下月计量）下月五至十五日前按照工程量的70 %支付工资。

　　1.2、工程峻工或年前放假一星期内付清所有工程款工资，若所开工作业面由上至下未完成，中途停工离开，则只结算完成工作量的50 %工程款。

　　五、甲、乙双方其它的约定

　　1、施工期间员工的住宿及水电由甲方提供，开工______ 日后甲方支付生活费。

　　2、甲方负责乙方的.施工拌和机、运输机械、水、电。本合同未尽事宜，由双方本着平等互利的原则协商解决，

　　3、本合同在执行过程中发生争议，由双方协商解决，也可以向有关部门申请调解仲载。

　　4、双方互守承诺，不得违约，如有违约，所发生的费用由违约方负责。

　　六、合同法律效力

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效，起同等法律效率。

　　1、工程量清单及价格、工艺说明。

　　2、甲、乙双方个人资料（身份证复印件、联系方式）

　　甲方：____（盖章签字）乙方：____（盖章签字）：

　　身份证号：____身份证号：____

　　_________ 年_________ 月_________ 日_________ 年_________ 月_________ 日

　　光伏工程劳务承包合同 5

　　甲方：

　　承包人：

　　为了确保客户的生产经营顺利进行，提高本公司的劳务管理水平，增强劳务管理人员的责任心，提高经济收入。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，在平等、自愿、公平和诚实信用原则基础上，双方就本项目工程劳务用工事项协商达成一致，订立本合同。

　　第一条、工程项目及内容：

　　一、项目部：____________

　　二、工程名称：____________

　　三、工程地点：____________

　　第二条、劳务报酬与结算：

　　1、按照客户所付的劳务费用公司与承包人各的50 %，公司承担开发票所产生的费用，剩余所有费用由承包人承担。

　　2、公司收到客户所付的劳务费用后一周内按比列返给承包人。

　　第三条、公司的权利和义务

　　1、公司有权在工作期间对承包人所管理的劳务派遣人员进行统一管理。

　　2、公司有权力对承包人的账目进行核查。

　　3、客户对承包人的管理工作考核不满意或提出强烈意见时。公司有权力进行核实后处理直到客户满意。

　　第四条、承包人的义务

　　1、承包人应认真履行国家及地方有关的劳动、薪酬、社保、等方面的法律法规和政策规定。及时与所属劳务人员签订劳务合同。并确保劳务人员严格执行客户的规章制度及要求。

　　2、承包人应该与所属劳务人员按照国家规定签订劳动合同，办理有关劳动用工手续，并及时为所属劳务人员购买国家规定的社会保险及其它保险，按时交纳规定费用(含单位及个人应缴纳的部分)若承包人未办理相关保险或未及时参保并缴纳费用，所有与此相关的责任由承包人完全承担。

　　3、接受公司和客户及有关部门的`管理监督和检查。不断的培训和考核劳务人员的技术水平，教育劳务人员严格遵守客户的各项规章制度及设备的操作规程及技术要求。组织协调好客户对劳务人员进行岗前；转岗；岗位的安全培训和技术要求。负责搞好生产区域的安全卫生工作。

　　4、承包人在工作期间不得无故离岗，如有特殊情况需提前两个月书面通知我公司，等公司安排好新的工作人员到现场进行交接并签订工作交接单方可离去。

　　第五条、安全施工与检查：

　　1、确实贯彻实行国家安全法规。承包人应与客户签订安全管理协议书，对所属劳务人员进行安全教育和管理，必须遵守一切安全生产管理制度。

　　2、负责对生产工作中可能发生的伤，残等安全事故(包括高原职业病)，对劳务人员及时采取安全保险措施。

　　3、对劳务人员发生的小损伤，不及时上报工伤保险部门的，产生的一切费用有承包人支付，对于赔偿超过一万元的，公司经领导批准后可适当给予补助，如应承包人拖延造成严重后果的由承包人负责。

　　4、劳务人员发生伤残事故，先有公司出面解决处理，事后经过调查与承包人的责任关系不大，公司根据所赔偿金额要求承包人适当赔偿。若承包人具有不可推卸的责任，公司将按照利润分成的比例要求承包人赔偿。

　　第六条、违约保证金

　　为保证本合同的顺利履行。承包人须向公司交纳保证金2 万元，作为工程安全及人工工资保证金。公司与客户合同期满________ 年内分期无息退还保证金。

　　第七条、争议

　　1、因本合同发生或与本合同有关的一切争议，有双方协商解决，协商不成的可通过法律诉讼解决。

　　2、本合同未尽事宜双方共同协商解决。

　　第八条、合同份数：

　　本合同正本两份，具有同等效力，由甲方、承包人各执一份。

　　甲方(盖章)：

　　代表人：

　　日期：

　　承包人：(签字)

　　地址：

　　身份证号：

　　电话：

　　日期

　　光伏工程劳务承包合同 6

　　甲方：______________(以下简称甲方)

　　乙方：______________(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》等国家法律、法规、条例、条令，为确保消防工程按期完成，按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，本着诚信、互惠互利，明确双方权利、责任、义务的原则，经甲、乙双方平等协商，甲方将____________________________工程的消防工程承包给乙方，特签订以下合同条款：

　　一、工程名称：____________________________

　　二、工程地点及规模：____________________________

　　三、承包内容及范围：

　　1、以上工程按设计图纸要求施工，乙方承担以上工程所有项目的劳务。因乙方不按规范施工造成二次验收，费用自付，扣除返工材料费。

　　2、二级配电箱后面的所有配电箱，空开、电缆、电线及在施工中所需要的所有机械设备、照明等(除塔吊、上人电梯外)，一律由乙方自己负责购买安装使用。如需在甲方库房领用，甲方按照市场价加库管费扣回。各分项工程在施工中，现场必须符合安全生产文明施工条例(文明施工所产生的工时由乙方负责)，必须符合现行国家有关规定的规范。

　　3、赶工期的夜晚加班费、冬施工的取暖费，安全文明施工措施费，劳务保险费。

　　4、以上合同内工作不能按甲方要求完成的，甲方有权安排其他施工队伍进场施工，费用将从乙方工程款中直接扣除。

　　四、承包单价及总价：

　　甲方按本标段工程的消防分部工程的劳务分包给乙方，劳务分包总费用为固定总价：________ 万元，包含变更在内不以任何形式增减劳务分包费用。

　　五、工期

　　总工期______________天，________ 年________ 月________ 日至________ 年________ 月________ 日。乙方每延误一天罚款________ 元。因甲方造成工期延误及天气自然因素延误工期顺延。

　　六、付款方式：

　　每月工程进度款按照甲方审定完工验收合格工程量的________ %支付工程进度款。所承包内容全部完工经检查合格后1个月内，工程款付至________ %，工程竣工验收合格后2个月内，工程款付至________ %，其余工程款在工程质量保修期(2 年)完后2个月内付清。

　　七、工程质量保修：

　　乙方完成的工程量按国家相关标准保修，保修期限为国家保修期限2 年。乙方承包范围内工程如有渗漏情况，乙方负责维修，如因渗漏造成他人损失的，乙方负责培偿。乙方在接维修通知后，24小时内人员到现场维修，48小时内维修好。乙方在规定时间内不到现场或没有在规定时间内修好的，甲方可另派人员维修，维修费用从乙方工程款中扣除。

　　八、安全文明施工

　　1、认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等上级有关规定。严格执行《武汉市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》。对所承包劳务工程的安全施工、文明施工负全责。

　　2、认真执行甲方、监理、项目部关于安全文明生产的布置、任务要求，乙方必须接受甲方进行施工技术安全措施监督、检查。

　　3、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

　　4、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，不按规定戴防护用品的人员不得上岗，施工作业人员在作业时间内不得喝酒，严禁酒后作业。酒后上班者，若出现安全事故，一切责任由乙方自行负责。

　　5、乙方必须严格遵守项目部施工现场各项管理制度和安全制度，对工作人员加强安全教育，严格按照施工安全操作规范规程操作，乙方施工人员因违反安全操作规程发生任何人身伤亡事故的`，由乙方全权负责，或由乙方人员操作失误造成他人事故的，造成的一切经济损失，均由乙方责任承担，甲方概不负责。

　　6、建立安全质量事故的处罚规定，在施工中如发生职工人身安全事故，医药费每人次在叁万元(含叁万元)以内的，则由乙方自行承担，超出部分由甲乙双方按其责任划定承担赔偿。

　　7、乙方不得聘用弱智人员从事该项劳务工作，不得带无行为能力和与本工作无关的人员进入施工现场。

　　8、未经项目部同意任何人不得改、拆外脚手架、连墙杆上的钢管、扣件、立面、水平防护。

　　9、严禁乙方作业人员私自搭接电，扰乱施工现场生产秩序，发生拉闸断电一次处以罚款________ 元。

　　10、严禁在无安全防护的外架上施工作业，乙方作业人员发现安全隐患应及时报告项目部管理人员，在安全隐患没有解除前，乙方作业人员有权拒绝此处施工作业。

　　11、施工中因乙方人员违章作业出现人身伤亡事件等重大安全事故，由此引起的相关损失全部由乙方承担。

　　九、安全管理及处罚细则：

　　(一)、坚持班前会。利用上班前五分钟，召开全班组施工人员会议，布置安全工作事项，检查工人安全装备、身体状况及特殊情况。

　　(二)、坚持安全检查。班头、班组安全员上班前、工作中、下班时要随时进行安全自检，发现隐患及时整改，把安全事故苗头消灭在萌芽状态。

　　(三)、安全管理处罚条例：

　　1.进入工地必须带好安全帽，发现未戴安全帽者每人每次罚款________ 元∕次，班组长要负连带责任罚款________ 元∕次。

　　2.高空作业要系好安全带，如不系安全带者，发现一人罚款________ 元∕次。

　　3.高空作业，严禁打闹嬉戏，发现一人，罚款________ 元∕次。

　　4.高空作业，严禁向下抛掷物品，发现一次罚款________ 元∕次，发生安全事故由当事人和班组承担。

　　5.施工机械不准带病作业，如发现一次罚款机械操作人员________ 元∕次。

　　6.施工现场严禁烟火。

　　7.施工用电应由专业电工负责，凡发现乱搭乱接电的现象，罚款当事人________ 元∕次，并将电线全部拆除。

　　8.严禁非开机人员攀登塔吊及施工电梯，违者一次罚款________ 元∕次。

　　9.楼层施工中严禁高空丢物，发现一次罚款当事人________ 元，班组长________ 元，并勒令该责任人退场。

　　10.施工现场员工辱骂、威胁、殴打项目部管理人员，对责任人罚款________―________ 元，班组长罚款________ 元，并勒令该员工退场。

　　11.员工居住的卧室，白天灯不关、电扇、空调不关每次罚款________ 元。

　　12.每周定期召开项目部工地例会，缺席每次罚款________ 元，迟到________ 元。该费用作为开会招待费用，延期缴纳按双倍罚款。

　　十、现场文明施工处罚细则：

　　1.严禁在工地乱倒饭菜，每发现一次罚款________ 元∕次。

　　2.不准在工地上随地大小便，特别是在建筑物内、院角,生活区处每发现一人一次罚款________―________ 元。

　　3.有盗行为的，罚款当事人________ 元/次，罚款当事分包人________ 元/次。

　　4.不准在工地上打架斗殴，发现一起不论任何原因，双方班组罚款________ 元∕次，由此所发生的伤残费用，由各自承担，情节严重者，送公安机关处理。

　　十一、甲乙双方的责任：

　　1、甲方的责任：甲方向乙方提供技术交底、生产进度计划、验收规范及质量评定标准，甲方向乙方提供住宿，生活设施，材料加工场地。甲方向乙方提供建筑施工用料，塔吊、上人电梯。甲方及现场主管对乙方的施工质量进度安全进行统一指挥、指导，监督和检查，帮助解决施工中出现的问题。

　　2、乙方的责任：

　　1)、必须按照甲方提供的技术交底内容，进度计划，验收规范及质量标准，精心组织技术力量施工，加强工人安全质量及技术教育，提供施工队伍的业务素质和文明施工程度。

　　2)、在施工过程中，乙方要接受甲方的监督、检查、指导，按照甲方所提出的措施要求严格施工无条件执行。对乙方不按甲方要求施工的项目，甲方不予竣工结算、支付工程款。

　　3)、乙方必须保证自己班组进场人员的健康、人身安全。乙方不得克扣乙方人员工资，因乙方人员管理问题所发生的后果，由乙方负一切责任。

　　4)、乙方不得以甲方任何名义对外签订合同或协议，乙方对外所签订的合同、协议责任自负，甲方不承担任何连带责任。

　　5)、如乙方施工的工程不能达到甲方的要求和有关技术规范及验收标准要求，甲方有权要求乙方整修或赔偿甲方损失，乙方不按要求进行整改和赔偿损失的，甲方不予计价，并有权解除与乙方签订的工程施工合同。由此引起的一切经济损失由乙方负责。

　　6)、乙方无条件配合给水、电、气安装，消防安装、防盗门、窗安装、电梯安装的配合补料收尾等工作，乙方不另计费。

　　7)、为了工人的身体健康，乙方施工人员进场后不准擅自开火煮饭，发现一次，罚款________—________ 元/次。

　　8)、乙方工程进度缓慢、工程质量达不到甲方要求或未按甲方要求的，甲方有权对乙方进行经济处罚，罚款在计价中扣除。乙方所施工的工程达不到甲方的进度或质量要求，甲方有权解除本合同，并不承担乙方所造成的一切损失。

　　9)、经甲方书面通知乙方增加人员实力或机械设备，而后乙方仍不能满足甲方进度、安全、质量要求的，甲方有权增加其他劳务队伍，甚至解除本合同，并按工程量的________﹪结算，乙方不得有异议。

　　十二、本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，双方签字后即生效，具有同等的法律效力。工程验收合格，进行结算付清劳务费后，此合同终止。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　________ 年________ 月________ 日

　　光伏工程劳务承包合同 7

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　丙方：_______________

　　甲、乙、丙三方本着互利共赢，团结合作的精神，经友好协商，就共同经营________________事宜达成如下合伙协议：

　　第一条合伙宗旨利用合伙人自身积累的经营管理经验和人脉关系，共同经营，使合伙人通过合法的手段，创造劳动成果，分享经济利益

　　第二条合伙组织名称、合伙经营项目合伙组织名称为：合伙经营项目为：

　　第三条合伙期限：

　　第四条合伙组织财产份额分配各合伙人占有合伙组织财产份额为：

　　第五条工资、盈余分配与债务承担

　　1、奖金分配：合伙组织经营期间，各合伙人工资为________________

　　随着合伙经营的深入，利润可观后，年底将发放奖金，奖金数额根据收入现状和个人贡献经合伙人会议决定。

　　2、盈余分配：除去经营成本、日常开支、工资、奖金、需缴纳的税费等的'收入为净利润，即合伙创收盈余，此为合伙分配的重点，将以各合伙人占有的合伙组织财产份额为依据，按比例分配。

　　3、债务承担：如在合伙经营过程中有债务产生，合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人占有的合伙组织财产份额为依据，按比例承担。

　　甲方：_____________乙方：_____________

　　日期：_____________ 日期：_____________

　　丙方：_____________

　　日期：_____________

　　光伏工程劳务承包合同 8

　　甲方：

　　乙方：

　　第一条合同目标

　　甲方委托乙方协助寻找收购方，并促成收购方与甲方签订转让合同。

　　第二条双方权利义务

　　甲方提供符合光伏电站交易的一切合法文件及法律效应委托书，具有合法的售卖权，甲方所陈述的光伏电站所有信息内容要完全符合，如出现内容不符的情况后果甲方自负。

　　甲方确实陈述及提供的上述光伏电站产权清晰，无光伏电站产权、所有权纠纷；若发生与甲方有关的光伏电站产权纠纷及所有权纠纷，概由甲方负责解决和处理。由此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿，并承担民事责任。

　　甲方在规定的时间内，必须将光伏电站产权过户到受让方的名下，办理好相关的手续。

　　乙方对于受让方的确认，须促成受让方与甲方签订有效合同。乙方前期联系所产生的费用甲方不负责，且不存在任何经济纠纷。

　　第三条报酬的支付

　　乙方的信息费用为总合同额的. %(百分之五)，即成交合同总额扣除元后的其余费用作为乙方的信息费用。

　　付款方式和时间的约定：根据受让方支付给甲方的资金进度按比例或一次性支付给乙方。甲方每收到受让方资金后个工作日内将信息费用打到乙方指定的账号。

　　第四条其他

　　若甲方不能按本协议约定时间向乙方支付乙方应得收入，甲方除及时支付乙方应得收入外，还需向乙方支付应付报酬总额的 % 作为滞纳金。

　　若甲方绕过乙方，直接与乙方介绍的受让方实现交易。甲方需向乙方支付总成交金额的 %作为违约金。

　　乙方在未得到甲方的授权下不得将甲方的露给第三方。甲乙双方发生不能协商解决之争议，双方均有权在各自的所在地司法机关起诉或仲裁。

　　任何一方欲变更或解除此合同，须提前十五日书面通知对方，并经过对方书面同意方可变更或解除。

　　本合同有效期为，截止到年月日，自甲、乙双方的代表签字或盖章之日起生效。

　　本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　法人签字：

　　公司章：

　　年月日

　　乙方：

　　法人签字：

　　公司章：

　　年月日

　　光伏工程劳务承包合同 9

　　甲方：______________地址：______________

　　乙方：______________地址：______________

　　一、____________有限公司____________光伏发电项目符合产业发展规划，是优化能源结构，促进节能减排的需要。经双方同意，本着平等、诚信的原则，甲方引进乙方作为优先光伏发电项目合作伙伴，并支持乙方在甲方区域内投资开发光伏发电项目，并建立长期稳固的合作关系，在合作中实现__利共赢。

　　二、乙方在甲方区域内光伏发电项目容量不少于______________，项目总投资_____亿元人民币。乙方承担光伏发电项目工程建设的相关费用。乙方承诺在本协议签订后3个月内在__注册项目公司。(具体建设规模及投资规模，根据项目备案文件确定。)

　　三、甲方协助乙方落实光伏发电项目场址资源，争取____________省、市、区等相关扶持政策，并提供项目申报审批方面的优质服务。

　　四、若本项目在实施过程中遇国家宏观政策的调整或改变，使本协议书相关条款无法实施的，则由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方对双方相关约定均具有保密义务，不得向第三方透露。

　　五、本协议书是一份具有法律效力的合作文件。甲、乙双方确保本投资协议的'真实性。协议书签署后，在项目的具体实施过程中，甲、乙双方应共同遵守投资协议书中对双方的约定条款。未尽事宜由双方另行协商。

　　六、本协议书由双方代表于______年____月____日签订。签订地点：________________。

　　七、本协议一式_____份，双方各执_____份，经双方代表签字盖章后生效。

　　甲方：______________(盖章)

　　法定代表人：______________

　　_______年____月____日

　　乙方：______________(盖章)

　　法定代表人：_____________

　　_______年____月____日

　　光伏工程劳务承包合同 10

　　发包方(以下称甲方): _________________________

　　承包方(以下称乙方): _________________________

　　根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的`权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条工程项目

　　1、工程名称: ________________________

　　2、工程、点: ________________________

　　3、承包方式: ________________________

　　第二条工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板，光伏支架焊接固定、光伏板及水槽安装下水管固定、光伏板接线、接地线入地、逆变器安装等，工具的提供及调试、验收: 切割片、焊条，现场清理不包括__________设计的太阳能能光伏发电系统并网接入部分。

　　第四条纠纷解决办法

　　因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向当地人民法院提起诉讼。

　　第五条附则

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

　　公章：甲方: ________________

　　盖章：乙方: ________________

　　_______年____月____日

　　光伏工程劳务承包合同 11

　　发包人(全称)：______(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：______(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就______能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：________

　　工程地点：______

　　工程承包范围：________1.5MWp太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计(初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。

　　其中：

　　1、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计(____)。

　　2、施工工作范围：光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接(含交流侧0V母线的`接入安装)不包括电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。

　　二、主要技术来源

　　承包人提供。

　　三、主要日期

　　合同期限(绝对日期或相对日期)：合同生效之日起__个日历日。设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期)：暂定______年______月______ 日。设备安装完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定______年 ______月______日。竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定______年______月______日。

　　四、工程质量标准

　　工程质量标准：合格

　　五、工程建设规模、合同价格、付款货币

　　工程建设规模1500kWp，合同价格为￥__(大写：__万元整)。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

　　六、本协议书中

　　有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

　　七、合同生效

　　合同订立时间：______

　　合同订立地点：______

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日