加固工程施工合同

时间：2024-03-29 18:24:55 春鹏合同范本我要投稿

相关推荐

加固工程施工合同范本（通用11篇）

　　随着人们法律意识的建立，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编收集整理的加固工程施工合同范本，欢迎阅读与收藏。

加固工程施工合同范本（通用11篇）

　　加固工程施工合同 1

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　经甲乙双方商定，由甲方委托乙方对_____________办公楼进行加固维修，有关事宜商议如下：

　　第1条房屋加固维修设计方案由甲方负责提供。乙方按照甲方提供加固维修设计方案和国家规范进行施工加固。

　　第2条甲方有权随时监督抽查，对未按图施工不合格规范的提出整改意见，乙方应改正。

　　第3条结算方式：本工程属加固维修工程，乙方施工费用结算由甲方验收，签证后进行决算。

　　第4条施工工期：

　　本工程施工工期自_______年____月____日起至_______年____月____日结束，(人力不可抗拒的情况下，顺延工期)。

　　第5条质量保证：

　　乙方必须按照甲方的`要求和国家规范标准完成工程项目。

　　第6条安全保证：

　　在施工作业期间，乙方应做足安全措施，必须对乙方施工人员加强安全教育和管理，按照高空作业的规定做好防御措施。

　　第7条以上条款经甲乙双方签字生效，未尽事宜协商解决。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

　　加固工程施工合同 2

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　甲乙双方就广告工程施工事宜，经协商签订合同如下：

　　一、工程内容：甲方公路入口处指路牌版面重新制作反光膜(按甲方设计版面制作)、水泥库顶有“紫金水泥”四个铁皮字需清洁剂清洗干净、在预热器上有“紫金水泥”四字需清洁剂清洗后重新喷漆、上英文标识需拆除。

　　二、工程施工时间：自签订合同之日起十五天内完成。

　　三、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收

　　四、工程价款：

　　指路牌版面重新制作(含贴工等)包干费用：927元(每平方70元计);水泥库项铁皮字清洗包干费用：1355元(每平方米15元计);预热器字清洗喷漆及拆除标识包干费用：6523元以上费用包含人工费、材料费、施工安全费等各种费用。税收：1145元上述工程完工验收后总包干费用合计为：9950元。

　　五、付款方式：

　　工程经验收合格后，乙方需提供税务发票，甲方给予付款。

　　六、其他约定事项：

　　1、乙方施工过程中应按照国家的有关安全规程进行，并对施工的安全责任负全责，甲方不负任何安全及其连带责任;

　　2、乙方应确保施工质量，并接受甲方的工程质量监督与检查，及时整改;

　　3、在合同期同双方均不得随意中止本合同，否则违约的一方需向守约方支付相应的违约金;

　　4、乙方在约定的施工期限内无法完工，并在延期五日仍无法完成工程时，甲方有权单方终止合同，并不给予任何补偿。

　　5、本工程的'材料全部由乙方自行采购，材料必须符合合格的国标产品。

　　七、本合同一式两份，双方各执一份，同具法律效力。

　　八、本合同自签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　加固工程施工合同 3

　　发包方：______________（以下简称甲方）

　　承包方：______________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的`实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：

　　第一条

　　工程名称：______________

　　第二条

　　工程地点：______________

　　第三条

　　承包范围：______________

　　第四条

　　开工日期：_______年_______月_______日

　　竣工日期：

工期：_______天

　　第五条、合同价款：本工程采用方式计价。室外工程另外计算

　　合同总价款为______________

　　第六条、双方责任

　　1、甲方责任：

　　（1）负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。

　　（2）负责向乙方提供施工图一式_____份。

　　（3）及时供应合同规定的材料（包工不包材料时）。

　　（4）提供临时宿舍给乙方，水，电及一切费用

　　（5）及时办理工程结算。

　　2、乙方责任：

　　（1）严格按施工规范要求及国家质量标准施工。

　　（2）必须按图纸施工。

　　（3）应保证工期要求，确保工程如期完成。

　　第七条、材料供应

　　1、主材：由甲方负责提供。

　　2、辅材：由甲方负责提供。

　　第八条、材料消耗

　　工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之计算，废料归方。

　　第九条、施工与验收

　　1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。

　　2、工程完工时组织相关部门验收。

　　第十条、结算方式

　　工程款支付，每月按进度实际工程量支付_____，工程完工自检能达到验收要求支付_____，余款待该工程竣工验收合格后_____天内支付总工程款，（含已付工程款在内），甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。

　　第十一条、其它

　　1、本协议一式份，正本份，副本份。

　　2、本协议自双方盖章签字之日起生效。

　　3、本协议待工程款付清以后自行终止。

　　第十二条、补充条款

　　1、图纸变更应该在乙方施工前，提供正式变更通知单，如果乙方按原图纸施工后，甲方要求更改，一切费用应由甲方承担，如乙方没有达到技术要求，要无偿反工，如因材料质量问题，乙方不负责。

　　2、附加工程（临时工程）甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方，不能与承包工程款项一起支付。

　　甲方（签章）__________乙方（签章）__________

　　_______年_____月_____日_______年_____月_____日

　　加固工程施工合同 4

　　甲方：（以下简称甲方）_______________

　　乙方：（以下简称乙方）_______________

　　根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规，结合本工程实际，经甲乙双方协商一致，甲方将道路维修工程承包给乙方。为了明确甲乙双方的权利义务，特签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：维修

　　2、工程内容：清理老旧道路垃圾、重新修筑砼道路

　　第二条承包方式和工程价款

　　1、承包方式：包工包料等所有施工内容

　　2、工程价款：_______________元（大写：_______________）

　　3、付款方式：工程完工验收合格后，30内一次性付清。

　　第三条工期

　　该工程竣工后提交给甲方待验收的`时间为20____年_____月_____日。

　　第四条质量

　　质量标准：合格。

　　第五条安全责任

　　1、乙方负责本工程的安全设施和措施。

　　2、对于乙方由于违反安全操作规程出现的安全事故，所造成的损失均由乙方承担。

　　第六条双方的权利和义务

　　一、甲方的权利和义务

　　1、甲方有权对工程安全、质量进行监督。

　　2、甲方有权对施工内容提出变更要求。

　　3、甲方需按时向乙方支付工程款。

　　二、乙方的权利和义务

　　1、及时组织工程施工，并对工程安全、质量、工期负责。

　　2、乙方负责协调周边施工环境。

　　3、接受甲方对工程的监督。

　　第七条合同的生效

　　1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　加固工程施工合同 5

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　甲方为了发展村级公益事业，加快村级环境面貌提升进度，计划通过一事一议项目硬化村内道路。本着双方自愿、友好合作的前提、并经村民代表会议表决通过，甲乙双方达成协议如下：

　　一、施工范围：本村村内主街道硬化1500米，路宽2.5米，合计3750平米；水泥厚度20CM。

　　二、完工及验收日期：合同签订之日起两个月内完工，完工后3个工作日内由甲方按合同约定进行验收。

　　三、合同金额：承包总价款_______________元、款计（大写）_______________。

　　四、付款方式：完工后三日内由甲方负责验收，验收合格后立即清算工程款；本着互相尊重的原则，甲方在经济条件充裕的'情况下可提前支付乙方部分工程款，待工程完结后出示相关付款手续办理工程款结清事项。

　　五、权利和义务：甲方有义务为乙方施工提供便利，并解决可能出现的村民纠纷，如乙方正常施工遭受村民拦阻，且甲方未尽调解义务造成的施工延期，乙方不负担任何赔偿责任，并有权力向甲方追讨误工费用。

　　六、违约责任：乙方如果无正当理由超期完工，每天支付________元赔偿金；乙方超期半月或因工程质量问题达不到甲方验收标准视同违约甲方不负担任何施工费用。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字之日起立即生效！

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　加固工程施工合同 6

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　甲方委托乙方对_____________________工程的施工，为明确双方权利义务，保证工程顺利完成，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关规定，甲，乙双方本着诚信，公平互利的原则，经协商签订如下合同条款，以资共同手信守。

　　一、分项工程名称及实施地点

　　1、分项工程名称：_____________________工程。

　　2、实施地点：_____________________工程施工现场

　　二、承包工作内容、承包方式、承包价款和付款方式

　　1、承包内容：

　　2、承包方式：

　　3、承包价款：_______/吨

　　4、付款方式：每月根据乙方完成的工程量结算付_______%的人工费，剩余_______%的费用等主体完工后，并经监理，业主验收合格后一次性付清。

　　三、工期及施工质量要求

　　1、工期要求

　　乙方按甲方总工期要求认真进行组织施工，施工完成日期不得拖延。如乙方未能按期完成施工任务，按本合同“施工管理及质量，进度考核办法”进行考核

　　2、施工质量要求

　　（1）执行国家，电力行业建筑工程规程规范、验评标准。

　　（2）施工项目完成率_______%，质量验收合格率_______%，质量优良率不小于_______%

　　四、施工管理及质量、进度考核办法

　　1、乙方按照甲方批准的项目进行施工，并无条件接受甲方对施工质量监督管理。甲方提出增加或减少施工的项目，乙方应积极响应并执行。

　　2、乙方应严格按照甲方核准的施工进度进行，工期不得拖延，如乙方因自身原因未能按期完成施工任务，从而影响整个进度计划，延误一天考核_______元，依次累计考核。

　　3、施工现场乙方必须接受甲方的协调以及技术、安全、质量管理和监督，以及现场监理人员对施工质量的监督。

　　4、乙方在确保工程质量、安全情况下必须合理使用材料，不得浪费。每项工程材料及使用设备、工器具损耗必须在定额损耗内，超过部分甲方直接从工程款中扣。

　　5、钢筋制作，绑扎，安装工作中出现不符合验收要求的，影响质量的每项考核_______元。

　　6、乙方施工中如不按施工规范施工，质量达不到验收标准而返工的后果自负，并扣除返工所用的材料费后根据具体情况进行考核。

　　7、下料前必须由技术人员开料单，不按料单下料，自作主张造成浪费自行承担。作到原材料、成品堆放整齐有序，垫方木或架板，不得直接放置地面，如有违规每次考核_______元。

　　8、如有违章操作，不照规章制度执行造成的损失由钢筋班组承担，项目部并给予处罚。

　　9、钢筋分部分项工程必须按验收标准施工，如有不合格项乙方返工施工达到要求，返工造成的一切后果乙方承担，并每项处以_______元罚款。

　　10、罚款处理由质检员列出清单，项目经理批准后交财务科实施，罚款处理一经批

　　五、安全文明施工考核办法

　　1、进入施工现场必须遵守电厂有关规定和安全规定，并遵守甲方各种管理规定，有违反者按照规定考核。

　　2、施工过程中乙方要做好文明施工，做到“工完、料尽、场地清”，谁施工谁负责清理。材料工器具运至统一地点堆放，严禁施工垃圾随意堆放。

　　3、施工现场不准酗酒，打架斗殴，聚众赌博，偷盗材料，机具，寻衅滋事，干扰正常施工。轻者按照《国电石嘴山发电有限公司内部治安管理条列》处理，严重者送交有关部门追究相关法律责任。

　　4、乙方进入施工现场，应加强安全管理，并接受甲方安全监督，杜绝人身事故和设备施工事故发生。如果因自身原因发生各种安全事故造成的损失由乙方承担，并按安全文明施工管理规定处罚。

　　5、施工现场的所有机械设备应保持良好工作状态，做到机净，无故障、专人负责。

　　6、当天加工剩余料头、废料清理到废料池内。作到文明施工现场标准，有违章每次考核_______元。

　　7、现场必须正确佩带安全帽，高空作业必须系好安全带，违规每次考核_______元。

　　8、未经施工负责人同意擅自拆除脚手架，防护设施，安全标志，警示牌、脚手架连接铅丝连接卡者，每处处以_______元罚款。

　　9、不懂电器设备乱动者，乱接乱挂电线出现事故，责任自负，并处以_______元罚款。

　　10、施工中上下乱抛材料工具者，违章人罚款_______元/次。

　　11、罚款处理由安全员列出清单，批准后交财务科实施，处理一经做出必须执行，再当月工资中扣除。

　　六、双方职责

　　（一）甲方职责

　　1、负责对乙方施工项目质量、安全、工期进行监督协调管理。

　　2、协调解决施工中乙方不能解决的各种问题。

　　3、保证乙方所使用的材料、机械、器具及时到位。

　　4、工程竣工后，按照合同规定及时办理结算，支付合同款。

　　5、乙方施工中无故停工延误工期，造成甲方损失甲方有权拒绝结算。

　　（二）乙方职责

　　1、乙方必须遵守甲方管理制度，服从甲方管理人员管理。

　　2、乙方根据合同确定的`承包范围，在保证质量，安全前提下按期完成承包范围内的工程项目。

　　3、对施工过程中出现的问题，及时向甲方汇报。经过甲方批准后认真事实解决方案。

　　4、在确保工程质量，安全情况下合理使用材料，不得浪费。

　　5、经常检查钢筋加工机械，电路是否正常，有异常及时告知项目部，项目部安排专业人员检修，保证机械不带“病”工作。

　　七、其他

　　1、本合同自双方代表签字盖章后生效。工程款结清，保修期满后合同自然失效，本工程保修期为_______天。

　　2、本合同未尽事宜双方协商解决。

　　3、本合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商，变更等协议视为本合同组成部分。当合同和文件内容不一致时，在不影响工程正常运行情况下双方协商解决。

　　4、乙方在工地施工期间，须无条件服从甲方规章制度，如有违章应接受处罚。不改者甲方有权中止合同，并按所发生工程费的80%结算。

　　5、乙方在合同履行期间，因人力不足，质量不能保证，延误工期甲方有权中止合同，并按所发生工程费的80%结算。

　　6、本合同一式两份，甲，乙双方个执一份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　加固工程施工合同 7

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　甲方将______________花园小区______________、______________楼的木工、瓦工、钢筋工、水电工（油漆另订），内外脚手架的施工，垂直运输及部分材料发包给乙方，双方就相关权利与业务协议如下，以共同遵守。

　　一、承包范围与单价：

　　1、瓦工承包内容：______________、______________楼的施工内容包括砼施工、墙体砌筑、粉刷、楼地面、散水其中包括施工机械，外墙及屋面保温防水，泥桶、铁锹等，承包单价。（注：大临计时工土方开挖及配合人工，外墙贴面砖、花岗岩、内地面砖、散水坡意外的附属工程，如化粪池、窨井、道路等不在承包范围内，另行商定。）

　　2、木工承包内容：______________、______________楼的施工内容包括模板的支拆，内满堂架的`搭拆和施工用的模板方木材料及钉子等加固材料，承包单价______________元/m （建筑面积）。

　　3、钢筋承包内容：______________、______________楼所有的钢筋加工绑扎、加工机械、钢筋保护层等承包价（建筑面积）。（注：电渣压力焊及二次构造植筋不在承包范围内。）

　　4、架子工承包内容：______________、______________楼所有脚手架搭拆包括内外脚手架的钢管、扣件挑架的槽钢、附墙材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭设棚、临边防护、基坑防护、安全通道等承包单价（建筑面积）。

　　5、水电工承包内容：______________、______________楼的水电安装施工包括现场施工用电管理，外墙落水管的安装，承包单价。（注：消防、暖通不在承包范围内。）

　　6、垂直运输：现场配备QTZ60型塔吊壹台，人货电梯贰台，施工用五芯电缆______________m，总配电箱一台，二级配电箱二台，_____配电箱十台承包单价______________（建筑面积______________）。

　　二、甲方职责：

　　1、甲方按时支付进度款。

　　2、甲方提供相关施工图纸四套，并进行技术交底。

　　3、甲方负责提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用电及道路的畅通。

　　4、施工中甲方提供轴线、标高及水准点，甲方技术人员配合进行施工放线

　　三、乙方职责：

　　1、严格按规范和设计要求进行施工，确保工程质量。

　　2、服从甲方施工技术人员的管理，服从甲方调遣。

　　3、按甲方要求的进度节点完成施工内容，确保工程工期。

　　4、严格按甲方安全科（安全员）的要求进行施工，严禁野莽施工，服从甲方的安全管理。

　　四、付款方式：

　　1、乙方机械材料进场一周内，甲方代付______________%材料款，约人民币______________万（以借条为准），待工程结算时从总价中扣除。

　　2、付款方式：甲方每月按完成量的______________%付乙方工程款。（注：付款期限不超过每个月的5号，逾期造成人员不稳定或其它损失由甲方承担。）

　　3、春节前支付完成工程量的______________%，主体结构在春节前封顶，甲方承诺给予奖金______________元，以资_____。

　　4、工程实体完工支付结算总价的______________%，______________%余款于______________年______月_______日前一次性付清。

　　五、其它：

　　补充事项：

　　六、本协议一式三份，甲方贰份，乙方壹份。

　　本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决，协商不成可向地方法院提起诉讼。

　　七、签证：

　　发包人：______________承包人：______________

　　签章：______________签章：______________

　　联系电话：______________联系电话：______________

　　日期：_____________年______月_______日日期：_____________年______月_______日

　　加固工程施工合同 8

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲乙双方根据国务院《装饰管理条例》及有关规定，签定本合同，并共同遵守。

　　一、施工内容：

　　尺寸详见附件。

　　二、施工日期：

　　____年____月____日至____年____月____日完工，如工程日期需要续延，经甲乙双方协商确定。

　　三、施工总造价：

　　___￥此造价为最终结算价。

　　四、结算方式：

　　签订合同后甲方先付元预付款给乙方，余款在工程完工后日内甲方一次性付给乙方，金额。

　　五、双方责任：

　　甲方认真履行合同各项条款，并向乙方提供必须的施工场地及水、电源和必要的施工条件;负责施工队清理好场地障碍物，做好施工前的准备;负责验收、签证、结算;如有外来因素对施工不利，应做好协调和排除工作。施工中由甲方所造成对乙方人员损伤，由甲方负责。乙方必须严格按图纸的要求进行施工;应遵守甲方所在单位的'一切规章制度，做到安全文明施工;保质、保量按时交工。工程中乙方所造成人员损伤由乙方负责(如停电、水、天气变化等延误工期，不算施工工期)。

　　六、工程维修：

　　工程安装验收后，乙方负责保修月，保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期内，乙方施工原因造成的质量问题由乙方无偿保修。

　　七、违约责任：

　　若一方违约，违约方需向对方支付合同总金额%的违约金。

　　八、合同一式两份，甲乙双方各持一份。

　　九、设计方案样稿、样本为合同附件，与合同一并保存，具有同等的法律效力。

　　十、未尽事宜，经双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　加固工程施工合同 9

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿公平和诚信原则，双方就13楼下水道维修工程施工事宜协商一致订立本合同。

　　一、项目名称：

　　二、工程内容：

　　台阶、栏杆拆除、挖沟拆除下水管道、安装下水管道、管道穿墙、井补洞、回填土、恢复台阶原装（相似）、安装栏杆，垃圾清理外运。

　　三、工程地点：

　　小区内

　　四、合同工期：

　　开竣工时间________至________。

　　五、质量标准及材料：

　　质量标准严格按照甲方要求及建筑行业相关标准执行。

　　六、工程款：

　　七、资金来源及结算办法：

　　本工程资金由乙方先期垫付，工程完工3天内结算支付100%。

　　八、双方权利义务：

　　1、甲方按约定时间及时清理现场维持秩序，为乙方施工创造适合条件。

　　2、甲方负责因施工所需水、电等设施的供应，提供相应的图纸及测量纪录。

　　3、甲方应协助对已完成工程的保护工作。

　　4、乙方负责施工材料及设备的采购供应，负责施工的`组织与设计，维护施工秩序，承担施工安全及保卫工作。

　　5、乙方应维护甲方的正常工作秩序，采取合理措施保护现场内环境，避免不必要的污染及噪音。

　　6、乙方施工期间如需夜间施工或特殊工作业应征的甲方同意。

　　九、验收标准：

　　1、验收标准：以甲、乙双方约定标准或建筑行业相关标准为准。

　　2、验收程序：乙方按合同完工后，由甲方对工程质量进行内部验收核准。验收合格后甲方出具工程签证。

　　十、工程量变更：

　　甲方如有工程量变化，应提前____日报教育主管部门同意后并书面通知乙方，待双方协商订立变更协议后执行。

　　十一、补充内容：

　　本工程因工程量较小，施工比较困难，施工时间受限制，工期短，施工完毕，经甲方验收合格后，工程款一次拨付。

　　十二、违约责任：

　　任何一方违约，另一方有权提起诉讼，申请劳动仲裁部门或当地人民法院进行调节。

　　十三、合同生效：

　　本合同自签订之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　发包人：（公章）

　　承包人：（公章）

　　法定代表人：

　　________年______月____日_______年____月____日

　　加固工程施工合同 10

　　甲方：________

　　乙方：________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、参照《建设工程施工合同》

　　（GE-1999-0201）及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工事项商协一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：中海油东营港项目码头工程钢管桩阳极安装项目

　　1.2工程地点：东营港码头

　　1.3工程内容：牺牲阳极制作及钢管桩牺牲阳极安装、检测

　　1.4工程范围：按甲方要求施工

　　1.5承包方式：包工包料

　　1.6工期：自________年____月____日开工，共计日历天数35天

　　1.7工程质量等级：优良

　　1.8合同价款：￥：________元

　　1.9 大写：________________

　　1.10乙方投入施工人数：________人。

　　1.11甲方驻工地代表姓名：

　　乙方驻工地代表姓名：

　　第二条工程质量

　　2.1 甲方根据国家质量验收规范和评定标准对乙方进行组织验收，最终以业主或监理工程师的验收为准。

　　2.2 乙方按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，并以甲方提供的施工图纸、设计变更、甲方交底说明等为依据，精心组织施工，全部工程质量达到优良标准。

　　2.3 工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修三个月。在保修期间内，因乙方施工质量问题，乙方及时负责无偿修复。若乙方在收到甲方通知修复期间内仍不能及时修复的，甲方有权安排第三方进行修复，其所发生的费用，从乙方的工程款中扣除并承担违约责任。

　　2.4 乙方须按照本合同的规定保质、保量的完成服务。

　　第三条物资供应与设备供应及管理

　　3.1 乙方负责工程所需全部安装过程中的材料、设备的采购、供应、保管工作。所购置的材料、设备应具备产品合格证。

　　3.2 甲方应满足乙方的临时用电的需求。

　　3.3 工程完成后，甲方通知要求乙方复原之日起，乙方负责设备工具的撤场工作。

　　3.4 乙方负责工程施工所需潜水设备、焊接安装过程中的钻孔、焊接设备及其它施工工具的'供应、操作、保管工作。

　　第四条工程款支付与结算

　　4.1 牺牲阳极的材料采购及制作部分

　　1）签订合同签订后，甲方预付牺牲阳极材料费用的40%（即：________元，大写：________元整），用于乙方采购与制作牺牲阳极，乙方为甲方开具正式发票。

　　2）待所有牺牲阳极运至施工现场，乙方提供全部有关牺牲阳极的材质合格证、牺牲阳极成分含量证明书等材质证明材料，经业主和甲方验收合格后，乙方开具牺牲阳极采购与制作费用的正式发票（发票金额合计：1064358元，大写：壹佰零陆万肆仟叁佰伍拾捌元整），甲方支付乙方余下的60%牺牲阳极材料与制作费用（即：________元，大写：________元整）。

　　4.2 牺牲阳极的水下安装、录像及检测部分

　　关于牺牲阳极的水下安装、录像及检测，经业主和甲方验收合格后，乙方提交完工技术资料，并开具正式发票（发票金额合计：314530元，大写：叁拾壹万肆仟伍佰叁拾元整），甲方在收到上述资料及发票后15个工作日之内一次性付清。

　　4.3 甲方拨付乙方工程款时，乙方应出具正式发票。

　　本合同一式______份，双方各执______份，均具同等法律效力。

　　甲方：________乙方：________

　　签约代表：________签约代表：________

　　盖章：________盖章：________

　　签约地点：________签约时间：________