燃气改造工程合同模板（精选6篇）
随着法律观念的日渐普及，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编收集整理的燃气改造工程合同模板，仅供参考，大家一起来看看吧。
燃气改造工程合同 篇1
工程发包方（甲方）：
工程承包方（乙方）：
甲乙双方本着自愿、公平、诚实守信为宗旨，根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定和《压力管道安装修缮工程承包合同条例》等国家行政法律、法规为依据，经甲乙双方协商一致，达成以下协议条款：
一、 工程项目
工程名称：喀什联创投资管理有限责任公司的天然气管道安装工程。
1、工程内容：天然气DN160的PE管（聚乙烯）热熔管道安装，全长5095米。
2、承包方式：单包工方式进行（含人力、技术）。所有材料及辅材由甲方负责。
3、工程承包范围：甲方保证施工现场三通一平。乙方严格按压力管道特种设备、设计图纸进行施工，确保安全使用。
二、压力管道安装及验收标准
按国家现行有关压力管道特种设备、建筑标准规范施工和甲方技术要求验收。
三、工程造价为：
壹拾贰万元整，（120000元）不含税金。预算合同外其它修理、材料费、工时费按实际所发生的费用另行结算。
四、付款方式：
合同签订甲方预付乙方60000元整，经锅检所验收合格后，甲方向乙方支付该工程的工程款60000元。
五、工期：
20xx年3月6日至20xx年6月25日完成。
六、双方责任
（一）甲方责任
1、甲方负责提供施工所需场地，保证施工现场三通一平及施工队伍按时进场及工作时间，积极配合乙方材料按时到达施工现场。
2、甲方按合同规定付款要求履约，甲方由于不可抗力原因，未能在本合同规定时间支付合同款项时，应事先告知乙方，并征得乙方同意。
（二）乙方责任：
1、乙方在具备条件施工以后，乙方应及时进场，文明施工，不得损坏甲方设备及设施，保持现场卫生。
2、乙方必须在合同规定的工程期完成工作，乙方由于非不可抗拒原因延误工期，应事先告知甲方，并征得甲方同意。
3、乙方在施工现场要有完善的项目管理体系，确保此工程的正常运转。
4、乙方要求严格按照《建设市政工程施工合同》、施工图纸、说明文件和国家颁发的相关压力管道特种设备安装验收规范、规程和质量标准进行施工。
七、安全责任
乙方在施工过程中，应做好职工安全工作，若出现人员安全事故，乙方负全部责任，甲方不承担任何连带责任。
八、违约责任
双方严格按以上协议执行，若有违约，可通过协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。
九、本协议经双方签字盖章生效，如有未尽事宜，双方共同协商修改。
甲方（章）： 乙方：
地址： 地址：
法人代表： 法人代表：
电话： 电话：
日期： 日期：
燃气改造工程合同 篇2
甲方：_________
乙方：_________
根据《中华人民共和国合同法》、《_________》有关规定，为了明确甲、乙双方在整个民用户燃气工程实施中的权利、义务和经济责任，结合本工程的具体情况，经双方协商签订本合同。
第一条 工程项目
一、工程名称：_________
二、工程地点：_________
三、工程申请审批号：_________
四、工程内容及范围：
1．户内燃气管道及设施安装；
2．户外燃气干、支管及设施安装。
第二条 工程实施方式
工程设计、施工、质量管理、碰管通气全过程均由甲方委托乙方组织实施。
第三条 工程收费标准及付款方式
一、天然气庭院管网、外线中压管线、调压装置、计量表、天然气阀门及配套管件、土石方工程，地形地貌恢复等工程费用。
二、天然气放空气量、管线碰口、设计、监理等费用。
三、本合同总造价_________元，人民币大写：_________。
四、甲方用转帐支票或现金到乙方指定银行交付均可。
第四条 甲方交款日期
甲方于本合同签订后的五日内交付工程总款的60％，余款在通气前10天付清。
第五条 材料及设备配置
一、工程所需的材料、设备（不含燃器具）均由乙方供应。
二、燃器具由甲方自行选购本地政府主管部门审查合格、符合安全用气标准的产品。
三、因燃气用具质量而产生的安全责任事故均由燃具供应方负责。
四、乙方供应的材料、设备，必须是符合国家或有关行业技术质量标准的合格产品。
第六条 甲、乙双方的责任
一、甲方的责任
1．甲方在本合同生效当日内向乙方提供以下准确、真实齐全的设计基础资料：甲方用气地点以及周围相邻区域的总平面地形图（1：500地形图、带城市坐标）、总平面布置图、用气建筑的平面图、立面图、剖面图、结构图（1：500或1：100）、标准层平面图（各层平面布置不同时需各层建筑平面图1：100）。用气位置建筑（厨房）大样图、用气建筑给水施工设计图（或竣工图）、电气线路布置图。用气庭院内隐蔽工程总平面图（水、电等管线）、成片开发用户的调压计量室（站）建筑红线位置图、干管所经道路地形带状平面图及纵断面图。
2．合同生效之日起_________日内免费开通施工场地与城乡道路的通道以及施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，且保证施工期间的畅通。
3．合同生效之日起内免费负责接通施工现场总的施工电源、水源，满足施工用电、用水量的需要，并保证乙方在施工期间正常使用，提供施工料具准备间。做好红线内场地平整、拆迁及消除全部障碍物（包括架空的、隐蔽的）。
4．施工前提供住户名单及相应的门牌号。
5．保证设计人员及施工人员能顺利进入每个住户家中踏勘与施工。
6．提供市规划、消防、市政、河道、园林、交通等有关部门需要甲方提供的文件及证明等有关文件资料；提供质检、消防部门验收该建筑合格的资料或证书。配合乙方办理有关手续。
7．在高层建筑的燃气工程验收前，应安装、完善燃气电磁阀的消防报警控制系统。
8．甲方不得擅自改动，损坏燃气工程设施，不得将天然气管道、设备暗埋或包裹。
9．与乙方签订供气合同。
二、乙方的责任
1．代甲方向市规划、消防、市政、河道、园林、交通等单位申请办理燃气工程实施的有关手续及赔偿。
2．除第七条的第二款规定外，在约定的工期内完成整个工程的实施。
3．负责提供齐全的竣工资料。
4．负责组织燃气工程的质量监督管理工作，质量监督管理方应对工程的质量负责。
5．负责组织工程竣工手续、碰管、通气。
6．非乙方原因遇特殊情况，工程不能实施，乙方应及时告知甲方。
7．与甲方签订供气合同。
第七条 工程期限
一、根据国家劳动定额和本工程现状需要，确定工程实施工期为_________天，从合同生效之日起计算。
二、如遇下列情况工期顺延或停工：
1．因甲方提供的有关基础资料不准确、不齐备或房屋结构发生改变，致使工程无法按期进行而影响进度的。
2．甲方不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍未能消除，导致乙方不能施工的。
3．甲方临时提出更改工程内容或更换设备影响工程进度的。
4．甲方未按合同约定付款的。
5．甲方或与甲方相关人员阻扰影响工程进度的。
6．因人力不可抗拒的因素而延误工期的。
7．政府或有关部门另有规定，不属乙方职权范围内原因而影响进度的。
第八条 工程质量和保修
一、工程设计与工程施工质量，按《城镇燃气设计规定》GB50028-93、《城市燃气输配及应用工程设计、安装、验收技术规程》DBJ200388、《城镇燃气输配工程施工验收规范》GJJ33-89、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-95执行。
二、工程交付使用之日起，免费保修期为一年。
第九条 在燃气工程实施过程中，甲方如改变意图、减、撤消工程量时，乙方应收取已完成工程量相应的费用。
第十条 违约责任
一、甲方未能按照本合同第六条及合同中其它款项规定履行自己的义务，视为违约。
二、乙方未按本合同第六条规定及合同中其它款项规定履行自己的义务，视为违约。
三、违约者应按工程总造价2％的金额支付违约金给守约方。
第十一条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，如协商不成，按下列第种方式解决：
一、提交_________仲裁委员会仲裁；
二、依法向人民法院起诉。
第十二条 附则
一、本合同壹式肆份，甲、乙双方签字盖章后，甲方壹份，乙方叁份，存档备查。
二、本合同自乙方收到甲方工程款之日起生效。
三、未尽事宜，由双方协商或另签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
甲方代表（签字）：_________ 乙方代表（签字）：_________
甲方经办人（签字）：_________ 乙方经办人（签字）：_________
地址：_________ 地址：_________
电话：_________ 电话：_________
开户行：_________ 开户行：_________
帐号：_________ 帐号：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
燃气改造工程合同 篇3
发包人(全称)：（以下简称甲方）
承包人(全称)：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规、条例等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本天然气工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：_____________________________ 工程地点：________________ 施工图号：__________________ 工程内容：______________________________________________
二、 工程承包范围
施工图所涉及的管道和设备的安装及配套的土建工程等。
标段桩号：中压：______________________ 低压：__________________
三、 合同工期
开工日期：_______________竣工日期：__________________ 合同工期总天数：_______天
四、 质量标准
按照《城镇燃气设计规范》GB50028—2006、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005、《现场设备、工业管道焊接工程焊接工程施工及验收规范》GB50236—2011、《工业金属管道施工及验收规范》，现行建筑标准图集等国家质量检验评定标准，工程质量达到合格。
五、 承包方式
包工包料(主材与设备由发发包提供)
六、 合同价款
1、金额(大写)：______________________________元(人民币)
2、合同调整价款：施工中发生经发包方认可的设计变更、现场签证、技术核定单所产生的价款。
3、工程款支付：工程竣工验收合格后，工程结算审结半年内，分期付清。
4、计价依据：2011年山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政工程预算定额》、《山西省建设工程预算定额》，2011《太原市建设工程材料预算定额》、当期《临汾工程建设标准定额信息》，招标工程按照招标文件的约定执行。
七、材料设备供应
施工图中的主材及设备由发包人提供，主材及设备款在结算时扣回。辅材在发包人认可后可由承包人自购。所有材料设备必须出具产品合格证明。
八、工程质量保修
承包人对施工图中所涉及的管道安装及土建工程承担质量保修责任。
1、质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期两年。
2、保修范围：施工图及设计变更所设计的内容和项目。
3、承包人在保修期内接到抢修通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费由发包人承担。
4、工程质量保修金为施工合同价款的5%，金额________元。
5、发包人在质量保修期满经验收合格后，将剩余的保修金返还承包人。
九、发包人的权利和义务
1、发包人向工地派驻现场管理人员，负责工程的管理、验收及对外的协调。
2、开工前向承包人提供施工图纸四套。
3、审查批准承包人的施工组织设计(施工方案)。
4、负责办理开工前的有关审批手续，协助承包人解决施工现场的用水用电。
5、开工前以书面形式校验水准点与坐标控制点。
6、协助处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构建物、文物、树木的保护工作。
7、组织图纸会审。
8、在施工中如遇到与施工图纸不符的情况，发包人应及时通知设计单位到现场协商处理，并由设计单位出具书面处理意见。
十、承包人的权利与义务
1、承包人向工地派驻项目负责人，负责施工的组织、施工的质量、进度和现场安全管理等。
2、承包人对燃气工程图纸资料负有保密责任。
3、开工前向发包人提供施工组织设计(施工方案)。
4、提供对施工场地周围地下管线和临近建筑物、构建物、树木的保护措施及方案，经发包人批准后实施。
5、开工、暂停施工、工期延误等必须按规定出具书面报告，经发包人批准后实施。
6、严格按照施工图及相应的标准规范进行施工。
7、承担施工现场的安全和保卫工作，严格履行《燃气工程安全施工责任协议书》中的乙方责任，消除隐患，杜绝事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担相应的赔偿责任。
8、工程不得转包。非经发包人同意，承包人不得将所承包的工程的任何部分分包，一经发现，发包人有权单方面终止本合同，并要求承包人赔偿相应损失。
9、按照国家及公司有关文明施工的具体要求组织施工。
10、工程完工后3日内通知发包人现场管理人员组织验收，工程竣工验收合格后7日内，将竣工材料及结算材料报发包人审核。
11、承包人向发包人承诺按照合同的约定组织施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十一、违约责任
1、发包人违反本合同约定，赔偿其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
2、承包人违反本合同约定，延误工期的，工期每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人；未达到合同约定质量标准或其他违约的，承包人无偿返工并赔偿因其违约给发包人造厂的一切损失。
3、承包人若不按期将竣工资料及竣工结算转交发包人，每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人。
十二、安全责任
承包人由于安全措施为按有关规定落实造成安全事故，导致施工人员或第三者伤亡，由承包人承担全部责任，并承担全部经济损失及赔偿。承包人应为施工现场有关人员的生命财产和施工机械办理保险，支付保险费用。
十三、争议
1、约定请建设行政主管部门调解。
2、调解无效可向当地人民法院提请诉讼。
十四、本合同未尽事宜、双方可按照《建设工程施工合同》GF-2013-0201示范文本中的通用条款执行。
十五、本合同双方签字盖章后生效，在竣工验收、结算完毕、保修期过后终止。
十六、本合同一式陆分，发包人肆份，承包人贰份。要求陆份用钢笔或碳素笔工整填写。合同签订后，擅自涂改无效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
燃气改造工程合同 篇4
甲方：_____________房产开发公司(以下简称甲方)
乙方：__________________燃气有限公司(以下简称乙方)
为配合甲方标准化楼房建设，就燃气管道安装的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：_________________
一、施工范围：_________________
二、甲方责任：_________________
(1)负责施工现场的各项协调工作。监督乙方按照国家有关规范施工。
(2)在小区内安装调压房一座，占地约10平方，符合国家有关燃气设施的安全规定，费用由甲方负责。
(3)保护燃气设施，室外燃气管不得被任何构筑物占压，室内管道不得砌筑在任何设施内，安装有燃气管道的房间不得作为卧室、浴室、厕所使用。
(4)协助乙方进行燃气管道及燃气设施的抢修、维修工作。
(5)按国家规范统筹布置庭院各种管线，保障燃气管道与其他管道的安全间距。
(6)按合同约定向乙方支付工程款。
三、乙方责任：_________________
(1)负责本小区燃气管道及调压设施的安装，并按国家规范进行安装施工。
(2)负责向居民送气，供应合格天然气。
(3)乙方免费负责天然气管道及燃气设施的抢修和维修。由乙方出售的燃气灶具(价格_____________元/台,规格型号见样品，样品由乙方提供两款)一年内免费维修，一年后维修只收取灶具材料成本费。非乙方出售符合国家规定的燃气灶具乙方负责免费安装。
(4)乙方管网设计安装供气能力必须满足甲方_____________户用户正常用气，超出_____________用户甲方适当补偿乙方管网增容费用，具体费用由甲、乙双方协商。
(5)保障正常供气，特殊情况下不能供气时，向用户及时说明原因，低压管网事故引起的停气确保在_____________个小时内恢复送气，中压管网事故引起的停气尽快恢复送气。
(6)乙方免费设计管网施工图纸(合同签订后_____________日内提供)，经甲方签字认可后方可组织施工。
(7)乙方在接到甲方用气申请后，确保在规定时间内及时供气。
四、付款方式：_________________
(1)________________用户为_____________户，根据__________市物价局的规定，每户收取_______________元建设费，计收取安装费_____________元；燃气智能表每户_____________元，计收取_____________元；智能表中卡、灶前阀、软管、电池等收取__________元/户，计收取_____________元；共计收取________________元。合同签订之日付本项费用的60%，余款40%小区开始点火送气前付清。
(2)外管线(主管线到小区调压站的管线)费用__________万元(附工程预算书)，调压设备__________万元，合计__________万元，在合同签订后由甲方一次性付给乙方。
五、本工程从自甲方审核通过乙方图纸后_________________内完成。如遇不可抗力及由于工程交叉作业引起的不可协调所影响的工期相应顺延。
六、违约责任：_________________
甲、乙任何一方违反本合同项下之义务需向守约方支付本合同总价20%的违约金；乙方安装的燃气管道以及用户室内燃气设施引起的任何第三方的损害、赔偿、损失均由乙方承担,但因燃气设施的使用不当、私接天然气管线、偷气、改造燃气表、雷电、火灾、其他安装装饰工程等原因引起的任何财产损失乙方不承担经济责任，但有责任负责修复。
七、以上各项条款，甲乙双方应严格履行，如有违反，责任和所造成的经济损失由违约方承担。
未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。
本协议自签订之日起生效。
本协议一式陆份，双方各执叁份。
甲方：_________________乙方：_________________
(盖章)(盖章)
甲方代表：_________________乙方代表：_________________
电话：_________________电话：_________________
开户行：_________________开户行：_________________
帐号：_________________帐号：_________________
签订日期：_________________签订日期：_________________
燃气改造工程合同 篇5
甲方：
乙方：
甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》及相关规定，本着自愿、平等的合作精神，结合工程实际情况，达成以下协议：
一、工程概况
1、工程名称：泊头镇燃气利用工程
2、工程地点：山东省无棣县小泊头镇
3、工程内容：
1)、CNG加气站安装；
2)、中压管网3KM铺设；
3)、多层楼房1000户安装及庭院管网。
4、工程时间：工程于 年10月24日开工，于 年10月1日完工。
二、工程造价
1、CNG加气站安装费10万元。
2、中压管网3KM铺设费10万元。
3、多层楼房1000户安装及庭院管网安装费每户650元，合计65万元。
4、乙方承建工程造价合计85万元。
三、甲、乙双方的权利和义务
1、甲方的权利和业务
1)、甲方负责工程的立项、设计等工作。
2)、合同签字生效后甲方负责提供设计施工图，并按照设计施工图的内容要求监督乙方的施工。
3)、甲方按照设计要求负责提供工程所需的设备、管材、配件、流量计等材料。
4)、甲方在乙方施工中发现有违反设计、法规的行为时，甲方有权单方面终止合同并向乙方要求合同金额10%的赔偿。
5)、乙方在无人力不可抗拒原因的情况下不能按时完工，甲方有权单方面终止合同并向乙方要求合同金额10%的赔偿。
2、乙方的权利和业务
1)、乙方负责泊头镇燃气利用工程的施工、报检、验收等工作。
2)、乙方应严格按照设计施工图的规定和要求施工安装，必须服从甲方及监理的.管理，尊重监理的意见和要求。
3)、乙方必须遵照国家相关法律、法规的规定，办理开工申请、竣工验收的相关手续，并确保工程质量。
4)、乙方有权要求甲方及时提供工程所需的设备、管材、配件、流量计等材料，因甲方不能及时供给造成怠工并延误工程进度时，乙方有权要求甲方赔偿乙方的实际损失，并顺延工期。
5)、乙方在甲方不能及时支付工程款的情况下，有权停工或单方面解除合同并向甲方要求合同金额10%的赔偿。
四、付款方式
合同签订后甲方首付合同金额的20%，计17万元；完成工程量的50%时再付合同金额的30%，计25.5万元；工程完工后付合同金额的30%，计25.5万元；验收合格后10日内付清余款。
五、其他约定事项
1、本合同一式四份，甲、乙双方各持两份。
2、本合同一经签订具有法律效力，双方严格遵守执行。未尽事宜双方协商解决，不能协商解决的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
3、本合同自签订之日生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
燃气改造工程合同 篇6
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《城镇燃气管理条例》的相关规定，经甲、乙双方平等协商，就天然气安装工程的相关事宜，达成以下一致意见，特签订本协议，供双方共同遵守：
一、工程范围及内容
1、从燃气主管道至甲方厂区设备第一个燃气阀门。
2、工程内容：从燃气主管道至燃气表箱的安装工程。（含材料设备及油漆防腐工程）。
3、工程地点：
二、工程工期
本工程进场安装时间由甲方根据建设施工和准备工作的情况通知乙方，初定于 年 月 日进场安装，并于 年月 日安装完毕，具体进场时间由甲方确定后通知乙方。因甲方配合、协调原因使工程进展缓慢，工期则顺延。
三、工程费用及付款方式
1、工程计费办法：本工程根据现场工程量，按照现行计价费用规定，经甲乙双方核定，本次入户初装费共计 元（大写:）
2、工程费用给付方式:甲方在本合同签订后日内付乙方总工程款的百分之 即: 元（大写:），余欠百分之 ，在通气时一次性付清。乙方收款后，开据建筑安装业发票。愈期未付清全部工程款，乙方有权停止供气。
四、工程质量要求：
1、乙方严格按照国家现行施工规范及《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》进行设计、施工、验收，确保工程质量。
2、甲方负责协调小区内管道障碍物。
3、工程必须在验收合格后才能使用，未经验收甲方擅自提前使用，由此而产生的质量及其他问题由甲方承担责任。
4、安装后，非人为因素出现的质量问题，流量计三个月之内包换，管道等燃气设施一年内保修。人为造成的问题由甲方自行负责。一年后调压柜内设施，产权归甲方，需维修、变迁、改动等，乙方按现行安装工程定额计收安装工程费，安装工程费由甲方承担，调压柜的安全管理责任同时归属甲方。
五、安全施工及双方的责任和义务：
1、甲方的责任和义务
（1）、工程施工期间，甲方单位的人员、财产安全及防火、防盗等安全防范事项由甲方自行负责；
（2）、认真按照乙方告知的施工期间的安全注意事项办事;
（3）、开工前搞好“三通一平”，清理水、电、路故障；
（4）、无偿提供工程必须用的水、电及临时设施；
（5）、无偿提供施工材料、机具的放置场地或房屋；
（6）、制止闲杂人员进入施工现场、负责做好施工中的安全防范事故工作；
（7）、工程中途甲方要求停止施工、缓建或变更设计而造成停工、窝工、返工等损失由甲方承担；
（8）、甲方应使用国家质检合格的燃器具，特别是燃气热水器。热水器的设计位置和安装，必须请有设计、安装资质的单位安装；甲方不得擅自变更管线，否则，由此产生的安全事故由甲方自负。
（二）乙方的责任和义务
（1）、严格按照安全操作规程施工；
（2）、向甲方交待清楚工程施工期间的安全注意事项；
（3）、对本单位的人员及财产安全负责;
（4）、搞好施工现场的管理，做好施工期间的各项安全防范事故工作；
（5）、按规范要求做好竣工资料的收集整理工作。
六、其他事项
1、违约责任：一方违背上述条款，则视为违约，应承担另一方的全部经济损失。
2、解决纠纷方式：双方在履行本合同中如发生争议，协商不成的，可在合同签约地人民法院通过诉讼解决。
3、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各持一份，经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
日期：
【燃气改造工程合同】相关文章：
改造工程合同范本04-11
道路改造工程合同模板11-18
改造工程施工合同模板12-20
土建改造工程合同范本04-11
改造维修工程合同范本04-08
改造工程合同范本（精选5篇）10-12
维修改造工程的合同范本12-23
改造工程施工合同样本06-24
房屋改造工程简单合同范本06-11