安装承包协议合同（精选10篇）
“承包”准确的说应是“承包经营管理”，是指企业与承包者间订立承包经营合同，将企业的“经营管理权”全部或部分在一定期限内交给承包者，由承包者对企业进行经营管理，并承担经营风险及获取企业收益的行为。下面是小编帮大家整理的安装承包协议合同，希望大家喜欢。
安装承包协议合同 篇1
甲方：__________（发包方）
乙方：__________（承包方）
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
1、工程地点：__________
2、工程承包方式：a承包人包工包料；b承包人包工部分包料；c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的'装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。
2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式：水路____米，电路____米
5、乙方承包内容：
1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；
2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；
3、水电施工穿墙、打孔、切割；
4、开关插座面板安装；
5、小五金的安装；
6、后期灯具的安装（水晶灯另计）；
7、其他收费项目另计。
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第七条：全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条：其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：附则
1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字（盖章）乙方________签字（盖章）
___年___月___日___年___月___日
安装承包协议合同 篇2
甲方：
乙方：
甲乙双方在平等互利原则下：按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等原则，公平和诚信的原则。双方就建设工程施工劳务事项协商一致，乙方愿意承担咋放的安装施工任务。并达成遵守如下协议：
工程名称：
工程地点：
开竣工时间：
一、项目承包名称范围：万华时代商务中心外墙铝型板安装，每瓶105元。
（1）工程结算按实际发生可视面积结算。合同价格包括完成合同所属的费用有：包工期、包质量、包后置埋板的安装、包人工工资、包人员服务、住宿费。
（2）乙方自行配备所需工具
（3）咋放提供钢材、方管、铝型板及所有辅料。若不及时，甲方应给乙方补偿有关工费及人员
二、工程量确定、结算及工程款支付、结算方式
（1）工程量结算：施工结束后，乙方结算人员与甲方技术人员以施工图纸为准，双方进行工作量最后审核。
（2）合同签订后3日内乙方人员及设备必须到场。
三、本工程款分期付款，包括骨架安装和铝型板安装，骨架完工付总工程量的40%，铝塑板开工时付10%剩余一次付清。
四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自签订日开始执行，乙方必须严格遵守工程建设安全生产的有关规定。接管各级安全检查人员依法实施监督检查，乙方要保证安装施工及管理人员的人身安全。对于乙方安全管理措施不到位造成的.事故责任人及因此发生的费用由乙方承担。
甲方：
乙方：
签订日期：
安装承包协议合同 篇3
甲方：_________
乙方：_________
身份证号码：_________
鉴于豪明村集体经济发展的需要，需将甲方部分劳务承包给乙方，经甲乙双方协商一致，现订立正式《下老乡豪明村集体经济劳务合同书》如下：
一、承包总价
第一条：甲方将基地劳务（大肉姜种植）承包给乙方，承包价格：贰仟壹佰圆整（￥ _________.00元）。
二、合同期限
第二条：本合同自双方签订之日起生效日生效，合同工期为 20______年 3 月 13 日至 20_______年 3 月 28 日，甲方经代表会议讨论需将基地种植劳务（大肉姜种植）发包，但承包方从事的有关工作和业务尚未结束，则合同应顺延至有关工作业务结束。
三、甲、乙双方的义务和责任
第三条：乙方同意根据甲方工作需要，主要负责集体经济大肉姜种植基地砍草、耕地、打坎、排沟等，按照甲方要求完成每项工序，由村干部轮班监工。
第四条 ：乙方工作应达到甲方规定的要求和甲方对之特别规定的标准，在施工中应确保自身生产安全工作。
第五条：甲方在乙方工作结束后30天内以转账形式向乙方一次性支付全部劳务承包费。
第六条：甲乙双方约定本合同增加以下内容：
（一）、 乙方有义务向甲方提供真实的个人信息与相关证明，否则甲方有权随时解除本合同，并且不给予支付劳务承包费。
（二）、 乙方在合同期内承担的`甲方要求的工作及责任的，在该工作业务未结束前，乙方不得未经甲方同意擅自离职。
第七条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲 方：____________
______年______月______日
乙 方（签字）：
法人签字：____________
______年______月______日
安装承包协议合同 篇4
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、甲方将北斗星城的灯具照明工程(含增加部分)承包给乙方施工安装，合同的总金额19.5万元(含安全措施费)。
二、付款方式：甲方根据乙方的实际进度付进度款，在10月2日安装完成时付总合同款的`40%，余款60%在验收合格后一次性付清。
三、施工总工期为18天，从20xx年9月15日开始到20xx年10月2日竣工，乙方在约定的时间内必须保质保量的全部完工。在甲方灯具材料按时到场的前提下，由于乙方的原因延误工期，或者质量达不到设计要求，乙方必须承担甲方的经济损失责任。
四、乙方在施工过程中一定要注意安全，切实做好防护措施，确保施工人员的安全，如果乙方在施工过程中发生人员意外伤害事故，由乙方自行承担，甲方概不负责。
五、本合同一式贰份，经双方签字后生效。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
安装承包协议合同 篇5
甲方：______________（以下简称甲方）
乙方：______________（以下简称乙方）
经甲、乙双方共同协商，根据《合同法》等法律法规的相关规定，现就甲方委托乙方承制雕塑一事，特立此合同，以明确甲，乙双方各自的责，权，利关系。具体内容如下：
一、雕塑安装地址：______________。
二、雕塑内容：______________。
三、工期约定
1、所有内容在个工作日内设计制作安装完毕并符合甲方验收交付标准。
2、甲方要求比合同约定的工期提前完成时，应征得乙方同意，并支付经双方协商同意后的乙方因赶工采取的措施费用。
3、工程进行途中如出现工程变更，甲方需向乙方下达书面变更通知，甲方并承担变更所产生的相应费用。工期相应顺延。
四、甲乙双方责任
1、合约签订预付款项到位以后，乙方马上组织人手严格按照工期施工。
2、甲方未按期付款，则乙方有权按照甲方欠款周期顺延工期。
2、甲方负责现场施工部分的场地水电协调的相关工作，提供对接人员使乙方能够顺利施工。
3、乙方所使用材料必须符合双方约定标准，在施工过程中应严格按照相关要求，文明施工，严格用料，确保安全，因乙方违反相关规定，管理疏忽，在安装过程中造成的损失和安全事件，责任由乙方全部承担。
4、乙方生产的产品保质期为一年，保质期内非外力人为因素发生的破损、脱落、变色，乙方负责免费维护，所发生的材料、人工、差旅费由乙方承担，保质期外因甲方要求乙方进行调整修复的，甲方需出具书面相关变更单据，乙方合理收取材料、人工、差旅费用。
五、质量要求
雕塑质量标准须达到本身的艺术要求，具有较强的装饰效果与艺术性。并按照甲方认可的图纸进行等比例放大加工制作。要求造型准确，层次清晰、质感对比强烈。
六、工程造价：
乙方包雕塑制作并运至指定地点安装，（包干价）总价为：人民币1650000元整含税。
七、付款方式：
1付款方式为银行转账分期付款。工程款由甲方按双方合同规定的付款时间打入乙方指定账户。合同签订之日甲方预付材料费用400000。00元即人民币大写：肆拾万元整。成品全部出来经由甲方认可安装前甲方付乙方工程款1000000.00元及人民币大写：壹佰万元整。成品在现场安装完毕，甲方验收后，甲方向乙方支付合同金额250000.00元即人民币大写贰拾伍万元整。
八、违约责任
甲乙双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行或延期履行合同的，应在二日内向对方通报不能履行或延期履行的.理由，在取得相关部门证明以后，免予承担违约责任。甲方不能按期付款，承担每日万分之五的违约金。乙方不能如期竣工，承担每日万分之五的违约金。
九、附则
1、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝搭建或验收，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
2、本合同约定范围内的设计图纸的知识产权仅归属甲方双方共有，设计图纸均享有作品署名权。
3、本合同在履行期间，双方发生争议时，可采取协商解决，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、甲乙双方协商不成时，双方同意提交甲方所在地仲裁委员会仲裁向人民法院起诉。
5、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。自双方代表签字盖章后生效（此合同传真件签字盖章后即合同附件具有同样法律效力）本合同按约定将价款结算完毕后终止。
甲方（盖章）：______________
乙方（盖章）：______________
经办人：______________
经办人：______________
日期：______________
日期：______________
开户行：______________
开户行：______________
账号：______________
账号：______________
安装承包协议合同 篇6
甲方：
法人代表：
乙方：
法人代表：
为促成x有限公司保鲜库和冷藏库尽快投入生产，甲乙双方平等协商，依据《中华人民共和国合同法》自愿订立协议，甲乙双方共同遵守;
一、乙方垫款约人民币20xx万元(以乙方购买材料设备及人工费用报价清单为准)完成保鲜库和冷藏库设备购买、安装、调试服务。
二、工期：本合同工程总工期为 xx个工作日，工期起算日期为本合同签字并且乙方设备入场之日生效。除发生不可抗力或本合同约定条件(增加工程量)外，在任何情况下，乙方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。
三、甲方给付乙方设备工程款的方式：
1、在 xx年 xx月 xx日前，甲方给付乙方设备工程款500万元。
2、在 xx年 xx月 xx日前，甲方给付乙方设备工程款700万元。
3、在 xx年 xx月 xx日前，甲方给付乙方设备工程款800万元。
4、付款方式：银行转帐
四、乙方垫付款项的利息计算：
1、以设备材料入场之日为基准日，开始计息即本金 xx万元，年息25%。
2、为实现公平，分段计息，甲方每偿还一笔本金及利息，则从xx万本金中对应扣减计息基数。
五、甲方义务
1、在施工前负责施工场地的平整，协调相关相邻关系，具体介绍场地及地下管线情况;
2、在施工期间给予乙方施工必要方便，提供水源、电源、材料堆放场地。
3、按照合同的规定向乙方支付款项;
4、接到乙方验收的通知后，在3日内予以验收，超出3日视为合格;
5、若因甲方不履行合同义务，致使乙方无法施工的，对此产生的责任乙方免责;
6、对乙方提交的增加工程量资料，进行必要的及时审核，以作为工程决算的依据。
7、对乙方在施工过程中提出的问题或建议，及时予以回复或解决;
8、不得对乙方的施工故意进行刁难，对乙方施工的监督应不影响乙方正常施工;
9、若增加工程量、变更设计，需及时通知乙方，以便乙方施工;
六、乙方义务
1、乙方应按合同的约定负责设备的供应、安装、调试、保修等。
2、乙方提供的设备、材料、可根据现场情况调整品牌、功率和数量，质量符合国家和行业标准，价格不低于报价，高出部分实际结算。
3、乙方在施工前必须视察工地并详细了解工地各种环境：结构、排水、电力等系统，如现场情况与图纸不符，及时与甲方相关人员沟通，甲方确保施工场地适合施工。
4、乙方保证安装施工人员均为专业的熟练技工，工程设备安装完成后，乙方必须负责免费调试，保证无任何操作故障。
5、已完工的工程和设备，在交付前乙方应负责保管，并负责将场地清扫干净。
七、质量与检验
1、工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准以《制冷工程施工及验收规范》GJJ33-20xx和其它相关规范为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担修复责任。
2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担;双方均有责任的，根据责任大小分别承担。
3、气密性工程由甲方负责，验收标准按GB50274 - 98《制冷机、空气分离设备安装工程施工及检验规范》中, 有关组合(气调) 冷库一节中的规定执行。
八、甲方履约担保：
1、甲方以x有限公司(个人独资公司)全部股权担保;
2、甲方以公司名下的土地、保鲜库做留置抵押(由甲方完成抵押登记)，乙方同意甲方给付全部设备款和工程款后，自动解除留置抵押;
3、如果月权自 xx年 xx月 xx日起，享有x有限公司保鲜库的处置权。
九、竣工验收
1、工程部分完工后乙方应及时提请甲方组织验收，在提请验收前，乙方应按国家工程竣工验 收有关规定，将工程验收的所有相关资料(竣工图纸、竣工资料及竣工报告等)一式二份报送甲方。甲方收到上述资料后组织有关人员验收，验收合格后，双方在《验收单》上签字确认，《验收单》是乙方请求付款的'必要凭证。
2、在工程全部验收合格后，乙方与甲方办理工程移交手续，乙方在工程移交前负责工程的安全和损毁责任，并根据甲方的要求清理施工垃圾。工程移交甲方后，乙方方能离场，甲方予以签字确认。
3、若不能通过验收，乙方必须在甲方指定的期限内完成整改并通过验收，对由此造成的甲方的相关损失均由乙方负责。
十、质量保修
1、本工程的保修期为二年(24个月)，自验收合格之日起算;
2、保修期内工程或设备出现故障(人为因素除外)，乙方负责免费保修及更换配件。
3、保修期内工程或设备出现故障，乙方应在接到甲方通知后12小时内修复(如有特殊情况双方可另行商定)。
十一、违约责任
1、乙方必须在本合同约定的工期内按质按期完成所有工程并通过甲方验收。否则，按工程已付款的1%扣罚，如果甲方选择继续履行合同，乙方应在甲方指定的期限内完成，但乙方仍须承担逾期完工的违约责任。
2、若乙方承建的工程在质保期内出现质量瑕疵，乙方必须按本合同约定的期限及时予以修复;对设备存在质保期内出现质量瑕疵，由乙方负责免费维修。
3、甲方需按照本合同的约定及时支付合同款项，若逾期不支付，须向乙方承担未支付款1%的违约金。
4、若因甲方的原因导致乙方无法施工，对此造成工期延误，乙方不承担由此造成的损失。
5、本合同约定的违约金、赔偿金、罚款等均独立存在，彼此不相互取代。
6、由于甲方原因导致工程不能进行，甲乙双方核清工程量，按工程报价结算工程款，双方无异议。
十二、本协议自甲乙双方签字并且乙方设备入场之日生效，一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各两份。
十三、发生争议，由合同履行地x人民法院管辖。
十四、未尽事宜，友好协商，合同变更，应甲乙双方协商一致。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装承包协议合同 篇7
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况，为明确责任和经济关系，加强协作，共同完成工程建设任务，经双方协商达成下列合同条款，以便双方在施工、结算中共同遵守。
第一条工程概况、承包范围及内容
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 承包方式：劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理(施工管理、已完工程保护等)。
4. 承包范围：
(1)包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容，并负责该区域内现场临水、临电(二级配电箱内)以及塔吊照明的施工及维护工作。
(2)主体工程(包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地，止水钢板焊接施工等)(给排水均以室外井为界限，电有?配电房按低压屏下端，单栋按总箱)需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞(吊模)等工作由乙方自行完成，且不得因预埋预留等影响其他工种施工，否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失，情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。
(3)现场临水、临电(含一，二级配电箱及开关箱，临时办公室及宿舍)以及塔吊照明的施工﹑维护。第二条承包价格及支付方式
1. 劳务包干单价为：元/㎡(含税单位，其中面积指乙方所施工主体建筑物的建筑面积，以成本部结算的建筑面积为准)，本单价中包含考核达标单价以及劳动保护及安全措施费﹑施工中发生的安全事故处理等费用，并且包括前期临电安装及乙方施工区域内的水电维护费用，单价明细详附表一。
安装工程劳务承包合同
如施工内容发生变化，以定额人工含量及单价予以增减办理结算。
2. 乙方在施工期间，根据工程量完成情况，按业方支付甲方工程进度款的同期比例，支付当期形象进度的80%，报造价部门审核确认后支付，不再向乙方发放零星借支和其他费用;所余20%作为质量保证金待竣工验收合格后两个月内支付至结算总金额的95%，剩余5%作为保修金，在保修责任完成后一次性支付。
3. 乙方在每月进度款申报时，应按班组人员编制一式三份的工资支付方案，方案中须每人支付金额和领款人签名，报送甲方财务部门备案。
4.乙方进场后在甲方支付进度款之前，生活费等一切费用由乙方自行负责。
5.限额用料：
甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮、防雷接地扁钢、消防器材等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担，节约部份由甲方按节约的30%奖给乙方。
6.施工现场所有安装工程材料均由乙方负责装卸，费用不另行计取。如乙方未按甲方现场工作人员安排如期进行装卸工作，甲方有权指定其他人员进行装卸并按实际发生费用的双倍扣罚乙方。
第三条保证金及退还
1. 乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家、地方的法律法规和甲方的相关制度，自愿向甲方交履约保证金元。
2. 保证金于合同签订后，队伍进场施工前一次性交清。乙方承包的工程通过竣工验收备案后，由甲方主要负责人审核同意后全部退还。若乙方违约或不能履行合同，保证金则不予退还，同时给甲方造成的其他损失另行赔偿。
第四条工期要求
1. 本工程自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日，总工期天。
2. 乙方承包的所有工程在工期上必须符合甲方计划中的工期要求并遵守甲方的调整，若达不到预先约定工期和节点工期，应视为违约，并承担甲方因此遭受的一切损失，甲方有权终止合同并处罚_____元/次。
3. 甲方每月检查一次工程进度实际完成情况，如无理由未达到计划目标，处以_________元/次的罚款：如工期严重滞后，或连续三个月达不到计划工期，甲方有权直接清退乙方出场。
4. 在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件等同步安装程序到位，装饰阶段乙方应将本工程的施工工序与甲方装饰程序密切配合、平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目工期，甲方除有权向乙方处以_______元以下的罚款外，造成甲方工期延误的所有损失均由乙方承担。
第五条甲方的责任和义务
1. 甲方负责向乙方提供机具、资料及材料，清单如下：
(1)甲方提供的机具：塔吊，电梯;
(2)甲方提供的资料：图纸壹套;
(3)甲方提供的材料：合同第十一条约定的施工机具及限额内施工材料。
2. 向乙方提供施工图和具备施工条件的工作面。
3. 向乙方进行操作规程、优质质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4. 负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生监督、检查与验收。
5. 负责对乙方水、电、消防、防雷等资料的检查。
6. 按合同规定，向乙方支付具备付款条件的工程款。
7. 向乙方提供办公场所和库房。
第六条乙方的责任和义务
1. 乙方指定为本班组领班，为安全员。领班及安全员需长期驻守工地，有事离开工地需向甲方现场负责人请假。擅自离开，一次处罚500元，同时，乙方须配备相应的工程管理人员，包括：工程总负责人1人﹑技术员1人﹑施工员若干﹑安全员1人﹑质量检查员1人﹑若乙方人员不到位，则甲方有权处以每人每月______元的罚款。
2. 合同签订后乙方应及时与进场员工签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
3. 在本劳务合同期内，如发生安全事故，保险公司赔偿后的差额(每人、每次)在 ______元内，由乙方自行负责;超过_____元以上条由甲乙双方向保险公司索赔，保险金额不够赔付时，由甲乙双方协商赔付方案(不明确)，共同处理一切安全工伤事故。若属乙方蓄意违章作业，或违反安全技术操作规程，或违反安全文明施工规定，或未听从甲方、监理、业主单位管理人员的指令，或在施工现场以外及生活区内发生的一切事故，其全部费用和责任由乙方自行负责，甲方不承担任何费用和责任。
4. 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
5. 必须执行对所有从业人员持证上岗的规定，设立安全、质量、综合治理员，坚持工前交底、工中监督和工后验收，做好当日记录。如出现质量问题要及时整改，对由乙方责任造成的材料浪费，由乙方承担全部损失和相应的责任。
6. 在工前对施工现场所有安全设施、机具电器进行先检验后再使用。如发现事故隐患，应及时向甲方报告。在没有安全保障的情况下不得施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
7. 乙方有自觉遵守甲方各项管理制度的义务。乙方必须为其职工宿舍配备清洁用具，每天安排清洁值日，确保生活环境整洁有序。夏天必须配备防暑降温设备，提供好工人正常生活休息条件。甲方将一次性为职工宿舍安装好照明供电线路和灯具，损坏后由乙方自费修复。乙方必须强化职工宿舍的全面管理，严禁私拉乱接电线及在宿舍内使用除手机、对讲机以外的电器设备，甲方将不定期进行检查，对违反管理规定者，将严格按有关规章制度进行重罚，每发现一次罚款_______元/次。乙方宿舍由甲方负责安装空调，使用空调的'电费由乙方按表支付，空调如因人为损坏则由乙方承担维修费用。
8. 妥善保管、正确使用甲方提供的各种机具和材料，如损坏或遗失由乙方照价赔偿。
9. 乙方及所属人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方有权对当事人各方处以_____元/次的现金罚款并予以辞退，情节严重的送至公安机关处理，所罚款项由乙方及时向甲方缴纳，如乙方不及时缴纳罚款，甲方将从乙方当月劳务费中双倍扣除。
10. 乙方必须做到工完料尽场清，及时清理现场、回收安装材料。每天打扫宿舍内环境，保持现场整洁文明和生活区干净卫生、整洁有序，否则，甲方将安排其他施工班组进行整改，费用按人工工资双倍支付，从乙方该期劳务费扣除。
11. 严禁儿童、孕妇及年满60岁上老年人进入施工现场，违者每次罚款500元。乙方及所属成员不得将非工作人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
12. 对各种现场检测，均由乙方派工人进行配合(工人工资由乙方负责)。
13. 施工合同以外所产生的人工费用(含机械及工具费)技工：150元/天，平工：_____元/天(必须当日签证，项目经理签字同意，否则不计)。
14. 乙方对现场所有已完工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行返工的(设计变更除外)，均由乙方自费进行恢复原状，造成甲方其他损失的，另行赔偿。
15. 乙方应积极开展所施工区域的防盗工作，并加强对内部员工的宣传教育。乙方对领出甲方库房的所有材料(包括已施工的材料)有保管义务，若有被盗或损坏应由乙方承担全部责任。
16. 乙方所有施工人员必须进行三级入场教育、岗位培训、安全技术交底才能进入现场。进场后，严格遵守甲方的各项规章制度、管理办法、安全操作规程、文明施工综合治理规定，对违反甲方规章制度管理制度和管理办法者，所涉及的罚款概由乙方承担。
17. 乙方所有作业人员进入作业区内应穿戴统一工作服、安全帽，雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品，均由甲方统一采办发放，费用由乙方自理，或乙方按甲方要求自行购买。
18. 因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数承担，上岗培训费用由乙方培训者自理。
甲方(签章)：乙方(签章)：
甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：
项目负责人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
签订日期：
安装承包协议合同 篇8
需方(甲方)：______________
供方(乙方)：______________
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同
一、工程项目
1、工程名称：
2、交货及安装工程地点：
二、项目总造价
1、本路灯项目含税总造价为_______人民币：
2、整个路灯项目必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。
三、款项支付
1、签订合同之日起____日内甲方安排总工程款的_______%作为生产预付款。
2、货到施工现场后____日内甲方付总工程款的_______%;
3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的_______%。
4、预留质量保证金_______%，________年期满后在____日内付清工程质保金。
四、供货及安装：
1、本路灯工程安装施工日期总计_______个工作日内完成路灯安装施工项目。
2、本路灯项目必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
3、在安装过程中，因为不可抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他原因所造成的`安装方式改变、工期延误的，甲乙双方可协商解决。
五、安全责任乙方必须严格按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方自行承担法律责任，甲方不承担任何法律责任。
五、维修保养本路灯项目保修期为________________年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如路灯发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起________小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用;
六、违约责任甲乙双方互相协商解决。
七、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。
八、其他约定事项：无。
供方(章)：_______需方(章)：_______
单位地址：_______单位地址：_______
法定代表人：_______法定代表人：_______
电话：_______电话：_______
传真：_______传真：_______
开户银行：_______开户银行：_______
账号：_______账号：_______
________年____月____日________年____月____日
安装承包协议合同 篇9
定作人：
承揽人：
签订地点:（甲方所在地）
签订时间：_____年____月_______日
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方----------------事宜经协商一致，达成如下合同条款：
1.1工程概况
1.1.1工程名称：
1.1.2施工地点：
1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成（施工内容），验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。
1.2主要日期
工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）,乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。
1.3质量标准
工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。
1.4合同价款
1.4.1本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同
1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。
1.4.2以上价格包含：（施工内容）。
1.5价款支付：（双发约定付款方式）。
1.6安全责任：
乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关；
1.7合同生效
本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。
1.8甲方违约责任
1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。
1.9乙方违约责任
1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的.，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。
1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。
1.9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。
1.10争议解决
合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。
1.11本合同共3份，甲方两份，乙方一份。签订地点：
甲方：__________________________乙方：________________________
法人代表：______________________法人代表：________________________
授权代表：_____________________授权代表：________________________
开户银行：______________________开户银行：________________________
账号：__________________________账号：________________________
联系人：_______________________联系人：________________________
电话：_________________________电话：________________________
传真：________________________传真：________________________
住所：________________________住所：________________________
证件号：______________________证件号：________________________
安装承包协议合同 篇10
工程名称：
甲方：
身份证号：
乙方：
身份证号：
为确保该工程按时按质竣工验收，现将工程水电安装作业承保给乙方，特定如下合同：
一、承包形式：
单包，即包工不包料(材料和辅材和大型工具全由甲方提供，乙方负责小型工具)
二、承包价格：
按甲乙双方协商决定，水电安装总面积x平方米，pvc和JDG混合轻工价格x平方米，一次性承包。(按图纸施工，变更另算。)
三、工程进度：
按甲乙双方及开发商要求，总工程期x天完成，主体预埋阶段乙方跟着土建进度完成施工。(正常进度下，甲方或开发商出现缺料.日期规范不能正常进行中，导致乙方出现误工或工期延误，所有一切损失费用由甲方全面承担)
四、安全：
甲乙双方必须保证施工安全，杜绝任何事故发生，工作期间乙方将服从现场安全管理，发现隐患及时反映或汇报，如乙方在施工中服从安全管理，出现事故由甲方承担。
五、付款方式：
施工期间甲方按x楼和x楼分别单一楼次付款。
施工期间拨款，分别是总轻工款100%比拨款
1、预埋期间标二封顶拨总轻工款x%元。主体封顶拨总轻工款x%元，
2、室内安装配管镶盒完成拨总轻工款x%元。
3、给排水完成给排水完成拨总轻工款x%元。
4、穿线完成拨总轻工款x%元。
5、开关插座和分户盘安装完成拨总轻工款x%元。
6、剩余款项等水电安装完成拨总轻工款%元，除x%元维修保证金外，剩余款项一次付清。
7、进度完成以后不论总建单位或土建项目部拨不拨款。甲方必须在工程进度完成后天之内把工程款按以上条例付清，如甲方不按以上条例正常拨款，乙方有权利停工，并由甲方承担乙方所有损失。
8、以上付款条例生效在甲乙双方身上，甲方不得以任何理由推托到第三者身上，如甲方推卸责任，乙方有权终止合同，乙方终止合同时导致乙方所造成的所有损失由甲方全力承担和赔偿。
六、合同期内甲乙双方必须信守合同条例，如乙方在施工遵守合同条例要求，甲方不得以任何原因使乙方提前退出施工场地，否则乙方所有损失由甲方全部承担。
七、违约责任：甲乙双方必须严格履行以上条例，如一方违约，则违约方必须向另一方支付x元作为违约金。
此合同为一式三份，甲乙双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并做为甲乙双方当事人的法律依据。
甲方：
乙方：
20xx年xx月xx日
【安装承包协议合同】相关文章：
安装承包协议04-04
空调承包安装合同09-19
家具安装承包协议11-23
承包水电安装合同03-08
安装承包协议书10-04
安装承包合同07-22
安装承包协议书05-02
安装承包通用合同通用10-10
安装承包协议书11-12