- 相关推荐
建设工程清包合同范本(精选7篇)
在不断进步的社会中,合同的类型越来越多,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是小编为大家收集的建设工程清包合同范本,欢迎阅读与收藏。
建设工程清包合同 1
甲方:
乙方:
为发挥甲乙双方的技术优势,加快工程建设速度,努力提高施工 效率,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合 同条例》的`原则,甲方拟将 桩基工程的劳务部分交给乙方承包施工,为明确责任,经充分协商,在平等互利,自觉自愿的基础上,甲乙双方共同达成如下协议:
一、工程名称及施工内容
1、工程名称:
2、施工内容:长螺旋钻孔压灌桩(商品砼)
二、工程地点:
三、工程承包方式
包工不包料(不含水电、税金、管理费、不开发票),乙方自带 所有施工机具。
四、工程总量
约根桩,单桩工程结算=(有效桩长米)桩截 面积(按设计图纸计算)。
五、协议价款
按第一款施工内容,综合清包总价
六、付款方式
1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费
2、工程款按形象进度支付,施工时乙方借支必要的生活费和生产费,正式开工甲方再付工程款 元;完成工程总量的 甲方付工程款 元;工程完工付工程款 元;其款桩基验收合格一次性付清(余款最迟不得超过当年春节前)。
3、工程款以现金支付:
七、工程质量
乙方在施工过程中,必须按国家现行施工规范和总包单位及监理 单位的要求进行施工。如在施工过程中,场地有障碍物,致使桩位偏 差与乙方无关。甲方应派施工员现场放线,乙方协助。
八、甲方责任
1、保证施工场地三通一平;
2、保证水电供应满足施工要求;
3、保证施工报验不延误施工时间;
4、办理有关施工手续及对外联系。
九、乙方责任
1、设计图纸和施工规范施工,确保质量及进度;
2、提供桩基施工原始记录;
3、保证场地整洁,做到文明施工。
十、安全
在施工中,乙方应严格遵循国家颁发的安全操作规程和与之相关的安全注意事项进行施工,并认真执行甲方安全技术交底。如在施 工场地因乙方施工因素发生一切安全事故由乙方负责。
十一、补充条款
1、乙方须配合甲方做好工程签证工作,乙方须服从甲方现场管 理,听从指挥,接受相关单位的监督和管理。
2、甲方应保证机械进场以后3天内投入施工,如甲方原因造成 乙方不能开工(如材料没进场、三通一平不到位、或其他原因)工期 顺延。如果7天不开工甲方应补助乙方每天 元。
十二、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,双方签字后生效, 工程款余款付清后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建设工程清包合同 2
甲方:
乙方:
为了甲、乙双方更好履行合同条款,在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下,双方充分协商,达成如下协议,双方共同遵守:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围及详细部位:
本工程所有施工内容:
1、土建(垫层、条基、地沟、砌砖、粉刷、预制构件及安装、砼搅拌及浇灌保养、回填、散水、踏步、屋面楼渣、找平、保温块铺设);
2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制);
3、木工(支模、拆模、打磨);
4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装);
5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设)
四、承包方式和结算方式:
承包方式:本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。
结算方式:本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
五、承包单价:
单价:255元/平方米
单价说明:
1、包基础施工前的施工准备、配合工作,如施工放线等工作;
2、包场地清理等工作;
3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作;
4、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工中的一切工具在内;
5、面积按建筑面积计算;
6、乙方在施工的水电费不包含在内。
六、付款方式
1、甲方和监理公司对工程质量检查验收合格后,按进度付款。基础完工付至10%;主体完工付至50%;装饰工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至 95 %,经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付清结算款。
2、支付方式:甲方付款时采用现金。
七、工期条款
1、总工期历时 天,开工时间 年 6月1日,竣工时间 年 月 30 日。
2、如遇下述情况:
(a)甲方、建设单位重大设计变更影响;
(b)不可抗力严重影响施工;则按实际时间顺延工期。逾期,每超过一天按日计算冲扣乙方工资额500元。
八、质量条款
1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明,施工方案,设计变更,技术交底,现行施工与验收规范,作为检查、抽检或验收的依据和标准。
2、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格做好工人技术交底,严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因施工出现质量问题,乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施,直至消除质量隐患,并赔偿因此给甲方造成的损失,工期不顺延,甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同;甲方也可以不要求乙方采取补救措施,直接解除合同,由乙方承担补救费用,赔偿因此给甲方造成的其它损失
3、浇筑砼垫层时,乙方必须先派人现场设置标高控制点,砼垫层平整度必须控制在+2CM之内,否则由乙方承担所有材料损失。
4、分项工程施工完毕之后,乙方必须先进行自检,合格方能由甲方向监理验收。监理第一次验收不合格,对乙处以 500元违约金,可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经监理第二次验收仍不合格的,甲方有权通知乙方解除本合同,对乙方按已完工合格工程的60%结算,并限期办理有关退场手续。
6、工程质量要求达到“合格”标准,若工程质量未达到标准,则由乙方承担所有材料损失及相关违约责任。
九、甲、乙双方职责:
(一)甲方职责:
1、乙方进场时,甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
2、提供施工图两份。
3、甲方指派代表,对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。
(二)乙方职责:
1、乙方进场前必须与工人签订用工协议书,内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。
2、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员,否则发生一切责任,由乙方自行承担。
3、乙方自带必备的`施工工具和用具,工人安全防护用品等;费用包括在承包单价内。
4、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人,否则,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付合同总价5%的违约金,给甲方造成损失的,承担赔偿责任。
5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。
十、安全条款
1、人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准),用电机具要专人管理专人操作,若违反规定造成工伤事故由乙方负责。
2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故,均由乙方承担全部责任,甲方一概不负责。
4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿,应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿,乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。
5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。
6、由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的损害,由乙方承担一切责任。
十一、解决合同纠纷的方式:
因本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成时,可向合同签订地人民法院起诉。
十二、其他;
a)本合同自双方签字、盖章之日起生效,保修期满结清余款后自行终止;
b)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,每份均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
电话: 电话:
签订日期: 年 月 日
建设工程清包合同 3
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于甲方已经与建设工程施工合同(以下称总包合同),双方就本建设工程施工清包事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程内容:
4.承包范围:
5.清包方式:
6.合同工期:开工日期: 月 日;竣工日期:年 月 日;总日历天数 天。
7.质量标准:100%。
8.合同价款:(大写人民币)元整 ¥元
二、合同价款的组成
1.本工程按建筑面积 平方米单价〔含税(需明确税种、税率)、社会保障费及培训费〕一次包死,包干单价为 元/m2建筑面积。本工程建筑面积为 m2(结算时按实调整或不予调整)。包干单价(主要或全部)组成:工程施工 元222/m、工程进度 元/m、工程质量 元/m、安全生产 元/m2、文明施工 元/m2。(也可根据具体情况另行约定单价组成)
2.本工程所有从施工准备至工程竣工(完工)保修期满的全部用工均包含在包干单价内(包括甲供材料的卸车用工)。
3.本工程所需材料除甲方提供的购,费用已包含在包干单价内。
4.本工程所需机械设备除甲方提供的外,其余的全部机械设备由乙方自行提供,费用已包含在包干单价内。甲方提供机械设备的操作用工、维护保养由乙方负责,费用已包含在包干单价内。
5.本工程所需的夜间施工增加费、因乙方原因造成的赶工措施费、冬季施工措施费、冬季停工期间看护保管费用等均包含在包干单价内。
6.上述条款未明确的但完成本工程所必须发生的其他人工、材料、机械费等均包含在包干单价内。
三、甲方责任
1.完成施工前期的平整施工场地工作;将施工所需水源、电源接至指定位置;提供工程地质和地下管线资料;提供水准点与座标控制点。
2.负责编制施工组织设计(工程总体),统一制定各项管理目标。编制施工作业计划、物资需用计划,实施对工程的工期、质量、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。
3.负责工程测量定位,施工技术、安全生产交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理和交工验收。
4.统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、施工用水、用电及施工场地。
5.按时提供图纸,按照施工组织设计规定的工期要求,提供本合同第二条第3.4款约定的材料、机械设备,所提供的材料、机械设备保证施工需要。
6.负责与发包人、监理、设计及政府有关部门联系及各项业务对口,协调现场工作关系。
四、乙方责任
1.工程临建设施(含生活用营具、炊具、燃料)由乙方自行负责,费用已包含在合同价款内。
2.甲方提供的水源、电源点以外的施工(生活)用水、电管线和其它设施(包括安装计量用表)由乙方自行负责,费用已包含在合同价款内。水、电费用按实际计量和单价向甲方交缴。
3.甲供材料按定额消耗量提交乙方,材料的交接、保管、使用执行甲方的相关规定。材料超耗(包括返工使用的材料)按甲供材料的实际采购单价予以扣除。乙方不得将甲供材料用于其它工程。
4.准要求,并提供产品合格证明,对材料质量负责。材料在使用前,应按要求进行检验或试验,不合格的.不得使用,检验或试验费用由乙方承担,其费用已包含在合同价款内。
5.乙方必须配备相应的管理班子和稳定的劳务队伍,特殊工种人员必须持证上岗,乙方全部人员的社会保障费及培训费已包含在合同价款内。
6.乙方指派担任本工程项目技术负责人,未经甲方同意不得更换。乙方劳务队长姓名,岗位证书编号。
7.乙方必须在甲方施工组织设计基础上自行编制其承担工程的施工组织设计和施工作业计划。进行施工技术交底、工人上岗培训、测量放线、质量检验评定、编制基础技术资料等工作。
8.乙方必须按确认的进度计划组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人对施工进度的检查、监督、管理。若不能按约定的竣工(完工)日期竣工(完工),乙方承担违约责任,结算时扣除其违约金 元/m2建筑面积(或约定每延误一日罚款 元)。
9.乙方必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本合同的约定组织施工,确保工程质量达到约定标准,接受并配合甲方、监理、发包人对工程质量的检查、监督、管理,按要求返工、修改,按规定及时处理发生的质量事故,发生的费用由乙方承担。若工程质量达不到约定标准,乙方承担违约责任,结算时扣除其违约金 元/m2建筑面积。
10.乙方必须配备安全员。对施工人员进行安全生产交底,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法实施的监督、检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产。若发生事故,乙方承担违约责任,结算时扣除其违约金 元/m2建筑面积。因事故所发生的费用由乙方自行承担,并承担由此造成甲方的损失(包括发包人、政府主管部门的罚款和甲方的其它损失)。
11.乙方必须遵守工程所在地文明施工管理办法,严格按规定标准组织实施,接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督检查。保证施工场地整洁符合有关规定,做到工完场清,按要求及时进行各项检查前的场地清理等工作,达到甲方(发包人)的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。因现场管理混乱,工地达不到 文明工地标准,乙方承担违约责任,结算时扣除其违约金 元/m2建筑面积。
12.遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
13.根据工程需要,乙方自行提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫,费用已包含在合同价款内。
14.工程未交付之前,乙方负责其保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。
15. 乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件),费用已包含在合同价款内。
16.乙方必须遵守甲方的质量、环境、职业健康安全管理体系的各项规定。
17.合同履行期间,乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口,乙方(人员)不得超越甲方直接和监理、发包人、政府有关部门联系和对接。
18.乙方在进场后3日内必须将《入场人员登记表》报送甲方,若中途更换或新增人员,须及时将更换或新增人员名单报送甲方。乙方必须对新进场施工人员进行安全生产交底。乙方进场施工人员必须携带:身份证、劳动合同、特殊工种操作证、工资卡,并将上述证书复印件交给甲方。
19.乙方必须按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方(发包人)不能按约定正常支付工程款发生拖欠,若发生拖欠,甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付,并由乙方承担因此造成甲方的损失。
20.乙方在履行本合同约定的内容、责任、义务时,若与总包合同冲突,执行本合同的约定;本合同没有约定的,应按总包合同的条款执行。
21.乙方对其承包的工程项目自负盈亏,甲方不承担盈亏责任。
五、工程款确认和支付
1.甲方在向乙方支付工程款时乙方必须出具合法有效票据。乙方应在甲方的监督下合理使用工程款,不得挪作他用,以保证工程施工需要。
2.每次支付工程款时,均须按照甲方规定的程序,由主管施工员(工长)签署完工(竣工)验收单并经相关人员、项目经理审核确认,经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能(生效)支付。
3.乙方不能完成当期计划形象进度(部位)的施工,甲方有权拒绝本次支付。当完成本阶段计划形象进度(部位)的施工或待完成下一计划形象进度(部位)的施工时一并支付。
4.工程竣工(完工)经甲方(发包人)验收合格后天内,乙方向甲方递交完整的结算资料。
5.甲方收到乙方递交的结算资料后,其有关内容须经甲方相关材料、质量、安全人员、项目经理审核确认,预算人员依据项目经理确认后的资料编制结算书,经项目经理审核确认,报甲方主管部门审核确认经主管领导审定批准后生效,未经甲方主管领导审定批准的结算书无效。
6.工程结算书生效后,甲方向乙方支付结算价款的余额,在(什么时间和情况下)支付完全部工程价款。
7.甲方只有在收到发包人相应的工程款后才能向乙方支付工程款,非甲方原因不能向乙方支付工程款时,乙方不得据此向甲方提出索赔,乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。
六、施工变更
1.施工中发生对原工作内容进行变更,乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求实施,若变更价款(变更价款的确认执行总包合同的约定,但不含甲供材料和甲供设备价款)造成合同价款变动幅度在 %以内时,合同价款不予调整;若变更价款(变更价款的确认执行总包合同的约定,但不含甲供材料和甲供设备价款)造成合同价款变动幅度在 %以上时,其超出部分的变更价款按总包合同约定的标准计取。(此款可根据总包合同的约定设定调整范围和调整幅度,总包合同没有约定时按此款约定)
2.施工中乙方不得对原工程设计进行变更,因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
七、工程验收及保修
1.工程具备隐蔽条件或中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽和中间验收前 小时通知甲方验收,验收合格,乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收,其费用由乙方承担。
2.无论是否进行验收,甲方(发包人)要求对已经隐蔽的工程重新检验时,乙方应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。验收合格,甲方(发包人)承担由此发生的费用,验收不合格,乙方承担发生的全部费用,工期不予顺延。
3.工程具备竣工(完工)条件,乙方向甲方提供相应的资料,甲方在天内对工程进行初验,经甲方(发包人)组织有关单位验收提出修改意见的,由乙方按要求修改直至通过竣工(完工)验收并承担修改的费用。
4.全部工程竣工(完工)通过甲方(发包人)验收合格,乙方对其分包工程承担质量保修责任,保修期限为 。
5.保修金额为工程价款的量问题,乙方在接到通知后 天内派人无偿修理,发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修,否则甲方(发包人)可委托他人修理,其费用在保修金中扣除,不足部分由乙方交付。
八、施工配合
1.乙方必须配合甲方对其工程进行的初步验收,以及甲方(发包人)或政府建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工程施工、施工场地的检查、隐蔽工程验收和工程竣工验收等工作;甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。配合费已包括在合同价款内。
2.乙方按约定完成其工程施工,必须由甲方或施工场地内第三方配合时,甲方应配合乙方工作或协调乙方获得该第三方的配合。
九、违约责任
1.乙方不能严格履行本合同规定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止合同,另行组织他人施工,其造成的损失由乙方承担。
2.对不服从甲方(发包人)管理的乙方施工人员,甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。
3.施工过程中,乙方不得将工程分包给他人,否则甲方有权责令乙方退场,乙方承担由此造成的一切损失(包括甲方更换施工队伍造成的损失)。
4.若乙方不能按约定的竣工(完工)日期竣工(完工),除扣除其第四条第7款违约金外,由乙方承担甲方为追赶工期增加的施工费用以及其它损失(包括发包人的罚款)。
5. 若工程质量达不到约定标准,除扣除其第四条第8款违约金外,由乙方承担甲方为此进行的返工补强发生的费用以及其它损失(包括发包人的罚款)。
十、争议
1.甲乙双方在履行合同中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的,双方约定向 提请仲裁或向 人们法院提起诉讼。
2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协商停止施工;
(2)调解要求停止施工,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止施工;
(4)法院要求停止施工。
十一、其它
1.(根据工程实际情况分列)
2.本合同自双方签字盖章后生效。在竣工结算甲方支付完工程价款(不含保修金)后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
3.本合同正本两份,具有同等效力,由甲乙双方各执一份;副本份,甲方执 份,乙方执 份。
合同签订时间: 年 月 日
合同签订地点:
甲方(盖章): 乙方(盖章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
开户银行: 开户银行:
账号:账号:
邮政编码: 邮政编码:
建设工程清包合同 4
发包方:(简称:甲方)
承包方: (简称:乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方将下列劳务施工任务发包给乙方。结合工程具体情况,为明确责任和经济关系,加强协作,共同完成施工任务,经协商达成下列合同条款,双方共同遵守。
第1条 工程概况
工程名称:
工程地点:
第2条 发包范围及施工内容
2.1 发包范围:
2.2 施工内容:
3.1 开工日期:以甲方指定的开工日期为准
3.2 主要控制点 乙方应保证按甲方下发工程项目的施工任务单完成。
第4条结算方式
工程造价按本合同约定的方式计价和结算
4.1 根据工程施工工序全部内容确定工程量,计价方式如下:
4.2 双方最终结算必须经过甲方经营主管部门审计后生效。
第5条 物资供应
5.1 甲方供应工程建设所需全部施工机具及工程用材料(含周转材料),不转账。
5.2 甲方供应乙方施工所需消耗材料,消耗材料款由乙方承担,费用按领用量从当月工程款中扣除。
5.3 凡用于工程的甲供材料(成品、半成品和废料等),其所有权属甲方,乙方不得移作他用、运出场外或变卖。
5.4 完工后乙方将施工机具清理保养完好退回甲方仓库。
第6条 甲方负责
6.1 提供施工用水源、电源。
6.2 提供施工图及有关资料(工程完工交回图纸)。
6.3 指定 同志为现场代表,指挥现场施工、协调各方关系,对乙方施工质量、进度、安全等进行检查,提出整改意见(乙方没有按规定整改,甲方将对其进行罚款,直至终止合同,损失由乙方承担)。
6.4 办理结算及拨款手续。
第7条 乙方负责
7.1 乙方任命 为现场代表,负责完成合同规定由乙方完成的全部工作。委托材料领料员及财务收款人,并书面报告甲方物资及财务部门。如撤换上述人员时,须提前书面告知甲方相关部门,并经甲方同意后方可撤换,否则,视为乙方违约。
7.2 开工前十五天将钢筋料表、模板料表报甲方审批。
7.3 精心施工,确保工程质量,按期或提前交工。
7.4 遵守业主方的厂纪、厂规,遵守甲方制订的“HSE相关规定”、“项目管理制度”等有关制度和规定,服从甲方现场代表的指挥,认真完成甲方交给的各项任务,做到安全施工、文明施工。
第8条 质量要求、质量保证
8.1 乙方应严格按照标准、规范、项目质量计划进行工作,确保所有影响工程质量的因素均处于受控之中,本合同项下工程项目的质量应达到合格工程标准。
8.2 由于乙方工作执行不当,工程项目的质量要求受到损害或可能会受到损害时,甲方有权在不减轻乙方责任的情况下强制实施必要的纠正措施来满足质量上的要求。
8.3 如因质量事件造成的罚款、返工及材料损失,均由责任方承担。
第9条 安全管理
9.1乙方应严格按照安全操作规程作业,服从甲方安全管理人员的管理,乙方要按工程承包总价的10%向甲方交纳安全保证金(在每期工程进度款中扣出10%),工程全过程未发生安全事件,安全保证金在工程完工后一月内付清。
9.2 乙方必须保证每一位进入施工现场的员工接受甲方安全部门的安全教育。
9.3 本次施工项目安全目标为零,要求各承包小组要严格按照中国化学工程第六建设有限公司HSE管理条例进行安全管理,如因施工人员违章操作造成重大安全事故,乙方需向甲方承担10000元违约金责任,甲方因此有权解除合同。
第10条 工程施工与交工验收
10.1 乙方施工前由甲方有关部门进行交底,听取甲方有关部门对质量、安全、卫生、环境、消防、文明施工、施工技术等要求,不得盲目施工。
10.2 本工程的工程质量要求:工程一次交验合格率100%,本次施工工程将以任务单的形式具体分派任务。乙方必须精心组织,严格按照任务单规定的时间,保质保量的`完成下达的任务。
10.3 在合同生效后的五天内乙方须向甲方交纳质量、安全及履约保证书,交工验收后工程质量、安全和工期符合合同要求。
10.4 乙方应以施工图纸(未经甲方同意不得转给第三方)、图纸会审纪要、设计变更及联系单为依据,严格按照工程规定的验收规范、技术标准和施工方案精心施工。
10.5 乙方质量没达到合同规定要求,应限期返工,返工费用自理,工期不得顺延。每延误一天,乙方需向甲方承担工程总价日万分之五的违约金责任。如造成永久性隐患或重大质量事故,乙方需向甲方承担工程总价20%违约金责任,甲方有权终止合同。
10.6 现场施工废弃物必须在当天下班前半小时清理干净(可回收的物资交甲方),工程用料摆放整齐并妥善保管,要做到“工完、料净、场地清”;如须甲方安排专人清理,费用由乙方负责。
第11条 其他
11.1 拨款方式
乙方按月报进度统计表(每月 20 日前),经甲方现场代表及有关部门会签审核后,按月支付劳务费(扣甲供材料款及其他费用)。
11.2 乙方应按甲方规定的时间及程序办理月工资结算资料及提供相关施工人员的工资卡号,经甲方相关部门及项目负责人审批后,甲方财务将应付工资打入乙方施工人员指定账户,保证施工人员工资及时到位不拖欠。
11.3 乙方未达到依据合同而下的任务单要求,甲方有权拒拨工程款,直至达到甲方要求。
11.4 施工总图分施工区、住宿区,为保证大家的生产和生活环境卫生,预防疾病的发生,生活区将划定卫生责任区(总图区域附后),项目部将定期检查,初检不合格将对责任人进行警告令其整改,再检不合格将对责任人处以500元罚款。
11.5 生活、施工区域严禁打架斗殴、寻衅闹事,违者处以200元罚款,情节恶劣、后果严重者交由公安机关处理。
11.6 严禁酒后上班,违者当日不得进入施工现场并对承包人处以50~100元的罚款。
11.7 乙方项目管理须纳入甲方统一管理之中,乙方队伍员工着甲方统一工作装,戴甲方统一定制的安全帽;员工着装率不低于 50 %,安全帽佩戴率为100%,工程完工后由乙方现场代表负责全部收回。
11.8 对施工区域内已有的建筑物和设备,乙方在施工时注意保护,不得损坏、拆卸、踩踏,违者将给予罚款并赔偿因损坏造成的损失;对危险区域要设围栏或警示装置。
11.9 乙方现场材料及机具设备应有序摆放,做到文明施工,及时清理现场垃圾,满足现场总图管理要求。
11.10 甲方为乙方提供住宿用房,乙方应妥善使用并保护相关设施。现场临设由甲方工程管理部门同意后,方可在指定地点搭设(符合相关标准),工程交工后全部拆除,场地清理干净。
11.11 乙方不能全面履行合同时,甲方有权随时终止合同,另行安排其他施工单位施工,所发生费用从乙方价款中扣除,终止合同造成的损失和责任由乙方承担。
11.12 未经甲方许可,乙方擅自撤离施工队伍,未完成合同规定的全部工作内容,使工程不能正常交工,所造成的经济损失由乙方承担,需承担工程造价20%违约金责任。
11.13 如乙方违约造成合同终止,或乙方原因引起合同纠纷造成损失,应赔偿甲方经济损失。
11.14 三次以上(含三次)任务单未按规定时间完成,甲方除了按照任务单奖罚规定进行处罚外,有权另行安排其他队伍施工,此增加的费用由乙方承担。
11.15 本合同双方签字后方可生效,双方在完成约定的工作内容后即告终止。
11.16 双方发生争议应协商解决,协商无效由甲方总部所在地(湖北襄阳市襄城区)人民法院裁决。
11.17 本合同正本两份、副本两份,双方各持一份。
第11条 补充条款如下:
1、在甲方资金有困难的情况下乙方承诺一个月内不停工。
发 包 人:(公章) 承 包 人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
合同订立时间: 年 月 日
建设工程清包合同 5
发包单位:_________________村民委员会(下称甲方);
承包人:_________________组村民田建社(下称乙方)。
根据上级指示精神,结合我村实际情况,经支部、村委集体研究决定,特就村部建设与承包商立此合同:
一、甲方决定我村村部按________统一的第二套方案修建(即建筑面积为室内________平方米),采取包工包料,一包到底的方法承包,工程总造价为________元(即从基脚做起,到装修完工,基地费由甲方负责)。
二、甲方要求乙方严格按图施工,并重点把握有关项目,确保工程质量达到优良。确保及时完工并赶上县组织的验收评定。
1、建筑材料的好坏直接关系到工程的质量,因此甲方要求乙方在“三材”(指钢材、水泥、红砖)的选购中一定要是国家大型企业的正规合格产品:钢材应购正宗的涟钢螺纹钢,湘钢线材,水泥为南方水泥,红砖可就近选购质量好的环保砖。
2、混凝土应使用_____________以上的.水泥,水泥、河沙、砂石的比例要达到__________,砌筑砂浆中的水、水泥、河沙、石灰比为__________________。并重点把握梁柱混凝土强度。
3、甲方要求乙方建筑使用的防盗门、窗要达到中等或中等偏上价格水平。
4、总之一句话甲方要求乙方一定不能偷工减料,并严格按图施工,确保工程质量达到优良,并按时交付使用。
三、付款方式:经甲乙双方反复商议按如下时间和数量付款:整个工程款在两年内付清(即_______年_______月_______日—_______年_______月_______日,具体为:第一次是____年农历年底前付7—8万元(即最低不少于7万元);第二次是________年农历年底前共付足________万元;下余的________元在公历_______年_______月_______日全部付清。
四、违约责任:乙方不按图施工,或质量不过关,或赶不到工程进度造成验收不合格和不能及时验收,甲方拒绝付款。甲方不按付款方式付款应承担高于银行贷款以上的利息补偿。
五、以上几条经双方协商平等自愿而立,签字生效。单方违约应承担一切经济损失及相关法律责任。
六、不尽事宜,双方协商解决。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
建设工程清包合同 6
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定,为明确双方在房屋建设项目施工过程中的权利和义务,经甲、乙双方共同协商,特订立本合同。
一、工程慨况
工程位于,土地面积:
二、承包方式
甲方以包清工的方式承包给乙方。
三、工程承包范围
施工内容包括:
1、二层主房建筑面积
2、一层主房建筑面积
四、承包价格及付款方式
1:价格: 元。双方确定按建筑面积为结算工程款。
2:一层主体盖板完工后支付价款10%,全部完工后付清余款。
五、工期及安全责任
工期从________年____月____日到________年____月____日竣工。推迟一天罚款200元天,由甲方在工程款中扣除。
施工期间:
1、本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应依工程的需要负责施工过程中的安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。
2、施工中乙方不得从事与施工无关的.事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等。施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,不得转包、分包,否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。
六、本合同一式二份,自双方签字后生效。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
建设工程清包合同 7
甲方:_________________
乙方:_________________
依据《_________________》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定,为明确双方在房屋建设项目施工过程中的权利和义务,经甲、乙双方共同协商,特订立本合同。
一、工程慨况
工程位于,土地面积:________m2。
二、承包方式
甲方以包清工的.方式承包给乙方。
三、工程承包范围
施工内容包括二层主房建筑面积________m2、一层主房建筑面积________m2。
四:承包价格及付款方式
1:价格:________元/m2(建筑面积)。双方确定按建筑面积为________m2结算工程款。
2:一层主体盖板完工后支付价款10%,全部完工后付清余款。
五:工期及安全责任
工期从________年________月________日到________年________月________日竣工。推迟一天罚款________元/天,由甲方在工程款中扣除。
施工期间
1:本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应依工程的需要负责施工过程中的安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。
2、施工中乙方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等。
施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,不得转包、分包,否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。
六:其它
本合同一式二份,自双方签字后生效。
甲方(签字):________________联系电话:________________
乙方(签字):________________联系电话:________________
签订日期:________年________月________日
【建设工程清包合同】相关文章:
建设工程劳务合同清包通用12-23
绿化种植工程劳务清包协议03-25
清包劳务合同07-26
工程劳务大清包简单合同(精选14篇)05-25
工程劳务清包承包合同模板12-16
单包建设工程施工合同08-31
建筑工程劳务大清包施工合同通用02-22
水电安装工程清包承包合同05-18
工程劳务清包简单合同范本(精选5篇)11-09
工程清包施工合同范本(通用6篇)06-09