工程停工通知模板
在社会发展不断提速的今天，需要使用通知的情况越来越多，通告是党和国家机关、人民团体、企事业单位在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项时，使用的下行公文。还是对通知一筹莫展吗？以下是小编帮大家整理的工程停工通知模板，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工程停工通知模板1
编号：xx施工单位：xx
你单位在xx施工，因违反xx规定，经xx检查组（安全检查员）检查，目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施，保障营业线列车安全运行。特此通知。
复工前书面报告我单位（部门）xx，复查合格后才能复工。
发出通知单位：xx姓名：xx时间：
接收通知单位：xx姓名：xx时间：
附注：本通知书一式五份，主送施工单位，抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处，自存。
工程停工通知模板2
xx户：
你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的.现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
送达人：
接收人：
二〇xx年xx月xx日
工程停工通知模板3
七城管金沙字[xx]号：
你（单位）在进行建设的'行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你（单位）在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。
如你（单位）不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
七台河市金沙新区管委会行政执法局（公章）
xx年xx月xx日
当事人：
承办人：
工程停工通知模板4
建房户：
经xxxxx城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在xxxxxx擅自修建的房屋，。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知
送达人：
接受人：
工程停工通知模板5
xx：
鉴于你在建的xxx（位于xxxxxx）占用国有土地，无任何合法手续，严重违反《城乡规划法》和《土地法》，不符合国有土地使用有关规定，未经审批擅自新建，影响xxxxxxxx整体规划，限立即停工，若无合法手续继续建造，责任自行承担。
xxxxxx人民政府
20xx年6月7日
送达人：
接收人：
【工程停工通知模板】相关文章：
停工通知书模板12-27
春节期间生产停工通知模板01-12
停工通知书01-02
停工通知书(15篇)01-02
停工通知书15篇01-02
2022年春节放假停工通知12-27
停工通知书集合15篇01-08
2022春节停工通知（通用6篇）12-26
2022春节工厂停工通知（精选8篇）12-26
公司搬迁通知模板-通知12-26