机械租赁施工合同
随着时间的推移，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编为大家收集的机械租赁施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
机械租赁施工合同 篇1
承租方（甲方）：________
出租方（乙方）：________
甲乙双方按照平等互利、自愿的原则，经双方协商一致，签订本协议。
一、基本情况：
租赁机械名称型号及数量：三一重工挖掘机235一台
施工地点：清涧县刘邵路N4
施工内容：修整路基、土方开挖、沟槽开挖
使用时间：___年___月___日至___年___月___日
二、租赁金额及付款方式：
1、租赁金额（刨油桶方式）___元/桶（大写___元）。
2、按建设单位拨付的工程款比例支付。最终工程竣工验收合格结算后一次性付清。
三、安全责任
1、施工中双方要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关规定，加强租赁机械安全检查和使用安全管理，并采取有效措施防止操作人员疲劳作业，确保作业安全。
2、施工时，应严格按照安全技术操作执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥，现场的安全管理由甲方负责。
3、由于对施工场地地面和地下设施情况交代不清造成的事故，其责任和损失由甲方负责。
4、双方在未签订机械租赁合同前，不得提前进场及作业。
5、按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。
6、双方应相互协作，并按照各自的`责任处理租赁机械使用过程中有关安全工作以及安全问题、事件，应认真组织原因分析，提出预防措施，共同预防事故的发生。
7、因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
四、甲方的权利和义务
1、在租赁期间内具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作，如果因此发生事故或造成损失，承担全部责任。
2、负责对乙方的机械租赁资质进行核查；进场机械的所有者必须具备相应的资质。
3、负责对入场操作人员等特种作业人员的证件进行核查。
五、乙方的权利和义务
1、操作人员必须服从甲方现场指挥人员的指挥，并遵守有关规章制度。
2、乙方提供的设备保证运行正常，如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。
3、租赁的机械（设备）在工地上停置时，由乙方负责保管，如果由于保管不严而造成的损坏，损失由乙方自行负责。
4、乙方提供的租赁机械（设备）如属于特种设备，必须经检验检测机构监督检验合格，并在特种设备安全监督管理部门登记。
5、乙方的操作人员必须经过专业技术培训，并经实际操作及有关安全规程考试合格、取得合格证，且合格证种类应与所操作的机械类型相符合。
6、乙方负责租赁机械的进场运输安全。
六、本协议虽未公证，与法律有同等效率，解释权最终归甲方所有。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。其他未尽事宜，双方协商解决，自双方签字后生效。
出租人（盖章）：________
承租人（盖章）：________
地址：________
地址：________
法人代表（签字）：________
法人代表（签字）：________
承办人：________
承办人：________
开户银行：________
开户银行：________
帐号：________
帐号：________
电话：________
电话：________
担保人（盖章）：________
签订日期：________年________月________日
签订地点：________
机械租赁施工合同 篇2
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：
一、租赁设备概况
设备名称：
数量(台)：1台
租赁金额：3.6万元/月(每月不超过240小时，超过部分每小时360元/小时计算)
二、设备的所有权：
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的`转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。
三、甲方的基本责任：
1、 提供技术型良好的设备。
2、设备进入乙方施工现场后，甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。
3、甲方机手应该按设备操作规程施工。
四、乙方的基本职责：
1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失，由乙方负责赔偿。
2、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。
3、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备，同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方
4、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。
五、结算方式及相关事宜
1、租赁期间：自 年 月 日至 年 月 日，开始计算租金。如乙方提前使用，则从使用日期开始计算租金。租赁期满，乙方将设备完好交给甲方后，办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同，续租不足一个月时，租赁费按实际天数计算。
2、设备因故障造成的停工每月累计布超过3天(维修时累计12小时折合一天)，若超出三天，则超出的天数不计租赁费。
六、争议的解决：
有关本合同的一切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
七、本合同壹式贰份，由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。
八、如本合同未加盖甲方合同章，则视为无效合同。
出租人（盖章）： 承租人（盖章）：
地址： 地址：
法人代表（签字）： 法人代表（签字）：
承办人： 承办人：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
电话： 电话：
担保人（盖章）：
签订日期： 年 月 日
签订地点：
机械租赁施工合同 篇3
承租单位：_________________以下简称甲方
出租单位：_________________以下简称乙方
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程承发包合同的同时，经协商一致，签订本协议。
一、工程项目
（1）工程项目名称：____________
（2）工程地址：________________
（3）承包范围：________________
（4）承包形式：________________
（5）工程合同编号：____________
（6）工程项目期限：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
二、协议内容
1·安全文明施工目标
（1）不发生重伤及以上人身事故。
（2）不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。
（3）不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故。
（4）达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
2·本租赁项目执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：
（1）《中华人民共和国安全生产法》。
（2）国务院《特种设备安全监察条例》。
（3）国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》。
（4）建设部《建设施工机械租赁行业管理办法》。
（5）《起重机械安全规程》（GB6067—1985）。
（6）国家部委办相关安全的规定。
（7）国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。
（8）国家电网公司《电力建设起重机械安全监督管理办法》。
（9）国家电网公司《电力建设起重机械安全管理重点措施（试行）》。
（10）国家电网公司《电力建设安全工作规程》。
（11）国家电网公司《电力安全工作规程》。
（12）国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程。
（13）建设工程所属的地方安全、环境法规。
（14）业主项目部、总包单位有关安全文明施工的规章制度。
3·甲乙双方的安全文明施工权利和义务
（1）认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行业主项目部和甲方（总承包单位或专业承包单位）有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
（2）双方在未签订机械租赁合同和安全协议前，不得提前进场及作业。
（3）按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。
（4）双方应相互协作，并按照各自的责任处理租赁机械使用过程中有关安全工作以及安全问题、事件，应认真组织原因分析，提出预防措施，共同预防事故的发生。
（5）租赁机械使用过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动专项应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。
（6）因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
4·甲方的安全文明施工权利和义务
（1）按照规定在现场建立和完善安全生产责任制和现场安全（包括防火）、文明施工、环境保护管理制度，设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。
（2）负责对乙方的机械租赁资质进行核查；进场机械的安装或拆除单位必须具备相应的资质。
（3）对进场的租赁机械进行资质核查，检查其制造许可证、监督检验证书、产品合格证、自检合格证、安全检验合格证等各项证书和技术资料是否与实物相符。
（4）组织对租赁机械的安装拆除方案的审查，并对乙方的交底和实施过程进行监督。
（5）负责对入场的起重机械管理、检验等人员证件的核查，对入场操作人员、起重指挥、司索人员、安装拆卸等特种作业人员的特种作业证书进行核查，并对入场的全体人员进行安全教育和交底。
（6）根据合同约定，督促相关责任方负责现场道路、基础平整和承压符合起重机械作业的要求。
（7）将租赁机械纳入机械安全管理体系，按照现场机械管理制度加强对租赁机械的安全监督、检查。
（8）对使用租赁机械进行作业前，编制相应的起重施工方案，办理安全施工作业票，并对机械操作人员进行交底，落实相关安全措施。
（9）临近带电设备作业，应保持安全距离，采取安全措施，必须指定专人监护。
（10）按相关规定对乙方进行安全考核，作为安全保证金的考核依据。
5·乙方的安全文明施工权利和义务
（1）遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方以及业主项目部、监理对现场安全文明施工的管理，配合安全检查（包括业主项目部、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在问题组织整改。
（2）按规定提供租赁的制造许可证、监督检验证书、产品合格证、自检合格证、安全检验合格证等各项证书和技术资料，并对其真实性负责。
（3）负责制定租赁机械的保养、使用、维修管理制度以及机械安全操作规程。
（4）按约定由乙方操作租赁机械的，指派有证书的操作人员，定人、定机进行操作。
（5）按约定由甲方操作租赁机械的，负责对甲方操作人员进行指导。
（6）负责租赁机械的进场运输安全。
（7）提供租赁机械基本尺寸以及额定工况起重表和载荷曲线图等相关技术参数。
（8）负责编制租赁机械的安装和拆除施工方案和相关安全措施，经本方技术主管领导审批并报甲方审查后，办理安全施工作业票，方可组织安装或拆除（安装或拆除单位必须具备相应的资质）。
（9）参加安装或拆除人员必须经过专业培训考核合格，持有效的操作证；安装或拆除前，必须向全体作业人员进行安装或拆除方案和安全操作技术的交底、双方签字确认。
（10）租赁机械安装或拆除过程中，应严格按照工序、工艺要求进行控制，高空作业要采取防止高处坠落、高空落物的安全措施。
（11）负责委托专业机构对租赁机械进行安全检测，确保机械的安全性能符合要求，并向甲方提供具备相应检测资质的单位出具的检测合格证和起重机安装质量检测报告。
（12）确保租赁机械的安全保护装置完好和符合安全技术标准；按规定对租赁机械的防雷装置进行检测，确保防雷装置的可靠；按规定在租赁机械明显位置悬挂相关的`安全标志。
（13）按约定负责租赁机械在非工作状况下的各种安全防范措施。
（14）按约定负责租赁机械的例行保养、检查、维护。
（15）随机配备操作人员______，操作人员的特种作业操作证应在有效期内。
（16）操作人员应服从现场甲方指定的起重指挥人员的指挥。但对不符合安全起吊的要求，有权拒绝执行。
（17）因租赁机械故障等原因，需临时使用替代机械时，应确保替代机械符合本协议要求。
（18）租赁机械使用过程中因设备本身原因，发生人身伤亡事故、机械事故以及吊运设备材料损坏事故，承担事故责任和经济损失，并及时向甲方报告事故情况，协助事故调查，吸取事故教训。
6·安全文明施工考核标准
甲方按照分包合同价款，预留5％或______万元的安全保证金，并在租赁项目结算时按照安全文明施工的考核结果对乙方进行结算。
7·需要补充协议内容：______________________________
三、附则
（1）本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附体具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响世界，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
（2）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。
（3）协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。
（4）安全保证金的的扣款标准按照《国家电网公司电力建设工程分包安全协议范本》附录（《安全保证金扣款标准》）的规定执行。
（5）因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。
（6）其他未尽事宜可另行约定。
（7）本协议一式六份，甲乙双方各执三份。
甲方：__________________乙方：_________________
单位名称（盖章）：______单位名称（盖章）：_____
单位地址：______________单位地址：_____________
法定代表人：____________法定代表人：___________
签订日期：______________签订日期：______________
机械租赁施工合同 篇4
承租单位: (以下称甲方)________
出租单位: (以下称乙方)________
根据工程需要,经甲、乙双方共同协商，年月日起，甲方租用乙方的型塔吊(电梯)，为明确责任，便于管理，确保安全，利于生产，制定本安全，双方共同遵守。
一、甲、乙双方应共同执行国家和市有关起重机吊装机械的安全管理规定。
二、乙方必须保障塔吊(电梯)的完好和安全，按照塔吊(电梯)生产厂家的技术文件支立、使用、维修、拆除;保证安拆、加节、维修等作业人员持有效证件作业，否则发生事故由乙方负全责。
三、甲方依据乙方提供的设计方案，负责塔吊(电梯)基础的制作，经双方验收合格签字后可进行塔吊(电梯)安装，塔吊(电梯)安装完毕后，经公司验收合格方准投入使用。使用过程中，甲方应负责塔吊(电梯)基础的检查、维护。如因基础造成塔吊(电梯)倾翻出轨等事故由甲方负责;如因乙方提供的资料不准确造成事故，由乙方负责。
四、处于塔臂回转范围的高压线或其它架空线(缆)，人员和车辆通道、建筑物等需要保护时，甲方负责搭设防护棚、隔离栅栏。并设立红旗及红灯示警。
五、塔吊(电梯)需要顶升、拆除作业时，甲方负责现场协调，保证现场作业范围内没有人员停留、通行。
六、塔吊(电梯)与结构锚固时，甲方按要求提供锚固定位置，搭设锚固操作平台和通道，保证锚固作业人员的安全通行和操作。锚固拆除前，甲方保证操作平台和通道经常处于安全状态。甲方不得随意改动锚固点。
七、同一施工现场或相邻施工现场两台以上塔吊作业时，甲方根据需要负责协调各塔吊之间的工作时间、回转范围、吊装地点、停机方向、高差等事宜，确保塔吊不发生相碰。
八、塔吊(电梯)司机必须持证上岗，遵守“十不吊”规定。
九、甲方为乙方提供的配电箱由甲方负责管理，甲方不得在为乙方提供的配电箱内接其它设备，并不得在塔吊作业中切断电源。
十、塔吊的.安全管理由乙方负责：吊具、索具、信号工、摘挂钩人员的安全由甲方负责。
十一、乙方司机、安拆、加升作业人员应由乙方负责进场教育和安全技术交底和执行，甲方监督。
十二、在安装、拆装或运转过程中，凡因塔吊(电梯)本身的缺陷、安全保护装置不齐全或失灵、司机违章操作等造成的事故及损失由乙方负责。
十三、凡因司机不遵守规章制度、劳动纪律，不坚守岗位，擅离职守，擅自将塔吊(电梯)交给无证人员操作所造成的事故和损失均由乙方承担全部责任。
十四、甲、乙双方单位的领导均无权指派无操作证人员上岗，如因领导强行指派无证人员操作所造成的事故和损失，谁指派谁承担全部责任。
十五、塔吊(电梯)司机有权拒绝违章指挥。
十六、上级在检查中发现对司机违章操作或因塔吊本身的缺陷等进行处理时，所罚款项或责任匀由乙方承担。
十七、乙方应保证塔吊(电梯)在使用中不影响甲方的安全达标活动。
十八、吊装作业中发生事故时，甲、乙双方均应试保护现场、积极抢救并向上级主管部门报告，配合上级部门调查处理。
十九、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。
二十、本协议有效期：自签定之日起至塔吊(电梯)退场后终止。
二十一、本协议未尽事宜，凡属国家、市有关规定的均按有关规定执行;凡属国家、地方等相关政府管理部门规定的，甲、乙双方可协商补充。
二十二、需补充的条款，由双方协商后另外补充说明。
甲方代表签字：________
乙方代表签字：________
(盖章) (盖章)
________年________月________日
________年________月________日
机械租赁施工合同 篇5
工程承包人（甲方）：_______
劳务分包人（乙方）：_______
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况
资质证书号码：_______
发证机关：_______
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：_______
工程地点：_______
分包范围：_______
劳务范围及工程量实行动态管理、单价结算，承包人可随时安排劳务人员进场进行劳务施工（附单价表）。
劳务人员不得对中标单价及劳务单价有任何异议。
3、分包工作期限
开始工作日期：_______年_______月_______日，结束工作日期：_______年_______月_______日，总日历工作天数为：_______天。
4、质量标准
本分包工程质量标准双方约定为_______ 。
5、标准规范
施工图纸、相应施工规范、行业标准、验收标准。
6、图纸
工程分包人应在劳务分包工作开工5天前，向劳务分包人提供施工图纸壹套。
7、本工程不支付预付款
8、工程承包人义务
8.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
8.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
8.3按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；
8.4负责协调现场工作关系，协助劳务分包人做好交竣工验收工作。
9、劳务分包人义务
9.1对本合同劳务分包范围内的工程安全、质量、进度向工程承包人负责，组织满足工程需要的具有相应资格证书的熟练技术人员及工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
9.2负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，相关材料的检验报告，统一安排技术档案资料的收集整理及交竣工验收工作。
9.3劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前_______天提交下月施工计划，经工程承包人批准后严格实施；
9.4严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术标准及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、财力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
9.5自觉接受业主、工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受业主及工程承包人随时检查其人员、设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
9.6按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
9.7按时提交各种报表，及时、完整的做好施工原始记录及相关的施工技术资料，并及时交由承包人保管。
9.8做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切责任和经济损失及各种罚款；
9.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。
9.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行分包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
9.11劳务分包人除履行本合同外，还必须遵守承包人和业主的大合同，履行大合同约定的各项义务和责任，及因工程变更而增加的相关工作内容。
9.12分包人向承包人提供农民工花名册及身份证复印件，机械租赁人身份证复印件。由承包人批准（核实）后计发工程计量数，承包人直接给民工发放劳务费，由领包人办理相关手续，最后从承包款中扣除。如发生材料费，需承包人代为支付的，还须向承包人提供购货合同原件和发票原件，支付款项从当月的支付款项中扣除。
10、安全、文明施工与检查。
10.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。
10.2工程承包人或劳务分包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。
10.3劳务分包人必须做到文明施工，对施工现场做必要的维护和防护，做到施工现场清洁、整齐，安置彩门、宣传标语、彩旗等。做到对沙尘和噪音的`有效控制，避免影响或打扰施工现场周围居民的正常生活秩序。
11、安全防护
11.1劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应做好安全防护措施，需要时按程序上报，防护措施费用由劳务分包单位承担。
11.2劳务分包人应在施工现场配备符合规范要求的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），费用由劳务分包人承担。
12、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。所发生的一切法律责任和费用由劳务分包人承担。
13、保险
13.1工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，保险费用由劳务分包人支付。
13.2劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
13.3保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
14、材料、设备供应。
14.1设备、材料由承包人供应。
14.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
14.3如设备、材料由劳务队代购，则其质量、品种、规格、型号、数
量等应符合设计图纸及国家规范、行业标准的要求。不符造成的损失由分包人负责。但由承包人对材料进行验收，并根据采购合同对货款进行验证。
精选
15、劳务机械租赁费支付
15.1劳务分包人按月（或旬）将完成的工程量上报工程承包人，经工程承包人确认后由劳务分包人上报业主，在业主支付后10个有效工作日内按审定工程量支付给劳务分包人。
15.2若农民工工资、机械费有拖欠，则从当期支付中优先支付拖欠款项（此款项由承包人直接付与分包人授权的农民工代表或机械租赁人）后，落实此款项真正发放到位后再行支付剩余款项。支付时应扣除相应税金、质保金等。
15.3劳务机械费结算以本合同附件（各单项单价明细表）中的约定执行。
16、处罚规定，具有下列情节之一者将处以相应的罚款（人民币）：
16．1劳务分包人（单位）不听从总承包人（单位）及业主单位现场管理人员的指挥，处以500—3000元的罚款。
16.1．1不听从总包单位及业主单位现场技术人员和施工人员指挥连续超过两次的（包括两次），处以500—1000元的罚款。
16.1．2不听从总包单位及业主单位项目负责人指挥的，处以20xx—3000元的罚款。
16.2发生劳务分包作业人员讨要工资的，第一次，每人每次罚款500元；春节前夕，每人每次罚款1000元。
16.3发生拖欠材料费的，处以拖欠材料费10%的罚款。
16.4拖延工期，每拖延一天，处以合同价0.1%的罚款。
16.5不按时上报月进度，一次，处以500元的罚款，两次，处以3000元的罚款，三次以上（包括三次）处以5000元的罚款。不按时上报经济签证的，一次处以经济签证的50%的罚款（此款项由总包单位确认）。
16.6若未经总承包人（单位）授权，私自接触业主的，每发生一次，处以分包款项0.5%的罚款。
16.7不能按时完成施工记录和资料、施工记录和资料不能和施工进度同步的、虽完成不及时予承包人的，每次处以500—3000元的罚款。
16.8不能及时对工程进行维修的，除支付相应维修费用外，另行处以20000元的罚款。
对产生的罚款，出具罚款单时，要注明工程名称，工程部位，罚款原因，时间。无需劳务分包人（单位）签字确认。此罚款从当月支付的进度款中扣除（此罚款单一式三份，项目部、被处罚者、公司财务部各一份）。
17、施工变更
17.1因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由劳务分包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少。工期相应调整。
17.2施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用或自身原因导致的工程变更，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。
18、施工验收
18.1劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收。
18.2工程承包人应配合劳务分包人对其工程进行工程验收。
18.3全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内），经发包人验收合格。劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由分包人承担。
19、争议：
工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以友好协商解决或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼、仲裁。
20、再转包或分包
20.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。一经发现，承包人有权终止合同，将分包人清场，由此造成的经济及法律后果由分包人承担。
20.2没有承包人认可的理由和下达停工的书面指令，劳务分包人擅自停工三天，视为放弃劳务承包施工，承包人可以清场，另外安排劳务人员进场。
21、不可抗力：
本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
22、合同终止
双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。
23、合同份数
本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份；本合同副本两份，工程承包人和劳务分包人各执一份。
24、补充条款
本合同未尽事宜，双方另行协商签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
25、合同生效
合同订立时间：____年____月____日；
合同订立地点：________；
本合同双方约定，双方签字盖章后生效。
工程承包人：________（公章）劳务分包人（盖章或签字）：____________
法定代表人：________委托代理人：____________
____年____月____日____年____月____日
机械租赁施工合同 篇6
协议双方
(甲方)
(乙方)
应乙方要求，经甲乙双方友好协商，本着互惠互利之原则。就北京环城机械设备租赁有限公司机器设备租赁事宜达成如下协议。
1、甲方将如下机器设备租给乙方，用于工程建设。
2、租赁暂定________年。租金____元/年。至________年____月____日止。租金年缴。乙方如到期后续租，双方另行商量价格。
3、未经甲方同意乙方不得用于其它用途，否则甲方有权收回，乙方承担相应损失。
4、因特殊原因，任何一方终止协议时，需提前两个月通知对方，违约方承担责任，一次性向对方支付违约金5万元。
5、本协议一式四份，双方各执两份。双方盖章后生效。未尽事宜双方协商解决，协商不成，向法院诉讼。
(设备及仪器名称/型号/产地/出厂日期/数量)
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________
签订地点：_________签订地点：_________
_________年____月____日_________年____月____日
机械租赁施工合同 篇7
承租人(乙方)：
出租人(甲方)：
依照《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方经协商就租赁建筑施工机械的相关事宜达成协议如下：
第一条 项目名称、施工内容和使用地点
项目名称：
施工内容：
使用地点：
租赁期限：保底使用时间，从20xx年1月1日起计算租赁期。 在租赁期间中，扣除春节10天的租赁费。因工程需要延长租期。
租赁期满，承租人继续使用租赁机械，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效。
第二条 施工机械及租金计算与支付
一、施工电梯数量及租金
二、计算方式
按月计算，不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。
三、租金总额： 元。
四、支付方式
1.租金按月每月支付。支付期限为每月10日前支付上一月租金，以上价格均为不含税率价，税款由承租人负责支付，在出租人收取租金时向承租人出具盖有出租人公章的收据。
2、甲方提供具备特种作业操作证的人员上岗操作，出租方保证机手24小时满足工地需要，乙方有权对机手进行罚款。所有机手罚款在月租金中扣除，承租方负责机操工的住宿、生活用水用电。生活费自理。
第三条 进出场费用：每台进场费16000.00元，出场费：8000.00元/台。
第四条 租赁机械交接与验收
本工地现场施工升降机原已安装完毕，处于使用中，为续租。
机械设备的安装、拆卸与检验检测由出租人组织具备相应资质的安装、拆卸和检验检测的单位进行，所发生的费用由出租人负担。 起重设备备案、安装、拆卸告知使用登记由出租人负责。
双方共同签署启用、停用交接通知单，停用时间承租人应提前 3天书面通知出租人。
第五条 定金
出租人向承租人收取定金 元。承租人应在租赁机械进场前向出租人支付。租赁期满，定金扣除应付租赁机械的毁损灭失赔偿后，余额无息返还承租人。
第六条 机械设备管理
一、租赁的机械由出租人负责机械设备管理。建筑起重信号工、司机、安装拆卸等建筑施工特种作业人员，应当符合《建筑施工特种作业人员规定》的条件，持证上岗。机械设备管理方提供机械设备管理的资料，满足施工项目受检需要。
二、因机械故障造成租赁机械无法正常运行，出租人接到通知时起 1小时内自行到达现场维修。出租人自接到维修通知起24小时(日)内未能修复的，自第2日起扣除相应租金(人为损坏及故障修理除外)。
三、停置费
停置费计收标准：按月租金100%计算租金。机械设备属下列原因之一造成停置，计收机械设备停置费。
1.非因机械设备本身故障停机而停置现场;
2.任务告一段落，承租人要求仍留置现场另行安排任务;
3.因承租人的责任造成停机;
4.任务完成，因承租人场地不能退场。
四、双方约定每月8小时为机械正常维护保养时间，具体时间安排为：出租方与承租方协商 。
五、安全管理责任
机械设备发生事故或未遂恶性事故时，承租人应及时组织抢险，防止事态扩大，保护现场，并报告出租人和有关部门，听候处理。属于承租人使用不当或者现场安全措施不当所发生的事故，造成的直接经济损失应由承租人承担;属于违章操作发生的事故，所造成的经济损失由出租人承担。属于机械设备制造质量、机械设备技术状况不良、机械设备发生故障，安全装置失效所发生的事故，造成的直接经济损失应由出租人承担;
第七条 双方的权利和义务
一、承租人的权利和义务
1.要求出租人按照合同约定提供合格的机械设备。
2.要求由出租人负责操作和维护租赁机械，若因为出租人原因导致机械毁损灭失或者出现故障无法使用的，承租人有权解除合同或要求出租人更换同等型号、性能的机械。
3.承租人应当按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。
4.承租人应当为出租人提供承租机械进出场安全作业环境、其他维护作业的协助和便利，按时接收或验收出租人交付的机械设备。承租人原因造成机械毁损灭失的，应赔偿出租人损失。
5.未经出租人书面同意，承租人不得转租本合同名下机械，不得对租赁机械进行改装或增设他物。
二、出租人的权利和义务
1.出租人应当按照约定的时间、地点向承租人提供约定的合格机械设备。应当向承租人提供生产厂家的生产许可证、产品合格证等文件，需要到相关部门备案的，出租人应当提供和办理备案手续。
2.出租人应当向承租人提供出租机械的使用环境、安全使用条件、操作维护注意事项等必要的'技术资料、说明及随机配件清单。
3.出租人有权按照合同约定收取租金和其他费用。
4.出租人应当提供技术保障，承担租赁期间的维修保养义务。
5.合同约定应由出租人派出随机操作人员必须持证上岗，服从承租人管理，遵守承租人各项规章制度，并应拒绝承租人提出的违章指挥。
6.出租人有权要求，因承租人原因导致的机械毁损灭失向承租人索取赔偿。
7、接到承租人通知，不再租赁使用该设备，须拆除退场时，出租人应在5个工作日内拆除并运出现场。
第八条 违约责任
任何一方不履行或者不适当履行合同义务，应当承担违约责任，向对方支付违约金;给对方造成损失的，应当赔偿损失。双方约定违约金为五万元或者租金总额的15 %。
一、承租人违约责任：
1. 不按合同约定支付租金。逾期超30日，出租人有权解除合同，要求承租人支付违约金并赔偿损失。
2. 违章或超负荷作业，致使租赁机械受到损坏，出租人可以解除合同，要求承租人修复并赔偿损失。(施工作业如不按机手要求作业)
3. 未经出租人书面许可擅自将租赁机械转租，出租人可以解除合同，要求承租人支付违约金并赔偿损失。
4. 未经出租人书面许可擅自改装或增设他物的，出租人可以要求承租人及时恢复原状或者赔偿损失。
二、出租人违约责任：
1.不按合同约定提供机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符，经承租人书面告知仍不能按时履行达不到承租人要求，导致合同无法履行的，承租人可以解除合同，要求出租人支付违约金并赔偿损失。
2.不按合同约定日期提供机械设备的，应当支付违约金并赔偿损失。逾期超过30日的，承租人有权解除合同(不可抗力除外)。
3.在租赁期间因出租人原因导致机械停工的，每停工一天，承租人除扣减相应租金外，出租人应当赔偿损失。停工超过 3日的，承租人有权解除合同并向出租人追究违约责任。
第九条 不可抗力
一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。
第十条 解决争议的方式
本合同发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的依法向广元市人民法院起诉。
第十一条 其它约定事项
施工电梯运送到工地承租人负责卸车，安装时承租方提供塔吊、动力电源、电焊等相关协助;承租方负责机械、出租方负责人工。同时在货用施工升降机顶升安装附后墙架时配合出租人进行施工。货用施工升降机安装期间承租人负责提供使用所需的专线电源及进电配电箱、保证供电质量(电压380V，正负不超过3%)。
第十二条 合同的生效及其他
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件共7页，一式2份，具有同等法律效力，其中承租人1份，出租人1 份。
2.本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
3.本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
承租 人： 出 租 人：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电 话：
签约时间 年 月 日，签约地点 。
机械租赁施工合同 篇8
出租方(以下简称甲方)：
承租方(以下简称乙方)：
根据《合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确合同双方的权利、义务，经协商一致，签订本合同。
以上机械(设备)提供时间为： 年 月 日。
第二条、机械(设备)使用地点及工程项目本租赁机械(设备)仅限于在 ，用于 工程。
第三条、租赁机械(设备)的所有权、出租权甲方应拥有出租机械(设备)的所有权或依法享有出租权，因机械(设备)的所有权、出租权争议造成乙方损失的，由甲方承担赔偿责任。
第四条、租赁机械(设备)的约定条件
1、机械(设备)操作人员：
2、机械(设备)运行 ：机械(设备)安装由甲方负责，且需保证机械(设备)配件、构件齐全，在乙方要求使用时间内，应确保机械(设备)正常安全运行。如在乙方正常使用期间，所出租机械(设备) 次以上无法正常工作的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的损失。
3、机械(设备)运输：由甲方运输到乙方指定使用地点 。
4、保险及证照：甲方须办理与机械(设备)相关的保险与证照，如法律法规对甲方经营资格有特定要求的，甲方必须具备相关资质。
5、数量增减：基于施工现场很多不确定因素，乙方有权要求甲方增加或减少租赁机械(设备)量，但应提前通知甲方，给甲方必要的准备和处理时间。甲方根据乙方通知，须于 日内调整入场机械(设备)数量，不能及时调整或调整不力的，造成的损失由甲方自行承担。
6、质量技术条件：甲方提供的机械(设备)必须符合国家或地方的质量技术标准。如甲方提供的机械(设备)不符合质量技术标准，乙方有权要求甲方重新更换或解除合同。造成乙方损失的，甲方应负责赔偿。
第五条、租赁期限及租金结算方式
1、自 年 月 日至 年 月 日(或特别约定为：工程完工为止)。租赁期满 天内，甲方应将机械(设备)退场完毕。若乙方需继续使用，应在本合同期满前 日内重新签定续租合同。
2、租赁费每月结算一次，本月租金在下月 日前支付。
第六条、租赁机械(设备)的维修、保养和费用
1、租赁机械(设备)在租赁期内由乙方使用，乙方应负责日常的维修保养工作，做好设备故障排除、维修工作，使机械(设备)保持良好状态，并承担由此产生的费用。
2、机械(设备)的进场费用、退场费用、运输费用、意外损坏灭失的风险由甲方负担。
3、机械租赁期间所需的各种油料由 方负担。
第七条、事故问题的处理
1、因机械(设备)性能问题或质量问题造成操作人员、他人人身财产损失的，由甲方承担赔偿责任;
2、因机械(设备)操作人员失误，造成他人人身、财产损失，由操作人员的委派方承担赔偿责任;
3、因机械(设备)运行造成事故，如乙方需承担责任的，其责任范围为保险理赔后的余额;如甲方未予投保，则甲方应在相关强制保险范围内承担责任;
4、因业主原因停工的，乙方应于 日内书面通知甲方，甲方应及时调整机械(设备)供应。甲方接乙方书面通知前 日内的停工，甲方无权提出索赔;
5、因停工造成甲方较大损失需索赔的，双方一致同意交由业主判定具体补偿金额。索赔程序为：在甲方提供充分资料的基础上，由乙方向业主提出索赔，乙方按业主核准的补偿数额，向甲方支付补偿金;如业主没有核准或核准数量较少时，甲方必须服从业主判定，不得向乙方再行提出索赔要求。
第八条、甲方的义务
1、为乙方提供性能良好的机械(设备)。如提供的机械(设备)不能达到使用要求的，甲方应予以更换。
2、设备进入乙方施工现场后，若甲方提供操作人员，其应服从乙方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的.规章制度。
3、甲方提供操作人员，其应按机械(设备)操作规程操作。
4、在租赁期间，甲方将机械(设备)所有权转让给第三人的，应正式书面通知乙方，机械(设备)新所有权人即当然成为本合同的出租方。
第九条、乙方的义务
1、因乙方原因造成机械(设备)损坏、丢失的，由乙方负责赔偿，但乙方的责任范围为保险理赔后的余额。
2、乙方不得强迫操作人员违章或超负荷作业。
3、乙方对入场的甲方机械(设备)进行确认。乙方对机械(设备)的入场确认并不影响甲方对出租机械(设备)正常使用和安全性能所负的保证责任。
4、乙方应按时支付租金。如乙方不能按时支付租金的，以迟延支付的租金为计算基数，按每日万分之 的比例向甲方支付违约金。
第十条、违约责任
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，除一方依法律或本合同约定行使解除权外，未经对方书面同意，任何一方不得擅自中途变更或解除本合同。
2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁机械(设备)上随意增加和拆除部件，不得以租赁机械(设备)进行转租或抵押，否则由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。
第十一条、不可抗力
任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在四十八小时内通知对方，在取得有关证明以后，可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条、争议的解决
有关本合同的一切争议，甲、乙双方应友好协商解决。协商不成可向有管辖权的人民法院起诉。
第十三条、合同生效
本合同经双方签字且盖章后生效。本合同一式 份，甲乙双方各执 份。
第十四条、特别约定的效力本合同特别约定条款的效力优先于其它条款。未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
机械租赁施工合同 篇9
出租方：(以下简称甲方)
承租方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确权利和义务关系，经双方协商一致，特签定如下合同：
一、现因承租方施工需要，向出租方租赁大型施工机械，安装高度米，安装地点
二、租赁期限，从预计租赁使用至。
三、租赁费结算
1、机械进、退场费由承租方负责。
2、凡出租方提供的脚具吊、铲车、人员等费用(简称拆装费)，应向承租方收取金额元。
3、超出标准
4、租金及付款方式：每月收取租金为元整，出租方应于每月5号前向承租方商量支付上月租金。
5、本合同经双方签订后，承租方应向出租方预付元，作为履行本合同定金。
6、上级机关或相关主管单位验收塔吊，资料有出租方负责，费用由承租方负担。
四、租金的发票由出租方公司开具正式发票。
五、合同双方权利和义务：
1、出租方有按月收取租赁费用的权利及调度权。
2、承租方在设备正常情况下，有安排机械人员作业的'权利。
3、承租方应按期向出租方支付机械租赁费及操作工的工资。
六、其他的约定：
1、承租方应按出租方提供的图纸尺寸按时完成基础及机械附墙铁件的预埋，并提供基础砼试压单，质量检验合格证明，以便出租方实施安装及塔机验收。
2、自签订合同日起在____日内起进行安装，超过____日不进行安装的，承租方可以要求解除合同，出租方承担一切经济损失。
3、承租方应为出租方进场安装，拆卸机械提供方便，承租方应按要求对作业场地道路进行清理、修理、对妨碍拆装、作业的机械物应予拆除。
4、出租方配备二名操作人员，承租方应为出租方的操作人员安排食宿，并为租赁设备提供合格、匹配的润滑油，租赁机械在维修期间，出租方不承担其他费用损失。机械出现较大故障，出租方应在24小时内修复，如超过48小时扣除修理期内的租金。并承担一切经济责任。
5、承租方应严格遵守机械安全操作规程，对违章指挥，强行安排超负荷作业而造成的机械或人身伤害事故，其责任由承租方负责，出租方不承担一切安全事故和责任。
七、本合同未尽事宜，双方可协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式份，合同双方各执份，本合同自双方签字、盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
机械租赁施工合同 篇10
出租方（以下简称甲方）：_____
承租方（以下简称乙方）：_____
根据《合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确合同双方的权利、义务，经协商一致，签订本合同。
以上机械（设备）提供时间为：_____年_____月_____日。
第一条机械（设备）使用地点及工程项目本租赁机械（设备）仅限于在_____，用于_____工程。
第二条租赁机械（设备）的所有权、出租权甲方应拥有出租机械（设备）的所有权或依法享有出租权，因机械（设备）的所有权、出租权争议造成乙方损失的，由甲方承担赔偿责任。
第三条租赁机械（设备）的约定条件
1、机械（设备）操作人员：__________
2、机械（设备）运行：机械（设备）安装由甲方负责，且需保证机械（设备）配件、构件齐全，在乙方要求使用时间内，应确保机械（设备）正常安全运行。如在乙方正常使用期间，所出租机械（设备）_____次以上无法正常工作的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的损失。
3、机械（设备）运输：由甲方运输到乙方指定使用地点_____。
4、保险及证照：甲方须办理与机械（设备）相关的保险与证照，如法律法规对甲方经营资格有特定要求的，甲方必须具备相关资质。
5、数量增减：基于施工现场很多不确定因素，乙方有权要求甲方增加或减少租赁机械（设备）量，但应提前通知甲方，给甲方必要的准备和处理时间。甲方根据乙方通知，须于_____日内调整入场机械（设备）数量，不能及时调整或调整不力的，造成的损失由甲方自行承担。
6、质量技术条件：甲方提供的机械（设备）必须符合国家或地方的质量技术标准。如甲方提供的机械（设备）不符合质量技术标准，乙方有权要求甲方重新更换或解除合同。造成乙方损失的，甲方应负责赔偿。
第四条租赁期限及租金结算方式
1、自_____年__________月__________日至__________年__________月__________日（或特别约定为：工程完工为止）。租赁期满__________天内，甲方应将机械（设备）退场完毕。若乙方需继续使用，应在本合同期满前_____日内重新签定续租合同。
2、租赁费每月结算一次，本月租金在下月_____日前支付。
第五条租赁机械（设备）的维修、保养和费用
1、租赁机械（设备）在租赁期内由乙方使用，乙方应负责日常的维修保养工作，做好设备故障排除、维修工作，使机械（设备）保持良好状态，并承担由此产生的费用。
2、机械（设备）的进场费用、退场费用、运输费用、意外损坏灭失的风险由甲方负担。
3、机械租赁期间所需的各种油料由_____方负担。
第六条_____事故问题的'处理
1、因机械（设备）性能问题或质量问题造成操作人员、他人人身财产损失的，由甲方承担赔偿责任；
2、因机械（设备）操作人员失误，造成他人人身、财产损失，由操作人员的委派方承担赔偿责任；
3、因机械（设备）运行造成事故，如乙方需承担责任的，其责任范围为保险理赔后的余额；如甲方未予投保，则甲方应在相关强制保险范围内承担责任；
4、因业主原因停工的，乙方应于_____日内书面通知甲方，甲方应及时调整机械（设备）供应。甲方接乙方书面通知前_____日内的停工，甲方无权提出索赔；
5、因停工造成甲方较大损失需索赔的，双方一致同意交由业主判定具体补偿金额。索赔程序为：在甲方提供充分资料的基础上，由乙方向业主提出索赔，乙方按业主核准的补偿数额，向甲方支付补偿金；如业主没有核准或核准数量较少时，甲方必须服从业主判定，不得向乙方再行提出索赔要求。
第七条甲方的义务
1、为乙方提供性能良好的机械（设备）。如提供的机械（设备）不能达到使用要求的，甲方应予以更换。
2、设备进入乙方施工现场后，若甲方提供操作人员，其应服从乙方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。
3、甲方提供操作人员，其应按机械（设备）操作规程操作。
4、在租赁期间，甲方将机械（设备）所有权转让给第三人的，应正式书面通知乙方，机械（设备）新所有权人即当然成为本合同的出租方。
第八条乙方的义务
1、因乙方原因造成机械（设备）损坏、丢失的，由乙方负责赔偿，但乙方的责任范围为保险理赔后的余额。
2、乙方不得强迫操作人员违章或超负荷作业。
3、乙方对入场的甲方机械（设备）进行确认。乙方对机械（设备）的入场确认并不影响甲方对出租机械（设备）正常使用和安全性能所负的保证责任。
4、乙方应按时支付租金。如乙方不能按时支付租金的，以迟延支付的租金为计算基数，按每日万分之_____的比例向甲方支付违约金。
第九条违约责任
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，除一方依法律或本合同约定行使解除权外，未经对方书面同意，任何一方不得擅自中途变更或解除本合同。
2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁机械（设备）上随意增加和拆除部件，不得以租赁机械（设备）进行转租或抵押，否则由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。
第十条不可抗力
任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在四十八小时内通知对方，在取得有关证明以后，可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条争议的解决
有关本合同的一切争议，甲、乙双方应友好协商解决。协商不成可向有管辖权的人民法院起诉。
第十二条合同生效
本合同经双方签字且盖章后生效。本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份。
第十三条特别约定的效力本合同特别约定条款的效力优先于其它条款。未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
【机械租赁施工合同】相关文章：
租赁施工机械合同08-31
施工机械租赁合同09-06
公路施工租赁机械合同12-14
建筑施工机械租赁合同10-17
施工机械设备租赁合同06-29
施工机械租赁合同14篇07-14
施工机械租赁合同15篇06-21
施工机械租赁合同(15篇)07-24
施工机械租赁合同精选15篇10-10