租赁挖掘机合同

时间：2024-08-09 10:54:41 租赁合同我要投稿

租赁挖掘机合同

　　随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编帮大家整理的租赁挖掘机合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。

租赁挖掘机合同

租赁挖掘机合同1

　　出租方(甲方):

　　承租人(乙方):

　　目前，甲方向乙方租赁一台挖掘机(带破碎锤)

　　新安镇曹宪村龙寮屯路路基1(从杨湾路口到龙湖屯)。8公里；路基1将在新安镇李楠村天风屯路(年宁至天风屯)进行修复。为明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致，达成如下协议:

　　1.租赁期内，乙方应向甲方支付设备租赁费。所有其他费用，如附件、燃料、维护、往返拖航和观光，均由甲方承担..

　　二、租金支付方式

　　两路路基修复费用2万元(￥20xx0)。00元)人民币。机器到达施工现场后，乙方应向甲方支付人民币20xx元(￥20xx)。00元)；甲方完成修剪1。路基填筑8公里后，乙方应向甲方支付5000元人民币(￥5000)。00元)；甲方进入另一条道路开始修复路基，乙方应向甲方支付人民币20xx元(￥20xx)。00元)；甲方完成所有路基后，乙方一次性付清剩余的'11000元(￥11000)。00元)给甲方..

　　三、施工要求和工期

　　1.路基修整施工按当前道路宽度进行，增加四车道。

　　2.工期25天，20xx年8月22日至20xx年9月18日。

　　四.租赁期内，甲方随机操作人员必须服从乙方现场施工人员的安排和指挥，尽职尽责，未经乙方同意不得离岗，但乙方不得强迫操作人员违章冒险，由此造成的事故由乙方负全部责任。因甲方操作人员操作不当造成的事故，甲方应负全部责任。

　　5.工程竣工后，甲方应提前通知乙方进行现场验收，并准备退出。

　　不及物动词违约责任

　　(1)甲方的违约责任

　　1.因使用和管理不当，强行违章冒险作业，擅自拆除而造成租赁机械的损坏和损失，由甲方承担全部责任。

　　2.甲方擅自转租机器或未经乙方同意安排人员擅自操作机器。

　　发生机械事故，或使用机械进行违法活动，给乙方造成经济损失或其他损失的，甲方应予以赔偿，乙方有权解除合同。

　　3.如果甲方中途退出，未能按合同规定修复路基，乙方有权不向甲方支付剩余款项..

　　4.如挖掘机在运输过程中发生安全事故，甲方应负全部责任，与乙方无关..

　　七.本合同未尽事宜，由双方共同协商补充，补充条款与本合同具有同等法律效力。双方在履行本合同过程中发生的任何争议，可自行协商解决。如果协商不成，他们可以申请仲裁。

　　八、本合同一式两份，双方各执一份，由双方代表签字。项目完成，剩余资金全部结清后，本合同自然失效。

　　九.本合同的签订地点为:

　　甲方(签字盖章)和乙方(签字盖章)

　　电话:电话:

　　签署日期:

租赁挖掘机合同2

　　甲方:

　　乙方:

　　根据《中华人民共和国合同法》，双方经协商，就租赁乙方挖掘机事宜达成如下协议:

　　一、挖掘机使用地点及工程情况:茶田选矿厂尾矿堆积坝

　　二、租赁挖掘机概述

　　规格和型号:

　　数量(套):

　　随机人员(数量):

　　三、甲方的责任:

　　1、为乙方挖掘机操作员提供食宿。

　　2、做好时间安排，当天查签证。

　　四、乙方的责任:

　　1、为挖掘机提供良好的工作条件和熟练的`操作人员。

　　2、挖掘机进入甲方施工现场后，乙方操作人员应服从甲方施工管理人员的调度和指挥，遵守甲方的施工现场规章制度。

　　3、乙方操作人员应严格遵守操作规程，确保安全。如因乙方操作人员施工不慎而发生其他安全事故，如挖掘机坠入尾矿库、挖掘机倾覆等，由乙方自行负责解决，与甲方无关、、

　　五、结算方式及相关事项:

　　1、结算方式:人民币/小时整笔结算。单价包括挖掘机租金、操作人员工资、油料、挖掘机维修、拖车费等。

　　2、计时:甲方现场管理人员根据实际启停时间(如挖掘机因加油、维修等其他原因中途停车)对挖掘机进行计时，并出具计时单，经乙方签字确认后生效(乙方可保留计时单复印件)作为结算凭证。

　　六、本合同一式两份，双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效，在甲方尾矿坝竣工结算后自动失效、、

　　甲方(签字):

　　________年_______月_______日

　　乙方(签字):

　　________年_______月_______日

租赁挖掘机合同3

　　出售方（以下简称甲方）_______身份证号码:_______

　　购买方（以下简称乙方）_______身份证号码:_______

　　甲、乙双方经友好协商,

　　就甲方向乙方出售自有的小松pc200-7旧挖机一事达成以下协议:

　　一、甲方同意将自有的旧挖机(该编号为: )

　　出售给乙方,经乙方负责人及技术人员现看机试机后,以协定价格为为人民币为_______元大写_______万元整，甲方负责惠州到的运输费用。

　　二、甲方保证出售该挖机具有合法正当手续

　　（中华人民共和国海关进口货物报关单编号,非偷盗无贷款行为,保证此挖机在出售前的.债务与乙方没有任何关联。如甲方以前和他人或合伙人有经济纠纷，产权问题将与乙方无关。如该挖机是甲方偷盗或来路不明的，甲方将负全部法律责任。）

　　三、甲方在自己的场地上负责将该挖机安全装上乙方的运输车上。

　　保证乙方顺利离开，乙方在一次性付清协定价后（收款以收款收据为准）,取得该挖机所有权,(由甲方自动转给乙方) 。

　　四、为了双方共同遵守特订立此协议。

　　五、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，签按手印后立即生效。

　　甲方姓名：_______乙方姓名：_______

　　电话：_______电话：_______

　　家庭住址: _______家庭住址:_______

　　甲方银行收款帐号：_______

　　乙方银行转款帐号：_______

租赁挖掘机合同4

　　承租人：（以下简称乙方）___________________。

　　出租方：（以下简称甲方）___________________。

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方本着平等互利的`原则，就乙方向甲方租赁的设备签订本合同

　　一、甲方应向乙方提供______________台挖掘机。

　　二、本设备限____________________施工。

　　三、甲方拥有租赁设备的所有权，乙方仅在租赁期内有权在本合同规定的范围内使用租赁设备。

　　四、甲方为设备提供________名操作人员，乙方负责食宿。

　　五、设备租赁费按吨计算（_______元/吨），由乙方根据运营方每月工作统计签字（盖章）后生效。月末统一结算。

　　六、每次设备进场及进场费用均由______承担。

　　七、甲方向乙方收取定金人民币________________________________________________________________________________

　　承租人（乙方）：

　　法定代表人：

　　地址：

　　电话：

　　开户银行：

　　账号：

　　出租人（甲方）：

　　法定代表人：

　　地址：

　　电话：

　　开户银行：

　　账号：

租赁挖掘机合同5

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　经甲乙双方协商一致，本着互惠互利的原则，特订立如下合同:

　　1、甲方向乙方租用挖掘机一台，租期定为个月。三个月未完成入场费的，甲方支付单次入场费，三个月以上的，乙方支付入场费。

　　2、机器租赁方式(月租)甲方租赁乙方挖掘机工作时间包括机械行走时间，乙方每月机械保养维修累计时间从每天折扣金额中扣除。挖掘机每月租金为27000元(大写:贰万柒仟元整)

　　3、以上月租为乙方挖掘机、铲斗月租。甲方如有断货，按每小时累计断货量计算。

　　4、挖掘机租赁期限超过当月后，不足十天的按十天计算，超过十天的按二十天计算，超过二十天的按一个月计算，超过一个月的按一天计算(注:每天九百元)。

　　5、付款方式:协议签订后，挖掘机每三个月结算一次，租赁之日起十个工作日内付清全款。

　　6、机械和操作人员的.安全:甲方负责现场施工措施，如地下管道、电缆、架空电线等。以确保乙方的机械安全。乙方的机械操作人员必须服从甲方管理人员的正确指挥和安排，但甲方管理人员应保证在施工过程中乙方机械操作人员的生命安全和机械安全，以及因甲方施工人员指挥不当造成的一切事故，均由甲方承担。甲方应保证乙方不工作时的机械安全，并对所有损坏负责。

　　七、甲方免费负责挖掘机的柴油和司机的食宿，乙方负责机器的辅助用油和维护。

　　八、甲方租用乙方的挖掘机，只能在甲方的施工现场作业，甲方无权擅自将挖掘机转移到其他施工现场。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后生效，每份具有同等法律效力。

　　甲方(公章):乙方(公章):

　　乙方(公章):___________________

　　法定代表人(签名):___________________

租赁挖掘机合同6

　　甲方（出租方）：

　　乙方（承租方）：

　　乙方因工程施工需要租用甲方挖掘机，为确保双方友好合作，按照《中华人民共和国合同法》等有关规定，经双方平等协商，订立本合同，共同履行。

　　一、承租单位施工地址：

　　二、租赁机械型号及数量：

　　三、租赁挖掘机时间：暂定租赁期为年月日至年月日，具体租赁时间按照实际使用为准。

　　四、租赁方式及价格：

　　五、结算方式：机械进场后一次性付清租赁费，另外由乙方负担机械进出场费元。

　　六、甲方的职责和权利：

　　1、甲方司机应保证设备工作状况良好，并负责按设备的检修规程及时做好挖掘机的维护、保养工作；

　　2、甲方负责机械租赁使用期间维持机械正常使用的液压油、配件等；

　　3、甲方负责配备技术熟练、身体健康的操作人员共1名（保证乙方使用），并承担操作人员工资。

　　4、甲方操作人员必须接受乙方工地负责人的`指挥，必须遵守乙方的各项规章制度，并主动与工地配合；

　　5、甲方必须严格执行有关操作规程及相关规定，不得违章作业，否则由甲方承担由此造成的一切后果；

　　6、甲方操作人员，必须遵守安全操作规程，确保安全生产，发现不安全隐患有权停止作业，并有责任及时通知乙方共同采取措施，挖掘机出现故障时，甲方须迅速组织人员进行现场抢修，及时排除，以保证乙方生产使用：

　　7、乙方提出不称职的甲方操作人员，甲方应及时更换，以满足乙方的使用要求；

　　七、乙方的职责和权利

　　1、乙方负责机械进场后的看护及日常管理以及机械的安全完好：

　　2、乙方负责机械使用过程中的燃油及日常润滑油料；

　　3、乙方必须严格执行挖掘机作业要求，不得在甲方提出异议后仍违章指挥作业，否则由此造成的损失由乙方负责；

　　4、乙方负责甲方操作人员生产作业的指挥和作业班次的调整，并有权提出更换不合格的操作人员。

　　5、乙方负责为甲方操作人员提供免费住宿。

　　八、乙方在收到甲方出具的正式发票后向甲方付款。

　　九、本合同未尽事宜，双方协商可订立补充协议，若在履行中发牛争议，可协商解决或由守约方总公司所在地人民法院裁决。

　　十、本合同期限为暂定期限，具体日期按照实际使用结算执行。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月曰

租赁挖掘机合同7

　　你上诉人：_________________(刑事案件被告人、刑事自诉案件自诉人、刑事附带民事案件原告人或被告人)

　　(姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址等基本情况)

　　被上诉人：_________________(刑事自诉案件自诉人或被告人、刑事附带民事案件原告人或被告人，刑事公诉案件被告人提出上诉则不列被上诉人)

　　(姓名等基本情况)

　　上诉人因_______________一案，不服(高法1988年解释上诉状应写明上诉人收到裁判文书的时间，宜写在此处——华氏注)_______________人民法院__________年_____月_____日字第__________号刑事判决(或裁定)，现提出上诉。

　　上诉请求

　　(具体的上诉请求)

　　上诉理由

　　(对一审判决或裁定不服的具体内容，阐明上诉的'理由和法律依据)

此致

　　_________________人民法院

　　上诉人：_________________

　　代书人：_________________

　　_____年_____月_____日

租赁挖掘机合同8

　　甲方（承租方）_______________

　　乙方（租赁方）_______________

　　为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就有关事宜进行协商，特签订本合同。

　　一、甲方的权利和义务

　　1、甲方承担挖机的'柴油消耗和随机配备工作人员的食宿以及设备的保管。

　　2、甲方负责挖机作业全面管理，制定施工计划。

　　二、乙方权利和义务

　　1、提供挖机壹台，工作人员壹名，确保车况正常运行。

　　2、乙方应服从甲方的合理安排。

　　三、租赁期限及付款方式

　　1、租赁期三十天（即一个月）即_______年______月______日至______年______月______日止，到期甲方一次性付清乙方租赁费。

　　2、租赁费20000元（贰万元整）

　　四、安全责任及设备保管

　　1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工。如乙方觉得施工环境太差，工作难度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿责任。

　　2、如果出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成

　　设备损坏和人员伤亡，甲方承担责任。

　　3、属乙方挖机手责任造成设备损失和人员伤亡由乙方责任人员承担责任。

　　4、乙方责任人员必须听从安排，积极主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和规章制度。

　　5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。

　　五、综上所述，甲乙双方相互遵守，本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　甲方：____________

　　电话：____________

　　身份证号：____________

　　住址：____________

　　乙方：____________

　　电话：____________

　　身份证号：____________

　　住址：____________

　　______年______月______日

租赁挖掘机合同9

　　承租方：______________________（简称甲方）

　　出租方：______________________（简称乙方）

　　依据《合同法》及有关法律法规，为明确甲方与乙方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就挖掘机租赁事宜协商一致，订立本协议。

　　一、设备名称：

　　挖掘机_______________设备规格：_______________设备数量：一台

　　二、租金及支付：

　　1、租金及计算方法：280元/小时。

　　2、租金支付：工程完工后1个月内付清。

　　3、租赁计费起止时间：自_______________年_______________月_______________日开始至甲方不再租用为止。

　　4、机械的进退场费：机械的进退场费用由承租方承担，共计1000元。

　　三、工程项目、工作内容和施工地点：

　　1、工程项目：______教学综合楼消防水池基坑开挖

　　2、施工地点：_______初级中学校校园内

　　四、租赁方式：

　　本设备的租赁由乙方配备操作人员，负责设备的操作和维护保养工作并承担一切费用。

　　五、双方义务和责任

　　（一）甲方的`义务和责任

　　1、督促在施工期间租赁机械和操作司机严格按照现行安全的施工安全规范作业。负责租赁期间设备看护。

　　2、负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，负责租费的支付。

　　（二）出租方的义务和责任

　　1、持证上岗，遵守我公司制度。严格按照现行的安全施工规范进行作业，密切配合甲方的施工生产，满足甲方施工要求。服从甲方施工人员的安排，但有权拒绝甲方的违章指挥。保证不违章作业，并做到“三不伤害”,即不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害。

　　2、负责配备机械司机及维护人员，负责设备的操作、日常维护保养和故障的处理，确保机械的各项技术指标完好并承担相关费用。

　　3、负责设备的调试、使用、保养、管理工作并承担相关费用。

　　4、负责购买机油、润滑油等一切机械维修维护用品并承担相关费用。

　　5、在施工期间乙方司机不能离开工地，做到随叫随到。特殊情况需离开工地时，要安排一名有可操作机械施工有效证件的司机替代作业并经甲方同意后方可离开，离开工地时要对替代司机全面交代机械设备的运行状况及应必要的保养时间。

　　6、乙方要与我公司员工和谐相处，不能和我公司员工生气打架、不能与当地村民发生争吵及生气打架；不能偷盗、窝藏、偷卖工地的一切财产、设备或材料。

　　7、因工作场地在校园内施工作业，乙方在操作机械时要特别注意施工场地环境及机械四周人员等的安全，如因乙方操作机械不当造成对乙方本人或其他人员伤亡及其他的安全事故事件，其一切责任及经济赔偿全部有乙方自己承担，甲方概不负责和概不承担经济赔偿。

　　8、乙方在上下班途中和非上班期间及离开施工现场后发生的一切安全及其它事故，其一切责任及经济赔偿全部有乙方承担，甲方概不负责和概不承担经济赔偿。

　　六、违约责任：

　　未经对方书面同意，任何一方不得中途变更、解除协议或更改月租费用，任何一方违反本协议约定，都应向对方偿付本协议总租金20％的违约金。

　　七、争议的处理：

　　本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；调解无效后依法向泽州县人民法院起诉。

　　九、其他约定事项：

　　1、乙方机械设备或服务不能满足甲方要求，甲方有权进行罚款，直至解除协议。

　　2、本协议未涉及到的事项，双方可协商签定补充协议。

　　十、协议效力：

　　本协议自双方代表人或其授权代表人签字并按手印之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，租赁费付清，协议终止。

　　甲方代表人（签字）：乙方负责人（签字）：

　　电话：电话：

　　_________年_____月_____日_________年_____月_____日

租赁挖掘机合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。

　　一、甲方的权力和义务

　　l、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿，以及设备的保管。

　　2、甲方提供作业任务，对于岩石部分应作出相应的`爆破，严禁硬性作业。

　　3、甲方负责挖机作业全面管理，合理制定施工计划。

　　二、乙方的权力和义务

　　l、提供挖机一台，工作人员名，确保车况正常，如因机械故障，月度内维修保养时间不得超除天，若有超出甲方可按租金比例系数扣减乙方的实际误工租金。

　　2、乙方自理挖机的维修配件和付油开支，以及业务往返的差旅费用。

　　3、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工过程中自身人为造成的安全责任。

　　三、租赁期间作业时间规定：

　　月度租赁作业工时为小时，如因甲方原因或者是无作业任务等，乙方作业工时不足小时，乙方的租赁费不变：如作业工时超出小时以上的部分，甲方按每小时元的标准再支付乙方的超时作业款。计时方式为挖机电脑计时，月度到期之日开具完工单。

　　四、进退场费用规定

　　甲方租赁乙方挖掘机期限不足个月的，进场费用由甲方承付，达到个月的进出场费由甲乙双方各付%。

　　五、租金标准

　　合同宗旨为月度租赁，即每月挖机的基本租赁使用费为元整，超出小时，以外的超时款另外计算。

　　六、租赁费用的支付

　　挖机自进场之日起每月租赁时间达到天后一次性付清当月租金。

　　七、安全责任及设备保管

　　1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿。

　　2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，甲方承担责任。

　　3、属乙方挖机手责任，造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。

　　4、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和规章制度。

　　5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。

　　八、综上所述，甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　租借方：

　　出租方：

　　身份证号：

　　合同签订日期：_______年_______月_______日

租赁挖掘机合同11

　　甲方：_________________（以下简称：出租方）

　　乙方：_________________（以下简称：承租方）

　　根据《中华人民共和国挖掘机械租赁合同法》及有关规定，为明确设备租费双方的权利和义务，经双方协商，待订立本挖掘机械租赁合同，以便共同遵守：

　　第一条设备名称、型号、规格及数量

　　第二条租赁期限

　　_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。挖掘机械租赁合同期满如需要继续租用，应在本挖掘机械租赁合同期满前十五日内，重新签订挖掘机械租赁合同或办理续租手续，否则出租方有权将设备另行安排。

　　第三条工程项目，工作内容和施工地点

　　3.1 工程项目：_________________________

　　3.2 工作内容：_________________________

　　3.3 施工地点：_________________________

　　第四条租赁方式及所有权

　　4.1 租赁方式：本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

　　4.2 租赁设备的所有权：挖掘机械租赁合同附件所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。

　　4.3 未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。

　　第五条租赁价格计费时间及租费的签认

　　5.1 租赁价格：本设备按每月_________元（大写：_________）收取租赁费，以后使用时间，按三十个日历天数计算壹个月租费，最后使用时间，不足整月部分按每日历天_________元收取租赁费。

　　5.2 租赁计费起止时间

　　5.2.1 _____年______月______日为本次设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后承租方仍不开工，租赁时间照常计算

　　5.2.2 在机械租赁期间，因承租方原因或自然原因造成的机械停工，也按日历天数照常计算，承租方未按挖掘机械租赁合同规定期限预付租费而停机，也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。

　　5.2.3 机械退租时，承租方必须向出租方发出书面通知，出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。

　　5.3 运转时间及租费有签认：机械到达工地之日属出租方原因若不能发电施工不作计费，承租方必须办理到达日期的签收手续。租赁计费时间开始后，双方每月签认一次机械租赁费。最后一次为退租之日。

　　5.4 机械的进退场费：机械的进出场运输由出租方负责办理，承租方协助装卸车。机械的进出场费全部由承租方承担。

　　第六条付款方式

　　6.1 设备发运之前，承租方须先预付给出租方一个月的租费______________（大写_________元整）及设备返程运费_________（大写_________）共计__________.

　　6.2 以后按每月预付一次租费，每次要在上次预付租金所能租用机械到期前五日预付下一个月租费。

　　第七条双方义务和责任

　　7.1 出租方的义务和责任

　　7.1.1 密切配合承租方的施工生产，满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排，但有权拒绝承租方的违章指挥。

　　7.1.2 负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好。如因故障造成单次连续停机超过三天以上，则超过的天数不收台班费。

　　7.1.3 负责操作人员的工资及设备维修配件

　　7.1.4 与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。

　　7.2 承租方的义务和责任

　　7.2.1 负责工作期间租赁机械和操作司机的安全，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，承租方承担一切责任损失。

　　7.2.2 免费提供出租方操作司机的`食宿。承担司机加班费及施工补助。

　　7.2.3 负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，负责租费的及时支付。

　　7.2.4 负责租赁期间设备保护及看守，确保发电机安全。

　　7.2.5 提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格，司机有权不加油，造成的停机损失由承租方承担。

　　7.2.6 租赁期间，如出租方购买零配件及材料，承租方应提供交通方便，所需资金在在承租方挂支，在租费中抵扣。

　　7.2.7 负责租赁机械进出场运费，负责运输安全，承担运输费用及保险费。

　　第八条租赁机械的毁损和灭失

　　8.1 承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损（正常损耗不在此内）和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行挖掘机械租赁合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。

　　8.2 在租赁机械发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用。

　　8.2.1 将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。

　　8.2.2 更换与租赁机械同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址:法定代表人：法定代表人：电话：电话：经办人：经办人：电话：电话：

　　年月日年月日

租赁挖掘机合同12

　　甲方：________天山、太阳城公寓项目部

　　乙方：________

　　甲方就天山、太阳城公寓工地欲租乙方小型挖掘机一事，双方按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商，特签订本合同。

　　一、承包范围及方式：

　　1、承包范围：甲方所承揽的天山、太阳城公寓工程桩端土方清理。

　　2、承包方式：乙方自带小型挖掘机，并应满足使用要求。

　　二、工期

　　按甲方要求按时完成。

　　三、承包费用：

　　1、承包价格：按台班计算，每台班工作10小时，1台班按900元计算。台班时间不包括机械维修、吃饭等与工作无关的事项，维修及油料费用自理。

　　四、双方负责：

　　1、甲方负责乙方在工地内的各方面的协调工作，为乙方提供机械进出基坑的设备。

　　2、乙方为保证机械的正常使用，要进行正常的维修和保养，维修和保养时间不计入台班内，如因乙方原因延误时间给甲方造成的损失由乙方全部负责。

　　3、乙方自机械进场后，需负责机械及其备件的`齐全和完好，如有人为破坏或丢失由乙方负责。

　　五、安全文明施工

　　1、乙方进场后服从甲方管理制度、进度安排、质量要求，听从甲方现场施工人员调度。由于乙方安全不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

　　六、其他

　　未尽事宜双方另行协商解决，本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份，双方签字后生效。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

租赁挖掘机合同13

　　签订日期：________年________月________日编号：______________________________

　　承租方： (以下简称乙方)_______________________________________________________

　　出租方： (以下简称甲方)_______________________________________________________

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就乙方向甲方承租设备特签订本合同。

　　一、甲方为乙方提供_______________式挖掘机_______台。

　　二、本设备仅限于在________________________，用于_____________________施工。

　　三、甲方拥有对租赁设备的所有权，乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。

　　四、甲方为该设备配备操作手______人，食宿由乙方负责。

　　五、设备的租赁费按吨位(每吨_____元)计算，每月根据操作手的工作统计表，必须由乙方签字(盖章)方可生效。月底统一结算。

　　六、设备每次的进场和出场费用全部由_______方负担。

　　七、甲方收取乙方保证金____________元，作为履行本合同的保证。

　　承租方(乙方)：出租方(甲方)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　开户行：开户行：

　　帐号：帐号：

　　税号：税号：

　　甲方(承租方)：车型：

　　乙方(作业方)：租赁使用地点：黄瓜上旅游公路为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。

　　一，甲方的权力和义务

　　l、甲方承担随机配备工作人员的食宿。

　　2、甲方提供作业任务，对于大体积岩石部分应作出相应的爆破。

　　3、甲方负责挖机作业计划的全面管理，合理制定施工计划。

　　二、乙方的权力和义务

　　l、提供挖机一台，随机人员壹名，确保车况正常及安全施工。

　　2、乙方自理挖机的维修配件和燃油开支，以及业务往返的差旅费用。

　　3、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，自己负责施工过程中自身人为造成的安全责任。

　　三，进退场费用规定

　　甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的，进场费用由甲方承付，达到2个月的进出场费由甲乙双方各付50%。

　　四、租金标准及计时

　　合同宗旨为小时租赁，即挖机的基本租赁使用费为元整/小时，破碎租赁使用费为元整/小时，总时间以电脑为准，施工时只记录破碎施工时间。

　　五、租赁费用的支付

　　挖机自进场之日起每月按进度拨款付清当月租金的70%，余款在完工退场后一月内付清。

　　六、安全责任及设备保管

　　1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，由甲方承担全部责任。

　　2、属乙方挖机手因操作技术或违反基本安全操作规范，造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。

　　3、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和。

　　4、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏由乙方自行负责。

　　七、综上所述，甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　附：挖机进场电脑工作起点时间为：

　　甲方：乙方：

　　住址：住址：

　　电话：电话：

　　身份证号码：身份证号码：

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国合同法》的基本原则，结合本工程具体情况，双方经友好、平等地协商，达成以下协议，望双方真诚合作、共同遵守。

　　一、工程地点：

　　二、机械名称：挖掘机。

　　三、工程内容：

　　四、租赁方式：按工作小时租赁。

　　五、租赁单价：每小时元，大写。

　　六、结算方式：按甲方确认的实际工作时间结算，结算管理须有现场负责人、技术负责人、项目经理签字，加盖工地项目章生效，缺其中一项，不能结算。工程完成后付清。

　　七、甲方责任：

　　1、负责机械施工现场指挥调度。

　　2、负责机械工作时间计量。

　　3、若乙方机械人员不服从甲方指挥，甲方有权中止合同。

　　八、乙方责任：

　　1、乙方人员必须服从甲方施工现场指挥人员的.安排，按时上下班，对不听从甲方指挥的机械人员，甲方有权要求更换。

　　2、严格按机械操作规程进行操作，严禁他人随便操作机械，如有违反后果自负，租用期间发生的一切安全事故乙方承担全部责任，甲方概不负责。

　　3、乙方负责挖掘机的维修和保养工作，保持车况良好，每月累计维修时间不超过48小时，机械看管，机械进入工地后的损坏，机件及油料的丢失，均由乙方承担;乙方承担油料供应和油料费用。

　　4、在机械施工中，乙方应自行了解熟悉工作环境，由操作失误所造成的一切后果均由乙方负责(如地下管线、空中线路等)。

　　5、乙方提供与租赁费用等额的税票，满足甲方单位财务制度要求。

　　6、乙方负责机械进出场费用。

　　7、乙方负责其机械操作人员文明施工。

　　8、乙方配合甲方搞好工作计量工作。

　　9、乙方负责机械保养，配备足够机械操作人员，满足工地24小时连续施工的要求。

　　10、乙方自行协调地方关系。

　　11、乙方负责机械操作员生活费和被褥。

　　九、其他约定：

　　1、乙方机械操作人员不配合甲方指挥，若有殴打辱骂甲方人员、业主、监理的现象，每次，甲方罚乙方人民币伍仟元，结算时从其机械费中扣除。

　　2、乙方机械连续维修时间超过2小时，乙方及时调整机械，以便施工，其中产生的费用由乙方负责，并扣除当天的工程款。

　　3、若由乙方机械原因造成停工，给甲方造成的损失，由乙方承担。

　　4、机械的停放由甲方根据施工需要统一安排。

　　十、未尽事宜双方协商解决，经双方认可签证的其他文件和本协议具有同等效力。

　　十一、本合同一式2份，甲方执1份，乙方执1份。自签订之日起生效，工程完工结算后失效。

　　甲方：乙方：

　　负责人：负责人：

　　签订日期：年月日

租赁挖掘机合同14

　　出租方：_________(以下简称甲方)

　　承租方：_________ (以下简称乙方)

　　项目经理部住址：

　　法人住所地：

　　双方本着平等互利、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律的规定，就挖掘机租赁事宜达成如下合同，以共同遵守：

　　第一条租用设备概况

　　1、设备名称：_________

　　2、规格型号：_________

　　3、生产厂家：_________

　　4、新旧程度(设备出厂年月)：_________

　　5、设备所有人：_________

　　第二条租赁用途、地点及期限

　　1、乙方租赁甲方的挖掘机用于_________项目的施工，工程地点在_________ 。

　　2、租赁期限为_________月，该期限为预计期限，以实际工程需要为准。

　　第三条租赁费用

　　1、租赁费单价：_________元/月。

　　2、乙方提供主油，甲方负责附属油料。

　　3、租赁设备的上、下场费用

　　4、操作人员的工资及保险等相关费用由甲方承担，乙方承担甲方操作人员的食宿。

　　5、此租金含税，由甲方开具有效税务发票。

　　6、租赁期间，如工程因业主原因停工、施工冬休或其他天气等原因造成设备闲置，其闲置期间不计入租赁时间，乙方不向甲方支付租赁费用。

　　第四条结算和付款方式

　　1、乙方按月付款，如业主拨付工程款不及时，可相应延期支付。

　　2、乙方付款时甲方必须向乙方提供发票，否则乙方可以拒绝付款。

　　3、乙方没有按照合同约定进行付款，双方约定乙方不用向甲方支付逾期付款违约金或利息。

　　第五条双方的.权利及义务

　　甲方必须提供性能完好、安全装置齐全的设备，每月必须保证28天能够正常使用，并配备_________名操作人员，以满足乙方施工需要。设备因故障造成每月停工三天以上乙方有权从租赁款中扣除相应租金。如故障严重，甲方应尽快修复或调换设备给乙方使用，由此发生的费用由甲方承担。甲方若因车辆故障不能满足乙方正常使用要求，乙方可终止合同。

　　第六条本合同一式两份都具有法律效应。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　日期：_________年_________月_________日

租赁挖掘机合同15

　　租赁方(甲方)：________

　　承租方(乙方)：________

　　现有甲方将一台挖掘机(带破碎锤)租赁给乙方在xxxx工程进行施工，为了明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，经双方协商无异，并依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，现达成以下协议：

　　一、租赁期间，乙方除支付甲方的设备租赁费用之外。

　　其他所有配件费用、燃油费、维修费用、来回拖车费、看车费等全部费用由甲方承担。

　　二、租金付款方式

　　两条路修整路基费用共贰万元(￥20x0.00元)人民币。机械到达施工现场后乙方先向甲方支付人民币贰仟元(￥20x.00元);甲方修整完1.8公里路基后，乙方再向甲方支付人民币伍仟元整(￥5000.00元);甲方进入另一条路开始修整路基乙方再向甲方支付人民币贰仟元(￥20x.00元);甲方修整完全部路基后，乙方一次性付清剩下壹万壹仟元(￥11000.00元)给甲方。

　　三、施工要求及工期

　　1、按该路现状路宽进行路基修整施工，另增加四个避车道。

　　2、工期为25天，即从20xx年8月22日-20xx年9月18日止。

　　四、租赁期间

　　甲方随机操作人员必须服从乙方现场施工人员的安排和指挥，尽职尽责，未经乙方同意不得擅自离岗，但乙方不得强令操作人员违章冒险作业，如因此造成事故，乙方应负全责。甲方操作人员因自身操作不当，造成事故，甲方应负全责。

　　五、甲方工程完工后，应提前通知乙方现场验收，作好退场准备。

　　六、违约责任

　　(一)甲方违约责任

　　1、甲方因使用管理不当，强令违章冒险作业，擅自拆卸等原因，造成所租机械的损坏、损失，甲方自己负全部责任。

　　2、甲方擅自将机械转租或擅自安排未经乙方同意的.人员上机操作所造成机

　　械事故，或利用机械进行非法活动，由此给乙方造成的经济损失或其他损失的，甲方应予赔偿，同时乙方有权解除合同。

　　3、如甲方中途退出不按合同修整完路基，乙方有权不支付给甲方剩余款项。