专业承包施工合同

时间：2023-03-09 09:33:34 承包合同我要投稿

专业承包施工合同(合集9篇)

　　在当今不断发展的世界，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编整理的专业承包施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

专业承包施工合同(合集9篇)

专业承包施工合同1

　　甲方：_______乙方：_______（承包责任人）

　　甲、乙双方在平等、自愿互惠互利的原则基础上签订本合同。

　　一、甲方的`权力和义务

　　1、甲方提供经国家有关部门检测合格的机械设备给乙方承包负责操作。

　　2、提供机械设备名称：市统一编号：

　　3、甲方负责机械设备维修、保养所需要的材料、配件及日常必须填写的表格，运转记录册等。

　　4、甲方每月支付乙方承包费_______月中旬前。

　　5、甲方负责乙方操作人员（每台塔吊3人以内。外梯4人）上人身意外伤害险。

　　6、负责与乙方协调在机械设备停滞期间人员的调配。其工资标准按市场均衡。

　　7、负责全权检查乙方工作情况，及乙方全体人员证件审核。

　　二、乙方的权利与义务

　　1、按国家规定组织、经国家有关部门考试合格的人员，持证上岗，操作好所承包的机械设备，要求所选人员，身体合格，思想合格，技术合格，不得使用国家通缉再逃人员。

　　2、保证并保管好所承包设备及所属机件。如有丢失按价赔偿。服从施工单位领导，不能因乙方而影响甲方形象，及有损甲方任何利益的事情发生。

　　3、每月填好结算单，台时表，运转记录等。每月3号前按时交给甲方。

　　4、承包费含乙方操作人员三险。

　　5、认真做好机械日常保养工作，严禁故意破坏其所承包机械设备，如有发生加倍重罚。

　　6、安全第一，严禁违章作业，因违章作业所造成一切损失由乙方全权负责。

　　7、按所承包机械性能提前做好连带工作，（塔吊附着架子搭设，预留洞等）并提前三天通知甲方。

　　8、乙方必须服从巡检人员领导，听从巡检人员意见，认真配合巡检人员，填写好检查表，有问题（机械问题、人员问题），及时解决。

　　9、乙方任何人员不能有盗窃行为发生，如有发生重罚，严重者交国家权力机关处理。

　　10、乙方必须严格遵守国家各项法律、法规及本行业各项规章制度。

　　三、乙方全体人员必须严格遵守甲方各项管理制度，各项制度与本合同具有同等效力。（管理制度条文附本合同背后）

　　四、合同期限为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。

　　五、违约责任及争议解决方式：

　　1、甲、乙双方如有违约，所造成损失由责任方负责。

　　2、如发生争议：双方协商解决，解决不成可向顺义区人民法院提起诉讼。

　　六、本合同未尽宜，可增加补充条款，与本合同具有同等效力。

　　七、附加条款：

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

专业承包施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　以下简称乙方甲方地下室底板防水工程经双方协商承包给乙方施工。为明确双方责任、义务、权利和分项工程的承包范围、单价、工程量的结算及付款方式等，尊循平等自愿、公平和诚实信用的原则，使工程能安全、保质、高效、按期的完成，经双方协商订立条款如下：

　　一、工程概况

　　1、结构类型：框架结构

　　2、施工面积约：完工后按实际铺贴的地面面积计算。

　　二、承包工程内容采用：包工包料(人工、主材、辅耗材，防水材料铺贴、一切施工工具，包括所有地面、墙体上翻400、柱跟上翻400、集水井的清理;成品保护等所有与防水相关的工作内容，以及所有直接、间接的费用)，甲方不再承担任何费用。

　　三、合同工期开工日期________年____月____日完工日期________年____月____日按甲方工程进度工期，工期每延迟一天罚款1000元。拖延工期在三天以上，甲方有权要求乙方无条件退场。

　　四、合同价款支付

　　1、合同价款：聚乙烯丙纶防水卷材(BC)400g材料、人工等单价(一切相关费用)每平米 38 元按实际完工地面的面积计算，单价包括但不限于(墙体、柱跟清理及上翻400、搭接的.100材料人工，附加层、加强层材料人工;底板、墙面的伸缩缝清理及按图纸设计、规范要求伸缩缝的人工材料费;材料运输费、材料检测费)。

　　2、乙方向甲方提交已完工工程量报告及相关验收资料。乙方所承担的各项工作必须达到规范及合同的要求，未能达到要求的按合同单价 60 %给予结算。并承担返工的材料费及延误工期的罚款。

　　3、按实际完工的工程量计算，乙方所有的材料都进场，甲方付8万元人民币，基础地面防水完工经监理验收合格后1个月内付其本作业面工程款的95﹪;余款5﹪作为本工程的质量保修金，保修期满1个月内付清。

　　五、质量与检验

　　1、承包工程质量标准：施工工艺、流程等见方案。

　　2、乙方进场需向甲方提交施工资质证书、厂家出厂材料检验合格证书、原材料复验合格证明、施工方案、厂家生产许可证书以及相关文件。(施工方案得甲方和监理批准生效) 甲方：XXXX公司以下简称甲方

　　3、甲方提供乙方技术交底及相关事项。

　　4、承包工程质量应达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　5、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

　　六、工程验收收与结算

　　1、工程具备验收条件，甲方在三个工作日内验收，并由甲乙双方共同测量工程量。

　　2、工程款结算在15个工作日内经甲方审计、审核后生效，逾期视为同意并结算工程款。

　　3、如因乙方施工质量、进度及材料质量等其他原因影响整体工程计划以及造成直接经济损失由乙方承担一切责任。

　　七、质量保修

　　1、乙方应按照法律、行政法规或国家关于工程质量保修有关规定，对交付甲方的分项工程在质量保证期内承担质量保修责任，并承担由此产生的一切费用(材料费、人工费)。

　　2、质量保修期为

　　3、质量保修金双方约定为总工程款的5%，质量保修期满后一个月内付清。

　　八、安全施工

　　1、乙方进场的施工人员必须服从甲方管理和指挥，食住自理。

　　2、对自已的施工人员的安全负责，并承担由此发生的一切工伤、医药等其它费用。

　　3、做到活完下脚料清，离场时所有材料、拉圾的清理运输有乙方负责。

　　九、违约和争议本合同在履行过程中发生的违约和争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可依法向当地人民法院提起公诉。

　　十、其它如有未尽事宜，双方可协商增加补充合同，补充合同并具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式四份，甲方保留三份，乙方保留一份，自签订之日起生效，原有合同作废，质量保修期满、承包工程余款付清后，本合同即告终止，随之失效。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表人(签字)：

　　乙方代表人(签字)：

　　合同订立时间________年____月____日

专业承包施工合同3

　　一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　1、提交_________仲裁委员会仲裁；

　　2、依法向_________人民法院起诉。风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　二、违约责任

　　1、甲方的违约责任：

　　（1）因甲方变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

　　（2）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　（3）因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的，甲方应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

　　（4）乙方验收通知书送达____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

　　（5）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。

　　2、乙方的违约责任：

　　（1）因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。

　　（2）因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

　　三、合同解除

　　1、甲方乙方协商一致，可以解除合同。

　　2、停止施工超过_________天，甲方仍不支付工程款（进度款），乙方有权解除合同。

　　3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。

　　4、有下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同：

　　（1）因不可抗力致使合同无法履行。

　　（2）因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

　　5、一方依据

　　2、

　　3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前________天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同一条关于争议的约定处理。

　　6、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的'保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由甲方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

　　7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　四、合同生效与终止

　　1、双方在协议书中约定合同生效方式。

　　2、甲方乙方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

　　3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　五、附则

　　1、本合同正本________份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存________份。

　　2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　代表人：

　　联系电话：

　　签订日期：

　　乙方：

　　代表人：

　　联系电话：

　　签订日期：

专业承包施工合同4

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方将外墙保温工程承包给乙方施工，为明确双方责任，经双方协商一致，依据《民法典》《中华人民共和国建筑法》，及其他相关法律法规，订立本合同。

　　一、工程名称：外墙保温工程。

　　二、承包范围：乙方包工包料，除去外墙砖以外所有外墙施工项目，具体做法如下：

　　1、聚氨酯防潮底漆;

　　2、60厚现喷硬泡聚氨酯保温层;

　　3、界面砂浆;

　　4、20厚玻化微珠找平层中间附合热镀锌电焊网(规格12.712.7mm，直径I0.6mm)塑料锚栓双向@500锚固;外用防裂砂浆罩面;

　　5、岩棉防火隔离带，宽度400mm窗上口通长设置厚度同保温层一致，聚氨酯材料防火等级为B2级，乙方组织施工。)工程量约为，该保温项目施工前的开工准备，竣工后清理、垃圾清运、产品保护、施工人员综合保险，缺陷责任期保修等都在承包范围内，不再另作零工处理，乙方对该保温工程的工期质量、安全等施工管理全面负责。

　　三、合同总工期：

　　四、对乙方质量、安全要求：

　　工程质量标准：

　　(1)一次性验收合格;

　　(2)施工依据和验收标准：a.按设计单位认可的施工图纸;b.按由乙方提供并经甲方、总包、监理、设计和业主确认的施工方案和图纸进行施工和验收;c.按建设部《建筑工程施工质量验收统一标准》(_____);

　　(3)最终验收部门：甲方、总包、监理、设计、业主和桓台县质监站。

　　(4)并按建设单位技术通知函要求的`技术措施施工，见附页。

　　1、乙方及其作业人员要严格按照安全生产规范和相关标准施工防护、作业要求安排施工，出现任何生产安全事故由乙方承担赔偿责任。

　　2、资质资料要求：聚氨酯、玻化微珠两种材料的生产厂家要有淄博市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准;聚氨酯施工单位必须是有专业资质的施工单位，需提供施工资质证书，材料发票按承包合同款额的60%提供给施工单位，乙方并负责施工材料实验。

　　五、合同价款：承包单价，60厚处聚氨酯发泡外墙保温综合单价175元/m2，乙方完成承包任务后，工程量以现场实际测量水平垂直投影面积数为准，最终以甲方项目部经理、施工员、技术员签字为准，少一人签字无效。

　　六、价款结算

　　1、施工2个楼，每完成一个楼的聚氨酯发泡，付款单栋楼保温款的30%，即2个楼全部完成后付总承包款的30%。

　　2、乙方按期完成后，即80%，若乙方在约定工期内完不成90%，甲方有权清退乙方，并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成，由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部承担，同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的罚款。乙方要求自建设山东鸿嘉置业___限公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工项目的正常拨款。

　　3、余下20%承包款以前付清。

　　七、本和同自双方签字盖章之日起生效，双方结清价款自行失效。(除质量责任和保修条款)

　　合同签订地点：

　　甲方：乙方：

　　电话：电话：

　　日期：____年____月____日

专业承包施工合同5

　　发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方将外墙保温工程承包给乙方施工，为明确双方责任，经双方协商一致，依据《合同法》《中华人民共和国建筑法》，及其他相关法律法规，订立本合同。

　　一、工程名称：外墙保温工程。

　　二、承包范围：乙方包工包料，除去外墙砖以外所有外墙施工项目，具体做法如下：（

　　1、XXX防潮底漆；

　　2、60厚现喷硬泡XXX保温层；

　　3、界面砂浆；

　　4、20厚XXX找平层中间附合热镀锌电焊网

　　6）塑料锚栓双向500锚固；外用防裂砂浆罩面；

　　5、岩棉防火隔离带，宽度400窗上口通长设置厚度同保温层一致，XXX材料防火等级为B2级，乙方组织施工。）工程量约为，该保温项目施工前的开工准备，竣工后清理、垃圾清运、产品保护、施工人员综合保险，缺陷责任期保修等都在承包范围内，不再另作零工处理，乙方对该保温工程的工期质量、安全等施工管理全面负责。

　　三、合同总工期：

　　四、对乙方质量、安全要求：工程质量标准：

　　（1）一次性验收合格；

　　（2）施工依据和验收标准：

　　a、按设计单位认可的施工图纸；

　　b、按由乙方提供并经甲方、总包、监理、设计和业主确认的施工方案和图纸进行施工和验收；

　　c、按建设部《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—）；

　　（3）最终验收部门：甲方、总包、监理、设计、业主和____县质监站。

　　（4）并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工，见附页。

　　1、乙方及其作业人员要严格按照安全生产规范和相关标准施工防护、作业要求安排施工，出现任何生产安全事故由乙方承担赔偿责任。

　　2、资质资料要求：XXX、XXX两种材料的生产厂家要有____市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准；XXX施工单位必须是有专业资质的施工单位，需提供施工资质证书，材料发票按承包合同款额的60%提供给施工单位，乙方并负责施工材料实验。

　　五、合同价款：承包单价，60厚处XXX发泡外墙保温综合单价175元2，乙方完成承包任务后，工程量以现场实际测量水平垂直投影面积数为准，最终以甲方项目部经理、施工员、技术员签字为准，少一人签字无效。

　　六、价款结算

　　1、施工2个楼，每完成一个楼的.XXX发泡，付款单栋楼保温款的30%，即2个楼全部完成后付总承包款的30%。

　　2、乙方按期完成后，即 80%，若乙方在约定工期内完不成90%，甲方有权清退乙方，并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成，由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部承担，同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的罚款。乙方要求自建设山东XX公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工项目的正常拨款。

　　3、余下20%承包款以前付清。

　　七、本和同自双方签字盖章之日起生效，双方结清价款自行失效。（除质量责任和保修条款）

　　合同签订地点：甲方：乙方：电话：电话：

专业承包施工合同6

　　甲方：_______以下简称甲方

　　乙方：_______以下简称乙方

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，共达成如下协议。

　　一、工程期限：

　　本工程自________年____月___日至________年____月___日交工，施工期限为____天。逢雨天及其它重要原因，施工期限顺延。

　　二、材料选用：

　　本工程必须使用甲方指定的`_______牌系列产品，型号为________________ 。

　　三、施工方法：

　　______________

　　四、甲方工作内容：

　　1、甲方应向乙方提供住宿、水电、材料堆放场所，协调处理施工所遇到的一切问题。

　　2、甲方委派_____________为驻工地代表，协调监督本工程施工及工程验收。

　　3、新工程甲方应向乙方提供图纸及施工要求。

　　4、工程完成十天后，甲方不验收，此工程可视为合格工程。

　　五、乙方工作内容：

　　l、乙方施工人员有组织、有纪律进入施工现场。

　　2、乙方委派_____________为驻工地代表，协调监督本工程施工及工程验收。

　　3、乙方施工人员必须遵守甲方各项规章制度，爱护公物、文明施工。

　　4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，如发生一切事故，应由乙方承担。

　　六、工程结算方式：

　　1、本工程每平米造价为_________元。

　　2、本工程面积约为_________m2，竣工后，按实做面积结算。

　　3、乙方施工人员、材料等设备进入工地后，甲方应付乙方工程总造价预付款____%，计_________元。

　　4、工程竣工验收合格后，除留保修金外，余款十日内一次结清。

　　5、结算以公司发票为准，支票收款人必须填写本公司名称，如合同款项挪为它用，将追究其法律责任。

　　七、保修期限及保修金：

　　1、本工程保修期为_____年。

　　2、本工程预留合同总造价______%作为保修金，计________元，____年期满后一次结清。

　　八、争议解决方式：

　　1、甲、乙双方发生争议时，双方共同协商解决。

　　2、当协商调解无效时，可向西安市仲裁委员会申请仲裁。

　　九、附则：

　　1、本合同一式____份，甲方执____份，乙方执两份。

　　2、双方签字盖章后生效。

　　十、补充条款：

　　甲方（公章）乙方（公章）：

　　法人代表：_______注人代表：_______

　　联系人：_______联系人：_______

　　联系电话：_______联系电话：_______

　　签定时间：_______签定时间：_______

专业承包施工合同7

　　发包人（以下简称甲方）：

　　代表人：

　　住址：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　责任人：

　　住址：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就_____________________________项目_______型建设工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：____________________________________

　　2、工程编号：_____________________；施工许可证号：_____________________；

　　3、工程地点：____________________________________

　　4、工程范围：____________________________________

　　5、工程方式：双方商定采取下列第_________种方式。

　　（1）乙方包工、包料。

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

　　（3）乙方包工、甲方包全部材料

　　6、工程期限：

　　（1）计划开工日期_________年_______月_______日，计划完工日期_________年_________月_________日，总共_________日历天。

　　（2）开工前_________天，乙方向甲方发出开工通知书。

　　二、图纸和文件的保管与提供

　　（1）图纸由工程师单独保管，但应免费提供给乙方两套复制件。乙方需要更多复制件时，其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要，乙方在未经工程师同意的情况下，不得将甲方或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时，乙方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。

　　（2）凡是延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。

　　三、工程质量

　　1、工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。

　　2、乙方所承包的工程，必须全部达到国家现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100％，优良率达到_________。

　　3、本工程的质量监督，由质量监督站负责，双方均应接受其对工程质量的监督与检查。

　　4、双方对工程质量的争议，请协议条款约定的质量监督部门仲裁，仲裁费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。

　　四、工程检查验收

　　1、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。

　　2、乙方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和甲方同意并签证后，方可使用。

　　3、工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

　　4、工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给甲方管理，如甲方拖延接收，其保管费用和造成的损失由甲方承担。交工验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，应分清责任。属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由乙方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。

　　5、已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验。由于乙方原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。

　　五、工程合同总价

　　1、本工程合同总价为人民币_________元。

　　2、如遇下列情况，合同总价作相应调整：

　　（1）合同总价内经双方确认的暂估价变化；

　　（2）在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化；

　　（3）重大设计发生变更；

　　（4）在施工中新增加了工程项目；

　　（5）其它_________。

　　3、价款支付方式：____________________________________

　　六、工期顺延

　　（1）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；

　　（2）凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；

　　（3）不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；

　　（4）在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；

　　（5）非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；

　　（6）未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；

　　（7）人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　七、施工准备

　　1、甲方在开工前应办妥征地拆迁；清除施工场地范围内影响施工的原有管线，绿化等障碍物；解决施工用地（包括材料，构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源，电源和运输道路的接通；向乙方提供所有工程设计图纸；组织设计、施工单位进行工程设计交底。

　　2、乙方在开工前应组织有关人员学习和熟悉图纸，参与设计交底，编好施工图预算，负责编制施工组织设计或施工方案，进行现场平面布置，搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。

　　八、安全施工与检查

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随意接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　九、甲方工作

　　1、施工场地具备开工条件和完成时间的要求

　　（1）开工条件：_________________；

　　（2）完成时间：________年___月___日。

　　2、水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求

　　（1）时间：

　　（2）地点：

　　（3）供应要求：

　　3、施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：_______年___月___日____时_____分~_______年___月___日____时_____分

　　4、会审图纸和设计交底的时间：_________

　　十、乙方工作

　　1、施工防护工作的要求：_________

　　2、成品保护的要求：_________

　　3、施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：_________

　　4、施工场地整体卫生的要求：_________

　　十一、争议解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　1、提交_________仲裁委员会仲裁；

　　2、依法向_________人民法院起诉。

　　十二、违约责任

　　1、甲方的违约责任：

　　（2）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　（4）乙方验收通知书送达_________日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。

　　（5）不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。

　　2、乙方的违约责任：

　　（1）因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。

　　（2）因施工人的'原因致使建设工程质量不符合约定的，甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

　　十三、合同解除

　　1、甲方乙方协商一致，可以解除合同。

　　2、停止施工超过_________天，甲方仍不支付工程款（进度款），乙方有权解除合同。

　　3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。

　　4、有下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同：

　　（1）因不可抗力致使合同无法履行。

　　（2）因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

　　5、一方依据2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前________天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同十一条关于争议的约定处理。

　　6、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由甲方承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

　　7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　十四、合同生效与终止

　　1、双方在协议书中约定合同生效方式。

　　2、甲方乙方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。

　　3、合同的权利义务终止后，甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

　　十五、附则

　　1、本合同正本________份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存________份。

　　2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：

　　代表人：

　　联系电话：

　　签订日期：

　　乙方：

　　代表人：

　　联系电话：

　　签订日期：

专业承包施工合同8

　　发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

　　甲方将外墙保温工程承包给乙方施工，为明确双方责任，经双方协商一致，依据《合同法》《中华人民共和国建筑法》，及其他相关法律法规，订立本合同。

　　一、工程名称： 外墙保温工程。

　　二、承包范围：

　　乙方包工包料，除去外墙砖以外所有外墙施工项目，具体做法如下：(1、聚氨酯防潮底漆;2、60厚现喷硬泡聚氨酯保温层;3、界面砂浆;4、20厚玻化微珠找平层中间附合热镀锌电焊网(规格12.712.7mm，直径I0.6mm)塑料锚栓双向@500锚固;外用防裂砂浆罩面;5、岩棉防火隔离带，宽度400mm窗上口通长设置厚度同保温层一致，聚氨酯材料防火等级为B2级，乙方组织施工。)工程量约为，该保温项目施工前的开工准备，竣工后清理、垃圾清运、产品保护、施工人员综合保险，缺陷责任期保修等都在承包范围内，不再另作零工处理，乙方对该保温工程的工期质量、安全等施工管理全面负责。

　　三、合同总工期：

　　四、对乙方质量、安全要求：

　　工程质量标准：

　　(1)一次性验收合格；

　　(2)施工依据和验收标准：

　　a.按设计单位认可的施工图纸；

　　b.按由乙方提供并经甲方、总包、监理、设计和业主确认的施工方案和图纸进行施工和验收；

　　c.按建设部《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx);(3)最终验收部门：甲方、总包、监理、设计、业主和桓台县质监站。

　　(4)并按建设单位技术通知函要求的技术措施施工，见附页。

　　1、乙方及其作业人员要严格按照安全生产规范和相关标准施工防护、作业要求安排施工，出现任何生产安全事故由乙方承担赔偿责任。

　　2、资质资料要求：聚氨酯、玻化微珠两种材料的.生产厂家要有淄博市墙体改革委员会的认证书及产品合格证、生产厂家企业资格证书和进场材料发票及国家要求的环保标准;聚氨酯施工单位必须是有专业资质的施工单位，需提供施工资质证书，材料发票按承包合同款额的60%提供给施工单位，乙方并负责施工材料实验。

　　五、合同价款：

　　承包单价，60厚处聚氨酯发泡外墙保温综合单价175元/m2，乙方完成承包任务后，工程量以现场实际测量水平垂直投影面积数为准，最终以甲方项目部经理、施工员、技术员签字为准，少一人签字无效。

　　六、价款结算

　　1、施工2个楼，每完成一个楼的聚氨酯发泡，付款单栋楼保温款的30%，即2个楼全部完成后付总承包款的30%。

　　2、乙方按期完成后，即 80%，若乙方在约定工期内完不成90%，甲方有权清退乙方，并将剩余工程交由甲方指定的另一承包商完成，由此所增加的人工费和周转材料租赁费费用由乙方负责全部承担，同时甲方有权对乙方所造成工期延误损失处以实际损失的罚款。乙方要求自建设山东鸿嘉置业有限公司代扣工程款时不得影响甲方其它施工项目的正常拨款。

　　3、余下20%承包款以前付清。

　　七、本和同自双方签字盖章之日起生效，双方结清价款自行失效。(除质量责任和保修条款)

　　合同签订地点：

　　甲方：乙方：

　　电话：电话：

专业承包施工合同9

　　甲方：_______以下简称甲方

　　乙方：_______以下简称乙方

　　甲方地下室底板防水工程经双方协商承包给乙方施工。为明确双方责任、义务、权利和分项工程的承包范围、单价、工程量的结算及付款方式等，尊循平等自愿、公平和诚实信用的原则，使工程能安全、保质、高效、按期的完成，经双方协商订立条款如下：

　　一、工程概况

　　1、结构类型：框架结构

　　2、施工面积约：完工后按实际铺贴的地面面积计算。

　　二、承包工程内容采用：包工包料（人工、主材、辅耗材，防水材料铺贴、一切施工工具，包括所有地面、墙体上翻400mm、柱跟上翻400mm、集水井的清理；成品保护等所有与防水相关的工作内容，以及所有直接、间接的费用），甲方不再承担任何费用。

　　三、合同工期

　　开工日期_______年_______月_______日完工日期_______年_______月_______日按甲方工程进度工期，工期每延迟一天罚款1000元。拖延工期在三天以上，甲方有权要求乙方无条件退场。

　　四、合同价款支付

　　1、合同价款：聚乙烯丙纶防水卷材（SBC）400g材料、人工等单价（一切相关费用）每平米38元按实际完工地面的面积计算，单价包括但不限于（墙体、柱跟清理及上翻400mm、搭接的100mm材料人工，附加层、加强层材料人工；底板、墙面的伸缩缝清理及按图纸设计、规范要求伸缩缝的人工材料费；材料运输费、材料检测费）。

　　2、乙方向甲方提交已完工工程量报告及相关验收资料。乙方所承担的各项工作必须达到规范及合同的要求，未能达到要求的按合同单价60 %给予结算。并承担返工的材料费及延误工期的罚款。

　　3、按实际完工的工程量计算，乙方所有的材料都进场，甲方付8万元人民币，基础地面防水完工经监理验收合格后1个月内付其本作业面工程款的`95﹪；余款5﹪作为本工程的质量保修金，保修期满1个月内付清。

　　五、质量与检验

　　1、承包工程质量标准：施工工艺、流程等见方案。

　　2、乙方进场需向甲方提交施工资质证书、厂家出厂材料检验合格证书、原材料复验合格证明、施工方案、厂家生产许可证书以及相关文件。

　　3、甲方提供乙方技术交底及相关事项。

　　4、承包工程质量应达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

　　5、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

　　六、工程验收收与结算

　　1、工程具备验收条件，甲方在三个工作日内验收，并由甲乙双方共同测量工程量。

　　2、工程款结算在15个工作日内经甲方审计、审核后生效，逾期视为同意并结算工程款。

　　3、如因乙方施工质量、进度及材料质量等其他原因影响整体工程计划以及造成直接经济损失由乙方承担一切责任。