砖混木工承包合同

时间：2022-05-30 15:29:24 承包合同我要投稿

砖混木工承包合同范本（通用5篇）

　　在当今不断发展的世界，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是非常有必要的行为。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编收集整理的砖混木工承包合同范本（通用5篇），希望对大家有所帮助。

砖混木工承包合同范本（通用5篇）

　　砖混木工承包合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方商定，甲方将“ 的厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则，参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定，结合甲方与开放商所签订的合同条款，双方达成如下协议：

　　一、工程名称

　　二、工程地点

　　三、承包内容及形式

　　1、承包内容：土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。

　　2、承包方式：甲方以职责考核形式承包给乙方，即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的CI形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。

　　四、开竣工时间

　　签订建设工程施工合同中规定的工期为准。工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。

　　五、工程质量标准

　　质量等级为合格。

　　六、工程价款

　　合同价款及调整

　　1、工程结算方式：

　　工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价，造价根据工程计价依据计算，经双方充分核对认同，结算价按总造价计取。

　　2、工程计价依据：

　　(1)、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20xx;

　　(2)、《<建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20xx广西壮族自治区实施细则》;

　　(3)、20xx年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》;

　　(4)、20xx年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;

　　(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;

　　(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。

　　3、费率：按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。

　　4、材料价格：按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算，无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。

　　5、合同价款的其他调整因素：

　　6、结算审定：承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核，发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定，如双方对结算有异议，可请有审计资质的单位审定，审计费用由双方协商解决，审定时间为30天。

　　自发包人收到结算书及结算资料30日后，如发包人不审核业不予答复，视同认可承包人提交的结算书。

　　七、甲方职责

　　总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下：

　　1、负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。

　　2、由工地项目经理代表甲方组成项目部，协助乙方搞好全面施工管理，并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。

　　3、按照乙方每月的工程进度计划，现场检查落实并督促整改;

　　对工程质量进行监督，对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的，有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求，乙方应予保障。

　　4、协助乙方办理竣工结算及竣工资料。

　　代为乙方交纳相关的工程税金。

　　八、乙方职责

　　总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下，按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议)，全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下：

　　1、自行编制进度计划一式两份报送甲方，每月25日报送当月完成统计报表一式两份。

　　乙方应严格按合同工期要求，落实工程进度管理措施，确保施工进度。如无故延期，自负违约责任。

　　2、搞好现场规划布局，做到文明施工，达标管理。

　　现场布置应参照CI规范执行。严格现场施工安全管理，落实安全防范措施，保障安全无事故。如有事故发生，自行承担事故的一切直接损失和间接损失。

　　3、应严格管理，保障工程质量。

　　所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明，不合格材料不得用于工程;按规取样送检，因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失，自认自负。

　　4、因该工程为总承包形式，为工程而发生的一切费用均由乙方自理，(具体细则可另行约定)。

　　5、根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议，乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后，作为结算依据。

　　6、教育职工要服从甲方的管理，一切工程管理活动均应以甲方名义出现，否则所造成的不良后果由乙方自负。

　　7、乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订，乙方承诺如有发生经济纠纷，与甲方无关，由乙方独立承担完全责任。

　　工程日常管理过程中，以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的.书面文件，乙方均予以认可并视为对自己的约束，同时享有其利益并承担义务。

　　九、结算与付款方式

　　1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款，乙方必须全面认可并严格执行，决算以开发商最终审定的结算为依据。

　　2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户，甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费，余额分配计划，报经甲方平衡审批后拨付给乙方。

　　甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用，以免发生不必要的纠纷。

　　3、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同，其利益与风险由乙方独立享有和承担。

　　4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。

　　5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款

　　6、本项目根据甲方和业主签订的合同条款，为前期由乙方垫资到第一层顶板完成后业主开始按完成量的80%支付工程进度款;

　　当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%，工程竣工支付90%，竣工验收后十五天内支付到97%，留3%保修金。

　　十、保修期及保修范围

　　按建设部现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知，乙方应及时派人维修。

　　十一、奖罚

　　工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行，其他参照甲方公司有关规定执行处理。

　　十二、违约责任

　　1、违约造成的经济损失概由违约方承担。

　　任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时，除了须承担对方全部经济损失外，尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。

　　2、乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时，乙方必须彻底整改，整改不力，甲方有权考虑其他必要的措施，以期改善。

　　3、当发生一般质量、安全或工期问题时，乙方应迅速采取有效措施纠正，如因纠正不力而遇开发商处罚，则责任自负。

　　十三、争议的解决程序

　　乙方可向甲方上级诉求协调向人民法院起诉。

　　十四、安全施工

　　1、乙方按安全施工有关规定，制定严格的安全防护措施，以确保施工操作者和第三者的人身安全，承担由于安全措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。

　　2、若发生重大质量和安全事故，乙方应立即向甲方报告并通知相关部分，甲方应积极协助乙方处理，发生的费用由乙方承担。

　　3、施工中乙方应注意搞好周边关系并加强现成治安保卫工作，应设专职安全员和保卫人员，如发生事故自行承担一切后果。

　　十五、工程管理及费用结算

　　1、本工程造价按甲方总承包合同和补充合同所规定的原则计算，乙方上缴甲方工程管理费及税金按工程造价的7%缴纳(税后)且按建设方每期拨款的数额支付给乙方。

　　2、乙方提出项目垫金运作方案，并分步实施中不断修正完善。

　　该方案切实可行，甲方有监督权和认可权，乙方方案未获认可时，甲方有权拒绝乙方继续使用项目章对外签约及一甲方名义对外赊欠费用。

　　3、乙方充分理解本工程的前期垫资条款，乙方保证以自身实力筹措资金完成垫资施工额度，施工期间不以任何理由或借口推辞，保证按总承包合同和补充合同要连续施工。

　　在甲方与开发商(建设方)所签订的本工程承包合同及相关补充条款的基础上，若因乙方原因出现无力继续施工，工程进度形象严重拖后时，乙方愿无条件退场，而且无条件接收甲方或其委托的司法部门对现场周转材料(钢管、模板)、机械设备(塔吊、砼泵等)等一切物资的就地封存变卖方式，用以处理所发生的民工工资，欠款等债务。

　　4、乙方保证加强现场质量管理，质量上创优质工程，质量奖惩甲方与开发商签订的合同执行。

　　5、乙方保证加强现场文明施工管理，争创南宁市级文明工地称号，文明工地奖惩按甲方与开发商签订的合同执行。

　　乙方保证最终并维护中广西区五建形象，争创广西区五建CI形象达标，如获通过，则由甲方按有关规定奖励乙方，如80%方在工地文明施工、安全管理中出现问题受到政府相关部门的处罚，乙方除自行承担一切责任和由此发生的费用。

　　6、现场施工管理人员由乙方做好工程现场管理工作以及与开发商的协调工作。

　　十六、其他

　　1、本合同未尽事宜，按甲方与开发商所签合同，协议和补充协议执行

　　2、甲方刻制项目印章壹枚，用以与开发商函件往来使用。

　　所有对外函件由乙方起草，甲乙双方现场经理协商修改后由甲方项目经理签发。乙方确认函件的有效性并视为对自己的约束而独享其职责权利。项目印章由甲方负责保管并监督使用。

　　3、本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成提交工程所在地向合同签订地的人民法院起诉。

　　4、本合同一式肆份，双方各执两份，具有同样效力。

　　本合同附件与本合同同具效力。

　　附件一：本工程总承包合同

　　附件二：工程内部承包合同

　　甲方法人代表(负责人)：乙方法人代表(负责人)：

　　合同签订日期：年月日

　　砖混木工承包合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方在平等自愿，共同协商的基础上,甲方将东坎镇镇政府办公大楼主体工程木工工程双包给乙方施工。具体内容如下：

　　一、建筑面积按施工图纸计算，结构层次按图纸设计。

　　二、承包方式：包工包料，即包括所有砼成型措施费用。机械设备自理。

　　三、工期要求：自开工基础土方开挖好后，工期要求必须至一天，资奖励制度5000元。

　　四、质量要求:主体工程必须符合验收规范和设计要求并确保质量等级为省优工程。

　　五、付款方式：主体施工过程预付工程款，主体竣工验收付工程款，余款待工程竣工验收达到质量要求天内付清。

　　六、结算方式：按图纸建筑面积元/平方米结算。

　　七、双方职责:

　　１、甲方提供乙方施工图纸,施工员同乙方一同放线，找水平等技术措施。

　　2、甲方及时对乙方进行施工技术交底和安全培训教育。

　　3、乙方必须按时完成甲方交待的工期进度、质量等级要求，达不到工期进度和质量要求所造成的损失由乙方负责。

　　4、乙方要做到工完场地清理，整洁符合文明工地标准。

　　5、乙方必须自行组织安全教育，同自己工人签订安全合同，出现安全事故由乙方自己负责。

　　6、乙方必须遵守施工现场的管理制度，不得有吵架、斗殴行为，如发现一次扣款5000元，并负责自己行为所造成的一切后果。

　　7、乙方在施工中出现质量问题而返工，乙方必须承担一切材料，工资等损失。

　　八、甲、乙双方在协议中未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　甲方代表：乙方代表：

　　____年___月____日____年___月____日

　　砖混木工承包合同3

　　发包人： (以下简称甲方)

　　承包人： (以下简称乙方)

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　建筑面积：

　　工程结构：

　　二、分部(木工)分包范围：

　　甲方承接的工程的所有木工施工任务以包工包料的形式由乙方承包，其承包范围包括：

　　(1)材料：木方楞、多层板18mm厚，对拉螺杆螺帽、伞形卡、铁丝、铁钉、洞口防护的模板和方木(包括木工分部工程中的所有材料);

　　(2)木工工种中所用的全部机械设备;

　　(3)工程中所有钢筋砼结构、砼预制构件的支拆模，安装预埋铁件、预留孔洞等所有人工。

　　三、工程质量要求：

　　1、在本工种(分部)施工中必须执行《工程建设标准强制性条文》及《建筑施工规范》施工，达到合格结构标准;若造成质量问题，达不到验收标准，所造成返工的一切经济损失(包括人工、材料、工期)均由乙方承担，并根据性质轻重，并处以100-1000元/次的罚款。注：柱漏浆清理，柱支模前必须冲洗干净，一层必须用新模板支模，所有的砼表面均要平整，梁底按规定起拱，柱角垂直度偏差在2mm以内，且不能缺角，达到清水砼结构要求。

　　2、在主体结构支模架、模板施工中，班组先自检、经项目部施工员、质检员检查后，报监理公司及建设工程主管部门复检。

　　四、安全生产管理制度要求：

　　1、录用施工人员必须有有效身份证、计生证，年满55周岁以上不得录用，上岗前进行安全三级教育，每个工人都必须安全知识测试，填写安全教育卡，贴上1寸照片。

　　2、进入施工现场必须戴好安全帽、系好帽扣，高空作业系好安全带，违者处罚50元/次(安全帽及劳保用品由甲方定点统一购买，结算时按发票价格扣除乙方工程款)。

　　3、特殊工种必须持证上岗，杜绝与本工地无关的人员进入本施工现场及生活区，特别是妇女儿童，更不能留宿工地，违者处以50-100元/人次(本工种凡带妇女儿童的一律到外面租房子，费用自负)。

　　4、禁止在生活区自行开火做饭，违者没收用具并处以100-200元/次的处罚，生活区职工宿舍每间住足项目部规定的人数。

　　5、本工种凡属本人、人为及违反安全生产操作规程和没有遵守安全生产管理制度的伤亡事故，一切的经济损失及刑事责任均由乙方负担;在施工现场不得故意损坏项目部财物，发现以一罚十处理;工地内严禁打架斗殴，若发生打架斗殴，当事人处罚200元/次，乙方负责人处罚500元/次。

　　6、在施工中和生活区不得私自乱拉乱接电线，工程上需用电，必须找现场电工操作接电，自行接电违者处以罚款200元/次，本工种的施工机械必须设有防护装置，不得在现场和生活区生火取暖。

　　五、文明施工标化工地要求：

　　1、本工程必须达到的标准;分包单位在选用施工作业人员技术素质的同时，要讲做人道德素质，更不能使用社会上的闲散人员，特别是作案在逃人员进入施工现场，如有违犯，甲方有权同有关部门联系，并移交到执法部门处理。

　　2、在施工过程中的每道工序必须做到工完场清，项目部通知须做到工完场清的部位在四小时内必须清理完毕，否则项目部派人清理后，扣除乙方每工60元。施工机械要及时做好防护装置及保养工作。本工种范围内的建筑垃圾废料要及时清运出场，如发现没有及时清运出场，甲方有权找临时工清运，其费用由甲方在结算时扣除乙方的产值，乙方无条件执行。

　　六、工程的价款及结算付款：

　　1、本工程根据施工图实际按具体的当地预算定额模板费用结算(预算定额模板费用中应扣回汽车式起重机、卷扬机连架等垂直运输费)，乙方工程质量、进度经建设主管部门评定，乙方必须做到质量合格。

　　2、结算付款分阶段实际完成的工作量：基础砼完成、二层楼面砼完、砼结构全部完(具体可以双方另行协商)。每次款到位后按每阶段所完成的产值各付85%，主体结顶验收达到结构合格标准后一个月付至90%，单位工程竣工验收后二个月内付清(具体可以双方另行协商)，每阶段付款时先由现场管理人员签字后，再由总包负责人签字发放工程款，但人工工资乙方必须在当月付至85%，每年春节前及退场人员工资必须全额付清(如不付清有关部门追查的责任由乙方承担)。

　　七、质量、安全、文明施工保证金要求：因考虑到本工种的周转材料费用，有一定的资金投入，保证金万元，合同签订后七天内汇入项目账户(不计息)，保证金待基础浇捣完成，业主款到位后三天内退还。但乙方在施工中质量达不到合格标准，安全、文明施工达不到标化标准的，甲方有权扣乙方产值总额的5%，从保证金中扣除，乙方无条件提出拒绝，必须执行本合同条文的规定。

　　八、按分阶段付款的同时，但建设单位款额没有到位的情况下，乙方工人的生活费由乙方自行支付，如乙方因没生活费而停工，若停工的一切损失(包括影响各工种施工进度，工期及经济损失)均由乙方负担，乙方决不怨言反对甲方的处理措施。

　　九、乙方必须按甲方的施工进度计划，确保周转材料，准备足够的劳动力，不得以任何理由如经济困难进不到材料，及农忙、节假日、有人生病等条件延误工期，否则所造成的一切经济损失均由乙方承担(按甲方制定的周、月工期每拖延一天罚1000元，拖延工期十天以上处罚贰万元，并赔偿各工种进度损失)。

　　十、进入施工现场的施工人员须办理造册登记手续，上交身份证复印件二张，1寸照片5张，便于办理暂住证。务工人员的婚育证由其本人在户口所在地办理好带到本工地交项目部(办证费用由乙方负责)。

　　十一、项目部安排本工种施工人员在现场住宿70%左右，其余人员由乙方自行解决外面租房，费用自理。

　　十二、未详事宜双方协商解决，如协商无效，交当地仲裁委裁决，本合同一式三份，甲方贰份，乙方壹份，双方签字后生效，工完款清后失效。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　电话：电话：

　　年月日