设备采购合同

时间：2023-07-09 11:59:01 采购合同我要投稿

设备采购合同（集合15篇）

　　在人们愈发重视契约的社会中，很多场合都离不了合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的设备采购合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

设备采购合同（集合15篇）

设备采购合同1

　　甲方（买方）：

　　合同编号：

　　乙方（卖方）：

　　签订日期：年月日

　　经双方友好协商，达成以下设备采购合同条款。

　　1.设备名称、商标、规格、单价、数量、金额

　　序号设备名称单位数量单价总价1合计金额（大写）￥：（含税到货价）注：除非本合同另有约定，甲方要求乙方提供与本合同项下设备有关的软、硬件产品、附属设施、服务或其他设备正常运转必需的配件时，无需另行支付任何其他费用。符合出口包装要求的包装费、发到国内指定地点的运费、装卸费已包含在合同总价中。

　　2.质量要求

　　2.1具体质量要求为：。设备质量不符合本合同的规定，甲方有权要求更换不合格的部件或者整台设备，直至取消本合同，乙方应对此承担全部责任并应赔偿甲方因此造成的损失。当商务标注与技术协议冲突，以技术协议为准。

　　3.交货、运输、包装

　　3.1交货时间：年月日将设备全部运抵甲方指定收货地点：。履约过程中，甲方可根据实际情况修订供货时间。

　　3.2运输由乙方负责并承担相应运输费用。国内运输费、装卸费、包装费以及运输保险费用已经包含在合同总价中。设备在运输过程中发生损坏和丢失时，乙方应在甲乙双方协商确定的补货期限内尽快向甲方提供与合同要求相同规格的设备或零部件。

　　3.3设备采用满足出口标准，适合运输、多次装卸、吊装（满足运输过程15次吊装包装无明显破损），符合甲方标准的包装，外包装必须要有吊点，且在吊点处必须清晰标准起吊标示。如因包装质量问题影响甲方的使用的，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批产品。乙方需以不褪色的明显字样在每件设备箱表面作出标记，以便甲方收货时进行清点。

　　3.4乙方应于交货同时提供本合同所要求的设备相关技术文件及维护保养手册。

　　3.5乙方交付的技术文件应附技术文件清单一式两份，标明技术文件的序号、文件项号、名称和页数。

　　3.6乙方应在发货前日以传真方式将设备名称、数量、运单号、发运日期、估计的到货日期以及每件包装的重量、体积等通知甲方以便甲方接货。

　　3.7如甲方需要，乙方需免费提供给甲方出口相关资料（包括但不限于资质证书以及办理商检证书所需的资料和出口时所需的原生产厂家的授权书），在甲方办理设备出口前，乙方须提前一个月办理好商检注册登记。乙方外购的设备需提供原厂家设备资质证书和产品合格证。

　　3.8乙方需在甲方办理出口报关手续的当月开具全额17%增值税发票给甲方，并依据甲方通知的开票品名进行开票

　　4.验收

　　4.1外包装检验

　　4.1.1全部设备运至甲方指定的交货地点后个工作日内，甲方和乙方共同对设备进行外包装检验，是否对外包装检验不影响设备的安装，甲方对外包装检验合格不代表乙方设备质量验收合格。设备在甲方检验前后，非因甲方责任而造设备受损或灭失或者造成第三者受损时，由乙方承担相应损失或负责赔偿。

　　4.1.2检验内容为：设备外包装是否破损、变形、运输底盘是否完好、运输标识是否正常等。

　　5.付款

　　5.1合同总价按照以下约定支付：

　　5.1.1合同总价值的%（即元），货到国内指定地点交货、初步验收合格后天内由甲方向乙方支付。

　　6.1.2合同总价值的%（即元），货到后15天内由甲方向乙方付款。

　　6.1.3%质保金（即元）在货物验收合格支付。

　　6.2支付方式：双方同意本合同货款以方式结算。

　　6.保修与维护

　　6.1设备质保期为个月，自设备投入运行、且双方共同签署验收合格单次日起算。质保期内乙方负责提供设备的免费维修、零部件更换等服务。只要甲方提出质量要求，乙方必须在24小时内给予答复；如甲方认为必要，乙方应在48小时内指派人员到现场解决问题，因此产生的费用由乙方承担。

　　6.2质保期期内乙方借故推脱或无理由拒绝采购商提出的维修、更换服务请求，甲方可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质保金内扣除，若质保金不足以补偿甲方所遭受的损失，甲方有权要求乙方另行支付不足部分。

　　6.3质保期内设备经维修或更换后仍无法达到质量标准，甲方有权退货并向乙方索赔。

　　6.4质保期过后，乙方对设备的维修、更换服务收取成本费，只要甲方提出书面维修、更换要求，乙方应在三日内给予书面答复，并提供相应服务。

　　7.质量保证

　　7.1乙方应保证所提供的设备是全新的、在交付时没有材质或工艺上的缺陷且符合甲方提出的'技术标要求；乙方应保证其出售的设备可供正常和恰当地使用，并且在经过正确安装、正常操作和保养的前提下，在设备的寿命期内运转良好；设备的材料和零部件均应符合或优于甲方提出的技术标准及规范。

　　7.2如果由于工艺的复杂性或交付数量巨大或其他甲方认为正当的理由，使得甲方无法在交付时对设备进行及时检验或由于设备缺陷的隐蔽性导致甲方在交付时未能查验出设备的质量瑕疵，那么，只要甲方在设备安装验收后的一年中发现乙方提供的设备或其零部件与前述标准或规范不符，甲方仍有权要求乙方修理或更换，修理、更换的费用以及由此引起的其他拆除、搬移及修复费用均由乙方承担。保修期自修理或更换符合合同约定之设备的次日起算。

　　8.保密

　　8.1非经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方在本合同签署及履行过程中披露的且标注为“保密”或“秘密”的任何标准、规范、计划、图纸、模型、样品、资料或其他信息披露给任何第三人；乙方向与执行本合同的有关人员提供上述文件时，应保证有关人员遵守保密义务；由于乙方原因或人员引起泄密而造成甲方损失的，由乙方赔偿全部损失。

　　8.2本条款构成独立的保密协议。本条款的义务不因本合同的终止而终止。

　　9、对侵权索赔的辩护

　　9.1乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用本合同项下设备或设备的一部分时，免于遭受第三方就知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权及非专利技术）提起的诉讼、仲裁或任何请求。

　　9.2如果发生因乙方出售的设备或设备的一部分侵犯了他人知识产权而针对甲方提起索赔或诉讼的情况，且甲方将此等情况及时通知了乙方并向乙方提供了合理的信息与协助，并且授权乙方独立进行辩护和解决索赔问题，乙方将自费进行辩护，并支付全部费用和由于该案最终判决或裁决/裁定而支付的赔偿金，以及赔偿甲方因此而受到的一切损失。

　　10.误期及缺陷

　　10.1除不可抗力外，乙方逾期交付设备或迟延安装调试完成的，每迟延一日按设备总金额的1%向甲方支付延期违约金。逾期超过天，甲方有权解除合同并从第三方采购。乙方除承担延期违约金外还应赔偿给甲方造成的损失。

　　10.2设备经采购商检验证实存在缺陷或零部件不符合合同约定的，甲方可以根据情况选择：（1）退货，并要求乙方赔偿甲方损失；（2）要求供应商更换有缺陷产品的零部件和设备，或修理缺陷部分，以使产品达到合同约定的要求。无论甲方选择（1）或者（2），乙方均还应向甲方支付一定的违约金，违约金按照设备总金额的%计算。

　　11．弃权

　　11.1甲方在行使权利过程中的疏漏或者迟延不应视为弃权；甲方任何部分地行使权利不应阻止其进一步行使权利。本合同中规定的甲方享有的权利和救济是累积的，且不排除法律规定的任何其他权利和救济措施。

　　12．税务

　　12.1双方将自行承担有关机构根据法律向其征收的所有与本合同有关的税费。

　　12.2乙方负责缴纳就本合同所课征的所有增值税，增值税的税款已包括在本合同总价内。

　　13．不可抗力

　　13.1如果任何一方因不可抗力，如战争、火灾、台风、洪水、地震、恐怖事件导致合同履行被迫停止或不得不推迟履行本合同，双方应协商解决合同的进一步履行问题。但遭受不可抗力的一方应采取所有合理措施，将不可抗力引致的延误及损失减至最小。

　　13.2受不可抗力影响的一方应将有关情况尽快通过电传或传真通知另一方。在不可抗力出现14天内，受影响的一方应提供一份有关权威机构出具的证明文件并通过快件或挂号信寄至对方以便其检验和确认。受影响的一方应在不可抗力终止或被排除后3日内通过电传或传真通知另一方，并通过挂号信通知对方不可抗力已终结或排除。

　　13.3如果不可抗力持续超过30天，双方应就合同执行问题进行友好协商，并尽快达成书面协议。如果未能达成书面协议，任何一方有权终止本合同。

　　14．争议解决及法律适用

　　14.1本合同未尽事宜（任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项）将由双方友好协商并另行达成书面合同予以解决。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方友好协商解决，如果争议发生双方不能达成一致的，任何一方均可以向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼。

　　15．合同的变更、解除

　　15.1本合同的任何变更、修改均须双方同意并签署书面意见方为有效，因更改合同致使一方遭受损失的，应由责任方赔偿。合同附件包括，为合同不可分割的一部分。

　　15.2除不可抗力事件或双方协商一致外，一方单方面解除或终止合同的，违约方除按《合同法》和本合同规定承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等责任外，并向守约方支付合同总金额%的违约金。

　　16．合同生效及其他

　　16.1本合同一式份，自签订之日起生效，三份归甲方，一份归乙方。

　　16.2合同的变更和终止需要双方达成书面的协议才能生效。合同的变更部分构成合同的有效组成部分，与合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　单位地址：单位地址：

　　传真：传真：

　　电话：电话：

设备采购合同2

　　甲方（购方）_________________

　　乙方（供方）_________________

　　经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守，履行合同.

　　一、产品清单及友情链接

　　1.产品清单及价格（此表须与招标文件一致，可附后）设备名称____________________设备型号_________________数量_____________单价____________合计_________________中标总价格（大写）

　　2.友情链接全部设备验收合格后的______日内，甲方向乙方支付合同总金额的______%即元人民币整.若延期付款，甲方每天应向乙方缴纳延期额的______作为罚金.合同总金额______%的余款即______元人民币作为质保金，若设备运行正常，质保金在验收完成一年后的______日内一次性无息给付.

　　二、交货时间及地点

　　1.交货时间：______（投标文件承诺时间）.若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金.因不可抗拒力所导致的交货，服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理.

　　2.交货地点：送货上门，安装调试.

　　三、保修条款

　　乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述（投标文件承诺内容）.下例情况不属保修范围：

　　1.不可抗力引起的损害；

　　2.用户电力系统故障（如接地不良，电压超过规定范围等）引起的损坏；

　　3.用户私自维修引起的损坏；

　　4.用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；

　　5.其它不属于供应商负担的保修事宜.

　　四、相关权利及义务

　　1.甲方收到乙方设备后，乙方应在开发区政府采购管理办公室，开发区监察审计部门，开发区政府采购中心的共同监督下及时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的'设备或产品拒绝接收；

　　2.甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

　　3.甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

　　4.甲方在合同规定期限内履行付款责任；

　　5.甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

　　6.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

　　7.乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

　　8.乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的协助要求；

　　9.双方指定联系人，所有保修过程均应由双方经手人签字纪录.

　　五、争议

　　双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决.

　　六、其它

　　1.本合同一式四份，甲乙双方各执一份，政府采购管理办公室一份，政府采购中心一份；

　　2.本合同自签订之日起生效；

　　3.本项目的招标文件，投标文件，中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

　　4.其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行.

　　甲方（签字）__________

　　乙方（签字）_________

　　_______年_____月_____日

设备采购合同3

　　买方：_________(以下简称甲方)

　　卖方：_________(以下简称乙方)

　　经甲、乙双方充分友好协商，就购买_________项目特订立本合同，以便共同遵守。

　　一、设备的名称、规格型号、质量及数量

　　二、合同价格

　　设备总价为人民币(大写)：_________

　　总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。

　　本合同总金额不得做任何变更与调整。

　　三、合同生效

　　本合同经双方签字后生效。

　　四、付款方式

　　货物验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束、甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价100%货款。

　　五、交货、包装与验收

　　1.交货地点：按甲方指定的地点。

　　2.交货时间：合同生效后_________日内。

　　3.乙方将货物一次运至交货地点。并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。

　　4.设备包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

　　5.设备由乙方负责送到施工现场，由乙方负责运输、卸车。

　　6.设备到达现场，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。乙方应按甲方安排的时间派人到现场，对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与装箱单不符，乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，乙方应认可并负责解决。

　　7.乙方负责设备安装及调试，直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。

　　8.乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

　　六、产品质量保证与售后服务

　　1.乙方应严格按照国家有关标准和规定进行制造和检验，材料及零部件均为全新未用过的，且符合本合同附件中规定。以确保产品质量。设备须经技术检验，符合国家相关标准才能出厂。

　　2.乙方负责免费为甲方培训操作及维修人员。包括：基本原理，操作使用和维修保养。

　　3.设备投入正常运行后，乙方应定期回访使用方。

　　4.乙方应在附件中明确售后服务内容、响应时间、范围、方式、收费标准等，并进行其他售后服务工作。

　　七、责任与义务

　　1.在设备安装调试时，如乙方提出，甲方应为乙方人员的饮食提供方便，其费用由乙方自理。

　　八、违约责任

　　1.乙方不能按期交货，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，每日按合同总价的0.3%金额计￥_________元计算。

　　2.甲方延期付款时(正当拒付除外)。应向乙方支付该此延付款数额的延期违约金，每日按该此延期付款额的0.3%金额计算，支付款办理期为10个工作日。

　　3.双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

　　九、合同的解除和变更

　　1.当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的`一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。

　　2.如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。

　　十、合同纠纷的解决

　　1.甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

　　2.本合同履约地为_________，若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向_________仲裁机构申请仲裁或提起诉讼。

　　3.如果有附件，附件也是本合同不可缺少之组成部分，具有同等法律效力。

　　十一、免责条款

　　本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

　　十二、其它约定事项

　　本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。

　　本合同一式_________份，其中正本_________份，副本_________份，都具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：___________________

　　委托代表人(签字)：_____________

　　___________年________月________日

　　乙方(盖章)：___________________

　　委托代表人(签字)：_____________

　　___________年________月________日

设备采购合同4

　　甲方（采购单位）：___________________

　　乙方（供货单位）：___________________

　　依据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方经过友好协商，对以下条款达成一致，共同签署本合同。

　　一、设备名称及价格

　　根据甲方的具体要求，乙方向甲方提供以下医疗设备，详细配置请见附件：合计____￥____设备名称____单价____数量____小计甲方向乙方支付上述所有设备的总价格为人民币，本价格包括增值税、包装、运输、保险等一切设备运至甲方指定地点并安装、运行的所有费用（含税金和附加费用）。

　　二、支付方式

　　1、合同签订之日起____日内，甲方向乙方一次性支付合同全部价款，即人民币____。

　　2、在甲方未付清本合同全款前，设备的所有权归属乙方。

　　3、甲方以转帐支票或从开户银行直接转帐至乙方指定银行及帐号支付合同款，乙方向甲方开具合法有效的发票。

　　三、交货及验收

　　1、交货时间：合同签订之日起____个工作日内交付。

　　2、交货地点：乙方负责免费将全部设备送至甲方指定地点。

　　3、验收：甲乙双方依据本合同规定的产品配置在甲方指定现场进行验货；甲方在到货之日起_______日内安排乙方安装、调试；在安装调试完毕之日起_______日内，双方进行最终验收，以甲方签字的验收报告为准。如验收不合格，甲方应立即提出书面异议，如在_______日内乙方未收到书面异议，视为验收合格。

　　四、品质保证

　　乙方保证所提供设备是由原生产厂商供应的.、全新的、未曾使用的，并完全符合本合同规定的数量、规格和性能；乙方并保证所提供的设备在正确安装、正确使用和正确维护的情况下运转良好。

　　五、违约责任

　　1、甲方发生延迟付款的，每延迟一日向乙方支付合同金额的____%作为违约金，违约金不超过应支付款项部分的____%。

　　2、乙方发生延迟交货的，每延迟一日向甲方支付合同金额的____%作为违约金，违约金不超过应交货部分的____%。迟延交货超过____日的，甲方有权解除合同。

　　3、乙方交付的货物不符合合同规定的品质，或货物安装调试后未能通过甲方验收的，乙方应免费予以更换符合要求的货物，由此造成迟延交货的，由乙方承担责任。

　　4、乙方不履行本合同规定的其他义务的，应赔偿因此而给甲方造成的损失。

　　六、不可抗力

　　1、由于自然灾害、政乱等不可抗力的原因导致合同不能履行、迟延履行的，当事方可不承担由此引起的违约责任。乙方由于不可抗力不能交货的，应当归还甲方已付款项。

　　2、发生不可抗力时，合同一方应在一周内书面通知对方，并提供事件发生地公证机关的证明。

　　七、争议

　　凡涉及本合同或执行本合同而发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本合同签约地法院提起诉讼。

　　八、合同生效及其他

　　1、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效，任何一方不得擅自终止合同。本合同未尽事宜可由双方另行协商解决，经双方确认后形成正式文件。本合同的任何附件、补充协议及备忘录均为合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。

　　2、本合同及附件一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

　　3、本合同签订于

　　甲方（公章）：______________乙方（公章）：_________________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　____________年_______月______日____________年_______月______日

设备采购合同5

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：

　　甲、乙双方关于厨房设备采购及安装调试项目经协商一致，达成厨房设备购销合同。

　　一、厨房设备名称(详见销货清单)

　　二、厨房设备总价：￥________元(大写人民币_______________________元整)

　　三、厨房设备质量要求：

　　1、厨房设备产品具体名称、型号、数量(详见销货清单)

　　2、乙方提供的厨房设备(包括零部件)并负责安装。如工程进度发展变化或自然灾害，必须双方以书面形式达成一致。

　　3、乙方对所供的厨房设备提供一年半的免费保修期，(人为造成除外)并责任终身维修。保修期内因甲方的人为因素而出现的质量问题，由甲方负责(如需乙方维修乙方只收材料费，不加收人工费)。

　　四、交货数量：

　　五、交货时间、地点、方式：

　　合同签定交付预付款之日起，乙方将在3日内将所提供货物在甲方指定地点交货，并对厨房设备负责安装，调试工作，所供产品运输及安装费用由乙方负责。

　　六、安装、调试及验收：

　　1、本合同中厨房设施开始安装时，乙方应根据甲方的进度安排派有经验的技术人员来现场安装，并服从甲方的现场管理，遵守甲方各项规章制度。在施工期间，所发生的一切安全责任事故由乙方负责，与甲方无关。

　　2、乙方必须在供货日期内完成全部工程的安装调试工作(因甲方工程进度延误除外)。乙方安装、调试完毕后，应立即书面通知甲方对厨房设备进行验收，甲方应在收到乙方书面通知两个工作日内进行验收。设备未经验收，甲方不得使用乙方设备，否则视为自动验收合格。

　　3、厨房设备进行验收，应按照明细上的名称、型号、数量验收。

　　4、乙方对设备保修一年半(使用不当或损坏除外)，保修期以验收期起，并长期提供有关设备的配件和维修服务，以及设备保养技术咨询服务。

　　七、货款付款方式：

　　1、本合同以人民币进行现金结算。

　　2、付款方式：合同签订后即付总货款的30%;部分厨房设备送到甲方场地后即付总货款的30%款;厨房设备安装调试以后即付总货款的30%;验收合格两个星期后即付总货款的10%;

　　八、违约责任：

　　1、乙方所交的厨房设备名称、型号、数量不符合销货清单内容，乙方将承担一切责任。(除非场地限制要跟甲方书面形式达成一致。)

　　2、甲方无正当理由无权拒收设备及逾期支付货款，否则出现后果由甲方负责。

　　九、在合同履行过程中出现争议问题，由甲乙双方协商解决，协商不成，将向深圳市人民法院提起诉讼。

　　十、本合同一式叁份，甲方执两份，乙方执一份，签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　厨具设备采购合同范文3

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购厨房设备，乙方供货安装等事宜，双方经充分协商，达成一致意见。

　　第一条货物的名称、品种、规格和质量

　　1、货物的名称、品种、规格、品牌：公司生产的品牌系列厨房设备产品，具体的名称、品种、规格、数量以本合同书附件1所列为准。

　　2、货物的质量、技术标准：

　　设备的质量满足国家相关行业的质量标准，并具有国家认可机构检验的质量合格报告。

　　第二条货物的包装标准

　　1、按国家相关标准或主管部门规定执行，无相关标准或规定的，采用足以保护货物不受损的包装方式。

　　2、货物的包装所需用料及包装由乙方负责，乙方须确保其货物包装的安全、耐用，安装前设备在保管、装卸、拆包装过程中，如因乙方包装质量缺陷而导致的货物损坏，由乙方负全责。

　　第三条货物的交货方法、运输方式、交货地点

　　1、交货方法：乙方送货到甲方指定的施工现场，并负责卸货、二次运输、安装、设备的调试，直至整体验收合格及保修期内的保修。

　　2、运输方式：乙方自行选择运输方式，确保货物按期送达并在甲方规定的时间内运到。

　　3、交货地点：

　　第四条货物的交货时间

　　乙方须在甲方支付预付款后日内将厨房设备清单(详见附件1)所列的全部设备运送至甲方工地现场。

　　第五条验收方法

　　1、乙方将设备送至交货地点后，甲方对实到设备的数量和外观质量进行验收，设备经验收合格后，乙方安装人员进行安装。设备数量和外观质量的验收不免除乙方对设备整体质量保证的责任。

　　2、甲方发现设备外观有质量问题(如设备缺陷、损伤损坏、锈蚀、受潮等现象)，认为达不到合同要求时，甲方有权拒绝接收，乙方应在甲方拒绝接收后24小时内派人处理。

　　3、双方在设备的调试及整体质量验收时，对质量有异议时，交由双方共同认可的具有资格的质量检验部门进行质量检验，以其检验报告为准，设备经质量检验部门检验合格的，检验费用由甲方支付，设备经质量检验部门检验不合格的，乙方应在接到检验报告后24小时内派人处理，承担全部费用并赔偿甲方因此造成的经济损失。

　　4、验收时乙方须随设备提交的附件包括：国家认可机构检验的.质量合格报告、合格证书、保修书、安装说明书、设备使用手册、设备出厂测试报告、设备质量证明书等。否则，视为设备质量不符合合同约定，甲方有权拒收货物。

　　5、甲方对货物的验收、认可，不免除乙方对货物质量缺陷应承担的责任。

　　第六条合同价格

　　1、设备的价格：本工程采用总价包干的方式，合同包干总金额为：125000元。

　　2、包干总价包含设备出厂价、包装费、运输费、卸车费、场内二次运输、安装费、调试费、质保期内的维保费用、设备使用培训费、各类风险、利润等其他一切相关的费用，该包干总价已经包含税金，本工程税金由乙方承担支付。

　　第七条货物的付款方式及时间

　　1、甲方在支付乙方每笔款项时，乙方需提前个工作日向甲方提供相应同等金额的合格发票给甲方。

　　2、合同签订后个工作日内甲方向乙方支付合同总价的 %(人民币：元)作为预付款;全部设备在约定时间内到达交货地点，并经甲方验收合格后支付合同总价的 %(人民币：元)，全部设备安装调试完毕并经甲方验收合格签字确认后，支付合同总价的 %(人民币：元)。

　　3、余款人民币元作为质保金，待质量保证期满后无任何质量问题一次性付清。

　　第八条货物的质量保证期

　　1、乙方货物质量保证期为二年，均自设备验收合格后移交甲方接收之日起计(质保期内维保内容及售后服务承诺详见附件)。质保期内免费保修，产品终身维修。

　　2、在质量保证期内，凡属乙方设备质量缺陷的，乙方必须在规定时间内进行更换且承担由此给甲方造成的相关损失;如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。

　　4、质量保证期内，乙方接到甲方通知后须在24小时内到场进行维修、更换，否则视为授权甲方另行安排维修、更换，甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准，全部费用由乙方承担。

　　5、乙方应对延迟维修及质量缺陷给甲方或第三人造成的全部损失进行赔偿。

　　第九条禁止转让、分包、贴牌生产

　　1、乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

　　2、未经甲方同意，乙方不得将合同的任何部分分包出去。

　　3、甲方任何有关分包的同意，不免除乙方根据合同应担负的责任或应尽的义务，乙方对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

　　4、乙方不得有将设备委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。

　　第十条货物的所有权和风险转移

　　1、甲乙双方验收确认货物并交付由甲方接收时起，货物所有权转移至甲方。

　　2、货物的毁损灭失风险，设备安装调试完毕后甲方验收合格并接收货物前由乙方承担，接收货物后由甲方承担。

　　第十一条双方责任

　　一、甲方责任

　　1、无正当理由无权拒收设备及逾期付款，否则应承担相应后果。

　　2、货物送达交货地后，甲方指定堆放、安装地点。

　　3、将厨房水源、电源、气源连接到所需位臵。

　　二、乙方责任

　　1、乙方保证所供设备为符合本合同约定品牌、规格、产地等条件的全新产品，并保证所有设备来源合法，保证任何第三人不得向甲方主张任何权利。

　　2、在设备交货后，乙方根据甲方要求的时间负责设备的使用及维护现场培训，确保产品及时投入正常使用。

　　3、乙方必须保证在合同约定的送货时间将全部货物送抵供货，并在货到工地后天内安装完毕。乙方未在规定时间送货或安装的，每延误一天，向甲方支付总货款1%的违约金。若乙方延误供货超过天，甲方有权单方解除合同，乙方承担相关违约责任，同时向甲方支付总货款30%的违约金。

　　4、乙方负责安排专业工作人员在施工现场配合甲方进行管线施工安装技术指导。

　　第十二条不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第十三条其它约定

　　1、乙方的通讯地址为，联系电话，甲方依本地址向乙方发送有关信函文件，因乙方所留地址有误或变更地址未通知甲方的，责任由乙方承担，甲方向乙方所发送的信函文件等视为已送达乙方。

　　2、本合同如发生纠纷，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　8、本合同一式二份，双方各执一份，具同等法律效力，合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设备采购合同6

　　购货单位：_______________________________(以下简称甲方)

　　法定代表人：_____________________________

　　统一社会信用代码：_______________________

　　注册地址：_______________________________

　　联系方式：_______________________________

　　供货单位：_______________________________(以下简称乙方)

　　法定代表人：_____________________________

　　统一社会信用代码：_______________________

　　注册地址：_______________________________

　　联系方式：_______________________________

　　今甲方向乙方采购一批多媒体设备，为友好合作，特定如下协议。

　　第一条采购产品名称、价格和规定

　　甲方向乙方订购的设备，共计______台(配置详见附件：多媒体设备清单)，总金额为：________元。(大写：________整)

　　第二条产品的验收、售后服务及质保

　　1、乙方按照双方约定的配置供货，甲方按照配置单收货。

　　2、验收通过标准：所有产品部件均为协议附件之约定的部件，并部件运行正常。

　　3、乙方对所提供的产品在质保期内出现的品质问题，在设备没有人为外力损坏的情况下，发生的一切设备故障，乙方将按照相应配件厂商质保标准提供免费维修、免费更换等无偿服务。

　　4、人为损坏和其它非自然缘故造成的设备不能正常使用的，乙方不予免费质保，但可以提供相关服务，由此产生的费用由甲方承担。

　　第三条货款结算

　　协议签署后，乙方将设备备齐后，运送并安装到规定地点，由甲方清点验收，验收完毕后，甲方将货款________元(大写：________元整)一次性付给乙方，乙方同时将设备交付给甲方。

　　第四条甲方的权利和义务

　　1、甲方和乙方应充分协商，制定本协议约定的机器配置。在配置确定后，若有任何调整影响，应及时向乙方说明。

　　2、甲方有对设备的采购建议和调整的'权利，并有对乙方工作的监督权。

　　3、甲方有按时交付货款的义务，如甲方因未及时交付货款导致的商品交付延期或其它损失，由甲方承担责任。

　　第五条乙方的权利和义务

　　1、乙方保证按照配置单向甲方供货。如出现定制的配件型号或数量不齐时，则应及时向甲方说明并协商调整，如因乙方的问题而出现有品种、数量、规格、品质不符合协议规定的，由乙方承担责任，负责调换或退货而支付的费用。

　　2、乙方确保本协议中的安装、维修工作的及时到位，并根据双方约定的安装维修工作单开展工作。如因乙方的缘故给甲方带来损失，全部责任由乙方承担。

　　第六条争议的解决

　　1、本合同履行过程中产生的争议，由双方协商解决，协商不成任何一方的，双方同意交由合同履行地法院管辖。

　　2、因一方违约致使本合同的履行产生争议，守约方为解决争议所产生的公证费、律师费、保险公司出具保全费用、翻译费、通讯费、差旅费、文印费等合理费用由违约方负担。双方相互违约，有履约先后顺序的，负先履行义务一方负担所有争议解决费用;无履约先后顺序的，争议解决费用双方自行承担。

　　第七条其他

　　1、本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议，补充协议为本合同之有效组成部分。

　　2、本合同如有涂改，双方均应在涂改部分加盖公章确认，否则涂改部分无效。

　　3、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题，一方作出有法律效力的意思表示，应以书面形式作出，加盖本方公章，且向对方送达，对方应_______个工作日内回函，否则视为无效。

　　4、本合同及附件经双方签字盖章后即生效，有效期至合同履行完毕之日起止。双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。

　　5、本合同及附件经双方以传真形式签字盖章后文件同样有效。

　　6、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　购货单位(公章)：________________供货单位(公章)：________________

　　法定代表人(签章)：____________法定代表人(签章)：____________

　　________年______月______日________年______月______日

设备采购合同7

　　甲方（采购单位）：___________________

　　乙方（供货单位）：___________________

　　根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，就甲方采购乙方医疗设备事宜，双方自愿达成如下协议。

　　第一条设备的名称、规格、单价、数量等明细表如下（或见附件）：

　　乙方应随货提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

　　第二条技术标准

　　在符合国家相关技术标准的基础上，甲、乙双方根据合同约定进行技术验收；甲方验收合格后，双方在《验收合格单》上签字确认。

　　第三条供货时间及地点

　　交付时间：________________________

　　交付地点：________________________

　　乙方送货并承担运费、保险费、税费等，货物安装调试合格交付甲方后转移所有权。

　　第四条货款及支付方式

　　1、合同总价为人民币：________________；

　　2、合同签订设备交付甲方后，甲方向乙方支付总货款_______%；

　　3、余款_______%作为质保金一年后无质量问题无息一次性付清。

　　第五条售后服务及质量保证

　　1、乙方对货物实行三包（包修、包换、包退）。

　　2、乙方自收到甲方电话、传真等维修要求后应当在_______小时内响应，_______小时内解决问题；逾期甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。

　　3、整机免费质保期为____年，自设备安装调试合格之日起算。在免费质保期内，乙方履行保修义务应免收材料和人工等一切费用；免费质保期满后，乙方履行保修义务只收取人工费。

　　4、设备运至甲方指定处，乙方应指派技师对甲方操作人员安装、使用设备进行培训，直至甲方操作人员能熟练操作为止，乙方承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

　　5、采购数量、品种、规格在货物未到达甲方指定场地前甲方可以增减，单价按合同相同扣率执行。

　　6、进口产品一定在提供海关报关单及相应的其他进关手续。

　　7、乙方提供产品的厂家销售授权委托书。

　　第六条违约责任

　　甲方逾期支付货款满一个月后，每日按逾期未付金额的_______向乙方支付违约金。

　　非乙方供货质量问题，甲方中途不得退货，。

　　3、乙方逾期供货，每逾期一日，按合同总金额的_______向甲方支付违约金。

　　4、乙方逾期供货超过_______日，甲方有权解除合同，并按合同总金额的'_______向甲方支付违约金。

　　5、乙方违反质量条款交付产品，乙方应在甲方书面通知_______日内提供符合约定质量标准的产品，每逾期一日承担合同金额_______的违约金。

　　第七条不可抗力

　　甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　第八条争议解决方法

　　甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；如协商未果，提交醴陵市人民法院解决。

　　第九条其它

　　本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、盖章之日生效。

　　甲方（公章）：______________乙方（公章）：_________________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　____________年_______月______日____________年_______月______日

设备采购合同8

　　买方：______________

　　卖方：______________

　　买、卖双方根据_______年_______月_______日设备项目（招标编号：_______招标结果和招标文件的要求，并依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用原原则下，经双方协商一致，订立本采购合同。

　　一、合同文件：招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相当矛盾之处，以时间后者为准。

　　二、变压器型号规格参数：

　　详见招标文件技术要求。

　　三、合同金额（单位：_______元）

　　以上价款以人民币进行结算。

　　四、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：卖方提供的设备必须是符合招标货物要求的规格型号和技术指标。卖方对设备提供不少于24个月的保修期（设备另有超过24个月质保规定的按原规定执行），保修期内非因买方的人为原因而出现质量问题的，由卖方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。卖方不能修理和不能调换，按违约处理。如因买方使用不当造成故障，卖方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

　　五、交货预约期：_______天，如有变动，买方根据工程建设进展情况，需提前交货的，则提前半个月通知卖方交货，卖方必须按买方要求将货物送达指定地点。如需延期交货超过一个月以上，三个月以内，由卖方保管不另收保管费。

　　六、机组安装调试及技术服务：

　　6.1合同所定货物卖方在生产前应向买方确认规格型号参数，买方有权变更招标文件中投标货物的型号规格，价格变更参考原相同或类似的投标型号.

　　6.2设备制作过程中，卖方应配合买方监造人员对设备制作过程经行质量检验。

　　6.3安装调试按照有关标准执行。

　　6.4卖方人员在安装调试期间的费用由卖方负责。

　　6.5卖方应随设备向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料，以及免费为使用单位培训维修人员。

　　七、质量保证：

　　7.1卖方送货到工地指定地点后，对设备应妥善保管，以保证安装顺利和延长使用寿命.

　　7.2卖方设备安装调试安毕，并在工程竣工经当地技术监督局验收合格后办理移交手续之日起（不少于_______个月）内，为买方提供免费服务.

　　7.3如发生故障，买方应通知卖方，卖方在收到能知后立即答复，并在_______小时内到达买方进行维修.

　　7.4卖方要对其所提供的设备及其内在安装质量负全部责任.

　　八、付款方式

　　8.1签订合同后，卖方提供能够满足设计院设计要求的图纸、资料后十天内，买方支付合同总价的_______%，计_______元。

　　8.2设备到达现场安装检验合格后，并且买方在收到卖方全额_______%增值税专用发票并审核无误后一个月内支付合同总价的_______%，计_______元。

　　8.4余款_______%，计_______元作为质量保修金，设备安装调试完毕投运_______个月内，在此期间产品因设计和制造质量问题损坏，卖方负责更换，更换后，设备质量保证期（_______个月）满后，无质量问题，买方七天内支付。

　　九、验收

　　9.1验收标准见招标文件第三部分和卖方提供的`设备验收标准、安全技术规范。

　　9.2设备到达工地现场后，由买方会同卖方、接收方和监理单位共同参与设备验收。

　　9.3设备安装调试经自检合格后，由买方、安装公司、监理公司及当地质检部门负责验收。

　　十、保修期

　　保修期自工程竣工验收合格办理移交手续之日起计，总共_______个月。

　　十一、违约责任：

　　卖方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒绝。由此造成逾期交货的（包括未按合同约定的交货期限交货）还应承担逾期交货的违约责任，违约金为合同总价款的日千分之五；同时，买方将罚没履约保证金，同时保留追究赔偿的权利。

　　十二、买卖双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在取得有关部门的证明后，可以全部或部分免除对方责任。

　　十三、因设备的质量问题发生争议，由开封市市技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的。

　　十四、本合同发生争议，双方协商解决，协商不成由开封市仲裁委员会仲裁。

　　十五、本合同一式六份，买卖双方各执三份，均具同等效力。

　　十六、本合同未尽事宜，双方可以补充协议的形式加以补充。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

　　甲方（公章）：_______

　　乙方（公章）：_______

　　法定代表人（签字）：_______

　　_______年____月____日

设备采购合同9

　　配电柜设备买卖合同出卖人：北京电力设备有限公司（乙方）合同编号：买受人：北京高科工业有限公司（甲方）签订地点：新能装备科技产业园甲乙双方本着公平自愿友好协商的原则，甲方将工业园10KV中心控制室设备委托乙方加工定做。

　　第一条标的、数量、价款及交（提）货时间签订时间：20__年12月5日标的名称生产厂家计量单位数量单价金额合计交（提）货时间及数量配电柜北京电力设备有限公司面9见附件330000（包含辅件）20__年12月31日。合计金额（大写）：叁拾叁万元整(小写：￥330000.00)

　　第二条质量标准：主要元器件采用常州森源品牌，（需提供证明），质量符合国家相关标准，甲方要求及乙方投标书中承诺的质量标准。

　　第三条出卖人对质量负责的条件及期限：正常使用条件下，质保期为2年。

　　第四条包装标准、包装物的供应与回收：由出卖人提供包装物，并由出卖人回收。

　　第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。

　　第六条合理损耗标准及计算方法：无

　　第七条标的物所有权自标的物运抵交货地点时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。

　　第八条交（提）货方式、地点：出卖人送标的物至买受人指定现场。

　　第九条运输方式和到达站（港）和费用负担：汽车运输、费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。

　　第十条检验地点、时间：出卖方将配电箱送至买受方指定的地点，时间为标的`物送达之时。

　　第十一条验收：1、货物到达交货地点交付前，由甲方和乙方在3个工作日内共同开箱检验货物的规格、质量和数量等状况。2、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。3、对产品和安装提出异议的时间和办法买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。

　　第十二条付款及结算方式、时间及地点：合同签订后，甲方付合同价款的20％作为预付款，出卖人将货送到买受人指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50，安装验收合格后，买受方付至合同总价款的95，余款5作为质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。

　　第十三条本合同解除的条件：货、款两清。

　　第十四条违约责任：1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

　　第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调节不成的，向廊坊市有管辖权法院起诉。第十六条本合同自签字盖章之日起生效。

　　甲方：（盖章）乙方：（盖章）

　　法人代表：法人代表：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　时间：时间

设备采购合同10

　　甲方(购货单位)：_________

　　乙方(供货单位)：_________

　　签订时间：_________________

　　签订地点：_________________

　　本合同根据《中华人民共和国合同法》、_________招投标中心网上询价编号_________、询价文件、乙方成交的报价文件及售后服务承诺，由乙方与甲方签订。并经双方协商同意下列条款：

　　一、供货物品

　　序号

　　品牌

　　型号

　　厂家/产地

　　数量

　　计量单位

　　单价(元)

　　总价

　　总金额(人民币)：　仟　百　拾元整(￥：)

　　备注：合同价格为_________地区规定地点交货价。

　　二、物品质量要求及乙方对质量负责条件和期限

　　1.乙方提供的物品必须符合中华人民共和国国家安全环保标准以及该产品的出厂标准。

　　2.乙方提供的物品必须是全新(含零配件，随机工具等)，表面无刮伤。

　　3.因物品的质量问题发生争议，由_________技术监督部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担;物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

　　4.乙方对甲方所购货物提供年的免费保修期。保养期内如物品非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包修，包换或包退，并承担修理，调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不能交货处理。

　　三、交货及验收

　　1.交货时间：_________年_________月_________日，由乙方免费将货物送至用户安装调试。

　　2.进口产品必须具备_________省质检局的检验证明。

　　3.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

　　4.乙方应将所供物品的.用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

　　5.验收时间：安装调试完毕后甲方进行验收。

　　四、付款

　　甲方验收货物合格后以_________方式全部付齐货款，乙方开具发票给甲方。

　　五、违约责任

　　1.乙方未能交付物品或交付的物品不符合合同规定的，则向甲方支付合同总金额百分之五的违约金。

　　2.甲方无正当理由拒收物品，拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总金额百分之五的违约金。

　　3.乙方逾期交付物品，则每天按合同金千分之五向甲方偿付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

　　4.甲方逾期付款，则每日按合同总金额千分之五向乙方偿付违约金。

　　六、本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时由_________仲裁机构仲裁或向签订合同所在地人民法院起诉(仲裁和起诉任选一种)。

　　七、本合同一式四份，合同各方盖章后生效，均为正本，具有同等法律效力，_________招投标中心一份，甲方一份，乙方一份，_________政府采购管理机关一份。

　　八、乙方应将验收报告(需由接受人签字加盖用户单位公章)、政府采购供货合同各一份交_________招投标中心备案。

　　甲方(盖章)：___________

　　乙方(盖章)：_____________

　　地址：___________________

　　地址：_____________________

　　法定代表人(签字)：_____

　　法定代表人(签字)：_______

　　委托代理人(签字)：_____

　　委托代理人(签字)：_______

　　电话：___________________

　　电话：_____________________

　　邮政编码：_______________

　　邮政编码：_________________

　　开户银行：_______________

　　开户银行：_________________

　　帐号：___________________

　　帐号：____________________

设备采购合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　按相关特种设备操作规范规定，维护合同项目内的特种设备设施正常运行，乙方愿意承包甲方所属项目特种设备设施的维修保养。经双方协商特签订本维修保养承包合同。

　　一、合同范围：

　　合肥二电厂（2*350mw）脱硝系统特种设备设施的维护、检修及保养。

　　二、维修保养范围：

　　脱硝特种设备设施的测试、维修、保养、年检。包括以下系统：

　　1）压力容器（液氨罐、蒸发器、缓冲罐、空气压缩罐）；

　　2）压力管道（氨管、空气管）；

　　3）安全阀。

　　三、合同金额与付款方式：

　　特种设备设施年维修保养费为人民币__元/年（大写:__：__元）。合同签订生效后，乙方提供正式服务类发票后一周内甲方一次性给付合同总价款30%的预付款，即人民币__元（大写:__）；合同到期后，乙方提供正式服务类发票后一周内甲方一次性给付合同总价款70%的尾款，即人民币__元（大写:__）。

　　四、维护保养期限：

　　合同期限：自20__年__月__日至20__年__月__日止。

　　五、甲方责任：

　　1）甲方及时向乙方反馈厂区内特种设备设施的使用及故障情况，使乙方在维修保养时能快速及时；

　　2）甲方负责厂区内的协调工作与配合，并及时按合同支付费用；

　　3）甲方为乙方提供维修保养时所必需的水、电、登高扶梯及其它可提供的工具等，并在乙方工作时提供方便；

　　4）甲方为乙方提供维修保养时所需的技术文件、图纸资料等。

　　六、乙方责任：

　　1）乙方全权负责甲方特种设备的正常运行；

　　2）乙方按规范要求和维护保养方案对特种设备设施进行维修、保养：

　　负责对系统及设备出现的问题及时提出意见及执行整改。

　　3）维护要求：

　　a）当甲方的特种设备发生故障时，乙方必须在接到甲方通知后的一天内（24小时内）到现场检修；

　　b）乙方在维修过程中需增加或更换设备时，应向甲方提供工程业务联系单，经甲方同意后再采购与使用，所维修产生的费用除人工费由乙方承担外，更换设备的费用由甲方承担；

　　c）乙方在每次维修后填写维修记录单，由甲方检查后签确认。

　　4）保养要求：

　　a）乙方根据特种设备产品的保养周期和甲方的要求进行保养；b）乙方在每次保养后填写维修记录单，由甲方检查后签确认；c）乙方参加甲方定期或节日前安排的.安全检查活动；d）乙方应按照不低于1次/月的频率对所属设备进行巡检。

　　5）其它事项：

　　a）乙方需参与甲方的事故调查；

　　b）乙方每年底应该对甲方的特种设备的维护提出建设性意见（包括备品备件的采购计划）；

　　c）乙方需根据有关特种设备的相关规定对甲方相关项目进行检测，检测费用由乙方负责。

　　七、争议解决：

　　本合同若在执行过程中产生不同意见，双方应友好协商，若协商不成可将争议提争议发生地法院诉讼。

　　八、经济责任：

　　本合同经双方签盖章后生效后，如发生毁约，由毁约方按本合同金额的2%/天赔偿对方经济损失。

　　九、其它：

　　本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　甲方：乙方：

　　法人或法人委托人：法人或法人委托人：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

设备采购合同12

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　合同签订日期：

　　合同签订地点：

　　甲、乙两方，就甲方采购乙方塔式起重机事宜，经友好协商达成如下协议：

　　一、合同标的物(设备名称、技术规格、价格、及交货日期)：

　　二、技术要求

　　1、质量标准

　　乙方提供的塔式起重机符合国家有关标准，没有国家标准的按行业有关标准，没有行业标准的按企业标准执行;

　　2、塔式起重机基础及平衡配重

　　乙方提供塔式起重机基础及平衡配重图纸给甲方，甲方按照图纸自制。

　　3、质量保证期

　　在正常使用条件下：

　　起升机构、变幅机构、回转机构、液压顶升系统三大机构，质量保证期壹年。电气系统及元器件、安全保护装置(力矩限制器、起重量限制器)质量保证期半年;起升钢丝绳、滑轮、刹车片、联轴器弹性体不属于三包件;若因非正常操作等人为因素造成损坏，乙方不负责任。

　　三、提供地点及方式

　　乙方工厂交货，甲方负责运费。

　　四、包装标准、包装物的供应与回收

　　主机及辅件裸装，小件木箱包装。

　　五、验收标准、方法及提出异议期限

　　发货时，双方共同在乙方工厂验收，若有异议即时提出，双方协商解决。

　　六、随机备品、配件工具数量

　　按照乙方工厂标准配备。

　　七、结算方式及期限：

　　签订合同时，甲方预付乙方人民币叁拾陆万元整(￥36,0000.00元)，提货时一次性付清余款人民币伍拾万元整(￥50,0000.00元)。

　　八、技术支持

　　1、塔式起重机首次安装时，乙方提供相关的专业技术人员技术支持。

　　2、甲方从事起重类产品操作的操作人员必须取得当地政府主管部门颁发的合法操作证书方可操作乙方产品，甲方对塔式起重机的安装、拆卸及装运，必须由具有相应资质并依法办理相关手续的'专业队伍严格按期操作的技术规程安装、拆卸及装运，否则，由此造成的一切后果，乙方概不负责。

　　九、安装资质

　　1、安装由甲方提供汽车吊，甲方负责安装。

　　2、乙方负责提供安装备案资料，安装备案资质由甲方负责办理。

　　十、违约责任

　　1、若甲方没有按照合同的约定按时支付合同定金，则甲方应当以合同总金额千分之三每天的标准向乙方承担违约责任，合同继续履行，甲方违约累计达到陆拾天，则乙方有权解除合同，甲方以合同总金额的千分之三每天的标准承担违约责任。

　　2、乙方应按照合同约定全面的履行设备安装等合同义务，否则应向甲方承担违约责任，以合同总金额的千分之五每天的标准支付。

　　3、按国家《合同法》有关条款执行。

　　十一、解决合同纠纷的方式

　　本合同履行期间，若甲、乙双方因合同履行发生争议，合同各方友好协商解决，协商无数可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　十二、其它未尽事宜，合同双方友好协商解决。

　　十三、本协议一式四份，双方各执两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方代表(签章)：乙方代表(签章)：

　　年月日

设备采购合同13

　　出卖人：__________（乙方）

　　买受人：__________（甲方）

　　甲乙双方本着公平自愿友好协商的原则，甲方将工业园10KV中心控制室设备委托乙方加工定做，双方洽商后达成以下协议：

　　一、质量标准：质量符合国家相关标准，甲方要求及乙方投标书中承诺的质量标准。

　　二、出卖人对质量负责的条件及期限：正常使用条件下，质保期为1年。

　　三、交（提）货地点和费用负担：费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。

　　四、验收：买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。

　　五、付款及结算方式、时间及地点：合同签订后，甲方付合同款的'20%作为预付款，出卖人将货送到买受人指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50%，安装验收合格后，买受方付至合同同总价款的95 %，余款5 %作为质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。

　　六、本合同解除的条件：货、款两清。

　　七、违约责任：

　　1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1%支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。

　　2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

　　3、其他应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

　　八、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。

　　九、本合同自签字盖章之日起生效。

　　甲方：__________

　　时间：__________

　　乙方：__________

　　时间：__________

设备采购合同14

　　采购方（以下简称“甲方”）：

　　地址：

　　电话：

　　供货方（以下简称“乙方”）：

　　地址：

　　电话：

　　甲乙双方本着公平、互利、诚实信用的原则，经过友好协商一致，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律，订立本合同。

　　一、乙方向甲方供应以下产品

　　1、商品名称：

　　2、单价：

　　3、商品数量：

　　4、单品总额：

　　5、总金额：

　　二、供货范围和交货方式

　　1、供货范围：

　　2、交货方式：由供方负责将合同设备运送至需方指定的交货地点安装调试，并承担全部运费。在合同设备运输及安装调试过程中造成的设备损伤，由供方负责进行修复，并承担修复费用。设备发运前供方需提前书面通知需方并经需方同意。

　　三、质量、技术标准及质量保证条款

　　供方保证所供货物是全新的、未经使用过的，并符合双方所签订的技术协议书要求的产品。

　　四、验收标准、方式、地点

　　1、验收标准：

　　2、验收方式：

　　3、最终验收及交货地点：_______方所在地。

　　五、保证

　　1、供方保证合同设备是全新的、技术上先进的、质量上可靠的，适合于合同规定的用途和目的并且符合有关文件的规定。

　　2、供方保证所提供的技术资料应是完整的、清楚的`和正确的，并且能满足需方所规定的合同设备试运行、性能考核、操作和维修的要求。

　　3、供方保证及时派遣合格的技术人员对合同设备的安装、试运行、性能考核、验收、操作和维修提供必要、正确和充分的技术服务和技术培训。

　　4、供方应保证需方有权合法的使用合同设备，若因需方依本合同合理使用合同设备，发生技术专利或其它知识产权纠纷致使需方涉诉的，由此产生的一切法律责任均有供方承担。

　　六、付款时间和方式

　　1、合同生效后_______个日工作日内，需方向供方支付合同金额百分之_______作为采购定金。

　　2、全部合同设备到货，且最终验收合格，需方通过_______的方式向供方支付余款_______万元整。

　　七、违约责任及争议解决方式

　　1、供方延期交货的，应按合同总价_______分之_______承担赔偿责任。延期交货超过_______日的，需方有权解除合同，并有权追究供方相应的违约责任及索赔因此造成的直接和间接损失。

　　2、若因设备设计及制造等方面缺陷导致设备出现故障或质量问题，供方应负责修理，并承担相关费用。

　　3、若因需方使用不当或不可抗拒因素导致设备故障，供方应协助修复和处理，所需费用由需方负责。

　　4、本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决。协商解决不成，合同双方均可向_______仲载委员会申请仲裁。

　　八、不可抗力

　　1、如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方应以电传或传真方式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后_______天内出具有关当局出具的证明文件提交另一方当事人。

　　2、受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应尽快以电传或传真的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

　　3、双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过_______个日历日，任何一方当事人均有权终止合同。

　　九、质保期及售后服务

　　按双方签订的_______及_______。

　　十、其他约定

　　1、本合同经双方签字并盖章后生效。

　　2、对合同条款的任何补充、增添和修改应以书面方式进行并由双方授权代表签字。

　　3、没有另一方当事人的事先同意，任何一方当事人不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

　　4、双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式进行。有关重要事项以传真或特快专递的方式确认。

　　5、本合同共_______页，一式_______份，供需双方各持_______份，效力同等。

　　甲方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日

　　乙方（签字）：

　　签订地点：

　　_________年________月______日

设备采购合同15

　　供方：__________________

　　乙方：__________________

　　根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经供、需双方友好协商，本着平等互利的.原则，达成以下协议。

　　一、运输方式及到达港和费用负担

　　汽车运输至需方工地，现场下车由需方组织，并承担下车费。

　　二、交货地点及方式

　　盘园按双方共同去过磅算量，直条、螺纹数根数按理论重量计量。

　　三、合理损耗及计算方式

　　按国家有关标准执行。

　　四、验收标准、方法及提出异议期限

　　以供方编号的钢材质检报告为验收依据，并委托供方抽样、签封、保存，如有质量异议，三日内，供需双方应将钢材封存样送重庆市质检中心检验仲裁。如有质量问题，所产生的一切费用均由供方承担。

　　五、结算方式及期限

　　六、确价方式

　　七、违约责任

　　违约方按合同约定所付金额欠款部分支付月息5%的利息。以此类推。

　　八、供货计划

　　需方提前两天向供方提供钢材日计划通知。

　　九、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》执行

　　十、因本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成的，依法向人民法院提起诉讼

　　十一、本合同一式肆份，经双方签字盖章后生效，供需双方各执行两份，均具有同等法律效力

　　供方：__________________

　　乙方：__________________

　　签订日期：_________年______月___日