安全协议书

安全协议书精品（15篇）

　　在快速变化和不断变革的今天，各种协议频频出现，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。协议的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的安全协议书，希望对大家有所帮助。

安全协议书1

　　甲方：xxx学校

　　乙方：xxx家长

　　xxxx学生

　　xxx班级

　　乙方教育对象来我校就读，接受我校教育管理，为了双方共同利益，确保教育对象身心健康发展，创造平安校园，甲乙方达成以下协议：

　　第一条甲方的义务及权利

　　1.按国家教育方针开课，正确教育学生，履行《民办教育促进法》和《教师法》中相关义务和权利，为教育对象营造良好的'教育环境。

　　2.加强校园环境建设，确保孩子在校各方面安全和身心健康发展。

　　3.为走读生提供安全保障机制，在正常教学期间，严禁走读生私自离开学校。

　　第二条乙方的义务及权利

　　1、家长督促孩子按时到校，并要求家长接送学生，确保孩子来校途中的安全。

　　2、不得托付任何人接送孩子，若有特殊情况，需与学校主管部门取得联系，学生在校外安全一切由乙方负责。

　　3、乙方学生如果犯有以下错误之一者，学校将其劝退，不退学费，并不得找任何借口纠缠学校：

　　经常迟到、旷课、早退达20次，严重不服从学校管理的；

　　上学途中，经常逛网吧、游戏厅，在外抽烟喝酒达3次；

　　在校外，以黄冈学生的名义，违反社会治安管理条例，做有损学校声誉的；

　　转让走读生出门证的，致使他人在校外违纪违规，乙方需负全责；

　　与校外人员交往，私自带社会闲杂人员进校，惹是生非的；

　　帮校内学生带烟酒等违禁物品，一经查实的。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力，从签字之日起生效，至乙方学生离开甲方学校。

　　甲方签章：xxx

　　乙方家长签字：xxx

　　乙方学生签字：xxx

　　20xx年xx月xx日

安全协议书2

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程承包范围：

　　承包范围：协议内每栋单体楼外墙胶粘50mm厚xps板保温层;外表面胶粘标准网格布;安装高强塑料铆钉。

　　协议工期：

　　工期：按项目总进度及甲方要求为准

　　如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。

　　标准、规范及有关技术文件：

　　施工过程严格按照《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(db64/048—__)》执行。

　　引用标准：

　　《绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(xps)》gb/t

　　《玻璃纤维制品实验方法》(jc176—1996)

　　《康克外墙隔热保温系统施工规程》

　　质量标准及验收办法：

　　1、工程施工及验评办法严格执行《宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程(db64/048—__)》。

　　2、质量等级：合格

　　3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到协议规定标准，由承包方无偿返修，达到协议规定质量等级后方可交工。

　　技术资料、图纸及其它材料的提供办法：

　　1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料，在施工过程中如有变更应出具变更通知单。

　　2、承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。

　　协议价款及付款方式：

　　1、外墙外保温每平方米造价为：68元(外墙挂板);70元(外墙挂石材)，工程量以实际结算为准。

　　2、付款方式：

　　1)、协议签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本协议暂定价款的85%。

　　2)、工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90%，剩余的10%作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为一年。

　　3)、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付清工程款。

　　违约责任：

　　1、承包方违约责任：

　　1)、承包人应在协议规定期限内完成施工(不可抗力或发包人责任除外)。

　　2)、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的.，承包人承担所造成的全部损失。

　　3)、如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。

　　4)、如保温效果达不到有关规定的要求，承包人负责赔偿因此而产生的损失。

　　2、发包人违约责任：

　　1)、发包人需按协议约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　2)、发包人应为承包人提供必须的施工条件，如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。

　　协议的有效性：

　　本协议双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本协议之日起至工程款全部付完时止。

　　十、协议履行中，如一方需要修改或终止，须在7日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则按《合同法》的有关规定解决。

　　十一、其他约定事项：双方协商解决。

　　十二、本协议共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。

　　发包人(盖章)：承包人(盖章)：

　　经办人(签字)：经办人(签字)：

　　__年__月__日__年__月__日

安全协议书3

　　甲方：

　　乙方：

　　为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保障安全施工和各项工作的顺利进行，明确施工双方各级领导、管理人员和各职能部门的安全施工责任，保障施工双方的财产及人员的安全，保证本工程顺利完成，特制定责任状如下：

　　一、 乙方要严格按照施工现场安全的规定，全面贯彻执行<<安全生产法>>等法律规定，切实把安全工作纳入重要议事日程，适时召开安全施工工作会议，统筹安排工作，及时研究和处理安全施工中存在的突出问题；建立健全各级施工管理组织机构，制定年度安全施工规划；各施工单位在进入施工现场前，必须认真审阅并签属<<现场安全责任状>>加强安全管理和督导检查；认真开展专项治理工作；保障安全施工；对各类事故隐患进行及时有效的治理；建立和规范安全施工工作管理档案；认真完成安全施工各项任务。

　　二、 乙方按照“一把手”负总责和领导干部“一岗双职”的要求，各施工单位领导应高度重视和支持安全工作，必须熟悉和了解本区域的安全施工情况，严格按照<<安全生产法>>和国务院302号令的有关规定，增强责任意识，加强管理，指导各项工作的开展。

　　三、 乙方建立本单位安全施工监督管理组织，抓好安全施工监督管理网络建设，足额配齐安全施工管理人员，明确责任，加强组织，部门的全面建设，确保安全施工监管网络真正发挥作用；认真开展“安全管理规范”活动，规范安全施工监督管理工作，加强安全施工法律法规的宣传教育和培训工作。

　　（一）乙方安全管理做到如下要求：

　　1、 严禁招用在逃及有犯罪嫌疑人员，所有施工人员必须持有身份证或身份证明信。

　　2、 各单位施工人员统一办理工程现场进出证，严防不法分子混入厂区进行破坏活动。

　　3、 各单位严格管理各自人员，如出现打架斗殴及盗窃现象，将对其单位负责人进行经济处罚（1000元－5000元）。

　　4、 施工过程中，施工人员必须佩戴安全帽，高空作业及特殊作业者，必须持有特种作业操作证且有相应防护措施，严禁无证操作。

　　（二）乙方施工材料及废料的安全管理方面做到以下几点：

　　1、 施工材料因需要运出现场时，必须有单位主要负责人签字，并送达甲方建设部相应部门核实，由甲方建设部开具出门证明并盖章方可运出。

　　2、 施工过程中废弃材料的处理，要服从甲方建设部统一安排，严禁私自把废品收购人员带入施工现场，造成施工现场混乱防止出现偷盗现象。

　　四、 乙方要认真配合安全施工检查，加强安全意识，对易燃易爆有毒等危险品进行专项检查。对存在安全隐患的岗位和工作场地应及时整改，消除隐患，防止事故的发生。

　　1、 乙方各施工单位要指定相应安全负责人，凡是动火动电施工都应有安全负责人监督。

　　2、 甲方建设部根据实际情况定期组织各单位的现场安全责任人，进行现场安全检查，如发现违规操作现象，将勒令该单位停工整顿并做相应处罚。

　　3、 乙方各施工单位设专职安全员，对施工现场的安全隐患进行检查、巡视、纠正，甲方警卫人员进行协助，共同维护秩序。

　　五、 乙方施工单位认真执行，积极配合甲方安全生产监管部门开展的各项治理工作，重点加强对危险性大的岗位的安全施工保障工作；加大对各类隐患的整改工作；通过治理整顿，切实消除隐患，遏制重大事故的发生，以保证工程的顺利开展。

　　六、 乙方要严格对伤亡事故的查处工作，事故及时统计上报，调查处理及时准确，发生重、特大事故要立即上报有关主管部门，最迟不得晚于事故发生后3小时，不得迟报、漏报和瞒报。

　　七、 乙方在安全施工工作中，无失职或渎职行为。因监督、检查、管理不善造成重、特大事故的`，将依法追究相关责任人的法律责任。

　　八、 明确甲、乙双方的安全责任，经甲、乙双方协商，现规定如下：

　　（一）甲方安全责任：

　　1. 负责监督乙方建立完善的规章制度，如《现场施工安全规定》等安全技术文件。

　　2. 负责监督检查乙方施工现场的各种安全措施，特别是可能造成停电、触电、高处坠落事故的防范措施。

　　3. 开工前，负责审查乙方编制的《特殊作业、危险作业施工安全保证措施》。要定期组织乙方进行现场安全检查。

　　4. 甲方应定人、定期对施工现场进行安全检查、监督。

　　（二）乙方安全责任：

　　1. 开工前应对全体施工人员进行三级安全教育，认真学习甲方提供的《现场施工安全责任状》等安全技术文件，经甲方有关人员审核合格后方可进场施工。

　　2. 开工前乙方应与每位现场施工人员签订《安全技术责任书》。

　　3. 开工前必须编制《特殊作业、危险作业施工安全保证措施》供甲方审查。

　　4. 施工中乙方应指派专职安全负责人进行现场安全检查监督，及时发现和纠正施工中的不规范行为。

　　5. 乙方应加强现场安全管理，做到安全生产、文明施工。

　　6. 由于乙方原因发生事故时，乙方应承担全部刑事责任和经济责任。

　　九、 未尽事宜由双方协商解决，如与国家法律法规相抵触的，以国家法律法规为准。

　　十、 本责任状一式三份，甲方一份，乙方一份，交工业园保卫科备案存档一份，自双方签 字之日起生效。

　　甲方 ： 乙方：

　　负责人： 负责人：

　　时间： 时间：

安全协议书4

　　甲方：___________

　　乙方(幼儿家长)：___________

　　为保护幼儿的生命安全，确保幼儿乘车接送平安，促进家、园和谐，更好的为社会提供优质服务，经甲、乙双方协商，签订协议如下：

　　一、甲方责任：

　　1、幼儿园密切与交通管理、公安交警等部门的`联系，加强对幼儿进行交通安全法规教育。

　　2、确保接送幼儿车辆，必须经交通管理部门检查合格的车辆，严禁使用存在安全隐患的车辆。

　　3、教育幼儿由家长陪同按时到约定地点乘坐园租车接送。

　　4、每天根据约定时间和指定地点安排专车接送幼儿。如遇大雾、大雨、大雪等恶劣自然天气或不可抗力等不确定因素，甲方不派车辆接送幼儿，以确保幼儿安全。

　　5、教育幼儿不上"三无"非法营运车辆。

　　二、乙方责任：

　　1、保证在村内指定地点由家长按时接送幼儿，如因家长不接送而发生安全意外情况，由幼儿家长承担责任。

　　2、严禁家长酒后接送幼儿。

　　3、幼儿因身体状况、行为、情绪有异常情况或病、事假等，不能按时乘车到园，乙方应及时告知甲方，以便灵活处理。

　　4、教育自己的孩子文明乘车、爱护车辆，如有故意损坏，则由乙方负责赔偿。因幼儿乘车不服从甲方管理等而出现意外问题，责任由乙方负责

　　5、按照甲方规定，按时足额上交乘车基本费用。

　　甲方：___________

　　乙方(幼儿家长)：___________

　　___________年____月_______日

安全协议书5

　　冬季即将来临，为了保障广大租户朋友们的生命和财产安全，防止发生煤气中毒等人员伤亡事故给您和家人带来损失，请您珍爱生命、热爱生活。

　　具体内容如下：

　　1、不要将燃煤炉放入室内取暖！尽量采用其它取暖设备！

　　2、取暖用具（除燃煤炉外）必须要安装牢固，要离木箱等可燃物有一定间距，四周不要用可燃物品如：塑料、报纸等易燃烧材料。

　　3、使用空调或电暖器取暖应注意防触电、防火等措施。

　　4、要自觉主动接受出租方、管理者、工作人员的监督、检查。

　　5、广大租户人员要本着保护自己生命和财产的安全，严格遵守，自觉执行。对不符合炉具使用规定或造成煤气中毒事故发生的.将追究当事人的责任，后果租户自负责任！

　　6、本责任书一式两份，自签订之日起至20xx年4月1日期间内生效。

　　备注：冬季取暖期间用电费用调整如下：每度电五角钱（冬季过后恢复原价）。

　　出租方签字（盖章）： 承租方签字（盖章）：

　　年 月 日 年 月 日

安全协议书6

　　根据中华人民共和国工业和信息化部关于《工业和信息化部关于进一步落实网站备案信息真实性检验工作方案》规定、公安部等部委关于加强在公共信息服务中传播信息管理的有关规定及国家有关部门的相关精神，为了加强信息和网络安全管理，促进IDC接入服务有序发展，厦门翼讯科技有限公司所有接入服务的网站主办者与厦门翼讯科技有限公司签署本项协议，遵守如下条款：

　　一、网站主办者使用厦门翼讯科技有限公司提供的互联网接入服务时应具有相关的合法资质。

　　二、网站主办方应确保自己的网站不违反中华人民共和国的政策、法律和法规，如因此造成接入服务商损失的，应由网站主办者承担相应赔偿责任。

　　其下列信息内容不能进入网络：

　　1、反对宪法所规定的基本原则的;

　　2、危害国家安全、泄漏国家秘密、颠覆国家政权、破坏国家统一的;

　　3、损坏国家荣誉和利益的;

　　4、煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结的;

　　5、破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的;

　　6、散布谣言、扰乱社会秩序、破坏社会稳定的;

　　7、散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的;

　　8、侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的;

　　9、含有法律、行政法规禁止的其他内容的`。

　　三、客户发布的信息必须遵守国家有关知识产权的法律、政策规定。

　　四、网站主办者应建立自身的管理制度，并接受网站接入服务商的监督与管理，网站接入服务商有权根据相关主管部门下发的法令、法规、规章或文件的要求发现并按要求处理有关的违规事件，网站主办者应积极配合妥善处理有关事件，确保信息安全事件处理的及时性、准确性。

　　五、网站主办者必须遵守《非经营性互联网备案管理办法》第23条规定：如备案信息

　　不真实，将关闭网站并注销备案;并需承诺并确认：提交的所有备案信息真实有效，且当备案信息发生变化时及时到备案系统中提交更新信息，若未及时更新信息而导致备案信息不准确，网站接入服务商有权依法对接入网站进行关闭处理。

　　六、网站主办者如违反国家相关信息安全的法律法规或本协议的约定，网站接入服务商

　　有权暂停或终止服务，网站主办者将承担相应的法律责任，并赔偿由此给网站接入服务商带来的损失。

　　网站域名：

　　网站主办单位(公章)：

　　网站负责人签字：

　　接入服务单位：(盖章)：

　　核验人签字：

　　日期：20xx年X月XX日

安全协议书7

　　1．1甲方：中国安全玻璃认证中心

　　1．2乙方：_________

　　2．1认证中心按照中国国家认证认可监督管理委员会授权的强制认证业务范围向乙方提供认证服务。

　　2．2乙方确保向认证中心提供为实施认证所需的信息和设施。

　　3．1认证中心确保使用经评定合格的评审人员和技术专家或本机构的专职人员,对乙方实施认证检查和证后监督。

　　4．1认证中心按中国国家认证认可监督管理委员会批准发布的强制认证收费管理办法,向乙方收取认证费用。

　　4．2乙方确保按甲方要求的时限缴纳相关认证费用。

　　4．3认证中心检查员／技术专家实施认证的差旅费由乙方支付。

　　5．1本协议的终止条件包括：

　　5．1．1当乙方不能满足强制性产品认证的相关规定时,甲方有权决定终止本协议,并不退回乙方已支付的相关费用；

　　5．1．2当乙方决定终止时,应书面通知甲方,本协议立即终止。

　　5．2本协议终止之日,乙方应立即将认证证书及相关附件交回甲方。

　　6．1乙方的权利和义务

　　乙方有向中国国家认证认可监督管理委员会申诉的权利。

　　乙方应向甲方提交书面申请,并按甲方的要求提交质量手册等体系文件。

　　乙方确保按甲方要求的时限缴纳相关认证费用。

　　6．2当乙方是获证方时,乙方具有以下权利和义务；当乙方不是最终获证方时,乙方应确保获证方享有以下权利并承担相应义务。

　　6．2．1获证方的权利

　　在证书有效期内,认证证书可用作广告、展销会、订货会或推销产品时进行宣传和展示。

　　可在获准认证的.产品上正确使用认证标志。

　　获证方有向中国国家认证认可监督管理委员会申诉的权利。

　　6．2．2获证方的义务

　　按甲方的要求,获证方应为审核组提供必要的方便,包括为审核人员提供检查文件、提供检测样品、进入所有区域的安排、调阅所有记录和访问人员的方便。

　　当获证方对质量体系实施了可能影响其符合性的更改或获证方的地址、联系方式发生变更时,获证方应在更改后的15个工作日内向甲方提交书面报告。

　　如发生客户重大投诉和（或）重大质量事故时,获证方应将相关信息及所采取的纠正措施以书面形式报告甲方。

　　获证方应事实求是地宣传被认证的产品,不得损害甲方的声誉。

　　按照《强制性产品认证标志管理办法》正确使用认证标志。

　　当认证被暂停或撤销／注销时,获证方应立即停止涉及认证内容的广告宣传,并按甲方要求交回所有认证文件。

　　按甲方的要求缴纳有关费用。

　　6．3甲方的权利和义务

　　甲方按照《安全玻璃强制性认证实施规则》等有关规定,在中国国家认证认可监督管理委员会授权的业务范围内,对乙方按《实施强制性产品认证的产品目录》申请的产品实施强制性产品认证。

　　甲方应委托经过中国国家认证认可监督管理委员会指定的检测实验室严格按照相关产品的国家标准对获证方的产品实施检验。

　　甲方按照中国国家认证认可监督管理委员会的规定颁发符合要求的认证证书。

　　不向乙方（获证方）提供认证咨询服务。

　　甲方或其授权的代表有权在不通知乙方的情况下,对获证方生产厂、仓库内标有认证标志的产品进行监督抽查,如由于乙方变更地址或联系方式未通知甲方,导致甲方无法进行监督审核时,甲方有权暂停直至撤消乙方持有的认证证书。

　　7．1甲方及其工作人员、检查员保证在未经乙方许可的情况下,不向除中国国家认证认可监督管理委员会以外的任何第三方泄露有关乙方的商业秘密。

　　7．2甲方承诺在本协议执行期间和终止后始终遵守本条规定,但下列情况除外：

　　任何已成为或法律上应成为公开信息的信息；

　　任何甲方可以从其他公开途径得到的信息；

　　为获得认可应公开的其他信息。

　　8．1因执行本协议所发生的一切争议,均提交_________仲裁委员会仲裁。

　　9．1在本协议执行期间相关条款的更改,需经双方协商后达成书面协议方为有效。

　　10．1本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

　　10．2因本协议所发生的一切文件,均以中文原件为准。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安全协议书8

　　为保证高处作业吊篮的正常使用和操作人员的人身安全，特定一下安全措施：

　　一、乙方负责吊篮操作人员的操作培训，安全教育和技术交底。负责吊篮施工方案的编制，并确保施工方案的.可行性和安全性。

　　二、乙方负责进场设备的安全性和完好性，若因乙方设备质量问题造成安全事故由乙方负责。

　　三、甲方指派专人接受乙方技工知道及吊篮的技术培训，要认真学习安装技术要领，在以后的安装拆卸过程中，应按照第一次安装的规范进行，不得任意更改随意安装，移位改动吊篮必须经乙方技工验收后方能使用。

　　四 、承租方人员不得自行随意拆除改换吊篮部件。不得限制安全锁摆臂行程或改装安全装置。吊篮在使用过程中，提升机出现异常现象，电器元件烧坏等情况时，用户必须停止使用，如若继续使用，出现任何问题，责任自负。

　　五、使用吊篮人员应持有关部门颁发的操作上岗证，身体健康、无高血压、心脏病、恐高症等有碍高空作业的病症，使用吊篮人员不得饮酒、必须戴安全帽，穿防滑鞋，佩戴安全带，并将安全带与独立的吊篮安全绳上的安全扣连接牢固，否则责任自负。

　　六、吊篮上装有易燃品时，使用人员不得吸烟，并远离电焊等火源，否则责任自负。

　　七、每次使用前，使用人员应对吊篮配种、悬挂机构进行全面检查，并在距地面1米左右将吊篮上下升降数次，确认无误后方可使用。严格按使用说明书要求执行。

　　八、严禁超载运行，吊篮限乘2人，严禁超员，严禁垂直运输使用，违者责任自负。

　　九、收工时盖好提升机与电控箱，开工前要严格检查，防止异物卷进电机，吊篮10米范围内不得有高压电线设施。严禁大风、大雨、大雪天气操作使用吊篮，严禁夜间操作使用吊篮！违者责任自负。

　　十、如涉及电焊作业不得使用吊篮接零，禁止将电焊机放在吊篮上，电焊手把及夹持的电焊条不得触及吊篮的任何部位，如使用电焊时，提升机上下两段2米钢丝绳应用防火材料遮盖。违者责任自负。

　　甲方单位盖章 乙方单位盖章

　　甲方代表签字： 乙方代表签字：

　　年月日 年月日

安全协议书9

　　乙方：

　　甲方：

　　经甲乙双方协商，甲方同意将院内学馨苑东侧梧桐树木拦头修剪并清运完，现就相关事宜达成以下安全协议：

　　一、乙方需对梧桐树木进行拦头修剪，所有伐下的树干、树枝均归乙方，做到工完场清。

　　二、乙方在砍伐树木过程中，乙方所有人员发生人身安全责任事故(包括来回途中、砍伐树木发生刮伤、砸伤、摔伤、死亡等意外事故），与甲方无牵连，责任均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　三、乙方在砍伐树木过程中，如砸坏甲方或第三方人员、车辆及物品，责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

　　四、乙方砍伐后，树干、树枝需由乙方自行清理外运，甲方不承担任何外运费用，如乙方在运输过程中所发生交通事故等，应由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　五、乙方在砍伐树木过程中，因高空作业，乙方应有安全保护措施，不得擅自主张违规作业，如发生意外情况均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　六、甲、乙双方严格遵守本协议条款，履行各自的职责，搞好安全生产和安全管理工作。

　　七、本协议自年 月 日至年 月 日双方签字后生效，三日内按协议约定完成后，本协议自行失效。 本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。

　　甲方：

　　乙方：

安全协议书10

　　（以下简称甲方）____________

　　（以下简称乙方）____________

　　为了加强工地的安全生产和文明施工，确保争创文明工地和标准化管理，保障施工的切身利益，明确甲乙双方的职责和义务，特制定安全协议如下：

　　一、甲方职责：

　　1、向乙方认真传达国家有关部门、公司所制定的方针、政策、制度，落实各岗位安全生产责任制。

　　2、安全帽、安全带、安全网等一切安全用具，检查和验收工地上的临时电线、电器、机械、塔吊、外架、井架等一切安全设施必须符合要求才能投入使用。

　　3、编制施工组织设计，编制专项施工方案，如外架、井架、临时用电、防火等，并请有关部门审批。

　　4、项目部每半月进行一次安全检查，定期召开安全领导小组会议，总结经验，对存在问题落实措施，及时整改，整改有专人负责。

　　5、对新工人进场进行三级安全教育，办理有关证件和岗前培训工作。不定期进行安全教育和宣传，和安全技术交底。

　　6、对违反安全生产六大纪律和各项安全技术措施、违章指挥和违章操作的进行处罚和教育。

　　二、班组职责；

　　1、班组必须认真执行和落实上级有关部门、项目部的方针、政策、规章制度，自觉遵守各工种的安全，配合甲方的安全生产文明施工工作。

　　2、各特殊工种必须持有效地证件上岗。

　　3、班组长必须监督落实项目部的各项规章制度、安全教育和项目部开展的各种安全活动，协助项目部做好各项安全工作。

　　4、乙方不准带家属进入工地（除项目部批准外），宿舍严禁男女混居，如被发现每次罚50元，由项目部跑批准的.家属和子女不准在工地里到处乱跑，不准玩弄各种机械设备，如家属子女由于自身原因在工地里所造成的一切事故，全部由乙方负责。

　　5、发生事故，立即报告项目部，保护好现场，配合甲方查明分析事故原因，分清责任，各自共负责任及费用。

　　6、班组要对项目部提出的整改意见加以落实，并做到自检、互检，然后由项目部复查。

　　7、项目部以班组长为主进行技术、质量、安全、消防等方面的交底（班组的职工由班组长负责交底），工地内发生的一切事故，全部由班组长负主要责任。

　　8、项目部针对安全生产和文明施工和目标制定一系列关于文明施工、落手清的奖罚条例，条例另附。

　　以上各条望甲乙双方共同遵守，本协议一式二份，双方各执一份。

　　甲方盖章：____________负责人签字____________

　　乙方盖章：____________负责人签字____________

　　日期：____________

　　日期____________

安全协议书11

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　身份证号码： 甲乙双方本着平等自愿、友好协商的原则，签订如下协议：

　　1、临时用工协议时间：经协商，本协议自 年 月 日至 年 月 日，协议期满即行终止。

　　2、乙方的工作岗位为。

　　3、甲方按元/天标准支付乙方工资。

　　4、乙方必须严格遵守甲方的规章制度、劳动安全制度，服从甲方管理，严禁违章作业。否则，甲方有权解除本协议，解除本协议不需支付任何形式的经济补偿金。

　　5、协议期间发生安全事故的'，乙方承担全部责任，且不得以任何形式向甲方索要赔偿。

　　6、乙方被雇佣时必须明确表明自己的身体状况，不得隐瞒，否则，甲方有权解除本协议，解除本协议不需支付任何形式的经济补偿金。

　　7、本协议到期或过期，如双方未续签，自行终止本协议，不需提前通知。

　　8、因甲乙双方之间建立的关系是临时劳务关系而不是劳动（合同）关系，因此甲方不承担任何社会保险缴纳义务。

　　9、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（签字）：

　　日期： 年 月 日

　　日期： 年 月 日

安全协议书12

　　暑假已经来临，为了让孩子过一个安全的假期，请家长做好如下安全教育：

　　一、防溺水：

　　1、不能私自到海边、河边、水库、大口井、池塘等地方去玩耍，以防滑入水中。

　　2、严禁学生私自下水洗澡、游泳。

　　3、严禁私自外出钓鱼。

　　4、一旦有人落水，不会游泳的人不允许盲目下水救人。要马上呼喊大人救援，最好的救人方法是在岸上用长杆、树枝一类的东西伸过去救人，或有游泳圈一类的东西扔过去救人，不会游泳的人不允许携带游泳圈下水救人。

　　5、如果不幸溺水，如果不慎滑落水中，应吸足气，拍打着水，大声的呼喊。当有人来救助的时候应该身体放松、让救助的人托住腰部。

　　6、当自己特别心爱的东西，掉入水中时不得下水去捞，而应找大人来帮忙。

　　教育部提醒家长：防溺水要重点教育孩子做到“六不”：不私自下水游泳；不擅自与他人结伴游泳；不在无家长或教师带领的情况下游泳；不到无安全设施、无救援人员的水域游泳；不到不熟悉的水域游泳；不熟悉水性的学生不擅自下水施救。尤其要教育孩子遇到同伴溺水时避免手拉手盲目施救，要智慧救援，立即寻求成人帮助。

　　二、防雷电暴雨洪水：

　　雷雨天不要出门，如果在外突然遇雨，最好找住户避雨后再走，如果在野外，要尽快回家，不要在大树下避雨。在山区也要注意防止山洪爆发、防止泥石流发生危害。在雷雨天，在家要注意关紧门窗，防止球形闪电飘入房内，以免造成损害。

　　三、防毒虫毒蛇类的.伤害：

　　夏季上山特别要注意毒蛇咬伤。夏天雨后出太阳的时候，往往是蛇类最愿意出来的时候，蛇类喜欢在这个时候出来晒太阳，应特别引起注意。夏季上山时，往往有野草莓一类颜色鲜艳的野果成熟，在这个时候，一定要注意，不要立即用手去摘这些野果，我们这里的蝮蛇很喜欢在这些野果的下面等小鸟一类的动物，防止被蛇咬伤。

　　四、夏季来临，不要吃腐烂变质的瓜果、食物，防止食物中毒。

　　夏季炎热的天气，不要到野外活动，也不要做大运动量的活动，防止中暑。夏季天气潮湿，不能随便动家用电器的电线开关插座等，以防触电。

　　五、注意交通安全，暑假期间，人车流量猛增，道路上安全隐患增多。

　　因此，不要让孩子单独外出，家长带孩子外出旅游要以安全、就近为原则，要教育孩子遵守交通规则，不要在马路上玩耍、追逐、打闹，不要乘坐超载车、无牌无证车、车况破旧车，不要到地势险峻或安全措施无保障的地方游玩。

　　六、加强网络安全教育。

　　家长要对孩子在家上网给予关注和必要的指导，引导孩子养成文明上网、上文明网的好习惯，不要沉迷于玩游戏之中。

　　七、严防暴力侵害。

　　暑假期间，孩子独自居家或外出机会增多，要教育孩子不要跟陌生人打交道，不给陌生人带路，不吃陌生人给的食品等。

　　我是xx年级的学生xx同学的家长，在暑假期间，我一定会对孩子进行假期的安全教育，对孩子假期活动情况进行监管，确保学生不到水库、塘坝、大口井等危险的地方去游泳、玩耍等，保证学生的安全。

　　家长签字：xxx

　　xxxx小学

　　xx年xx月xx日

安全协议书13

　　学校与家长的安全协议书为更好地调动学生家长参与学校管理的积极性，使家长与学校各尽其责、相互配合，共同保障和促进学生的健康成长，同时为了增强学生安全防范意识，确保学生健康成长，根据上级《关于进一步加强学校安全工作的紧急通知》，以及《中小学安全工作条例》精神，进一步落实安全工作责任制，按照“谁主管，谁负责”的原则，学校与家长、学生签订如下协议：

　　一、学校和家长都有义务对学生进行法纪、安全、卫生知识教育，学生有义务遵守学校规章制度。学生家长也应经常与学校和老师保持联系，互通情况，密切配合。

　　二、下列情况下引起的安全事故由学校承担主要责任。

　　1、学校的校舍、场地、其他公共设施以及学校提供给学生使用的学具、教育教学和生活设施、设备不符合国家规定的标准，或者有明显不安全因素的。

　　2、学校的`安全保卫、消防、设施设备管理等安全管理制度有明显疏漏，或者管理混乱，存在重大安全隐患而未及时采取措施的。

　　3、学校向学生提供的药品、食品、饮用水等不符合国家或者行业的有关标准要求的。

　　4、学校教师或者其他工作人员体罚学生，或者在履行职责过程中违反工作要求、操作规程、职业道德或者其他有关规定的。

　　三、下列情况下引起的安全事故由家长及学生本人负责。

　　1、私自到河、湖及游泳池或其他地方游泳。

　　2、随意攀高、翻越围墙，摇晃体育器械，拆毁公共设施。

　　3、购买不合卫生安全标准的食品，吃不清洁的食物。

　　4、来校与回家的途中，未经学校同意，私自在外住宿的。

　　5、违反校纪校规，不听从安排，在校内外打架斗殴。

　　6、不遵守交通规则，乘坐超载和未投保的客车、无牌无证车辆，乘坐报废车、农用车等非客运车辆。

　　7、违反交通法规私自骑车上路的。

　　8、私自携带和玩刀具和易燃易爆物品的。

　　9、节假日私自进入游戏厅等娱乐场所的。

　　四、如果发生安全事故，应依据《学生伤害处理办法》依法进行处理。家长在接到通知后，要迅速赶到学校，配合学校、老师妥善处理好有关问题。如子女发生意外安全事故，

　　五、协议书有效时间为一学年20xx年3月1日至20xx年2月28日。

　　家长签名：

　　20xx年月日

　　学生签名：

　　20xx年月日

　　校长（班主任）签名：20xx年月日

安全协议书14

　　施工安全协议书

　　甲方（建设方）：

　　乙方（施工方）：

　　为维护甲乙双方共同利益，为保证乙方施工安全和工程质量，经双方平等协商，达成如下协议：

　　一、工程概况（具体以甲、乙双方签订的工程施工合同约定为准）

　　1、项目名称：

　　2、工程地点：

　　3、施工时间：

　　二、双方权责

　　1、乙方保证其具有承接甲方施工项目的资质，乙方指派施工的工程队人员具有相应的专业施工条件和水平，乙方向甲方提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。乙方其在施工过程中必须遵守有关建筑施工的法律法规和安全规定，建立完备的安全建设责任制度，完善安全建设条件。

　　2、工程开工前，乙方必须对全体施工人员开展安全教育培训工作，向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。乙方施工人员在上岗前均必须进行安全教育和技能考试，并报给甲方备案。乙方需调换工种、增补或调动人员的，按前述规定执行。

　　3、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律法规的规定用工、不得使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。乙方应在开工前日将安排参与施工人员的身份信息全部提交甲方备案，凡已提交备案的工程施工人员，施工过程中乙方不得随意更换，不得冒名顶替。若因施工需要增补、调配人员，乙方应在日内重新递交甲方处登记。若乙方未按时备案、未将全部施工人员身份信息提交甲方备案、提交施工人员的虚假身份信息或增补、调配人员未在前述期限重新登记的，甲方有权取消乙方的施工权并另找施工单位合作。

　　4、乙方对其指派的施工人员的工作负有管理职责。参与施工的人员必须遵守安全生产纪律，佩戴好工作证（卡）、配备合格的劳动防护用品及安全用具进入施工现场。乙方必须按国家规定，为施工人员购买人身意外伤害险，对于施工过程中出现的意外，造成人身伤亡事故，由乙方自行提交保险公司依据相关条例规定和额度理赔，甲方不承担赔偿责任。

　　乙方应按期足额发放施工人员的劳动报酬和各类补贴。乙方与施工人员之间发生的劳资纠纷，发生的全部责任及费用由乙方承担，与甲方无关。

　　若因乙方施工过程中发生的人身事故、乙方与人员的劳资纠纷等造成甲方对外赔偿担责的，甲方有权向乙方追偿。

　　5、乙方对施工地段采取的安全技术措施、工作人员状态以及施工中的安全责任负责。在有危险性的.区域内作业，开工前甲方对乙方项目负责人等进行全面的安全技术及文明施工交底。乙方应在开工前日内制定施工方案，明确“三措”（组织措施、安全措施、技术措施），经甲方工程项目主管机构、技术和安全部门审核合格后方可施工。

　　6、乙方应向甲方提供其自带的用于施工的机械设备的出厂说明、安全技术检测证明等技术文件，甲方有权在乙方施工前对乙方自带或外租的机械设备、电动工具、临时用电设施以及个人防护用品等进行检查。

　　乙方每次开工前应对施工现场的环境、操作设备、工具等进行认真检查，确保符合安全规定且不超过检验周期。若发现隐患应立即停止施工，落实整改并通知甲方检查后方可继续施工。乙方保证在施工期间所使用的各种设备及工具等均应符合施工要求，对性能达不到安全要求又不能修复的设备，必须撤离施工现场进行更换。

　　乙方应在施工现场相应位置设定安全防护设施、遮栏、警示牌等，位置一旦固定不得擅自拆除和更改。若因乙方未设置明显的安全标志和采取安全措施造成甲方人员或第三方损害的，乙方承担相应的赔偿责任。

　　7、对乙方施工现场，甲方有权不定期检查和提出整改建议。乙方应自觉服从甲方的监督和指导，若施工过程中发生安全事故或可能危及甲方生产的情况，必须立即报告甲方。对乙方人员在施工过程中违反国家安全生产、消防、交通、治安等法律法规和甲方有关安全生产、工程管理规章制度的行为，甲方有权发出整改通知书责令乙方纠正，乙方应当立即整改。造成人身伤亡等安全责任事故的，乙方负责善后处理及经济赔偿事宜。

　　8、乙方工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

　　9、乙方必须严格控制工程项目的施工范围。约定由乙方承接施工的项目，乙方不得再行转包、分包给第三方施工，否则甲方有权立即要求乙方停工，不予支付乙方施工费用，并有权另找施工方合作。

　　三、双方确定以本合同尾部载明的地址为送达地址，任何一方因填写的地址错漏、需变更电话或地址时未及时通知另一方导致送达不能的，由其承担一切不利后果。

　　四、甲乙双方就履行本协议约定所产生的有关争议，可协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院起诉。

　　五、对未尽事宜，可由甲、乙双方共同协商另行签订补充协议。补充协议与本协议合同不一致之处，经双方商议，按的书面补充协议为准。

　　六、本协议作为甲、乙双方签订的工程施工合同的附件，与该工程施工合同有同等法律效力。本协议一式两份，双方各执一份，经双方的法定代表人或授权代表盖章签字后生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人/授权代表：法定代表人/授权代表：

　　项目负责人：项目负责人：

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　签订日期：签订日期：

安全协议书15

　　为确保工程项目施工顺利进行，保证现场施工人员的人身安全和用电设施安全，经甲乙双方协商，特制定临时用电协议，来约束双方共同坚持的“安全第一，预防为主”的方针，监督管理好施工过程中的各项用电安全工作，预防发生预想不到的安全事故。甲乙双方不得以任何借口违反本协议条款，以确保安全生产。

　　协议如下:

　　(一)甲乙双方共同遵循条款

　　1、甲乙双方必须严格执行《建筑工程施工安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-20xx)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)的要求，遵守国家及北京市现行的有关安全生产法律、法规和规范标准。

　　2、甲、乙双方均对各类施工人员和电工进行安全教育、安全培训的义务，杜绝一切违章行为。

　　3、甲、乙双方一切工作均以安全第一为出发点，相互采纳安全管理中先进经验和合理化建议，更好的保证施工安全用电安全协议书用电安全协议书。

　　(二)甲、方的责任及义务

　　1、甲方必须根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)和《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-20xx)提供合格、有效的a级配电箱,。

　　2、甲方安全管理的范围为，现场a级配电系统的用电配置，a级配电以下部分由分包单位自行按标准实施安全管理。(农村山林合作协议书)

　　3、甲方严格检查标准，并有权对乙方区域一切不符合安全要求的配电设施和用电设施实行监督检查，并有权对不符合要求的用电区域实行断电措施，或没收不符合安全用电的设施和设备，有停电权、处罚权和责令整改权。

　　4、甲方有权对乙方的违章行为，不符合安全要求的电工和不听指令的维修人员给予开除或撤换职务的权利。

　　5、甲方具有对乙方施工区域用电设施实行工程监控、检查、验收的职责。

　　(三)乙方责任和义务

　　1、乙方必须严格按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20xx)和《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》(DBJ01-83-20xx)对用电设施进行维护和管理

　　2、乙方对临时用电必须由电气工程技术人员负责管理，会同甲方对施工管辖区域内的一、二级配电的管理和维护及检修。

　　3、乙方对二级以下配电设施和日常用电设施的安全管理负责，乙方自身加强安全管理和日常维护、维修工作，每日检查，杜绝一切违章用电行为和违章接用电器设备、设施用电安全协议书合同范本。

　　4、乙方必须从甲方安装的'二级电箱内接用电源，现场一切用电设施都必须经得甲方同意，并验收合格后，方可使用，否则都属违章行为。

　　5、乙方因工程需要，如增加二级配电箱和电源设施时，必须以书面形式向甲方安全监督部门提出申请，经甲方同意后在指定的电源点接电，不得擅自借接，否则视为违章行为。

　　6、乙方自备的电气组件、用电器材、漏电开关、各类闸箱、线缆、用电设施、各类手动电器工具、用具、各类中小型机械在使用前必须申报总包安全监督部门对其进行安全验收，合格同意后方可使用，严禁擅自使用、否则视为违规。

　　7、乙方委派的电工和维修人员必须持证上岗，具有相应的技术素质。取得有效特种作业人员操作证，报甲方安全监督部门同意后方可录用。

　　8、乙方所有的用电设备均须达到三级控制，二级及二级以上的漏电保护，且末级漏电动作时间不大于0.1秒，漏电电流不大于30mA，各类线路均按规定做好安全防护措施，各类闸箱符合“一机一闸一箱一漏”配置要求。

　　9、因乙方安全管理原因、安全管理失控未按上述条款执行，施工人员违章用电、违章作业、违反劳动纪律、违反操作规程或违章指挥，违反甲方指令及拖延安全防患整改或经确认是乙方责任等原因造成的安全事故，发生的一切经济损失由乙方负主要责任。

　　甲方：

　　盖章：

　　负责人(签字)：

　　日期：乙方;

　　盖章：

　　负责人(签字)

　　日期：

【安全协议书】相关文章：

安全协议书安全保障协议书10-20

安全协议书签订安全协议书02-24

安全协议书 安全协议书内容03-08

保障安全协议书 安全保卫协议书10-08

精品安全协议书 安全问题协议书09-15

安全协议书安全协议书的基本内容06-09

旅游安全协议书范文 外出旅游安全协议书10-31

机械安全协议书 工程机械安全协议书12-05

安全培训协议书培训安全协议书范本简单04-17

安全协议书范文 安全责任协议书格式范文09-21